2020建筑工程施工合同范本3篇

2020建筑工程施工合同范本3篇
篇1
2020建筑工程施工合同范本
第一条合约的背景和目的
为了明确双方在建筑工程施工过程中的权责关系，规范双方的合作行为，保证工程顺利进行，特制定本合同。

第二条合约的签订和实施
1. 本合同由业主和承包商双方签订，具有法律效力。

2. 业主与承包商应当按照本合同的条款执行，履行各自的义务并享有各自的权利。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第三条工程的要求和标准
1. 工程应按照业主的要求和标准进行设计、施工，达到当地的相关法律法规、建筑规范、安全标准等要求。

2. 工程的质量应符合相关行业标准和规范，并经过相关部门的验收合格。

第四条工程的费用和支付
1. 工程的费用包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费等，具体金额由双方书面约定。

2. 工程费用的支付方式由双方协商一致，一般按照工程进度分期
支付。

3. 若工程发生变更，导致费用增加或减少，应及时调整工程款额。

4. 工程的最终结算应当在工程竣工后的一个月内完成，双方应当
按照实际情况支付尚未支付的费用。

第五条工程期限和延迟
1. 工程的设计、施工期限为从合同生效之日起计算的时间，双方
应当按照约定的期限完成工程。

2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期时间应符合相关法
律规定，并由双方商定新的完工日期。

3. 若承包商因自身原因导致工程延期，应支付业主相应的违约金
和赔偿。

第六条工程质量和保修
1. 工程应符合相关质量标准和规范，经验收合格后方可交付使用。

2. 工程交付使用后，承包商应对工程的质量负责保修一年，并按照保修范围和期限进行维修和维护。

3. 保修期内如发现质量问题，承包商应当及时解决并承担相应费用，超过保修期的问题由双方协商解决。

第七条保密性
双方在合作过程中产生的一切商业秘密和技术资料，应当予以保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。

第八条争议解决
双方如发生争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁，也可向法院提起诉讼。

第九条合同的变更和解除
1. 本合同的任何变更应当由双方经过协商一致达成书面协议。

2. 若因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应当及时通知对方，可根据情况协商解除合同，但应尽力减少损失。

第十条其他条款
1. 本合同任何附加条款、补充约定均需双方签字确认。

2. 本合同有效期为工程竣工验收合格之日。

以上为本合同的内容，由双方认真阅读并确认后签字盖章。

业主：____________________
承包商：__________________
签订日期：年月日
【附表】
工程名称：
工程地点：
合同金额：
工程期限：
其他约定：
篇2
建筑工程施工合同范本
甲方（主体）：______（委托方/项目业主方）乙方：______（承包方）
鉴于甲方有建造_______（项目名称）工程的需要，向乙方进行招标，并最终确定乙方为_______项目的承包方。

双方经友好协商，本着平等
互利、诚实守信的原则，达成如下一致意见，并共同遵守：
一、工程名称及位置：_______
二、工程建设单位：_______
三、工程施工单位：_______
四、施工进度约定及监督：乙方应按照工程施工计划，全面负责施工，尊重甲方有关规定，保证工程质量与工期，并接受甲方的监督及检查。

五、价款支付：甲方按工程进度向乙方支付工程款，支付方式为_______，乙方接到工程款后，应及时配合事项。

其他相关合同条款详见定价文档。

六、工程质量标准：工程应符合国家标准，如有变更需申请，应提前报告给甲方，并按照新标准执行。

七、施工保险：乙方应为施工工程投保一切必要的险种，如人身意外险、财产险，并及时给予甲方提供保险保单。

八、违约责任：一方违约时，損害了对方权益，应承担相应赔偿责任。

九、法律适用及争议解决：本合同的有效性、履行及争议的解决均适用_______法律，如发生争议应友好协商解决，协商解决未果，应提交_______仲裁委员会。

十、附则：本合同一式_______份，双方各执_______份，合同正文可商议修改，须双方盖章生效。

甲方（盖章）：_______ 签字：_______ 日期：_______
乙方（盖章）：_______ 签字：_______ 日期：_______
以上就是2020建筑工程施工合同范本，双方在签署合同时应仔细阅读，确保遵守上述规定，以保证工程的顺利进行及顺利竣工。

希望上述内容对您有所帮助。

篇3
建筑工程施工合同范本
一、甲方（委托人）：
名称（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
联系地址：
联系电话：
二、乙方（承包人）：
名称（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方拟在______（具体地址）进行建筑工程，现委托乙方作为承包人进行相关的施工工作，双方经友好协商，本着平等、自愿、互利、公平的原则，达成如下协议：
一、建筑工程基本情况描述
1.建筑工程项目名称：
2.建筑工程项目地点：
3.建筑工程规模：
4.建筑工程工期：
5.建筑工程造价：
6.建筑工程设计单位：
7.建筑工程监理单位：
8.建筑工程施工单位：
二、施工工程内容及标准
1.乙方应严格按照设计图纸和相关规范要求，按时、按质、按量完成建筑工程的施工工作。

2.乙方应确保施工过程中的安全，减轻和避免施工过程中发生的事故。

3.乙方应保证建筑工程所用材料的质量，不得使用劣质材料或不符合规范的材料。

4.乙方应保证施工现场整洁，保护好施工区域周边的环境，保证对周围居民的生活不造成干扰。

5.乙方应做好工程验收前的清理保养工作，保证工程质量符合相关标准要求。

6.乙方应按照工程进度表要求，保证工程按时交付甲方。

7.在施工过程中如需对工程施行变更，应经双方协商一致，并签订变更协议。

三、付款方式及工程款支付时间
1.乙方验收合格后，甲方应按照双方约定的合同金额、工程量或工程进度支付相应的工程款。

2.工程款付清的时间为：
3.乙方需提供发票及相关资料，以便甲方查验后及时支付工程款。

四、违约责任
1.如甲方未按时支付工程款，应按照合同约定支付违约金。

2.如乙方出现违约行为，应按合同约定赔偿甲方损失。

3.如因不可抗力导致工程无法按时交付，双方应协商解决，如无法达成一致意见，应按照相关法律规定处理。

五、保证和保险
1.乙方应购买相应的施工安全保险，并保证施工过程中不会对相关人员的人身财产造成损害。

2.如因施工过程中的事故导致相关人员受伤或财产受损，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.工程完工后，乙方应提供相应的保修期，保证工程质量符合合同约定。

六、其他约定事项
1.本合同未尽事宜，双方可以另行协商签署补充协议。

2.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程验收合格结束。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日。