委托施工管理合同(合同示范文本)
委托项目工程施工合同范本
委托项目工程施工合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：身份证号：营业执照号码：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：身份证号：营业执照号码：鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条合同工程内容1. 甲方委托乙方进行以下工程施工：（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程范围：（4）工程工期：第二条工程报价及支付方式1. 乙方应按照合同工程内容提供详细的工程报价单，并报给甲方确认。
2. 甲方应在双方确认了工程报价后，按照约定的支付方式以及进度及时支付工程款项。
3. 支付方式：甲方应支付工程款项的方式为……。
第三条工程质量要求1. 乙方应按照相关国家标准和甲方提供的设计要求进行施工，保证工程质量符合相关规定。
2. 乙方应保证工程施工过程中的安全和质量，确保工程施工合格。
第四条工程保修期1. 乙方应在工程竣工后提供……年的保修期，期间内承担工程质量和材料质量问题的保修责任。
2. 保修期内，如有问题发生，乙方应按照约定的时间和方式进行维修和处理。
第五条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 合同一方因故未能履行合同的，应承担相应的违约责任并承担由此给对方造成的损失。
3. 违约责任的承担方式和责任额度由双方协商确定。
第六条合同解除1. 若工程施工过程中出现严重质量问题，影响工程安全使用，甲方有权解除本合同并要求乙方退还部分或全部工程款项。
2. 若有其他严重违约情况，双方协商解除本合同，并甲方有权要求乙方退还部分或全部工程款项。
第七条争议解决方式1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由双方协商选择诉讼管辖地进行诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定工期届满结束。
2. 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等效力。
委托方(甲方)：承包方(乙方)：签订日期：签订日期：以上为委托项目工程施工合同范本。
委托工程施工合同书范本
委托工程施工合同书范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方需委托乙方承担工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程项目名称：委托方委托承包方进行（工程项目名称），工程地址为（详细地址），工程范围包括（具体工作内容），工程合同额定为人民币（金额）元整。
二、工程施工时间：具体工程施工时间为合同签订生效之日起至（具体完工日期）止。
如因不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并延长工期。
三、工程款及付款方式：1. 甲方按照工程合同约定支付工程款，支付方式为（分期支付、一次性支付等）。
2. 工程款支付方式为（具体支付方式），支付时间及款项明细如下：* 第一笔款项：合同签订生效之日起，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第二笔款项：工程完成（具体阶段）后，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第三笔款项：工程最终验收合格后，支付工程合同总额的（具体比例）%。
4. 工程款支付前，乙方需提供相应的发票和收据，并在甲方指定账户办理相应的支付手续。
四、工程质量和验收标准：1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关法律法规和工程规范要求，保证工程质量符合国家标准。
2. 工程验收标准为工程竣工后由甲方委托第三方专业机构进行验收，验收合格方可结算工程款。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新提交验收，直到达到合格标准为止。
五、违约责任：1. 如乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的违约金。
2. 如因甲方原因导致工程进展受阻，甲方应承担相应的责任并支付乙方的工程款。
六、保密条款：双方在合作过程中应保守工程方案、设计图纸等相关资料的机密性，未经对方同意不得向他人透露。
七、法律适用和争议解决：1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
委托施工合同模板
工程委托施工合同模板一、前言为保证工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，特订立本工程委托施工合同，以便双方共同遵守。
二、合同主体1. 甲方（委托方）：2. 乙方（受托方）：三、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备采购及安装、调试等全部工程内容。
具体工程内容以双方确认的工程量清单为准。
四、合同价格1. 本工程合同总价为人民币（大写）：2. 合同价格包括：工程设计、材料采购、施工、设备采购及安装、调试、验收、培训、质保等全部费用。
3. 合同价格不包含：税金、运费、保险费、甲方提供的设备、材料及设施的费用、不可抗力因素导致的额外费用等。
五、合同履行1. 乙方应按照双方确认的工程量清单、设计图纸、技术要求等施工，确保工程质量、安全、进度符合双方约定。
2. 乙方应按照合同约定，向甲方提交工程进度报告、工程质量报告、安全报告等相关资料。
3. 甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。
4. 甲方应提供乙方施工所需的现场、设备、材料等，并确保施工场地符合安全生产要求。
5. 甲方应协助乙方处理施工现场的相关手续，包括但不限于施工许可证、临时占地许可等。
六、合同价款的支付1. 合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的 %作为预付款。
2. 工程进度达到 %时，乙方应向甲方提交工程进度报告，甲方按照实际完成工程量支付合同总价款的 %。
3. 工程验收合格后，乙方应向甲方提交最终工程结算报告，甲方按照实际完成工程量支付合同总价款的 %。
4. 甲方支付合同价款时，有权扣除乙方应承担的税金、罚款等。
七、合同的变更和解除1. 合同变更：双方同意，合同变更应书面签署，并经双方确认。
2. 合同解除：合同解除应书面签署，并经双方确认。
合同解除后，乙方应按照甲方要求，妥善处理施工现场，承担相应费用。
八、违约责任1. 乙方未按照合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、质量赔偿等。
委托施工管理合同6篇
委托施工管理合同6篇委托施工管理合同 (1) 委托单位： (以下简称甲方)承包施工单位： (以下简称乙方)为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件搞好配合协作，按时保质保量地完成施工任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守：一、项目总则：1. 项目名称:2. 项目地点:3. 项目面积及类型：4. 项目日期:1)年月日—月日在乙方工场制作2)年月日—月日现场施工5.项目委托：1) 甲方委托乙方按设计要求进行专柜的制作、专卖店装修现场施工工作;2) 甲方应向乙方提供设计方案的施工图纸或做法说明，并向乙方进行设计交底。
协助乙方办理施工所需的水电，所涉及的各种申请、批件等手续。
二、工程造价及支付办法：1. 经双方协商工程总工费为人民币：元。
(以上费用包括场外制作、现场制作，运费，材料费，人工费，后期服务等全部费用);2. 合同签订后，甲方付给乙方总工费60%，即：人民币元。
项目完成，由甲方负责人验收，合格后一次结清全部工程余款，即：人民币元。
三、工程实施：1. 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任2. 乙方应严格遵守商场的有关工程施工管理制度;3. 乙方应按要求进度组织施工，保质保量、按期完成施工任务;4. 乙方必须严格按照设计图纸进行施工，严把质量关，确保达到设计效果，未经甲方书面同意，不得擅自更改造型、色彩、材料等;5. 乙方必须在甲方提供施工图后与甲方工程负责人沟通、熟悉制作工艺，并对施工工人有明细分工;6. 乙方必须配备充分的项目施工人员，(电工需有资质证件);7. 乙方要积极配合甲方现场临时提出的增补修改工作;8. 乙方应按期完工，从施工结束之日起一年内免费负责维护，自然损坏物品如灯管费用由甲方承担;9. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑装修工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的规定。
工程施工管理委托书
工程施工管理委托书甲方：[委托方名称]乙方：[受托方名称]根据中华人民共和国相关法律法规的规定，为确保工程施工的顺利进行，甲方特此委托乙方进行工程施工管理，并达成以下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方负责对工程施工进行全面管理，包括但不限于施工进度、质量控制、安全管理、材料采购等。
1.2 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工计划，并按照计划组织施工。
1.3 乙方应负责监督施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全风险得到有效控制，防止事故的发生。
1.4 乙方应对施工质量进行全面监督和检查，确保施工符合国家相关标准和甲方的要求。
1.5 乙方应负责工程材料的采购、验收和保管工作，确保材料的质量和数量符合要求。
1.6 乙方应向甲方及时报告工程施工的进展情况，包括施工进度、质量问题、安全事故等。
二、委托期限2.1 本委托书自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因工程特殊情况需要延长委托期限，双方应协商一致，并签署书面补充协议。
三、委托报酬3.1 甲方应按照双方约定的方式和时间向乙方支付委托报酬。
3.2 委托报酬的支付方式和金额应在双方签署本委托书时确认，并在约定的时间内支付。
四、违约责任4.1 如乙方未按照本委托书的约定履行职责，导致工程施工出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任，并承担相应的违约责任。
4.2 如甲方未按照本委托书的约定支付委托报酬，甲方应承担相应的违约责任，并按照约定支付违约金。
五、保密义务5.1 双方应对因履行本委托书而了解到的对方商业秘密和技术秘密等保密信息承担保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息泄露给第三方，或将其用于本委托书约定以外的目的。
六、争议解决6.1 本委托书的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
6.2 如因履行本委托书发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项7.1 本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
委托施工合同范本
委托施工合同范本合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系方式，【联系方式】。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行施工事项，达成如下合同：一、施工内容。
1. 甲方委托乙方进行【具体施工内容】的施工工作。
2. 施工地点，【施工地点】。
二、合同价款。
1. 合同价款为人民币【具体金额】（大写，【金额大写】）。
2. 甲方应在【具体支付时间】内支付合同价款给乙方。
三、工期。
1. 施工工期为【具体工期】，自【具体开始日期】起至【具体结束日期】止。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延长，应经双方协商一致后再行确定。
四、质量及保修。
1. 乙方应保证施工质量符合国家相关标准及甲方要求，对施工质量承担保修责任。
2. 保修期为【具体保修期限】，在保修期内，对于因施工质量问题引起的损坏，乙方应负责免费修复。
五、违约责任。
1. 若一方未能履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并在合理范围内减轻损失。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
以上为委托施工合同范本，甲乙双方应遵守合同约定，共同维护合同的合法性和有效性。
《委托施工合同范本》
《委托施工合同范本》合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行_______工程（以下简称“工程”）的建设，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程预算：人民币_______元（大写：_______________________元整）。
二、合同工期2.1 工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
2.2 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等不可抗力因素或甲方书面确认工期可顺延。
2.3 因甲方原因不能及时移交施工场地、提供施工图纸、材料等原因导致工期延误，工期相应顺延。
三、工程质量3.1 乙方应按照约定的工程内容、规格、数量和质量要求完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应承担工程质量检查、验收及保修责任，确保工程验收合格。
四、合同价款及支付方式4.1 经双方协商，本合同总承包价款为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方支付工程进度款的比例为：_______%。
4.3 甲方支付工程进度款的时间和方式：_______。
4.4 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程决算报告，双方按照约定进行工程价款的最终结算。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间、质量要求完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
施工管理合作协议书范本
施工管理合作协议书范本甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工管理的相关事宜，经友好协商，达成以下合作协议：一、工程概述1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程内容：____________4. 工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
二、合作范围与内容1. 受托方负责本工程的施工组织与管理，确保工程按照约定的质量、安全、进度等目标顺利进行。
2. 受托方应严格按照国家有关施工规范、工程质量标准、施工图要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
3. 受托方应负责施工现场的安全防护、环境保护、文明施工等工作，确保施工现场符合相关法律法规要求。
4. 受托方应负责施工过程中与相关政府部门、企事业单位、居民等的沟通协调工作，确保施工顺利进行。
5. 受托方应按照甲方的要求，及时提供施工进度、质量、安全等情况的汇报，协助甲方进行项目管理。
三、合作期限本合作协议自双方签订之日起生效，合作期限为____年，自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、费用与支付1. 委托方应按照双方约定的价格支付受托方施工管理费用，具体金额及支付方式详见附件。
2. 受托方应在合同约定的时间内向委托方提交合法、真实的施工费用支出凭证，委托方按约定时间予以支付。
五、质量与验收1. 受托方应保证工程质量达到约定的合格标准，承担由此产生的全部责任。
2. 工程竣工后，委托方应组织验收，受托方应按照验收要求提供相关资料，配合验收工作。
3. 验收不合格的，受托方应按照委托方的要求及时整改，直至达到约定合格标准。
六、违约责任1. 双方应严格履行本合作协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
委托施工管理(合同)
委托施工管理合同
背景
目的
委托施工管理合同的目的是确保施工项目的顺利进行，并保障双方的权益。
通过明确双方的责任和义务，可以减少合作期间可能出现的纠纷和风险。
双方责任
委托人责任
委托人的责任是提供明确和详细的施工项目要求，并按照约定时间支付合同款项。
委托人还应提供必要的支持、资源和协助，确保施工项目按计划进行。
施工管理方责任
施工管理方的责任是根据委托人要求，合理组织、管理和监督施工项目。
施工管理方需要保证施工质量、进度和安全，并按照合同约定提供必要的人员和设备。
合同条款
1. 合同目的
本合同旨在明确双方的权益和义务，确保施工项目的顺利进行，并最终完成协商的目标。
2. 合同期限
本合同的期限为起订日起至施工项目完工验收合格并支付最后一笔合同款项的日期。
3. 合同款项
根据施工项目的不同阶段和里程碑，合同款项将分期支付。
具体支付款项和时间将在合同附件中详细列明。
4. 变更和解除
任何一方在施工期间如需变更合同内容，应经过双方协商一致，并以书面形式确认。
若出现无法克服的问题，双方均有权解除合同。
5. 保密条款
双方在合作过程中可能接触到包含商业机密的信息，双方同意在合同期限内互不泄露和利用这些信息。
6. 争议解决
合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如果无法达成一致，应提交至仲裁机构解决。
7. 合同附件
本合同的附件包括但不限于施工项目计划、人员配置、设备清单等内容。
附件与合同具有同等法律效力。
总结。
施工委托合同范本
施工委托合同范本甲方（委托方）：（详细公司名称、地址、法定代表人等信息）乙方（承包方）：（详细公司名称、地址、法定代表人等信息）鉴于甲方有一项建设工程需要委托给乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，达成以下委托合同。
一、合同项目1.1 项目名称：（详细项目名称）1.2 建设地点：（详细建设地点）1.3 建设内容：（详细建设内容）1.4 合同金额：（合同金额，单位：人民币）1.5 工期：（施工总工期，单位：天/月）二、委托内容2.1 甲方委托乙方负责上述项目的施工工作，包括但不限于设计、绿化、土方、水电、装修等环节。
2.2 乙方接受委托，并承诺按照国家有关规定和技术要求，保质保量地完成上述施工工作。
三、委托费用及付款方式3.1 委托费用总金额为人民币（大写），分期支付。
3.2 付款方式：甲方在每个工作阶段完工验收合格后，支付相应的费用。
3.3 乙方应提供完整的发票以及与项目相关的相关证明材料。
四、质量保证4.1 乙方承诺按照国家有关规定和技术要求施工，并保证所使用的材料和设备均符合国家标准。
4.2 乙方承诺提供一定期限的质量保修，维护修补因施工质量问题导致的任何损失。
五、违约责任5.1 如乙方未能按照合同约定的时间、质量和数量履行施工义务，甲方有权要求乙方进行补救，并有权要求乙方承担违约责任。
5.2 如甲方未能按照合同约定的时间、质量和数量支付委托费用，乙方有权要求甲方进行支付，并有权要求甲方承担违约责任。
5.3 双方因不可抗力因素导致无法履行合同的，可以依法解除合同。
六、保密条款6.1 乙方承诺对甲方提供的设计图纸、施工方案、技术标准及其他相关信息保密，不得向第三方透露。
6.2 乙方在施工过程中获得的甲方商业秘密，须严格保密。
七、争议解决7.1 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交所在地人民法院诉讼解决。
八、合同生效8.1 本合同自双方盖章后生效，并取代双方之前的一切口头或书面协议。
委托第三方施工合同（精选3篇）
委托第三方施工合同（精选3篇）委托第三方篇1委托方(以下简称甲方)：_________________受托方(以下简称乙方)：_____________________________年______月______日竣工，在该工程质量保修期内，室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和表面脱皮等现象，现根据交警大队要求必须进行维修整改，经多种维修方案比选，最后确定在原砼地坪基础上增加50mm后沥青砼，为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议一、委托施工内容____________市____________交警中队室外场地沥青砼地坪，厚度50mm，包工包料包质量。
二、甲方责任、权利和义务1、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。
2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
三、乙方责任、权利与义务1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行合同的有关条款，按合同的规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作，并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按合同要求完成工程施工任务。
若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。
若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。
4、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
6、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
四、有关费用事项1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;2、甲方按60元/m2支付工程款，总工程款按照实际完成面积计算;3、施工完工后一个月内，甲方付清全部工程款;4、工程款一次性结清，乙方不提供税票。
2024年建筑施工合同示范文本(五篇)
2024年建筑施工合同示范文本合同编号：_____发包方：_____法定代表人：_____承包方：_____法定代表人：_____按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_____工程。
2.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号：_____，工程项目表文件号：_____，申请建筑许可执照文件号：_____，计划任务书文件号：_____，初步设计文件号：_____，总概算文件号：_____。
3.工程编号：_____ ;施工许可证号：_____;营业执照号：_____4.工程地点：____市____区(县)____路5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。
竣工日期：______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模：建筑面积____________平方米。
光伏项目建设委托施工管理合同5篇
光伏项目建设委托施工管理合同5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________鉴于甲方委托乙方进行光伏项目的建设施工管理，经双方友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景与目的1.1 合同背景说明根据甲方需求，乙方接受甲方的委托，对光伏项目进行全面施工管理。
本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行。
二、项目概况2.1 项目名称：____________________光伏项目。
2.2 项目地点：____________________。
2.3 项目内容：包括光伏板安装、逆变器配置、电缆铺设等。
具体细节详见附件《项目清单》。
三、委托事项3.1 乙方接受甲方委托，负责项目的施工管理工作。
具体职责包括但不限于以下方面：组织施工、确保工程质量、把控进度、协调各方关系等。
四、合同条款与约定4.1 工程进度与周期（1）乙方应按照约定的时间节点完成各阶段工作，确保项目按期完成。
具体进度计划详见附件《工程进度表》。
（2）如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
4.2 质量要求与标准（1）乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量达标。
（2）甲方有权对工程质量进行检查与验收，乙方应配合并提供相关支持。
4.3 工程价款与支付条件（1）工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件《工程预算书》。
（2）支付方式：甲方应按约定支付工程进度款，具体支付节点及比例详见附件《支付计划表》。
（3）工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，经甲方审核无误后支付尾款。
五、违约责任与解决方式5.1 违约责任（1）如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
（2）如甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任，并支付滞纳金。
滞纳金按照未付款项的______%计算。
工程项目委托管理合同范本5篇
工程项目委托管理合同范本5篇建设单位：项目管理单位：第一章基本情况第一条合同主体情况：甲方(委托方)：地址：负责人：传真：乙方(受托方)：地址：法定代表人：传真：第二条项目概况：项目名称：项目地点：项目建设内容、规模、范围：详施工图纸内容项目建设期：计划建设期为，即年月日至年月日。
预计总投资：人民币万元。
甲方为本项目的建设单位，乙方为一家具有大型建设项目全过程管理经验的专业工程项目管理咨询企业。
甲方委托乙方按照国家和北京市政府有关规定及本合同约定提供本项目从项目立项批复的前期准备工作开始直至完成全部建安和市政工程竣工并具备交付使用条件为止的全部建设工程项目管理工作，乙方对其提供的管理工作承担全部法律责任。
甲乙双方经友好协商，订立如下合同，以资共同信守。
第二章委托管理工作范围乙方在本合同项下的具体工作范围为：见本合同第三条至第十九条内容。
第三条项目功能策划与论证工作乙方应协助甲方进行本项目使用功能的论证与策划，编写功能需求报告及项目运行的初步方案，用以指导编制项目建议书与设计方案招标工作。
根据设计方案深化优化及可行性研究批复情况，组织并配合甲方编制项目运行正式方案及实施组织设计，指导初步设计及施工图设计工作。
第四条办理工程建设的有关手续1、本项目相关土地审批手续的办理由甲方负责，乙方协助甲方完成与土地相关各项手续的办理，并最终取得国有土地使用权证。
2、乙方负责办理本项目所有需政府行政主管部门审批的各项建设手续，上述手续包括但不限于办理该项目的规划意见书、可行性研究批复、规划设计方案审定、初步设计概算审批、计划转正、建设工程规划许可证、建安工程施工许可证、消防、人防、环保、绿化、交通、节水等专项审批，及市政配套方案(包括雨污水、供水、供电、热力、天然气、电信、道路、绿化、环卫环保)的咨询与审批、工程施工许可证及验收接用手续等。
乙方应保证上述手续符合法律法规和政策要求，如乙方在办理手续过程中需要甲方支持，甲方应予以协助，如发生相关的咨询及审批费用由甲方支付。
委托代理合同模板施工合同
委托代理合同模板施工合同甲方（委托人）：(公司名称)地址：联系人：电话：乙方（代理人）：(公司名称)地址：联系人：电话：本委托代理合同（以下简称“合同”）由甲方与乙方自愿签订，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方从事施工代理业务的事宜，达成如下协议：第一条任务范围1.1 甲方委托乙方担任甲方施工项目的代理人，负责协调、管理、监督、调度及其他相关工作。
1.2 乙方接受甲方委托，在合同约定的范围内履行相关职责。
第二条任务期限2.1 本委托代理合同自双方签署之日起生效，至甲方施工项目竣工验收结束。
2.2 若甲方需要终止合同，应提前书面通知乙方，并按双方协商达成的解除合同方式和程序执行。
第三条代理费用3.1 甲方应按约定的方式和条件向乙方支付代理费用，具体金额双方另行商定。
3.2 代理费用支付方式：甲方应在（具体时间）前向乙方支付合同约定金额的50%作为预付款，剩余50%在（具体时间）前支付。
第四条代理义务4.1 乙方应对甲方委托的施工项目负责并遵守相关法律法规。
4.2 乙方应积极协调、管理、监督、调度、解决甲方施工项目中出现的问题，并按照约定完成相关工作。
第五条保密条款5.1 双方保证在合同履行过程中不得泄露任何双方的商业秘密及其它重要资料。
5.2 除非经过甲方书面同意，乙方不得将甲方委托的工作交由第三方承包。
第六条违约责任6.1 一方如未能履行合同项下的义务，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
6.2 一方如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方，双方协商解决。
第七条税收及其他费用7.1 甲方承担本合同约定的应支付的税费以及因合同履行而产生的其他费用。
第八条争议解决8.1 在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，应依法向有管辖权的人民法院提出诉讼解决。
第九条合同变更9.1 本合同的任何变更、附加协议均需经双方协商，书面确认后生效。
委托工程施工管理协议
委托工程施工管理协议甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工管理的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________工程施工项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据甲方提供的工程施工图纸及工程量清单，包括但不限于土建、安装、装修等工程。
二、委托管理范围和内容2.1 乙方作为受托方，负责对上述工程进行施工管理，确保工程按期完成，并保证工程质量、安全、进度、投资控制等目标的实现。
2.2 乙方应按照甲方的要求，对工程施工进行全面管理，包括但不限于施工组织、现场管理、人员管理、材料采购、设备租赁、质量控制、安全管理、进度控制、投资控制等。
2.3 乙方应严格按照国家及地方有关法律法规和标准进行施工，确保工程施工的合法性、合规性。
2.4 乙方应确保工程施工过程中，各项资料齐全，及时向甲方报告工程进展情况。
三、委托管理期限3.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，委托管理期限为____年，自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、委托管理费用4.1 甲方应支付乙方的委托管理费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。
4.2 乙方应按照甲方的要求，对工程施工进行有效管理，确保工程目标的实现。
若因乙方管理原因导致工程目标未能实现，乙方应承担相应的违约责任。
五、双方的权利和义务5.1 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方委托管理费用。
5.2 甲方应提供工程施工所需的各项资料，包括但不限于工程施工图纸、工程量清单、施工规范等。
5.3 乙方应按照本协议约定的范围和内容进行工程施工管理，确保工程目标的实现。
5.4 乙方应遵守国家及地方有关法律法规，严格按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量、安全、进度、投资控制等目标的实现。
工程施工管理委托书
工程施工管理委托书甲方（委托方）：乙方（受托方）：经甲乙双方友好协商，就甲方拟进行的工程项目进行管理工作，特委托乙方为甲方的代理人进行工程施工管理，具体委托事项如下：一、委托事项：1. 协调沟通：负责与工程相关各方（如设计单位、施工单位、监理单位等）进行沟通协调，保证施工进度顺利进行。
2. 施工计划管理：协助制定施工计划，监督执行情况，及时调整和优化计划。
3. 施工质量管理：检查施工过程中的质量状况，确保施工质量符合相关标准和要求。
4. 安全管理：协助制定安全生产方案，监督实施，确保施工现场安全。
5. 资金管理：协助监督工程款的支付情况，及时提出质疑和处理。
6. 现场监督：定期到现场进行检查，监督施工进度和质量。
7. 各项手续办理：协助处理各种相关手续和文件，确保施工顺利进行。
二、委托期限：从合同签订之日起至工程竣工验收为止。
三、委托费用：乙方按照合同约定收取委托费用。
四、委托方责任：1. 为乙方提供必要的施工资料和信息。
2. 对乙方进行必要的技术培训和指导。
3. 协助乙方解决在管理过程中遇到的问题。
五、乙方责任：1. 忠实履行委托事项，维护甲方利益。
2. 保证施工过程中符合相关法律法规和标准要求。
3. 完成相应的报告和汇总工作。
4. 对施工管理不力引发问题承担相应责任。
六、争议解决：对于因履行本委托书所引发的争议，双方协商解决；协商不成的，按照相关法律规定解决。
七、其他事项：1. 本委托书自双方签字生效，并对双方具有法律约束力。
2. 本委托书经双方签字后印章加盖生效。
3. 委托方：日期：4. 受托方：日期：甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上是甲乙双方对工程施工管理委托书的具体约定，双方签署生效。
希望乙方能够严格履行委托事项，保证工程顺利进行，达到预期目标。
愿甲乙双方在合作过程中积极沟通、互相配合，共同推动工程项目的顺利完成。
委托施工合同协议书范本（精选6篇）
委托施工合同协议书委托施工合同协议书范本（精选6篇）在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到协议书，签订协议书后则有法可依，有据可寻。
写协议书需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的委托施工合同协议书范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
委托施工合同协议书篇1发包方（甲方）：________承包方（已方）：________为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基储绿化及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
委托施工管理合同(合同示范文Entrusted construction management contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-014465委托施工管理合同(合同示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
委托施工管理合同范文 1委托人：（以下简称甲方）代理人：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章的规定。
委托人与代理人就南花园金世界项目一期的招标确定施工单位事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。
一、工程概况：1、项目名称：2、工程地点：3、工程规模：4、总投资额：二、招标代理业务范围1、委托代理招标内容：南花园金世界一期施工单位确定。
代理期限：2、委托代理的事项：(1)负责编制资格审查文件，对投标单位进行资格审查;(2)对投标单位的有关资质证件、社会信誉、业绩等相关内容进行审查;(3)在认真考察的基础上组织评审机构，按评审标准和办法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书，确定投标人;(4)负责编制招标文件，发布招标公告(发出投标邀请书)，并办理招标文件的备案工作;(5)组织接收投标人报名，负责组织招标人进行现场踏勘、对招标文件答疑及补充。
作好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定的时间内发给各投标人;(6)根据委托人委托，负责编制标底并负责对其保密;(7)组织开标、评标会;(8)协助委托人组织召开定标会议，发放中标通知书;(9)可参与施工合同的签订，编制工程量清单，根据招标文件及中标人在投标文件中明确地各项承诺，组织关于合同条款的各项谈判;(10)负责编制招标工作报告，还应将代理过程中直接形成的各种原始记录、系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标监督管理机构备案;(11)将所有的备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成施工合同的等所有文件备案并交纳相关费用;(12)其他需要代理人完成的招投标工作事宜。
三、委托人权利1、委托人有权参与招投标的有关活动。
委托人可自行负责编制标底，也可委托代理人编制标底，也可另行委托具有标底编制资格的单位进行标底编制工作。
2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况;有权要求代理人提交代理业务工作报告及招标备案资料。
3、委托人在发标前有权审阅代理人编制的招标文件，并有权提出修改意见，代理人应当无条件的进行修改。
4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。
5、委托人有权确定或变更代理人的具体工作内容。
6、在合同约定的期限内，委托人发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或损害委托人利益的行为，委托人有权要求代理人纠正，并可以单方终止合同。
代理人承担由此给委托人造成的一切经济损失。
委托人义务1、委托人应按合同约定按时付给代理人的代理费。
2、委托人应当向代理人及时提供招投标代理工作范围内所需的文件和相关基础资料。
3、在合同履行期间，委托人授权作为本项目委托人的代表，负责与代理人联系。
4、委托人应当完成的其它工作：五、代理人的权利1、在审查投标企业资质中，遵照委托人的授权，有权对投标单位的投标资格进行确认或否定。
2、依据国家有关法律法规的规定，且在委托人授权范围内办理委托项目的招标工作。
3、在委托人的授权范围内出据相关文书。
六、代理人义务1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。
2、在委托人授权范围内为委托方提供招标代理服务，并严格履行本协议约定的招标代理工作的全部内容，对招标有关的各项数据、技术经济分析结论、招标结果及备案工作等的完整性、合法性、真实性和时限负责。
不得以任何形式将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。
3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作并提供咨询服务，严格履行法律、法规规定的有关招标人的各项义务。
4、代理方不得参与任何可能与委托人利益相冲突的活动，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。
5、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责，并不得泄露依法应当保密的任何信息和因本次代理活动而知悉委托人的任何商业秘密。
6、代理人成立招标代理项目组，并任命为项目组组长，负责该项目招标代理工作，未经委托人同意不得任意变更。
项目组组成人员情况见附件一。
7、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
8、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争，损害委托人的利益;9、代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备合法、完备的条件。
10、不得超出本合同的约定确定中标人11、代理人最晚于年月日前完成所有招标文件的备案工作。
12、其他应当由代理人承担的义务。
七、代理费代理费元，由中标人支付，招标文件必须写明。
(该费用为直到施工合同备案完毕的所有费用)八、投标担保：代理人须在招标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保方式为交纳投标保证金，保证金数额代理人征得委托人同意后确定。
九、违约责任：1、本合同签订后，任何一方违反本合同约定内容的，都应向对方支付万元的违约金。
2、代理人在责任期内失职，给委托人造成经济损失，应当承担由此给委托人造成的损失。
3、由于违约造成第三方损失的，由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
4、代理人违反第六条代理人义务规定的，委托人有权单方解除合同，并由代理人向委托人支付违约金元，违约金不足以弥补委托人损失的，代理人还应当承担由此给委托人造成的损失。
十、合同生效、变更与终止：1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效2、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
3、双方履行合同全部义务，代理人代理业务程序执行无误，委托人按合同价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、其他：1、未经对方书面同意，双方均不得转让本合同约定权利和义务;2、合同履行期内所发生的招标公告费、打字复印费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用包含在代理费中。
十二、本合同履行过程中，如发生不可抗力而导致工程项目不能实施或本合同无法执行时，委托方不承担违约责任并有权终止合同。
十三、双方在合同履行期间发生争议时，可以协商解决，如协商不成，可以向桥西区人民法院提起诉讼。
十四、合同文本本合同正本一式 4 份，双方各执 2 份。
本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。
甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日委托施工管理合同范文 2委托方：(以下简称甲方)受托方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等相关法规规定，甲乙双方本着平等互利，友好协商的原则，就商业项目委托经营合作达成如下协议：一、基本情况1、委托标的物位于韩城市一层，建筑面积㎡2、合作期限：甲方诚意指定乙方担任该项目的策划运营管理，此项目双方的合作期由本合同签署之日起至项目结束。
预计前期的策划工作完成时间为 2 个月，后期管理工作时间为 2 个月(乙方人员进驻后会报至甲方运营计划表工作)，具体时间为年月日至年月止。
乙方同意于上述期限内担任该项目策划运营管理及协助甲方招商工作。
二、委托方式1、乙方接受甲方委托，对该项目进行为期 4 个月的商业运营管理，其中包括该项目的前期策划和后期的管理。
2、乙方本着尽职尽责、为甲方尽可能减少风险和创造最大经济效益的原则，全面展开专业有效的经营，提升被委托项目的行业地位、品牌地位及市场价值，并严格按照本合同的要求完成甲方委托的全部事宜。
三、委托事项甲方委托乙方进行该项目的经营管理，乙方的服务内容有：1、全面制定经营方案，引进先进的市场理念、模式、方法;2、负责甲方品牌推广，在委托经营期内建立起著名品牌形象;3、制定该项目的统一经营标准，以及各项管理规章制度并严格执行;4、协助招商，引进实力雄厚、经营能力强。
市场信誉度好的国内外品牌厂商，并以甲方的名义与最终租户订立租赁合同;5、为甲方制定有效控制成本的方法和标准，其中包括：人员成本控制、策划成本控制以及经营成本控制;6、组织所有厂商对该项目进行系统的营销策划，展开积极有效的市场推广活动;7、根据具体情况市场变化，对经营方案进行调整和整改;8、其他与经营相关事宜;四商业管理费结算方式1.1乙方策划布局得到甲方认可后，前期策划运营一个月一次性支付给乙方人民币叁万元整()，后期甲方付给乙方每个月运营管理费为贰万元整()。
1.2由乙方以售卖形式售出的整体或分层物业，商户款项交至甲方财务部门后，甲方 3 日内按商户交纳购房款的 4%给乙方结算佣金。
五、双方的主要权利和义务1、甲方的权利和义务1.1甲方应主动、及时提供与该项目前期策划、招商工作相关的技术及文件资料给乙方，也利于策划、招商工作的顺利进行;1.2甲方对乙方的具体工作进行监督;1.3对于乙方每阶段提供的方案予以审核，在确定该方案的可行性之后，配合乙方将该方案得以实施;1.4甲方应提供现场招商中心，招商中心必要的办公设施和通讯设施;1.5甲方在委托乙方管理过程中，不承担乙方的人员工资费用;2、乙方的权利和义务2.0乙方针对每一个营销策划宣传方案须报甲方同意后方可执行，费用由甲方方承担;2.1乙方向该项目派驻人员进驻，并行使该项目的所有管理权;拥有该项目的日产管理权以及人事权(包括该项目所涉及到的所有从业人员任免、罢免、晋升的权利);2.2甲方在委托乙方经营过程中，乙方除承担己方的人员工资外，不承担该商场公司维修基金、物业管理及经营管理费用等任何经营成本;2.3受甲方委托，乙方在对该项目的整体布局、内外部环境、工程进度、房型和房屋内部结构、经营业态等一切有关本项目情况充分了解的基础上，乙方将依据对该项目的经营业态定位，向甲方提供该商场整体策划推广方案以及共同与甲方管理经营。
2.4乙方应派驻工作人员进入该项目现场办公，负责协助招商及相应管理。
经甲方同意后，乙方有权按照双方确认的招商计划及租金低价进行招商。
在招商过程中，应根据甲方提供的特性和状况向潜在客户作如实介绍，不得夸大、隐瞒或过度承诺;不得超越甲方授权范围向客户作出任何书面承诺;2.5乙方应当配备一名经理负责与协助甲方有关招商具体事宜，管理日常工作。
乙方应认真负责的做好客户接待工作，但乙方不得随意向客户承诺，如客户提出附加条件，乙方须与甲方进行协商并经甲方认可后执行，否则，由此造成甲方损失的，应承担赔偿责任;2.7 未经甲方同意，在本合同履行过程中以及本合同履行完成后，乙方不得使用或泄漏在履行本合同过程中获得的甲方的商业秘密或技术材料;六、违约责任1、关于该项目的任何问题，由甲乙双方指定的项目负责人协商解决;2、任何一方违反本合同的约定，视为违反行为，应承担违约责任;3、甲乙双方任何一方吧不得擅自解除本合同。