《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)82188
建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇
建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方名称:[甲方名称](发包方)乙方名称:[乙方名称](承包方)项目名称:[具体项目名称]签约地点:[签约地点]签订日期:XXXX年XX月XX日根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]。
工程地点:[具体地点]。
工程内容:[具体工程内容]。
工程规模:[具体规模描述]。
工程质量要求:[具体质量要求]。
二、合同工期及进度安排开工日期:XXXX年XX月XX日。
竣工日期:XXXX年XX月XX 日。
合同工期总日历天数:XX天(雨天顺延)。
进度款支付方式:[具体支付方式]。
三、合同价款及支付方式合同总价款(暂定):人民币大写[金额汉字大写],小写¥[金额数字小写]。
工程款支付方式:[具体支付方式]。
四、工程质量标准与验收要求工程质量标准应符合国家现行规范、规程及施工图纸的要求,并达到建设单位明示的质量要求。
工程验收按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。
乙方应按国家相关标准对材料、设备进行验收并妥善保管和使用。
在施工过程中出现质量事故,由乙方承担全部责任。
五、甲方责任与义务甲方应按照合同约定提供必要的技术资料、场地等施工条件,按时支付工程进度款,协调与其他施工单位的关系,确保施工顺利进行。
甲方应按时组织工程验收,并按照合同约定支付工程款。
甲方应履行合同约定的其他责任和义务。
六、乙方责任与义务乙方应按照合同约定配备项目负责人、技术人员和管理人员等主要人员并保证施工进度和质量,按时竣工。
乙方应按照有关法律、法规和安全生产要求以及企业质量、技术管理的有关规定开展施工活动。
乙方应及时报告施工进度及存在的问题,提出改进措施和合理化建议等。
乙方应对其施工行为承担全部责任。
七、安全施工与文明施工要求甲乙双方应严格遵守有关安全生产的法律法规,严格执行安全施工技术规范和安全操作规范。
《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)(示范文本)
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(示范文本GF5篇
建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF)甲方(甲方名称):乙方(乙方名称):鉴于甲方拥有(项目名称)项目的建设权,乙方具有从事建设施工的资质和能力,双方本着平等互利、合作共赢的原则,经友好协商,就乙方根据甲方的需求,承担(项目名称)项目的施工工作,达成如下协议:第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称:(项目名称)1.2 项目位置:(项目地址)1.3 项目规模:(项目规模)第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定,承担(项目名称)项目的施工工作,负责项目的进度、质量、安全等工作。
2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定,工程造价符合预算金额。
在工程施工期间,应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作,确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。
2.3 乙方应根据甲方的要求,合理安排施工进度,并及时向甲方报告工程进展情况。
第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期,完成施工工作,并在规定的时间内移交给甲方。
3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误,应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求,并接受甲方的监督检验。
4.2 如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的责任;4.3 工程竣工验收合格后,甲乙双方应共同签署竣工验收书,并依法办理竣工验收手续。
第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购,选用合格的材料,并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。
5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足,避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。
第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规,严格按照安全操作规程进行施工,并设立专门的安全管理机构,确保施工现场的安全。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应及时通知甲方,并采取紧急措施进行处理,同时配合相关部门进行事故调查处理,并承担相应的法律责任。
《建设工程施工合同》(示范文本)
《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定,为明确双方的权力与义务,保证建设工程施工过程的顺利进行,特订立本建设工程施工合同(以下简称“本合同”)。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则,诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合,共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行,合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合,应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效,合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中,施工方应提供相应的支付申请和相关材料,建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行,如遇不可抗力或合同双方协商一致,可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程,建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下,可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一,本合同可被解除:合同期限届满并完成合同约定的工程内容;合同约定的工程质量无法达到要求,经双方协商决定解除合同;合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后,双方应进行结算,并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中,若发生争议,双方应本着友好协商的原则,通过对话、调解等方式解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同GF--0201住建部
建设工程施工合同GF--0201住建部建设工程施工合同甲方:(全称)地质:联系人:方式号码:乙方:(全称)地质:联系人:方式号码:鉴于甲方拟进行建设工程的施工,并与乙方合作达成一致意见。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,达成以下合同:第一章合同背景和目的1. 背景(在这里简要描述本合同的背景和目的)2. 目的本合同的目的是确保建设工程施工得到有效管理和控制,保证工程按时、按质、按量完成。
第二章合同内容1. 项目概况在此表明建设工程的基本情况,包括但不限于项目名称、位置、规模等。
2. 工程范围详细描述工程的具体范围,包括但不限于土建工程、设备安装、系统调试等。
3. 工期在此规定工程的开始时间和预计完成时间,以及相关里程碑节点和工期保证。
4. 施工费用规定工程的总投资额、付款方式、变更费用处理等。
5. 施工标准和要求明确工程的施工标准、技术要求、安全要求等。
第三章材料和设备供应1. 材料和设备清单列出所有需要乙方提供的材料和设备清单,并包括数量、型号、规格等详细说明。
2. 供应责任乙方需保证所提供的材料和设备符合合同要求,并承担供应的责任。
3. 材料和设备检验约定材料和设备的检验标准和程序,并确定相关责任义务。
第四章施工管理和质量控制1. 施工组织明确施工组织机构、人员配置、职责等信息。
2. 进度计划规定工程的详细进度计划和进度追踪控制办法。
3. 质量管理约定工程质量的管理方法、验收标准等。
4. 安全管理明确工程施工的安全措施和责任,确保施工过程中的安全。
第五章变更和索赔1. 变更管理规定工程变更的程序、合同价款的调整等。
2. 索赔管理约定索赔的程序、范围、处理方式等。
第六章合同履行与付款1. 合同履行规定甲方和乙方的履行义务,并约定违约责任。
2. 付款方式约定工程合同价款的支付方式、期限等。
3. 合同款项支付证明甲方应提供合同款项支付的证明文件给乙方。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同示范文本》
建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条合同背景本合同由甲方(建设单位)和乙方(施工单位)共同订立,根据《合同法》及相关法律法规,对建设工程施工进行约定和规范。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工,包括但不限于土建工程、装饰工程、设备安装工程等。
第三条合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务,保证施工的质量、安全、进度,并确保合同的顺利履行。
第二章合同的签订和效力第四条合同的签订1. 合同的签订应当采用书面形式,并由双方共同签字或盖章。
2. 合同应当明确工程的名称、地质、规模、质量要求、工期、价款及支付方式等重要内容。
第五条合同的效力1. 合同生效后,双方应按照合同约定的内容和要求履行各自的义务。
2. 任何一方未经对方同意,不得擅自变更合同的内容。
第六条合同的解除1. 在工程施工过程中,如发生不可抗力等特殊情况,双方可以协商解除合同。
2. 如乙方未按照合同约定的内容履行义务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
第三章工程款支付与索赔处理第七条工程款支付1. 甲方按照合同约定的进度和标准,及时支付乙方相应的工程款。
2. 如工程进度存在问题,乙方有权要求甲方及时支付逾期款项的利息。
第八条索赔处理1. 在施工过程中,如发生变更、增减工程量等情况,乙方有权向甲方提出索赔,并提供相应的证明材料。
2. 甲方应在合理时间内对乙方的索赔进行审核,并按照合同约定及时支付。
第四章施工质量与验收第九条施工质量1. 乙方应按照相关法律法规及工程规范要求,确保施工质量符合合同约定。
2. 如工程质量存在问题,乙方应及时进行整改,直至符合要求为止。
第十条验收1. 工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,并出具相应的验收报告。
2. 如发现工程存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,并延长质量保修期。
第五章违约责任与争议解决第十一条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务,应当承担相应的违约责任。
建设工程施工合同GF--0201住建部简版范文
建设工程施工合同GF--0201住建部建设工程施工合同GF--0201住建部1. 引言本文档是关于建设工程施工合同GF--0201住建部的说明和解释。
建设工程施工合同是指由建设单位和施工单位签订的,用于明确双方在建设工程施工过程中的权利义务、工期、施工内容等事项的法律文件。
本合同适用于由住房和城乡建设部审批的各类建设工程。
2. 合同主要内容2.1 合同目的建设工程施工合同的目的是为了明确建设单位与施工单位之间的权益关系,规范工程施工过程,确保工程按照合同约定进行,并最终交付符合要求的建设工程。
2.2 合同双方建设工程施工合同的双方包括建设单位和施工单位。
建设单位是指承担建设工程责任的单位,负责组织工程建设、提供相关资料和技术支持。
施工单位是指负责实施工程施工的单位,负责按照合同约定完成工程建设任务。
2.3 工程规划与设计建设工程施工合同要求明确工程规划、设计图纸等相关文件的提供方。
建设单位需要将相关规划和设计文件提供给施工单位,以便施工单位能够按照设计要求进行施工。
2.4 施工范围与工期建设工程施工合同要求明确施工范围和工期。
施工范围包括工程的具体范围、主要构件、施工方法等。
工期是指完成建设工程所需的时间,合同要求双方约定合理的工期,并明确交工日期。
2.5 工程质量与检验建设工程施工合同要求明确工程质量要求和检验标准。
建设单位有权对施工过程进行监督,并通过检验来确认工程质量是否符合合同约定。
3. 合同履行与变更3.1 合同履行建设工程施工合同要求双方按照合同约定履行各自的责任和义务。
建设单位需要按时支付工程款项,并提供相关技术支持。
施工单位需要按照施工进度完成工程建设,并确保工程质量符合合同要求。
3.2 合同变更在建设工程施工过程中,根据实际情况,双方可以通过协商变更合同。
合同变更需要经过书面协议,并明确变更内容和影响。
4. 合同风险与争议解决4.1 合同风险建设工程施工合同存在一定的风险,如工期延误、工程质量不达标等。
《建设工程施工合同示范文本》
《建设工程施工合同示范文本》建设工程施工合同示范文本1. 合同相关信息1.1 合同名称建设工程施工合同示范文本1.2 合同编码[填写合同编码]1.3 合同签订日期[填写合同签订日期]1.4 合同生效日期[填写合同生效日期]2. 合同背景和目的2.1 背景介绍本合同是为了规范建设工程施工合同的签订过程,确保各方权益得到保障,促进建设项目的顺利进行而制定的。
2.2 目的本合同的目的是明确双方之间的权责关系,确保施工工程按照合同约定的条件,质量和进度进行,以确保项目成功完成。
3. 双方权利和义务3.1 业主的权利和义务- 3.1.1 业主有权要求施工单位按照合同约定的质量和进度进行施工。
- 3.1.2 业主有权要求施工单位提供必要的施工信息和计划。
- 3.1.3 业主有义务向施工单位提供合理的施工条件,如现场清理、供水供电等。
- 3.1.4 业主有义务按照合同约定支付工程款项。
3.2 施工单位的权利和义务- 3.2.1 施工单位有权要求业主提供合理的工程设计和施工图纸。
- 3.2.2 施工单位有权要求业主提供及时的材料和设备供应。
- 3.2.3 施工单位有义务按照合同约定的要求进行施工,确保施工质量。
- 3.2.4 施工单位有义务按照合同约定的进度完成施工工作。
4. 付款方式和进度4.1 付款方式本合同约定的工程款项支付方式如下:- 4.1.1 预付款:[填写预付款比例],于合同签订后[填写天数]天内支付。
- 4.1.2 进度款:按工程进度款项比例支付,具体比例和支付时间见附件。
- 4.1.3 竣工结算款:工程完工后,经验收合格后,支付合同价款剩余部分。
4.2 付款进度本合同约定的付款进度如下:- 4.2.1 预付款:合同签订后[填写天数]天内支付。
- 4.2.2 进度款:按照工程进度完成情况支付,具体进度款项比例和支付时间见附件。
- 4.2.3 竣工结算款:工程完工后经验收合格后支付。
5. 变更和解除合同5.1 变更合同本合同的任何变更都必须经由双方协商一致,并以书面形式确认,变更合同应明确变更的内容和影响及补偿等事项。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2022-0201)建设工程施工合同(示范文本)一、总则第一条合同的订立甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________第二条工程概况本项目位于__________,属于__________类工程,总建造面积为_ _________平方米,主要建造物为__________,主要结构形式为______ ____。
本项目的设计单位为__________,监理单位为__________。
第三条合同的组成1. 本合同正文2. 甲方提供的施工图纸及设计文件3. 乙方提供的施工组织设计4. 工程量清单及计价表5. 工程质量验收标准6. 工程安全生产管理规定7. 工期进度计划表8. 双方签订的其他有关协议或者补充协议二、工程质量第四条质量标准乙方承担本项目的施工任务,应按照甲方提供的施工图纸及设计文件和国家有关法律法规、行业规范、技术标准、工程质量验收标准等要求,保证工程质量符合设计要求和合同约定。
第五条质量责任乙方对本项目的施工质量负全面责任。
乙方应按照国家有关规定和双方约定,对本项目进行自检、互检、专检,并接受甲方和监理单位的监督检查。
乙方应及时纠正施工中发现的质量问题,并承担相应的责任和费用。
乙方应按照国家有关规定和双方约定,对本项目进行竣工验收,并向甲方提交竣工图纸、竣工报告、质量保证书等相关文件。
乙方应对竣工验收后发现的质量问题负责,并承担相应的责任和费用。
乙方应按照国家有关规定和双方约定,对本项目进行质量保修,并向甲方提供保修期限、保修范围、保修方式等相关内容。
乙方应对保修期内发生的质量问题负责,并承担相应的责任和费用。
第六条质量奖惩甲方和监理单位有权对乙方的施工质量进行评价,并根据评价结果赋予奖励或者处罚。
乙方的施工质量达到优良等级的,甲方应赋予适当的奖励,具体金额由双方商议确定。
乙方的施工质量低于合格等级的,甲方有权要求乙方返工、修复或者重做,并扣除相应的工程款,具体金额由双方商议确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:(公章) 承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-20 17-0201)的通用合同条款执行。
双方签字盖章第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:。
发包人是否提供支付担保:。
发包人提供支付担保的形式:。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:。
承包人需要提交的竣工资料套数:。
承包人提交的竣工资料的费用承担:。
承包人提交的竣工资料移交时间:。
承包人提交的竣工资料形式要求:。
(10)承包人应履行的其他义务:。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:。
主体结构、关键性工作的范围:。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:。
其他关于分包的约定:。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保:。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。
关于监理人的监理权限:。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3)。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:。
关于工程奖项的约定:。
5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:。
监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1);(2);(3)。
7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:。