集资房购房合同范本4篇

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

集资房购房合同范本4篇
篇1
集资房购房合同范本
甲方:________________(出资人姓名)、_____________(身份证号码)、_____________(电话号码)
乙方:_______________(开发商名称)、________________(公司地址)、______________(联系电话)
根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就甲方进行集资购房事宜达成如下协议:
第一条房屋基本情况
1.1乙方拟开发的房屋项目为________________(项目名称),位于________________(具体位置),房屋总套数为_______套/户,总建筑面积为_______平方米。

1.2本次集资购房项目为________________(户型及面积),共计_______套,每套房屋单价为______元/平方米,总价为________元。

第二条集资金额及期限
2.1甲方出资金额为_______元,分____期出资,每期出资金额为________元,出资期限为________。

2.2甲方应在规定的时间内按期向乙方出资,逾期未出资的,应按照约定支付逾期利息。

第三条购房权益确认
3.1甲方出资后,有权获得该项目的同等比例购房权益,并享有折扣优惠。

3.2甲方购房权益应在项目建成后及时办理过户手续,否则视为自动放弃购房权益。

第四条其他条款
4.1乙方承诺所集资金将专款专用,用于该项目的土地购置、建筑施工、材料采购等相关费用,不得挪为他用。

4.2甲方有权对乙方项目的建设进度、资金使用情况进行监督,乙方应及时向甲方提供相关资料。

第五条法律适用及争议解决
5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2本合同履行过程中如发生争议,甲乙双方可协商解决;协商不成的,应提交______仲裁委员会仲裁。

第六条生效及解除
6.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至本次集资购房项目完工交付后终止。

6.2本合同如需解除或变更,应经双方协商一致并签订书面协议。

甲方:(签字)乙方:(签字)
日期:________________ 日期:________________
(本合同一式两份,甲方一份、乙方一份,具体内容以签署的协
议为准。


篇2
集资房购房合同范本
甲方(出资人):_____________(出资人名称)住址:
_____________(出资人地址)联系电话:_____________(联系电话)
乙方(开发商):_____________(开发商名称)住所:_____________(开发商地址)联系电话:_____________(联系电话)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就乙方所开发的项目中房产向甲方出售事宜,达
成一致如下:
一、房屋基本情况
甲方购买乙方开发的_______(楼盘名称)项目中的房产一套,房屋的具体地址、建筑面积、房屋类型等具体信息详见房屋买卖合同。

二、出资金额及方式
1. 甲方出资购房总金额为人民币_______元整,支付方式为:分期出资,具体出资比例和出资时间如下:
第一期:人民币_______元(占总款的____%),在本合同签订后______日内支付;
第二期:人民币_______元(占总款的____%),在__________日前支付;
……
第N期:人民币_______元(占总款的____%),在__________日前支付。

2. 甲方应在每一期出资时,向乙方提供相关证明文件,确保出资的合法性和真实性。

三、房屋交付时间及标准
1. 房屋交付时间为本合同签订后______年______月______日起
______个月内,具体时间将由乙方提前通知甲方。

2. 乙方承诺房屋交付时的质量和配套设施应符合国家相关规定,并保证房屋的合法性和规划性。

四、房屋及产权交接
1. 乙方在房屋交付时,应当向甲方及时办理相关房屋产权证书的
过户手续,确保房产的合法性。

2. 甲方应在房屋交付后______日内办理相关购房合同的过户手续,确保甲方合法拥有房产所有权。

五、违约责任
1. 任何一方未按约定履行义务的,应当承担相应的违约责任。

2. 如果因不可抗力等因素导致无法实现合同目标的,双方应友好
协商解决,必要时可申请法院解决。

六、其他事项
1. 本合同经双方签字盖章后生效,不可撤销。

2. 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(出资人)签字:_____________(盖章)
乙方(开发商)签字:_____________(盖章)
签订日期:______年______月______日
(以下空白留作备用)
本合同签订日期:______年______月______日
(以下空白留作备用)
篇3
集资房购房合同范本
甲方(购房人):
证件类型:_____________证件号码:________________联系地址:________________电话:_________________
乙方(出卖人):
证件类型:_____________证件号码:_________________联系地址:________________电话:_________________
为明确甲乙双方的权利义务,依法签订本合同:
一、房屋基本情况
1. 房屋坐落地址:
2. 房屋产权证号:
3. 房屋建筑面积:
4. 房屋用途:
5. 房屋总价款:人民币___________________(大写:________________)
二、交易方式
1. 本次交易为集资房交易,委托集资公司进行代理销售。

2. 甲方在签订本合同后须按照约定的时间和金额向集资公司进行购房款交付。

3. 乙方在收到全款后才会办理房产过户手续。

三、付款方式及时间
1. 甲方需在签订本合同之日起____________日内,向集资公司支付首期款人民币_______________元。

2. 甲方需在____________日内,向集资公司支付尾款人民币
_______________元。

3. 乙方在收到全款后,须在____________日内完成过户手续。

四、违约责任
1. 甲方在规定的时间内拒不履行支付义务的,视为自动放弃本次购房,首期款不予退还。

乙方有权解除本合同,并要求甲方承担违约责任。

2. 乙方在规定的时间内拒不履行过户手续的,应承担违约责任,须支付违约金_______________元。

五、其他事项
1. 房屋交付时间:____________年月日。

2. 房屋交付时的装修标准为______________。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________________
乙方(盖章):______________________
签订日期:____________年____月____日
以上是一份关于集资房购房合同的范本,希望对您有所帮助。

在签订任何合同前,请务必仔细阅读并了解合同的内容,以保障自身的合法权益。

祝您购房顺利!
篇4
集资房购房合同范本
购房合同
甲方(出资人):_______________
身份证号码:_______________
联系电话:_______________
住址:_______________
乙方(开发商):_______________
法定代表人:_______________
联系电话:_______________
住址:_______________
丙方(购房人):_______________
身份证号码:_______________
联系电话:_______________
住址:_______________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致,甲、乙、丙三方就乙方所拟建集资房现店铺Ⅾ栋#号(以下简称“该房屋”)的相关事宜达成如下协议:
一、房屋基本情况
1.1 房屋坐落地点: 该房屋位于_______________,土地使用权证号为_______________,建筑面积约为_______________平方米,层数为
_______________层,具体户型及装修标准详见附件房屋图纸及装修方案。

1.2 房屋价格: 具体房屋价格为_______________元/平方米,乙方保证房屋售价不涉及任何隐性消费和额外费用。

1.3 房屋所有权证: 该房屋的房产证由乙方在交付房屋并办理房屋交付手续之日起10个工作日内交付给丙方。

二、出资及付款方式
2.1 甲方应按照《购房合同》约定向乙方出资一定比例的房屋预售价,具体金额为_______________元,出资方式及时间约定如下:
_______________。

2.2 丙方应按照《购房合同》约定向乙方付款,具体金额为
_______________元,付款方式及时间约定如下:_______________。

2.3 决定是否发房,必须融资人收益原则达成一致。

三、乙方承诺
3.1 乙方应严格按照国家规定的房屋建设工程质量标准,进行该房屋的建设,并在规定期限内交付房屋。

3.2 乙方应保证该房屋土地使用权证、规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证等手续合法有效,无任何纠纷。

3.3 乙方应在房屋交付前对房屋进行全面验收,确保房屋按照签订合同的标准进行交付。

四、丙方承诺
4.1 丙方应严格按照协议的约定向乙方支付购房款。

4.2 丙方有权要求乙方提供相关的证照和资料,确保房屋的合法
性和真实性。

4.3 丙方应按照规定的时间向乙方办理相关的房屋交付手续,并
签署相关的交付文件。

五、协议解决方法
5.1 双方如有争议,应友好协商解决。

协商不成的,可向当地有
关部门申请仲裁,也可向人民法院提起诉讼。

六、其他
6.1 本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效,合同一式两份,甲、乙、丙方各执一份。

甲方:_______________ 乙方:_______________ 丙方:
_______________
签字:_______________ 签字:_______________ 签字:_______________
日期:_______________ 日期:_______________ 日期:_______________
补充说明:
1.房屋售价公允,该房屋的售价并不高于同区域同类型房屋的市场价格。

2.本协议履行中如因某一方不履行合同而导致的法律责任,由责任方承担。

3.本协议自三方签字盖章后生效,三方均不得擅自修改。

4.其他未尽事宜,双方另行协商解决。

特此协议,以示双方认可。

相关文档
最新文档