上海市园林绿化建设工程施工合同模板(2021版)示范文本
园林绿化工程施工合同示范文本(试行)
园林绿化工程施工合同示范文本(试行)范本一：园林绿化工程施工合同示范文本(风格一)本文档涉及附件：1. 图纸附件：包括项目设计图纸、施工图纸等；2. 规格书附件：包括工程施工规范、质量要求等。
本文所涉及的法律名词及注释：1. 合同方：指工程业主及工程施工总承包商之间签订的合同；2. 工程业主：指委托施工园林绿化工程的行为人；3. 工程施工总承包商：指承担园林绿化工程全部或者大部分工程的月亮；4. 工程监理：指负责对工程施工活动进行监督、检查和测试的第三方机构或个体。
合同正文：第一章总则第一条甲方（工程业主）与乙方（工程施工总承包商）依据《中华人民共和国合同法》的规定，就园林绿化工程的施工达成如下合同。
第二章工程范围第二条乙方承担本工程的全部施工内容，包括但不限于土方开挖、护坡、种植、灌溉等工作。
第三章工程时间第三条本工程的施工时间为自合同生效之日起，并按照工程计划书的要求进行施工。
第四章工程合同价款及支付方式第四条工程合同价款为人民币（大写）____________________（小写）(￥____________________)，具体支付方式详见附件《支付计划表》。
第五章保证金及支付方式第五条乙方需缴纳甲方规定的保证金，保证金数额为人民币（大写）____________________（小写）(￥____________________)，支付方式如下：1. 第一次支付：在合同生效后的第三个工作日内支付保证金的20%；2. 第二次支付：在合同生效后的10个工作日内支付保证金的30%；3. 第三次支付：在工程完工验收合格后的30个工作日内支付保证金的50%。
第五章违约责任第五条任何一方违反合同约定的，应承担由此产生的违约责任。
具体违约责任详见附件《违约责任条款》。
第六章争议解决第六条本合同履行过程中发生的争议，协商不成的，提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
范本二：园林绿化工程施工合同示范文本(风格二)本文档涉及附件：1. 设计图纸附件：包括项目设计图纸、施工图纸等；2. 技术规范书附件：包括工程施工技术规范、质量控制要求等。
2021年建设工程施工合同范本(示范文本)
No one's life is smooth sailing, and no one knows how to grow from birth. It is through constant tempering that we learn to grow.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）建设工程施工合同范本（示范文本）发包人(全称)：_______________________________________________________ ___________承包人(全称)：_______________________________________________________ ___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________________________________________________ _______________工程地点：_______________________________________________________ _______________工程内容：_______________________________________________________ _______________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________资金来源：_______________________________________________________ _______________二、工程承包范围承包范围：_______________________________________________________ _______________三、合同工期：开工日期：_______________________________________________________ _______________竣工日期：_______________________________________________________ _______________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：_______________________________________________________ ___________五、合同价款金额(大写)：_____________________________元(人民币) ￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标__知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同__条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同，双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：（详细列出付款方式和条款）4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失，违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为，应协商解决。
如协商无效，双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同，应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的责任。
绿化园林合同范本
绿化园林合同范本绿化园林合同范本1（约2286字）建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、工程总额：二、工程内容：第一条工程范围：按甲方审定的乙方预算范围内全部。
第二条工程期限：自年月日开工，至年月日全部竣工。
（如遇气候和其它原因不能施工时，工期可顺延）第三条质量标准：在工程施工中，乙方应按照甲方要求精心施工，认真执行现行国家有关园林工程施工标准，必须符合各项验收规范。
做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。
如因施工原因造成质量不符要求而发生的返工费用，由乙方负责。
第四条材料供应：凡包工包料工程的材料由乙方负责采购。
凡非包工包料项目材料由甲方提供。
第五条施工条件：1、甲方在开工前应做好“三通一平”（路、水、电通、场地平整）工作。
2、施工中如甲方提出工程变更，或增加施工项目，应提前通知乙方，并追加相应的工程款项用于施工。
工程工期应顺延。
3、工程设计及预算如有漏列项目或差错，在本合同有效期内经甲方审查后可作变更修正。
竣工结算时依照工程决算书为准。
第六条乙方责任1、必须在合同规定期限内完成所有工程。
施工期间必须按甲方规定及时申报验收各分顶工程，未经验收不得进入下道工序。
2、确保苗木整齐均匀，生长旺盛。
具体负责保活期内的所有苗木各项养护工作，确保草坪、花木健康生长，保持良好的绿化景观。
3、所有苗木保活期为年。
保活期内若有苗木死亡，须及时更换、补种，以确保整个绿化工程的完整性。
4、工程要求对于工程观感有重要作用的材料进场前需提供实物样板，并经发包方认可后方可进场施工；对材料改变或代用必须经发包方同意并发正式书面通知后，方可用于工程施工。
5、承包方在地下隐蔽构筑情况不明时，应谨慎施工，避免造成不必要的损失，如承包方对地下设施造成损坏的应承担赔偿责任。
上海市园林绿化建设工程施工合同范本
编号市园林绿化建设工程施工合同示文本（2007版）市工商行政管理局制定市园林绿化行业协会.. .. ..使用说明一、本合同文本由市工商行政管理局、市园林绿化行业协会共同制定，旨在为园林绿化建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规的示性文本。
二、本合同适用于景观工程、绿化种植、园林小品、园林建筑、园林水景、仿古建筑、景观设备安装工程及其它园林绿化工程。
三、本合同文本主体容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
其中协议书部分由承发包双方协商签订；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例和园林绿化工程特点制订，无须另行约定的容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的容。
四、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。
专用条款约定的合同容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。
五、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签订补充条款或补充协议，作为本合同附件。
六、园林绿化建设工程施工承发包双方签订合同可使用本合同文本，或参照本合同文本容另行制定。
.. .. ..目录第一部分协议书一、工程概况 (9)二、工程承包围 (9)三、合同工期 (9)四、质量标准 (9)五、合同价款 (9)六、协议书有关词语含义 (9)七、承包方承诺 (10)八、发包方承诺 (10)九、合同生效 (10)第二部分通用条款一、合同文件 (11)1．合同文件及解释顺序 (11)2．适用法律、标准及规 (11)3．图纸 (12)二、双方一般权利和义务 (12)4．工程监理和发包方代表 (12)5．发包方代表的委派和指令 (13)6．项目经理 (14)7．发包方工作 (14)8．承包方工作 (15)三、施工组织设计和工期 (16)9．进度计划 (16)10．开工及延期开工 (17)11．暂停施工 (17)12．工期延误 (17)13．工程竣工 (18).. .. ..四、质量与检验 (19)14．工程质量 (19)15．检查和返工 (19)16．隐蔽工程和中间验收 (20)17．重新检验 (20)18．工程试车 (21)五、安全及文明施工 (22)19．安全施工与检查 (22)20．安全防护 (22)21．事故处理 (23)六、合同价款与支付 (23)22．合同价款及调整 (23)23．工程预付款 (24)24．工程量确认 (24)25．工程款（进度款）支付 (24)七、材料、设备和苗木供应 (25)26．发包方供应材料、设备和苗木 (25)27．承包方采购材料、设备和苗木 (26)八、工程变更 (27)28．工程设计变更 (27)29．其他变更 (27)30．确定变更价款 (28)九、竣工验收与结算 (28)31．竣工验收 (28)32．竣工结算 (29)33．质量保修和养护 (30)十、违约、索赔和争议 (31)34．违约 (31)35．索赔 (32)36．争议 (33).. .. ..十一、其他 (33)37．工程分包 (33)38．不可抗力 (34)39．保险 (34)40．担保 (35)41．专利技术及特殊工艺 (35)42．文物和地下障碍物 (35)43．合同解除 (36)44．合同生效与终止 (37)45．合同份数 (37)46．补充条款 (37)第三部分专用条款一、合同文件 (38)1．合同文件及解释顺序 (38)2．适用法律、标准及规 (38)3．图纸 (38)二、双方一般权利和义务 (38)4．工程监理和发包方代表 (38)6．项目经理 (39)7．发包方工作 (39)8．承包方工作 (40)三、施工组织设计和工期 (41)9．进度计划 (41)12．工期延误 (41)四、质量与验收 (41)14．工程质量 (41)16．隐蔽工程和中间验收 (41)18．工程试车 (41).. .. ..五、安全及文明施工 (41)19．安全施工及检查 (41)六、合同价款与支付 (42)22．合同价款及调整 (42)23．工程预付款 (42)24．工程量确认 (42)25．工程款（进度款）支付 (42)七、材料、设备和苗木供应 (42)26．发包方供应材料、设备和苗木 (42)27．承包方采购材料、设备和苗木 (43)八、工程变更 (43)九、竣工验收与结算 (43)31．竣工验收 (43)32．竣工结算 (44)33．质量保修和养护 (44)十、违约、索赔和争议 (44)34．违约 (44)36．争议 (45)十一、其他 (45)37．工程分包 (45)39．保险 (45)40．担保 (45)43．合同解除 (46)45．合同份数 (46)46．补充条款 (46)附件：发包方供应材料、设备、苗木材料一览表 (47)第一部分协议书.. .. ..发包方（全称）承包方（全称）承包方资质等级承包方安全生产许可证号 JZ安许可证字依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
绿化工程施工合同范本(5篇)
工程名称：工程地点：建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行____园林绿化工程施工，本着互相协作、密切配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
工程内容包括、、等工程。
按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建造、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。
方签订合同后，甲方支付工程造价的____%给乙方作为工程预付款。
工程完工甲方初验合格后付款项__%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
开工日期____年____月____ 日。
竣工日期____年____月____ 日。
负责办理施工报建手续，领取建造许可证和施工许可证。
组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率___%。
保养期内补种苗木的保养顺延 1 个月。
工程竣工后清理现场，做到工完场清。
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________代表(签字)：__________ 代表(签字)：______________年____月____ 日甲方：乙方：经招标决定，甲方将给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。
按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。
根据不同地形，双方商议调整施工。
本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币(大写)元(￥： ____元)。
考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池元，工程结束验收后按实际发生的工程量计价。
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条合同的订立本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同订立，双方在平等、自愿的基础上，根据相关法律法规的规定，就园林绿化建设工程的施工事宜达成一致。
第二条合同的目的本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范园林绿化建设工程的施工过程，确保工程质量和进度的顺利进行。
第三条合同的效力本合同经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准，如有任何争议，双方应友好协商解决。
第二章工程内容第五条工程范围1. 本工程的范围包括但不限于园林绿化设计、土地改造、植物种植、灌溉系统建设等。
2. 详细的工程范围将在合同附件中列明。
第六条工程质量1. 承包商应按照相关法律法规和工程设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 承包商应提供符合质量要求的材料和设备，并保证施工过程中不损坏原有设施和环境。
第七条工程进度1. 承包商应按照合同约定的工期进行施工，如有特殊情况需要延期，应提前书面通知业主并经双方协商确定新的工期。
2. 承包商应合理安排施工进度，确保工程按时完成。
第三章合同价款第八条合同价款1. 业主应按照合同约定支付工程价款。
2. 工程价款的支付方式和时间将在合同附件中约定。
第九条变更和索赔1. 如因业主要求变更工程范围或条件，或者发生不可抗力等原因导致施工难度增加，承包商有权要求调整合同价款。
2. 如承包商因业主原因或其他合同约定外的原因遭受损失，承包商有权向业主提出索赔要求。
第四章合同履行第十条业主的权利和义务1. 业主有权对施工过程进行监督和检查，对发现的问题及时提出整改要求。
2. 业主应按时支付工程价款，并提供必要的协助和支持。
第十一条承包商的权利和义务1. 承包商有权组织施工，选用合适的材料和设备。
2. 承包商应按照合同约定的质量要求和工期完成工程，并保证施工安全。
3. 承包商应按时提供施工进度和质量报告，并接受业主的监督和检查。
绿化景观施工合同范本3篇
绿化景观施工合同范本一、合同甲方、乙方及合同目的1.1 合同甲方[甲方信息]1.2 合同乙方[乙方信息]1.3 合同目的本合同旨在约定甲乙双方在绿化景观施工项目中的权利和义务，明确工程内容、进度、报价、质量、安全等关键事项，确保工程施工进程顺利，保证工程质量，维护甲乙双方的合法权益。
二、工程范围2.1 工程概述本工程位于XXX街道，由甲方委托乙方负责进行绿化景观施工。
工程涉及范围为XXX平方米。
2.2 工程内容绿化景观施工包括但不限于：土方开挖、土石方填筑、植被栽植、硬质材料铺设、灌溉系统安装、照明设施安装、防护栏杆安装、劳动保护等。
2.3 工程进度本工程施工期为XXX天，具体工期为：XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX 日。
2.4 工程报价本工程的报价如下：•施工人工费用：XXXX元•材料费用：XXXX元•设备租赁费用：XXXX元•其他费用：XXXX元•小计：XXXX元三、质量与验收3.1 施工质量乙方应严格按照合同规定进行施工，保证施工质量符合行业标准和相关法律法规的要求。
3.2 工程验收工程验收应由甲乙双方商定，具体验收标准如下：•完成工程质量符合设计要求并达到验收标准•工程交付后一年内，工程质量问题由乙方负责保修，维修期限不少于三年四、安全与保险4.1 安全在工程施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，确保工人生命安全和施工场地的安全。
4.2 保险乙方应为工程施工承担必要的保险责任，包括但不限于施工全过程意外伤害险、工程一年保修险等。
五、违约责任5.1 合同违约责任如果甲方或乙方一方违反合同规定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿经济损失、合同解除等。
5.2 违约金甲乙双方在合同履行过程中，如有一方违约，应支付违约金。
违约金的数额双方应在本合同中商定。
六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。
若协商不成，甲乙双方可向有关部门提出申请，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2021年建设工程施工合同示范文本(GF910201)
建设工程施工合同示范文本(GF910201)建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
18．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
园艺绿化施工合同
园艺绿化施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行园艺绿化施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______园艺绿化工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于园林景观设计、植物种植、绿化养护、园林设施安装等。
第二条合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方在合同签订后向甲方提交详细的工程预算，甲方确认后按预算金额支付。
第三条施工期限3.1 本工程合同约定的施工期限为_______日，自开工之日起计算。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前_______天向甲方提出延期申请，甲方同意后方可延期。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家及地方绿化工程相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应保证所种植植物的品种、规格、数量符合设计要求，且植物应具备良好的生长条件。
4.3 乙方应承担因施工质量问题导致的返工、维修等费用。
第五条安全生产5.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产相关法律法规进行施工，确保施工现场安全。
5.2 乙方应做好施工现场的清洁、卫生工作，确保施工过程中的环境保护。
5.3 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
第六条合同的履行和验收6.1 乙方应按照约定的工期、质量完成施工任务。
6.2 工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应按照合同约定进行验收。
6.3 验收合格的工程，甲方应按照约定支付合同款项。
第七条违约责任7.1 乙方如未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×逾期天数×1%。
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2007版)（3)来源: 作者：日期：11-07-25（2）向发包方代表提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;(3)根据工程需要,提供和维修承包工程范围内的非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责工程范围内的安全保卫；（4)按专用条款约定的数量和要求，向发包方提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包方承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包方，发包方承担由此发生的费用,因承包方责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包方之前，承包方按专用条款约定负责已完工程的保护、以及绿化苗木的养护工作。
保护期间发生损坏，由承包方负责修复,并承担相应费用。
但若工程完工、具备竣工验收条件后，发包方拒绝验收或拒绝移交，相应责任和费用由发包方承担。
发包方要求承包方采取特殊措施保护的工程部位,或者要求采取特殊养护措施的苗木种植工程，发包方承担相应费用,具体要求、技术措施和相应费用由双方在专用条款内约定。
(7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作;（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;（9）承包方应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
8。
2．承包方未能履行8.1款各项义务,造成发包方损失的,承包方赔偿发包方有关损失。
三、施工组织设计和工期9．进度计划9。
1．承包方应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交发包方。
发包方代表按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
9。
2．群体工程中单位工程分期进行施工的，承包方应按照发包方提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
绿化施工合同范本新版doc(一)
绿化施工合同范本新版doc（一）一、合同的缔结与履行1.1 本合同由甲方（以下简称为“业主”）与乙方（以下简称为“承包商”）共同缔结，双方同意按照合同的约定，在业主提供的工程地点进行绿化施工。
1.2 合同的履行期限为_______（具体日期或工期），自合同生效之日起计算。
二、合同工程范围2.1 业主要求乙方对工程地点进行绿化施工，包括但不限于栽种绿化植物、施工绿化景观、铺设草坪等。
2.2 承包商应按照相关法律法规和合同约定，保证施工过程中保证工程质量，确保所使用的材料符合相关标准。
2.3 双方在履行合同过程中，应相互配合，保证工程的顺利进行。
三、款项支付方式3.1 业主按照合同约定的工程进度和质量验收，以及验收合格的材料提供相应款项。
3.2 承包商应在收到款项后，按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
四、工程质保期4.1 自工程竣工之日起，承包商应提供免费维修保养服务，保修期为_______（具体期限）。
4.2 保修期内，如发生工程质量问题或因承包商原因造成的损坏等情况，承包商应及时进行修复，并承担相应责任。
五、合同终止5.1 合同终止前，任何一方均应提前______（具体期限）书面通知对方。
5.2 在以下情况下，本合同可立即终止：（1）业主未按照合同约定支付款项，且经催告后仍未履行支付义务；（2）承包商未按照工程要求进行施工，且在业主限定的期限内仍未改正；（3）由于不可抗力等不可预见因素，导致无法继续履行合同。
六、违约责任6.1 任何一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
6.2 如一方违约，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
七、争议解决7.1 双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议。
7.2 如协商无法达成一致，可向合同生效地人民法院提起诉讼解决。
八、其他约定事项8.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K9662 （合同范本系列）
甲方：XXXXXX
乙方：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
上海市园林绿化建设工程施工合同模板（2021版）示范文本
上海市园林绿化建设工程施工合同模板（2021版）示范文本
操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
第一部分协议书
发包方（全称）_______________
承包方（全称）_______________
承包方资质等级_______________
承包方安全生产许可证号_______________JZ安许可证字_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称___________
工程地点___________
工程内容___________
工程立项批准文号__________
资金来源___________
二、工程承包范围
承包范围___________
三、合同工期
开工日期___________
竣工日期___________
合同工期总日历天数_____________天四、质量标准
工程质量标准______________
五、合同价款
金额（人民币）：小写__________元，大写
_____________元。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。
七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间__________年__________月
__________日
合同订立地点_______________
本合同双方约定_____________后生效。
发包方：_________（公章）承包方：
__________（公章）
住所：_________ 住所：___________
法定代表人：_________ 法定代表人：
___________
委托代理人：_________ 委托代理人：
___________
电话：_________ 电话：___________
传真：_________ 传真：___________
开户银行：_______________ 开户银行：
__________
帐号：_________ 帐号：___________
邮政编码：_______________ 邮政编码：
__________
第二部分通用条款
一、合同文件
1．合同文件及解释顺序
1.1．合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包方、承包方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.2．当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包方、承包方协商解决。
双方也可以提请上海市园林绿化行业协会作出解释。
双方协商不成或不同意上海市园林绿化行业协会的解释时，按本通用条款第36条关于争议的约定处理。
2．适用法律、标准及规范
2.1．适用法律和法规
本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
2.2．适用标准、规范
本合同文件适用《城市绿化工程施工及验收规
范》（CJJ/T82－99）、《园林工程质量检验评定标准》（DG/TJ08－701－2000）、《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08－702－2005）。
若上述标准、规范有调整或修订，适用最新版本。
若双方认为，合同文件还需适用其它的国家标准、规范，双方可在专用条款内约定；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包方应按专用条款约定的时间向承包方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包方按专用条款约定的时间向承包方提出施工技术要求，承包方按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包方认可后
执行。
发包方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here。