建设工程施工合同的索赔

建设工程施工合同的索赔
【】
在工程建设过程中，因设计变更、材料价格波动、自然灾害等不可抗力因素或其他任何一方违约行为，可能导致工程成本增加或工期延长，从而产生索赔。

为了确保工程项目的顺利进行，并维护双方的合法权益，以下为建设工程施工合同中的索赔条款范本：
一、索赔条件
1. 当一方未能履行合同约定的义务，造成另一方直接经济损失时；
2. 由于法律法规或政策变化导致的成本增加或工期延误；
3. 遭遇不可抗力事件，如自然灾害、战争等，影响工程进度或成本；
4. 其他由合同双方认定的索赔情形。

二、索赔程序
1. 提出索赔的一方应在事件发生后的合理时间内书面通知对方，并说明索赔原因、依据及预期的索赔金额或工期延长天数；
2. 接到索赔通知的一方应在收到通知后的___个工作日内做出回应，并提供相关证据或反驳理由；
3. 双方应通过友好协商的方式解决索赔问题，协商不成时可提交仲裁机构进行裁决。

三、索赔计算
1. 直接费用：包括因索赔事件直接产生的额外人工费、材料费、机械使用费等；
2. 间接费用：指因索赔事件引起的管理费、利息损失、利润损失等；
3. 工期延误：按照合同约定的日罚款标准计算。

四、索赔限制
1. 任何一方提出的索赔总额不得超过合同总价的一定比例（通常为5%-10%）；
2. 除非双方另有约定，否则索赔请求应在工程竣工验收后的一定期限内提出（通常为1-2年）。

五、争议解决
1. 双方应本着诚信原则，尽力通过协商解决索赔争议；
2. 若协商无法达成一致，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或按合同约定提交仲裁委员会仲裁。

六、其他事项
1. 本索赔条款的解释权归合同双方共同所有；
2. 本条款如有未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。