园林场职工住宅小区深基坑支护工程施工承包合同
基坑支护工程施工合同4篇
基坑支护工程施工合同基坑支护工程施工合同4篇现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的基坑支护工程施工合同，欢迎大家分享。
基坑支护工程施工合同1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就某工程基坑支护工程施工事项协商一致，达成如下合同条款。
一、工程承包内容及方式承包内容：详见甲方提供基坑支护图纸(由于施工图纸造成塌方等损失甲方负责)。
承包方式：包材料包设备包人工(甲方负责管理，所有材料费乙方负责，乙方免费配合甲方加盖印章及提供决算所需材料)三、合同价款及付款方式单价合同270元/平方不含税金，按照甲方提供图纸约工程量5000平方(结算时按照实际喷射混凝土面积结算，预算造价135万元。
(水电、白天钩机工作面由甲方提供并承担费用)付款方式：1、机械设备进场2日内付总价20%小计10万。
2、工程进度完成到喷射混凝土20xx平方付总价40%小计20万。
3、工程完工，验收合格、甲方允许乙方机械设备退场付到决算总价97%。
4、余款3%基坑支护回填或乙方退场后3月内付清(时间以先到为准)5、乙方委派一名施工现场负责人对质量、进度、安全、工程进度款支付。
四、合同工期甲方通知乙方进场5日后进行正常施工;合同工期20天。
在施工过程中，如果发生不可抗力或不可预见事件时，双方认可工期顺延;五、工程质量及验收标准参照国家有关规定及行业标准，施工规范执行。
六、乙方权利及义务1、乙方应服从甲方指派的人员和监理的管理，文明施工。
2、乙方负责按施工方案进行施工，保证施工质量、安全、进度。
3、乙方确保按基坑方案施工，保证质量，如出现安全、质量问题乙方全权负责(除外部因素造成的如外部荷载基坑边线2米内堆放超过10吨构件、基坑四周管道及不明水源侵泡及雨水冲刷等)4、乙方在签订合同后5天内组织完成人力、物力、机械设备进场等工作，保证甲方工作顺利开展、工期顺利进行。
基坑支护工程施工合同6篇
基坑支护工程施工合同6篇第1篇示例：基坑支护工程施工合同是工程施工项目中的重要文件，对于双方当事人的权利与义务具有约束力，是双方履行合同的法律依据。
本文将围绕基坑支护工程施工合同的内容、签订流程、履行义务等方面展开介绍。
一、合同内容基坑支护工程施工合同是由建设单位与施工单位签订的，合同内容应包括基坑支护工程的具体要求、标准及质量要求、工程进度计划、施工期限、付款方式、安全措施、保险责任等条款。
同时还应明确责任人员及联系方式、违约责任、变更合同的程序等内容，确保双方权益得到保障。
二、签订流程1. 洽谈：建设单位首先与潜在的施工单位洽谈合作事宜，确定合作意向后，双方开始商讨具体的合同条款。
2. 签订：在商讨确定合同条款后，由双方协商签署正式的基坑支护工程施工合同，签字盖章后合同生效。
3. 履行：施工单位按照合同规定履行基坑支护工程施工合同的各项条款，建设单位按时支付工程款项。
三、履行义务1. 施工单位的责任：施工单位应按照合同要求完成基坑支护工程的施工任务，保证施工质量、工期及安全。
同时应按照约定的付款方式及时领取工程款，保证工程进度。
2. 建设单位的责任：建设单位应提供施工所需的资料、图纸及其他必要的支持，按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。
3. 双方的合作：双方需密切合作，及时沟通，解决工程中出现的问题，保证工程的按时完工。
四、合同终止基坑支护工程施工合同可能会因违约、合同期限届满、申请解除等原因而终止。
在合同终止时，双方应按照合同约定的解除程序履行各自的权利义务。
五、总结第2篇示例：基坑支护工程施工合同是指由施工单位与业主双方签订的正式文件，约定了基坑支护工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等具体事宜，为保证工程顺利进行并达到预期目标而制定。
基坑支护工程是在城市建设和地下工程中常见的工程类型，其施工合同的制定和执行对工程进展和质量具有重要影响。
一、合同内容包含1.参与方：基坑支护工程施工合同的参与方一般包括业主、施工单位和监理单位。
基坑支护施工的(合同)范本
基坑支护施工的合同范本1. 合同背景本合同是本方作为委托方与承包方就基坑支护施工进行的协议。
合同双方经平等协商，根据相关法律法规及规定，就工程的范围、价格、质量、进度、责任等事项达成一致，并签订本合同。
2. 定义与缩写•基坑支护施工：指对建筑、土木工程等基坑进行的支护与保障工作。
•承包方：指受委托方雇佣的承包商或施工单位。
•委托方：指项目业主或委托业主，即本方。
3. 合同条款3.1 服务范围与工作内容1.承包方将负责基坑支护施工的全部工作，包括但不限于基坑支护设计、地下水处理、土方开挖和处理、支护结构设置和拆除、施工现场管理等。
2.承包方应按照本合同约定的工期和质量标准完成基坑支护施工，确保施工工程符合相关法律法规和技术要求。
3.2 工程期限1.基坑支护施工预计工期为天（具体时间根据实际情况协商确定），自合同签署之日开始计算，承包方应按照合同约定的工期完成施工。
2.如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，承包方应及时向委托方报备，并提出合理的解决方案。
3.3 工程质量和验收标准1.承包方应按照国家有关技术标准和规范要求，确保基坑支护施工质量符合相关标准。
2.委托方有权对基坑支护施工进行质量检查和验收，承包方应积极配合并整改不符合要求的部分。
3.4 工程价格与支付方式1.基坑支护施工总造价为元（具体金额根据实际合同确定），双方确认该价格为固定价格，不得擅自调整。
2.工程款项支付方式为%的首付款和%的进度付款。
首付款应在合同签订后3天内支付，进度付款按照工程进度和支付比例进行支付。
3.5 合同变更和解除1.如需对合同进行变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
变更后的内容与原合同具有同等效力。
2.如因不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方应及时协商解决。
如协商无果，可根据相关法律法规终止合同。
3.6 违约责任1.任何一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2.如承包方未按约定工期和质量要求完成基坑支护施工，应按实际工期延误的天数支付相应的违约金。
基坑支护施工合同3篇
基坑支护施工合同3篇篇1基坑支护施工合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同对象甲方委托乙方在合同约定的工期内，对甲方提供的工程基坑进行支护施工，确保基坑工程的顺利进行，保证工程质量和安全。
三、合同内容1、工程范围：本合同所指的基坑支护工程范围包括但不限于：基坑围护结构的设计、施工和监理；基坑支撑系统的搭建和拆除；基坑降水和排水工程；基坑临时围挡和道路施工等。
2、工程标准：乙方应按照国家相关标准和规范执行基坑支护工程，确保施工质量符合相关要求。
3、工期要求：乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，保证工程按时竣工。
4、造价合同：甲乙双方达成一致的造价合同，并按照合同要求结算工程款项。
5、安全保障：乙方应制定施工安全计划和应急预案，确保施工过程中不发生安全事故。
6、材料和设备：乙方应按照合同约定使用符合国家标准的材料和设备，保证工程质量。
7、验收标准：甲方有权对基坑支护工程进行验收，乙方应配合完成验收工作，确保工程质量合格。
8、保修期：基坑支护工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，确保工程质量。
四、合同违约责任1、任何一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任；若因合同违约造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
2、如乙方未按约定工期完成工程的，每延迟一天，应按照合同总造价的千分之三进行赔偿。
3、如乙方使用劣质材料或设备，或施工质量低劣，导致基坑支护工程质量不合格的，乙方应承担返工责任，并承担相关费用。
五、解决争议本合同履行过程中如发生争议，应协商解决；如协商不成的，可通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决。
六、合同变更1、经双方协商一致，可对本合同内容进行修改或补充；修改或补充的内容应以书面形式确认。
2、未经双方书面协商一致，不得随意变更合同内容。
七、其他事宜1、本合同自双方盖章后生效，有效期为工程竣工并经甲方验收合格之日起；2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3、本合同内容如有补充或修改，应经双方书面确认，并具有法律效力。
深基坑支护施工合同样本
深基坑支护施工合同样本甲方：______________（发包单位）乙方：______________（承包单位）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，双方本着平等互利，诚实信用的原则，就乙方承包的深基坑支护工程协商一致，订立本合同。
一、工程名称及地点工程名称：深基坑支护工程工程地点：________________二、工程内容及承包方式1. 工程内容：根据甲方的要求，乙方负责深基坑支护工程的施工图纸、相关规范和说明范围内的所有工作内容，包括但不限于以下内容：（1）土方开挖前的临时支护；（2）土方开挖后的永久支护；（3）基坑壁支护结构的安装、拆除及修复；（4）基坑壁排水、降水的处理；（5）基坑壁变形观测、安全检查等。
2. 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险的方式。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该总价款包括上述承包范围内的所有工作内容及乙方的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、税金等所有费用。
2. 支付方式：（1）双方签订本合同后，甲方支付乙方总价款的______%作为预付款；（2）乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付至总价款的______%；（3）余款在工程保修期满后，甲方全额支付给乙方。
四、施工工期1. 总体工期：自本合同签订之日起______日历天内完成全部工程内容。
该工期包含临时支护、永久支护、验收等全部时间。
2. 具体工期：乙方应按照甲方的施工进度要求进行施工，并确保在每个阶段的工作完成后及时撤除临时支护，以确保后续工作的顺利进行。
如因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的______%向甲方支付违约金。
五、工程质量及验收标准1. 工程质量：本工程的施工质量应符合国家相关规范标准及甲方要求的标准。
基坑支护工程外包合同范本
基坑支护工程外包合同范本甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方拟进行_________项目（以下简称“工程项目”）的建设，并需要专业的基坑支护服务，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行该工程项目的基坑支护工作达成如下协议：一、工程概述：1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于基坑开挖、临时支护、永久性支护结构施工、地下水控制、土方回填等相关工作。
4. 工程标准及要求：按照国家及地方的相关规范和标准执行，确保工程质量满足设计要求。
二、合同价格：1. 总价款为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
2. 付款方式：预付款为总价款的____%，其余款项根据工程进度分期支付，尾款在工程验收合格后结清。
三、工期要求：1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定新的工期。
四、质量保证：乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，对于因质量问题导致的返工、维修等费用由乙方承担。
五、违约责任：1. 如乙方未按合同约定完成工程任务，应向甲方支付违约金，金额不超过合同总价款的____%。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，每日按未付款项的千分之____计算。
六、争议解决：因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日。
深基坑支护桩施工合同
深基坑支护桩施工合同第一章总则第一条合同主体1.1 甲方（以下简称“业主”）：【甲方名称】1.2 乙方（以下简称“施工方”）：【乙方名称】第二条合同范围本合同范围包括深基坑支护桩的施工，具体包括但不限于：2.1 深基坑支护桩的设计与施工；2.2 施工所需材料、设备及人员的提供；2.3 施工过程中的质量控制与安全管理；2.4 施工后的验收与保修。
第二章合同价格第三条合同价格3.1 本合同的合同价格为人民币【合同价格】元整（大写：【合同价格】元整），其中包括全部施工费用、材料费用、人员费用、管理费用、利润等。
3.2 合同价格不得变更，除非双方协商一致并书面确认。
第四条付款方式4.1 甲方应在合同签订后【付款时间】日内，向乙方支付合同价格的【付款比例】作为预付款。
4.2 余款在工程验收合格后【付款时间】日内支付。
第三章施工要求第五条施工质量乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，保证施工质量符合设计要求和相关法律法规的规定。
第六条施工安全乙方应严格按照国家相关安全标准和规定进行施工，确保施工过程中的安全。
第七条施工进度乙方应按照甲方要求及合同约定的时间节点完成施工。
第四章违约责任第八条乙方违约8.1 如果乙方未能按照合同约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同价格的【违约金比例】。
8.2 如果乙方施工质量不符合要求，应承担重新施工的一切费用。
第九条甲方违约9.1 如果甲方未能按照合同约定支付预付款或余款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的【违约金比例】。
9.2 如果甲方擅自变更合同范围，应承担由此增加的费用。
第五章争议解决第十条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六章其他第十一条合同的生效、修改和解除11.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
11.2 合同的修改和解除应经双方协商一致，并书面确认。
第十二条保密条款双方应对合同内容及合同履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
深基坑支护工程承包合同
深基坑支护工程承包合同乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟进行深基坑支护工程，现委托乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：深基坑支护工程2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工程内容：包括但不限于土方开挖、支护结构施工、地下水控制等。
二、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起____天内。
2. 竣工日期：自开工之日起计算，总工期为____天。
3. 延期处理：如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需支付甲方____元作为违约金。
三、质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 对于不合格的工程，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
四、合同价款1. 本工程的总价款为人民币____元整（大写：____________________）。
2. 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款。
- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付，每月支付不超过总价款的____%。
- 竣工款：工程竣工验收合格后____天内支付剩余款项。
五、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 提供工程所需的相关资料和条件；- 按时支付工程款；- 对乙方的施工过程进行监督和管理。
2. 乙方的权利与义务：- 按照合同约定的时间、质量和标准完成工程施工；- 遵守施工现场的安全规定，保证施工安全；- 配合甲方进行工程验收。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此而造成的损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
深基坑支护施工合同
深基坑支护施工合同一、合同目的深基坑支护施工合同旨在确保深基坑支护工程的顺利进行，明确双方的权责，规范双方的行为，保障工程质量和安全。
二、合同双方甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）三、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：甲方委托乙方进行深基坑支护施工，具体工程内容包括（详细描述支护方案、施工方法等）。
四、工程费用及付款方式1. 工程费用总额：工程费用总额为（具体金额），包括材料费、人工费等各项费用。
2. 付款方式：甲方按工程进度及质量验收情况进行分期支付，具体支付方式为：第一期付款：工程开始前，甲方支付合同总金额的30%作为预付款。
第二期付款：完成工程的30%后，甲方支付合同总金额的30%作为第二期付款。
第三期付款：完成工程的60%后，甲方支付合同总金额的30%作为第三期付款。
注：付款时按乙方提供的发票进行结算。
五、工程质量要求1. 施工质量达到国家和相关行业标准要求，并符合设计及有关规范的规定。
2. 工程材料的选择、使用及质量控制均应符合国家和相关行业标准要求。
3. 工程完成后，乙方应提供齐全的施工记录、质量检测报告等相关资料。
六、工期及延期责任1. 工期：工期为（具体工期），具体工期从（具体日期）开始计算。
2. 延期责任：若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任，并支付乙方因此所产生的额外费用。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
七、施工安全1. 施工期间，乙方应严格遵守国家和地方的施工安全规定，保障工程施工过程的安全。
2. 甲方对工程施工现场进行监督，如发现乙方存在违反安全规定的行为，有权要求乙方立即进行整改。
八、合同变更1. 合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 合同变更对双方权利义务的影响，需经双方确认后方可执行。
九、合同解除1. 在履行期间，应当认真履行合同义务，如有违反合同的行为，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
深基坑支护合同范本
深基坑支护合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]深基坑支护工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：深基坑支护的设计、施工及相关的监测等工作，具体内容详见施工图纸及技术要求。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]，以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：自开工之日起[预计工期]日历天内完成。
3. 工期总日历天数：[总工期天数]天。
如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
三、工程质量和标准1. 工程质量标准：符合国家及地方现行的有关深基坑支护工程的质量验收标准，确保工程安全可靠。
2. 乙方应严格按照国家和地方的相关规范、标准以及经审批的设计方案进行施工，并接受甲方及监理单位的监督和检查。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价格为固定总价，包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、监测费、规费、税金等完成本工程所需的一切费用。
2. 支付方式：合同签订后[具体时间]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；剩余合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，确保乙方能够顺利施工。
深基坑及支护工程分包合同
深基坑及支护工程分包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将深基坑及支护工程分包给乙方施工，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程概况1.1 工程名称：________深基坑及支护工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于基坑开挖、支护结构施工、排水系统安装、现场安全防护等。
二、分包范围及内容2.1 分包范围：本工程范围内的所有施工内容，具体包括但不限于：（1）基坑开挖及土方外运；（2）支护结构施工，包括围护墙、支撑系统、锚杆等；（3）排水系统安装，包括排水管道、集水井等；（4）现场安全防护，包括施工现场临时设施、安全标志等；（5）施工过程中产生的废弃物处理；（6）施工图纸及施工方案要求的其它工作。
2.2 分包内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求，完成分包范围内的所有施工工作。
三、合同价款3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
3.2 付款方式：（1）工程进度付款：按照实际完成工程量的70%进行付款；（2）工程验收合格后，支付剩余的30%工程款；（3）付款时，乙方应提供合法的税务发票。
四、工期4.1 合同工期：暂定____日历天，具体开工日期以甲方通知为准。
4.2 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照合同约定向乙方追讨违约金。
五、质量标准5.1 质量目标：本工程质量应达到国家及行业现行有关标准、规范的要求，并通过有关部门的验收。
5.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工，确保工程质量。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工现场的安全、卫生和环境保护。
6.2 乙方应承担由于自身原因造成的人身伤害、财产损失等一切法律责任。
深基坑及支护工程分包合同
深基坑及支护工程分包合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（分包方）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[项目名称]的深基坑及支护工程达成合作意向，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程内容：包括但不限于深基坑开挖、支护结构施工、地下水控制、土方回填等。
4. 工程规模：[详细描述工程规模]5. 工期要求：[具体工期]二、分包范围及要求1. 乙方负责上述工程内容中的具体作业项，包括但不限于[详细列出分包作业项]。
2. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应遵守甲方的安全生产管理规定，严格执行安全生产操作规程。
三、合同价款1. 合同总价：[填写合同总价]2. 计价方式：[说明计价方式，如固定总价、按实结算等]3. 付款方式：[详细列出付款条件、时间点及比例]四、工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，满足设计要求。
2. 工程验收由甲方组织，乙方应提供必要的技术支持和配合。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
五、安全生产与环境保护1. 乙方应建立健全安全生产责任制，采取有效措施防范安全事故。
2. 乙方应遵守环保法规，减少施工对环境的影响。
3. 发生安全事故时，乙方应及时处理并报告甲方。
六、违约责任1. 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应的违约责任。
2. 因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
3. 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应根据实际情况协商解决。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
深基坑支护施工合同
深基坑支护施工合同甲方：（委托人名称）乙方：（施工单位名称）鉴于甲方拟进行深基坑支护工程，为了确保工程质量和双方的合法权益，经甲、乙双方协商一致，特订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：1.1 工程名称：深基坑支护工程1.2 工程地点：（详细地点）1.3 工程内容：（具体描述）二、合同范围与标准：2.1 合同范围：本合同约定由乙方负责完成的深基坑支护工程包括但不限于：（详细列举合同范围）2.2 工程标准：乙方应按照国家相关规定和标准进行深基坑支护工程的施工，确保工程的质量和安全。
三、合同价款和支付方式：3.1 合同价款：本工程总价款为（具体金额）（大写：（金额大写））。
甲方应按约定支付工程价款给乙方。
3.2 支付方式：3.2.1 工程款项支付方式为（具体约定）。
3.2.2 工程款项的支付应按工程进度、质量验收等条件进行支付。
四、施工期限：4.1 工期约定：本工程的施工期限为（具体期限）。
工期自双方签署本合同即开始计算。
4.2 延期与索赔：4.2.1 如因甲方原因导致工程进度受阻或延误，甲方应按照实际损失向乙方支付相应的工期延期费用。
4.2.2 如因乙方原因导致工程进度受阻或延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证与验收：5.1 质量保证：乙方承诺对深基坑支护工程质量负责，并按照国家相关规定和标准进行施工与验收。
5.2 验收标准：深基坑支护工程的验收应符合国家相关规定和标准，并通过甲方的验收。
六、合同变更：6.1 变更协议：任何关于合同内容、工程范围、工期等方面的变更均应经过双方的协商和一致同意，并书面签订变更协议。
6.2 变更费用：如因变更引起的费用增减，应按照变更协议的约定进行支付或退还。
七、保密义务：7.1 保密范围：双方应对在合同履行中获取的商业秘密和技术资料承担保密义务。
7.2 保密期限：无论合同是否解除，双方均应对商业秘密和技术资料承担保密义务，保密期限为（具体期限）。
八、违约责任：8.1 违约责任：8.1.1 甲方如未按约定支付工程价款或违反其他合同约定，应向乙方支付相应的违约金。
基坑支护承包合同(2023范文免修改)
基坑支护承包合同1. 合同背景本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包方”）就基坑支护工程进行的合作达成的，旨在明确双方之间的权利和义务。
2. 合同内容2.1 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于：基坑开挖、基坑支护、基坑排水、基坑土方回填等。
2.2 工程期限工程期限为合同生效之日起，至基坑支护完工验收合格之日止。
2.3 服务标准承包方应按照国家有关法律、法规和相关标准，为业主提供符合规定的基坑支护服务。
2.4 价格及支付方式2.4.1 价格根据工程范围和实际情况，双方协商确定工程价格为（具体金额），包括人工费、材料费、设备费以及其他相关费用。
2.4.2 支付方式业主应按方式向承包方支付工程款项：预付款：业主应在合同生效后（具体时间），向承包方支付工程总额的（具体百分比）作为预付款；进度款：随着工程的进行，业主应按工程进度向承包方支付相应的进度款项；完工款：承包方完成基坑支护工作并经过验收合格后，业主应向承包方支付剩余工程款项。
2.5 变更和索赔2.5.1 变更在工程实施过程中，如需对合同的工程范围、工程进度等内容进行变更，双方应以书面形式进行协商，并签订变更合同。
2.5.2 索赔如因业主原因导致工程延期或额外费用产生，承包方有权向业主提出索赔，并应提供相关证据。
2.6 违约责任任何一方违反本合同的内容和条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。
3. 合同生效和解除3.1 合同生效本合同自双方共同签字盖章之日起生效。
3.2 合同解除合同解除的情况包括但不限于：工程无法继续施工、严重违约、变更合同无法达成一致等。
3.3 解除后的权利和义务在合同解除后，双方仍应履行已产生的权利和义务，并进行结算。
4. 争议解决对于因合同的执行产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以依法提起诉讼。
5. 其他事项其他未尽事宜，可另行协商解决，并以书面形式作为本合同的补充。
某住宅小区基坑支护工程施工合同
*****花园基坑支护工程施工合同合同编号：YDZY2017****甲方：乙方：****花园基坑支护施工合同发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同如下，双方共同遵守：一、工程概况工程名称：丽都水岸花园基坑支护工程工程地点：位于宿城新区青海湖路与黄海路交汇处二、承包范围完成基坑支护工程施工图(宿迁市时代建筑设计有限公司设计宿迁丽都水岸花园地下室车库基坑支护2017.11版)所包含的全部内容，包括但不限于拉森钢板桩、坡面喷射钢筋混凝土、预应力锚索、自钻式花管、旋喷搅拌桩、钢板桩、腰梁、基坑顶底排水沟及降水井、轻型井点降水、机械安拆及进出场，施工场地铺筑等，协助基坑支护工程监测、完工后施工现场的清理、施工资料编制、整理、装订成册等，为完成施工范围所有项目并达到规范质量要求必须采取的施工措施等所产生的全部费用。
三、施工内容3.1 该工程分为两个施工标段：1）一标段： 1-4#、12#楼及地下车库基坑支护工程；2）二标段： 5-8#、11#楼及地下车库、人防工程基坑支护工程；3.2 主要工作内容包括但不限于：（1）拉森钢板桩（2）坡面喷射钢筋混凝土面层（3）预应力锚索（4）￠48自钻式花管（5）￠500旋喷搅拌桩（6）钢板桩、腰梁（7）基坑顶、底排水沟（8）降水井、轻型井点降水（9）机械安拆及进出场（10）施工场地铺筑（11）施工项目产生的止水、排水等一切其它所需的措施项目等。
施工期间的排水工作，乙方必须采取一切措施保证抽水、止水、排水的及时性，否则，由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方承担,若不是由乙方原因造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。
四、承包方式本工程采用核定单价、总价包干的方式。
4.1 包干总价中包括施工范围内工程质量、工期、安全文明施工等工程达到验收标准所必需的所有费用，其中包括但不限于人工费、材料费、机械费、调试费、试验费、施工配合费、施工用电用水费、泥浆制备及清运费、成品保护费、验收费（政府主管部门的检验、试验及相关费用，但不包含基坑监测、沉降观测的费用）、安全文明施工费、材料检测、机械及机械安拆和进退场、抽水排水、工程保险及意外伤害保险、管理费、措施费及规费、利润、税金、市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等。
深基坑支护桩施工程承包合同协议范本模板
甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况工程名称：________________________________工程地点：________________________工程内容：________________________________资金来源：________________________二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。
三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历________天数,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期________天。
4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。
由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿________元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚________元，从工程款中扣除。
四、承包方式1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
承包合同深基坑支护施工合同样本(范本文)
承包合同深基坑支护施工合同样本合同编号：[合同编号]一、合同的签订和效力1.本合同经甲乙双方经过友好协商，自双方代表或授权代表在本合同上签字并盖章之日起生效。
2.本合同具有双方当事人的法律约束力，双方需按照本合同的约定执行。
二、合同的项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地质：[项目地质]3.工程概况：–工程范围：深基坑支护施工–工程内容：包括基坑地下工程的开挖、支护和回填等–工程周期：[工程周期]–工程造价：[工程造价]三、双方权利和义务1.甲方的权利和义务–向乙方提供项目资料，并协助乙方进行施工–按照合同约定支付工程款项–对乙方的工程质量进行监督和验收–协助乙方办理相关手续和证明2.乙方的权利和义务–按照甲方提供的项目资料进行施工–完成施工任务，并保证施工质量符合相关标准和规范–遵守国家相关法律、法规和工程施工安全规范–尊重甲方的合理要求，并提供相关工程进度和质量报告四、合同价款和支付方式1.合同价款总额为：[合同价款总额]2.乙方工程款支付方式：–预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款总额的30%作为预付款–进度款：工程开始后，乙方可按照工程进度逐步申请进度款支付，支付比例为合同价款的60%–结算款：工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款剩余的10%作为结算款五、违约责任1.甲方违约责任：–如甲方未按照合同约定支付工程款项，则会员在延迟支付的金额上按月向乙方支付相应的违约金，违约金按欠款金额的0.05%计算。
–如甲方未按照合同约定协助乙方办理相关手续和证明，则承担由此产生的一切损失和责任。
2.乙方违约责任：–如乙方未按照合同约定完成施工任务，则需承担由此导致的工程延期和额外费用，并向甲方支付相应的违约金。
–如乙方施工质量未达到合同约定的要求，则需承担相应的整改责任和费用，并按照合同约定的标准进行赔偿。
六、合同的解除和终止–双方经协商一致决定解除合同；–发生不可抗力事件导致工程无法继续进行；–双方一方丧失履行合同能力；–因双方一方的原因导致合同无法履行；1.在解除合同的情况下，双方应协商解决未完结事项，并保障各自的合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
园林场职工住宅小区深基坑支护工程施工承包合同发包方（甲方）：银川先泽房地产开发有限公司承包方（乙方）：宁夏建筑设计研究院有限公司甲乙双方经协商一致，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律，结合本工程的具体情况订立本合同，以资双方共同信守执行。
一、工程概况1、工程名称：园林场职工住宅小区深基坑支护工程施工2、工程内容：按照甲方指定的施工范围（地下室基坑）及深基坑支护工程方案图所含支护工程内容及工程量。
3、工程地点：银川市北京西路园林场职工小区施工现场二、工程造价1、本工程采用包工、包料，单价包干，最终按甲乙双方签字认可的实际工程量结算的承包方式合同暂定价：甲乙双方一致同意合同总造价暂定为¥ 142056 元，（大写：壹拾肆万贰仟零伍拾陆元整），包括但不仅限于材料费、施工费、运费、成品保护、材料检测，设计费、专家评审费，税金等。
1、双排锚杆喷锚支护单价￥144.00元/m2面积约为864 m2：;2、土钉墙简易支护单价为￥84.00元/m2，面积约为210 m2；双排锚杆喷锚支护单价、墙简易支护单价为固定单价包干，工程量按实结算，工程经结算后，将《园林场职工住宅小区住宅深基坑支护工程结算单》作为合同附件，双方签字盖章认可。
2、施工工期1、双排锚杆喷锚支护自基坑开挖后具备支护条件之日起5工作日内，完成-3.0以上工程进度； -3.0以下进度在土方开挖完后两个工作日全部完工。
2、具体开工日期以甲方的书面通知为准。
3、因不可抗力或发包方责任需要顺延工期的，乙方应在情况发生后3天内就延长的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方书面同意方可顺延，逾期视为不涉及工期顺延。
三、付款方式1、本合同无工程预付款；2、甲方在工程竣工验收合格后，付至合同总价的80%，即人民币113645元；待工程无质量问题及基坑回填后，经实际结算及双方认可签字盖章后，甲方在十五日内一次性付清余款。
3、本合同款项实行专款专用分配制，每次付款前乙方必须开具符合国家或当地财税规定及甲方要求的发票，且供方、支票与发票三者的抬头名称必须一致，甲方核对无误后才能付款四、双方责任1、甲方代表：2、甲方责任：1）负责《施工组织设计及施工方案》的审核批准，完成工程进度实物工程量的审核，工程进度款的审核，工程相关资料的签字确认，按本合同约定的付款方式、期限支付工程款；2）提供土建施工图纸等设计文件、设计（技术）变更，并组织承包人及相关部门进行图纸会审、施工技术规范、安全文明施工、园区安全注意事项交底，确认施工工艺、标准；3）负责对施工现场的状况进行交底及工程中对外联系等相关工作事宜；4）对现场的质量、安全、进度进行全面监督与管理，对伪劣材料有权禁止进入施工现场，对违章作业、不按规范施工等有权进行经济处罚；5）负责对乙方书面报验的材料、检验项目及时进行检查。
6）甲方有权根据现场实际情况就施工图纸中的相关施工项目提出增减项或变更。
发生此类情况时，甲方以《联系单》的形式通知乙方，联系单需加盖甲方公章，作为有效签证纳入结算。
3、乙方代表：姓名：职务：4、乙方责任：1）在合同签定后四日内完成设计、审图、专家评审等全部工作，按照甲方要求进场施工，并保证设备人员按照现场要求及时调配。
2）提供施工现场已具备（或局部具备）开工条件，协调施工用水用电接口；所有使用用水、用电及住宿由乙方自理并承担相关费用。
3）进场前应及时向甲方提交针对本工程的《施工组织设计方案》，应包括切实可行的施工进度计划、人员组织及劳动力配置、质量控制方案、准确的材料清单和进场时间表等实质性内容，该《施工组织设计方案》经专家、甲方审核批准后，乙方须严格执行，否则承担违约责任。
4）必须按照国家相关规范及专家、甲方批准的《施工组织设计及施工方案》等相关规定和要求进行现场施工管理，服从甲方的工程监督与管理，及时向甲方报验进场的材料，并提供厂家资质证书（营业执照）、产品出厂合格证、安全生产许可证、质保单、质量检测文件、使用说明书等相关甲方要求材质证明资料，并经甲方验收合格才能使用。
并遵守甲方制订的奖罚条例。
5）参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。
按照甲方要求的时间提供工程安装方案及整个工程过程的安全保证措施。
6）负责合同履行，严格执行甲方项目部施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制审定工程结算。
7）工程完工后应及时清理现场垃圾、拆除临时设施（遵从甲方要求），并负责运出现场，不干扰周围居民正常生活。
否则甲方有权安排他人清运垃圾出场，费用均由乙方承担；8）按照宁夏回族自治区有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）、安全防护措施等工作，保证现场施工人员安全和小区居民人身安全，工程竣工验收合格并交付甲方之前发生安全及人身事故责任，均由乙方负责处理，全部费用由乙方承担；乙方对其工作人员在现场的一切行为及所有施工现场人员的安全负责。
；9）严格按照设计要求及施工技术规范、甲方下发的《联系单》，经甲方批准的《施工组织设计及施工方案》进行施工，保证使用合格材料，做好施工质量自检、互检和交接检，确保工程质量、进度、安全、按合同约定的开（竣）工日期交工；10）工程未经竣工验收合格、交付甲方之前，乙方负责已完工工程的现场保护，如发生损坏的由乙方自费修复；若乙方的成品保护措施不力，甲方有权提出具体要求，乙方必须执行，且费用由乙方承担；竣工验收后交付前的工程保护，全部由乙方负责，如有损坏及偷盗等现象，乙方负责免费修复、调换及补足。
如果乙方在施工时对其他施工队伍已经完成的产品造成损坏，乙方要照价赔偿。
11）隐蔽工程应提前24小时通知甲方验收，未经甲方验收并进行书面确认不得隐蔽；上道工序未经验收合格不得进行下道工序施工，否则甲方有权要求恢复原状，由此造成的一切损失均由乙方负责承担；12）施工中如遇到特殊情况需要变更时，应在24小时内通知甲方并经甲方书面同意后方可进行施工；13）在工程施工过程中应认真整理、填写各类工程技术资料和施工资料，在工程完工后10日内，向甲方提交完整的竣工验收技术资料及竣工图一式三套。
14）按本工程合同约定负责工程保修及回访维修，承担因施工质量问题造成的各项损失及赔偿责任。
六、工程质量及验收的约定1、工程质量标准：合格2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家现行的施工及验收规范为质量评定验收标准，乙方应严格执行。
3、乙方认真按照标准、规范和设计要求以及甲方的指令施工，随时接受甲方的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按甲方的要求在甲方指定期限内返工、修改，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。
负责本工程中的技术、质量事故的解决处理，并承担因技术质量事故所造成的返工、修改所产生的赔偿责任。
4、工程质量等级。
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
达不到约定条件的部分，甲方一经发现，可要求乙方返工，乙方按甲方代表要求时间返工，直到符合约定条件。
因乙方达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延，乙方同时应承担延误工期的违约责任。
返工后仍不能达到约定条件，甲方有权解除合同拒绝进行结算，乙方承担因此给甲方造成的一切损失。
5、隐蔽工程和中间验收。
工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件时，乙方自检合格后提前48小时书面通知甲方进行验收。
通知内容包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。
甲方代表验收合格签字确认后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格时，乙方须在限定的时间内整改并重新组织验收。
6、由于乙方原因造成的工程验收未通过而引起的损失，由乙方全权负责。
7、工程竣工验收后，如本工程出现质量问题系由于乙方偷工减料或使用不合格材料、成品、半成品引起的，甲方有权追诉，乙方应承担由此造成的一切损失。
七、违约责任甲方责任：1、甲方未按合同约定时期、时限金额支付乙方工程款，每逾期一日，按合同总价款的万分之三支付违约金，逾期超过15日，按合同总价款的10%支付违约金。
2、甲方不得无故拖延竣工验收、竣工结算及工程支付等事宜。
乙方责任：1、本合同生效后，如发生以下情况，甲方有权解除本合同，造成的相关经济损失均由乙方承提：1）乙方未能按照约定的时间开工；2）乙方未按照审定的《施工组织设计及施工方案》的要求进行施工；3）乙方未能按合同约定日期完工，每逾期一日，按合同总价款的万分之三支付违约金，逾期超过15日的，按合同总价款的10%支付违约金，甲方解除合同的，若违约金仍不足弥补甲方损失的，乙方应按实赔偿给甲方甲方损失。
2、如因评审问题造成设计和施工方案调整，乙方应在甲方要求的期限内及时调整设计和施工方案并完成施工，并承担因此给甲方延误工期等损失的，乙方承担全部赔偿责任。
3、乙方施工过程中，必须认真对待社会各种检查。
若在检查中，被查出有违规行为，乙方将承提一切经济处罚。
由此给甲方造成的不良社会影响，甲方根据影响程度给予乙方该工程结算总价的相应处罚。
4、乙方施工过程中发生安全文明施工事故，由乙方承提该事故引起的全部社会处罚及责任。
5、如乙方未提供发票或未按合同约定时间提供发票或未依法提供发票的，由此给甲方带来的损失，甲方有权于乙方款项中扣除。
八、附则1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同履行过程中如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商无法达成一致的，任何一方均可向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方持贰份。
九、附件1、《园林场职工住宅小区深基坑支护工程结算单》。
（以下无正文）甲方：银川先泽房地产开发有限公司乙方法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：联系电话：联系电话：传真：3980178 传真：开户银行：中行湖滨支行开户银行：帐号： 1 帐号：地址：银川高新区科技街和信大厦地址：邮编：750002 邮编：签订日期：年月日签订日期：年月日。