建设部建设工程设计合同民用7篇

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设部建设工程设计合同民用7篇
篇1
合同编号:_________
发包人:_________
设计人:_________
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,本着公平、公正、诚实守信的原则,双方就本建设工程施工图设计达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:_________
2. 工程地点:_________
3. 工程规模:_________
4. 工程结构类型:_________
二、设计内容
1. 设计范围:_________
2. 设计要求:_________
3. 设计风格:_________
三、设计费用及支付方式
1. 设计费用:人民币_________元整。

该费用包括设计人的设计劳务费、设计成果费及相关的技术资料费等。

2. 支付方式:合同签订后,发包人应支付设计费用总额的
_________%,即人民币_________元整给设计人。

设计人完成施工图设计并交付发包人后,发包人应支付剩余的设计费用,即人民币
_________元整。

四、设计进度及交付时间
1. 设计人应在合同签订后_________个工作日内开始设计,并于合同签订后_________个工作日内完成施工图设计。

2. 施工图设计完成后,设计人应提交给发包人,由发包人对施工图设计进行审查。

审查通过后,双方应签订施工图设计确认书。

五、质量保证及保修服务
1. 设计人应保证所设计的施工图符合相关的建筑规范和质量要求。

如因设计人的原因造成施工图存在质量问题,设计人应承担相应的法
律责任。

2. 保修服务:自施工图设计确认之日起,设计人应提供为期
_________年的保修服务。

在保修期内,如因设计人的原因造成施工图
存在质量问题,设计人应负责免费维修。

六、违约责任及赔偿标准
1. 若发包人未按照合同约定支付设计费用,则每逾期一天,发包
人应向设计人支付违约金人民币_________元整。

若违约金总额超过合
同总金额的_________%,则违约方应承担另一方因违约所造成的全部
损失。

2. 若设计人未按照合同约定完成施工图设计并交付发包人,则每
逾期一天,设计人应向发包人支付违约金人民币_________元整。

若违
约金总额超过合同总金额的_________%,则违约方应承担另一方因违
约所造成的全部损失。

3. 若因设计人的原因造成施工图存在质量问题,且未在规定保修
期内免费维修,则设计人应向发包人支付赔偿金人民币_________元整。

若赔偿金总额超过合同总金额的_________%,则违约方应承担另一方因违约所造成的全部损失。

七、争议解决及法律适用
1. 合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间,双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2. 本合同适用中华人民共和国法律、法规及相关行业规范。

如因本合同产生的争议或纠纷涉及其他法律、法规或行业规范,双方应遵守该法律、法规或行业规范的规定。

八、合同的生效、变更及解除
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同一经生效,双方应认真履行。

如有未尽事宜,经双方协商可签订补充协议作为本合同的附件。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 在合同履行过程中,如因不可抗力导致合同无法继续履行或双方协商一致同意变更合同内容,可签订变更协议作为本合同的附件。

变更协议与本合同具有同等法律效力。

3. 任何一方不得擅自解除本合同。

如一方擅自解除本合同,应承担违约责任并赔偿另一方因此所造成的全部损失。

九、其他约定事项
1. 本合同一式两份,双方各执一份。

合同内容如有修改或补充,
应以书面形式进行并加盖双方公章或合同专用章。

修改或补充后的合
同内容具有同等法律效力。

2. 附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

附件包括但不仅限于以下内容:项目概况表、设计要求及风格说明、
费用及支付方式说明等。

具体附件内容应根据项目实际情况确定并在
合同中明确约定。

篇2
委托方:______________(以下简称甲方)
设计方:______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建设部建设工程设计合同管理办法》的规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:工程名称
______________。

第二条:发包方及设计依据
1. 发包方:______________。

2. 设计依据:
(1)______________。

(2)______________。

(3)______________。

第三条:合同履行期限
自______________年______________月______________日至
______________年______________月______________日。

第四条:设计范围及内容
1. 设计范围:本合同所附的设计范围图。

2. 设计内容:本合同所附的设计内容图。

第五条:甲方责任
1. 甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用。

2. 甲方应配合乙方进行现场勘察,提供必要的资料和条件,并对乙方提交的设计成果进行确认。

3. 甲方如需对原设计内容进行修改,应及时通知乙方,并承担相应的修改费用。

4. 甲方如需增加设计内容或扩大设计范围,应另行与乙方签订补充合同,并支付相应的设计费用。

5. 甲方应对乙方提交的设计成果保密,不得擅自泄露或转让给第三方。

第六条:乙方责任
1. 乙方应按照本合同的规定,按时、保质完成设计任务。

2. 乙方应提供必要的设计说明和资料,对甲方提出的问题进行解答和修改。

3. 乙方应尊重甲方的意见和建议,根据甲方的需求进行设计调整。

4. 乙方应按照国家有关标准和规范进行设计,确保设计成果的合法性和安全性。

5. 乙方应对甲方提供的设计资料和成果保密,不得擅自泄露或转让给第三方。

第七条:设计费用及支付方式
1. 本合同的设计费用为人民币______________元(大写:
______________)。

2. 甲方应在本合同签订后______________日内,向乙方支付设计费用的______________%,即人民币______________元(大写:
______________)。

3. 乙方提交初步设计成果后,甲方应支付设计费用的
______________%,即人民币______________元(大写:______________)。

4. 乙方提交最终设计成果后,甲方应支付设计费用的剩余部分,即人民币______________元(大写:______________)。

5. 甲方应将设计费用支付至乙方指定的银行账户。

第八条:违约责任
1. 甲方如未按本合同规定的时间和金额支付设计费用,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方支付违约金。

2. 乙方如未按本合同规定的时间和内容完成设计任务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 乙方如因自身原因泄露甲方提供的设计资料和成果,应承担相应的法律责任。

第九条:争议解决
本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条:其他事项
1. 本合同所附的设计范围图和设计内容图是本合同的有效组成部分,具有与本合同相同的法律效力。

2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充合同,补充合
同与本合同具有同等的法律效力。

3. 本合同一式______________份,双方各执______________份,合
同签订之日起生效。

篇3
甲方:XXXXXX有限公司
乙方:XXXXXX设计院
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
就甲方委托乙方承担民用建设工程设计事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况
1. 工程名称:XXXXXX工程
2. 工程地点:XXXXXX
3. 承包范围:XXXXXX
二、设计依据
1. 甲方提供的设计任务书及有关文件、资料;
2. 国家及地方有关工程设计规范、规定;
3. 甲方对设计单位提出的有关要求。

三、履行期限
1. 本合同自签订之日起生效,至合同约定事项履行完毕终止。

2. 设计工作进度按甲方要求进行,乙方应在签订合同之日起XXXX日内完成初步设计,并在初步设计批准之日起XXXX日内完成施工图设计。

如遇特殊情况,双方可协商调整设计进度。

四、收费及支付方式
1. 本工程设计费为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

2. 甲方在签订合同之日起XXXX日内向乙方支付设计费人民币XXXX元(大写:XXXX元整),乙方在收到设计费之日起XXXX日内向甲方提交初步设计成果。

3. 甲方在初步设计批准之日起XXXX日内向乙方支付剩余设计费人民币XXXX元(大写:XXXX元整),乙方在收到剩余设计费之日起XXXX日内向甲方提交施工图设计成果。

4. 乙方银行账户信息:
开户行:XXXXXX银行
账号:XXXXXX
五、双方责任
1. 甲方责任:
(1)甲方应按合同规定及时向乙方提供有关资料和文件,并对提供的时间、可靠性、完整性负责。

甲方提供资料或文件不符合合同约定的,乙方有权拒绝设计,并要求甲方按合同约定时间补交资料或文件。

因甲方提供资料或文件不齐全、不准确或不及时,导致乙方设计错误或延误,甲方应承担由此造成的全部责任和损失。

(2)甲方应对乙方提交的设计成果进行审核,并在审核通过后及时批准。

甲方审核设计成果的时间不得超过合同约定的时间,因甲方审核不及时导致的损失由甲方承担。

(3)甲方应按合同约定向乙方支付设计费,如未按时支付,乙方有权停止设计工作,并要求甲方按合同约定支付违约金。

违约金按未支付金额的日万分之五计算。

2. 乙方责任:
(1)乙方应按合同规定的时间和要求完成设计工作,并保证设计成果符合国家及地方有关工程设计规范、规定和甲方的要求。

因乙方设计错误或延误导致甲方损失的,乙方应承担由此造成的全部责任和损失。

(2)乙方应在提交设计成果的同时,向甲方提供详细的设计说明和必要的计算、实验资料。

因乙方未提供完整的设计说明和必要资料导致甲方损失的,乙方应承担由此造成的全部责任和损失。

(3)乙方应积极配合甲方的审核和修改意见,及时调整和修改设计成果,直至满足甲方要求为止。

因乙方未及时配合甲方的审核和修改意见导致甲方损失的,乙方应承担由此造成的全部责任和损失。

(4)乙方应对其提供的设计成果承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方透露或提供相关设计和技术信息。

因乙方违反保密义务导致甲方损失的,乙方应承担由此造成的全部责任和损失。

六、违约责任
1. 甲方未按合同约定时间向乙方提供相关资料和文件,或未按时
支付设计费的,应按合同约定承担违约责任。

违约金按未支付金额的
日万分之五计算。

2. 乙方未按合同约定时间完成设计工作,或因设计错误或延误导
致甲方损失的,应按合同约定承担违约责任。

违约金按未完成设计成
果的日万分之五计算。

甲方有权要求乙方继续履行合同义务,并赔偿
由此造成的全部损失。

3. 乙方未按合同约定提供详细的设计说明和必要资料,或未积极
配合甲方的审核和修改意见的,应按合同约定承担违约责任。

违约金
按未提供完整资料或未及时配合审核和修改意见的日万分之五计算。

甲方有权要求乙方继续履行合同义务,并赔偿由此造成的全部损失。

4. 乙方未按合同约定承担保密义务的,应按合同约定承担违约责任。

甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

七、争议解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项
1. 本合同
篇4
委托方(甲方):__________
设计方(乙方):__________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行民用建设工程设计事项协商一致,签订本合同。

一、工程概况
1. 工程名称:__________
2. 工程地点:__________
3. 承包范围:__________
二、设计服务内容及要求
1. 设计内容:包括但不限于__________。

2. 设计要求:乙方应按照甲方要求,提供符合国家及地方相关规范、标准的设计文件,确保设计深度满足甲方需求。

3. 设计周期:自本合同签订之日起,至完成全部设计内容止。

具体时间节点详见附件。

三、甲方的义务
1. 甲方应向乙方提供必要的设计资料和文件,包括但不限于工程地质勘察报告、地形测量图等。

2. 甲方应协助乙方进行现场踏勘,及时解决设计过程中的问题。

3. 甲方应按照合同约定支付设计费用。

四、乙方的义务
1. 乙方应按照甲方要求,进行现场踏勘,了解工程实际情况。

2. 乙方应按照合同约定,按时完成设计任务,并提供符合要求的设计文件。

3. 乙方应协助甲方进行后续服务工作,如设计交底、现场配合等。

五、设计费用及支付方式
1. 设计费用:本合同的设计费用为人民币__________元(大写:__________)。

2. 支付方式:甲方应按照以下时间节点向乙方支付设计费用:
- 合同签订后支付预付款__________元;
- 设计文件提交后支付中期款__________元;
- 设计交底后支付尾款__________元。

3. 乙方应提供等额合法票据。

六、违约责任
1. 甲方未按照合同约定支付设计费用的,每逾期一日,应支付违约金__________元。

2. 乙方未按照合同约定完成设计任务的,每逾期一日,应支付违约金__________元。

3. 双方均应严格遵守本合同的约定,如一方违约给另一方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。

七、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有
同等法律效力。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________
日期:__________ 日期:
__________
篇5
合同编号:
甲方(发包人):
乙方(设计人):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上,就甲方委托乙方承担民用建设工程设计工作事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模:
4. 工程投资:
二、服务内容
1. 乙方负责提供建设工程的规划、设计服务,包括建设工程的方案、扩初、施工图等设计内容。

2. 乙方应根据甲方的需求和设计要求,提供设计咨询和服务,确保设计符合相关法律法规和标准。

3. 乙方应提供必要的设计交底和现场服务,确保施工顺利进行。

三、设计周期
1. 本合同签订后,乙方应立即开始设计工作,设计周期为XX个
工作日。

2. 甲方应确保在合同签订后及时向乙方提供必要的设计资料和现场条件,以便乙方顺利进行设计工作。

四、费用及支付方式
1. 本工程设计费用为人民币XX元整(大写:圆整)。

该费用包括设计人员的工资、差旅费、设计成果费以及可能产生的其他费用。

2. 甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付设计费用的XX%作为预付款,即人民币XX元整(大写:圆整)。

剩余款项在设计工作完成后XX个工作日内一次性支付。

3. 乙方在收到预付款后应开始设计工作,设计工作完成后应向甲方提交完整的设计成果。

五、设计成果要求及验收标准
1. 乙方提供的设计成果应符合国家相关法律法规和标准的要求,满足甲方的使用需求。

2. 设计成果应包括完整的施工图纸、设计说明、材料清单等必要内容。

3. 甲方应在收到设计成果后XX个工作日内进行验收,并提出修改意见。

乙方应根据甲方的修改意见进行调整和完善。

六、违约责任及赔偿标准
1. 甲方如未按照合同约定时间向乙方支付设计费用,则每逾期一天,应向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。

逾期超过XX个工作日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2. 乙方如未按照合同约定时间向甲方提交设计成果,则每逾期一天,应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。

逾期超过XX个工作日,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3. 双方因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。

具体赔偿金额根据损失情况确定。

七、争议解决方式及管辖法院
1. 双方在本合同履行过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。

如选择仲裁,则提交至北京市仲裁委员会进行仲裁;如选择诉讼,则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

仲裁和诉讼以一方式为准。

2. 本合同及其修订本合同的任何修改或补充应以书面形式进行并构成本合同不可分割的部分。

本合同及所有修订本合同的修改和补充均受中国法律管辖。

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议应提交给有管辖权法院审理。

篇6
合同编号:XXXX
发包人:XXXX
设计人:XXXX
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工图设计事项协商一致,定立本合同。

一、工程概况
1. 工程名称:XXXX
2. 工程地点:XXXX
3. 工程规模:XXXX
4. 工程内容:XXXX
二、设计人的资质及经验
设计人具备相应的工程设计资质和丰富的实践经验,能够独立完成本工程的设计任务。

设计人应提供相关的资质证明和业绩材料,以供发包人审查。

三、设计范围及要求
1. 设计范围:本次设计包括XXXX。

2. 设计要求:设计应符合国家相关法规和标准,满足发包人的使用需求。

具体设计要求如下:
(1)建筑物的结构安全、稳定,满足抗震、防火等要求;
(2)建筑物的造型美观,符合城市规划和景观要求;
(3)建筑物的功能布局合理,满足使用需求;
(4)提供详细的设计图纸和技术资料,确保施工顺利进行。

四、设计周期及进度安排
1. 设计周期:本次设计自合同签订之日起,设计周期为XX天。

2. 进度安排:设计人应制定详细的设计进度计划,并按计划完成设计任务。

如遇特殊情况,双方可协商调整设计周期和进度安排。

五、费用及支付方式
1. 设计费用:本次设计费用为人民币XX元整(¥XX)。

该费用包括设计人的工资、奖金、津贴、差旅费等全部费用。

具体费用构成
详见合同条款。

2. 支付方式:发包人应在合同签订后XX天内支付设计费用的XX%作为预付款,即人民币XX元整(¥XX)。

剩余款项在设计成果验收合格后XX天内一次性支付。

具体支付时间和金额详见合同条款。

六、设计成果验收及修改
1. 验收标准:设计成果应符合合同条款和国家相关法规和标准。

具体验收标准详见合同条款。

2. 验收时间:设计成果验收应在设计周期结束后XX天内进行。

因发包人原因造成验收延期的,责任由发包人承担。

具体验收时间详
见合同条款。

3. 修改服务:在验收过程中,如存在需要修改的问题,设计人应及时进行修改并重新提交验收。

修改服务不另行收费。

具体修改内容
详见合同条款。

七、违约责任及赔偿
1. 违约行为:如一方违反合同条款,应承担相应的违约责任。


体违约行为详见合同条款。

2. 赔偿金额:违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失,包括但
不限于直接损失和间接损失。

具体赔偿金额详见合同条款。

3. 赔偿时间:赔偿金额应在违约行为发生后XX天内支付给对方。

具体赔偿时间详见合同条款。

八、不可抗力及风险分配
1. 不可抗力:如因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方应友
好协商解决。

具体不可抗力因素详见合同条款。

2. 风险分配:在合同履行过程中,因发包人原因造成的风险由发
包人承担,因设计人原因造成的风险由设计人承担。

具体风险分配详
见合同条款。

九、争议解决及法律适用
1. 争议解决:如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先通过
友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提
起诉讼。

具体争议解决方式详见合同条款。

2. 法律适用:本合同适用中华人民共和国法律、法规和相关司法解释的规定。

具体法律适用详见合同条款。

十、合同生效及变更
1. 合同生效:本合同自双方签字或盖章之日起生效。

具体生效时间详见合同条款。

2. 合同变更:如需对合同进行变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。

具体变更内容详见合同条款。

十一、其他约定事项
1. 保密义务:双方应对本合同内容及合同履行过程中涉及的商业秘密和技术资料承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方泄露或用于其他用途。

具体保密义务详见合同条款。

2. 合同份数:本合同一式两份,发包人和设计人各执一份。

具体合同份数详见合同条款。

3. 合同附件:本合同的附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

具体附件内容详见合同条款。

篇7
合同编号:
工程名称:
甲方(发包人):
乙方(设计人):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上,就甲方委托乙方承担民用建设工程设计工作事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模:
4. 工程投资:
二、服务内容
1. 乙方提供的设计服务内容包括但不限于以下内容:
(1)根据甲方要求,编制建设工程设计方案;
(2)协助甲方办理相关审批手续;
(3)提供施工过程中必要的设计支持;
(4)参与工程的竣工验收。

2. 乙方应确保设计服务的质量符合甲方要求和相关法律法规的规定。

三、合同金额及支付方式
1. 本合同金额为人民币(大写):元整。

该金额已包含乙方提供全部设计服务所需的费用。

2. 甲方应在合同签订后支付合同金额的50%作为预付款,即人民币(大写):元整。

剩余50%的金额在乙方完成全部设计任务并验收合格后支付。

3. 乙方应在收到预付款后尽快开始设计工作,并在规定的时间内完成全部设计任务。

四、设计周期及进度要求
1. 乙方应在合同签订后个工作日内完成全部设计任务。

具体时间安排如下:
(1)合同签订后个工作日内完成设计方案;
(2)合同签订后个工作日内协助甲方办理审批手续;
(3)合同签订后个工作日内提供施工支持;
(4)合同签订后个工作日内参与工程验收。

2. 甲方应确保在设计过程中提供必要的支持和配合,确保设计任务的顺利完成。

五、质量保证及违约责任
1. 乙方应确保设计服务的质量符合甲方要求和相关法律法规的规定。

如果因乙方设计错误或疏忽导致工程质量问题或损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

2. 甲方应按时支付设计费用,如因甲方原因导致设计周期延误或合同无法按时履行,甲方应承担相应的违约责任。

六、其他约定事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 在合同履行过程中,如双方有任何争议或需要修改合同条款,应友好协商解决。

协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

相关文档
最新文档