建设工程施工合同(示范文本)专用条款说明
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订，双方一致同意以下条款：
一、工程概况
（一）本合同工程为______项目，具体位置为______。
（二）工程内容包括______，工程量为______，工程预算金额为______元。
二、工程进度
（一）工程竣工日期为______，工期根据实际情况经双方协商确定。
（二）如遇不可抗力导致工期延长，双方应协商解决，并按约定支付延期费用。
三、工程质量
（一）甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。
（二）甲方应对工程质量承担相应的责任，如出现质量问题，应立即整改。
（三）工程验收合格后，乙方应及时支付工程款。
四、工程款支付
（一）合同总金额分批支付，具体支付比例为______。
（二）工程款支付方式为______，如遇支付纠纷，双方应协商解决。
五、安全管理
（一）甲方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
（二）如因甲方违规导致安全事故，应承担相应责任。
六、合同变更
（一）如需变更本合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。
七、争议解决
（一）双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他条款
（一）本合同自双方签字生效，有效期至工程验收合格之日。
（二）本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
以上为本合同的全部内容，甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。
感谢您的合作！。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程，是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程，具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方，是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方，是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理，是指按照法律法规和合同约定，对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计，是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质，并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求，严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件，确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设，并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期，应提前书面通知甲方，并取得甲方书面同意后，方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下，按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为：按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%，在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%，按工程进度的不同分为若干次支付，乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%，在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求，提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。
所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。
这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。
这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。
但商人之间没有利益冲突是不可能的事。
所以，开始签合同时大家一团和气。
但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。
但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款合同范本专家建议：
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的，本合同旨在约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同主体，甲方为建设工程的委托方，乙方为建设工程的承包方。
3. 工程范围，本合同所指工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等。
4. 合同价款，双方约定的工程价款为（具体金额），支付方式为（分期付款、一次性付款等）。
5. 工程质量，乙方承诺按照相关标准和规定，确保工程质量符合国家标准，并承担因工程质量问题所产生的责任。
6. 工期安排，双方约定工程的开工日期、竣工日期和交付日期，并在合同中明确延期、提前竣工等情况的处理办法。
7. 变更和索赔，双方同意在工程施工过程中，如有必要变更合
同内容或发生索赔情况，应当按照相关程序和规定进行，确保合同
的变更和索赔合法有效。
8. 安全和保险，双方同意在工程施工过程中，严格遵守相关安
全规定，并购买施工过程保险，确保工程施工过程中的安全和风险
的合理分担。
9. 合同解除，双方同意在合同解除的情况下，应当按照相关法
律法规和约定进行，确保合同解除的合法性和有效性。
以上仅为建设工程施工合同通用条款的部分内容，具体条款和
内容应当根据实际情况和法律法规进行详细约定。
希望以上内容能
够满足您的需求，如有任何疑问或需要进一步的指导，请随时与我
联系。
建设工程施工合同(GF—XXXX—0201)协议书、专用条款填写范例
（——）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况.工程名称：施工项目。
.工程地点：。
.工程立项批准文号：。
.资金来源：。
.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）。
.工程承包范围：主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构，屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。
（详见工程量清单）。
（详见工程量清单）。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（）中标通知书（如果有）；（）投标函及其附录（如果有）；（）专用合同条款及其附件；（）通用合同条款；（）技术标准和要求；（）图纸；（）已标价工程量清单或预算书；（）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条根据国家有关法律法规和规章制度，为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障合同当事人的合法权益，依据双方自愿原则，本合同条款起草。
第二条本合同适用于建设工程（包括房屋、市政道路、桥梁、港口、电厂、电力工程等）施工过程中与勘察设计、工程监理、施工总承包、分包等有关的合同管理。
第三章合同签订第三条合同的签订应遵循公平、公正、公开原则，并在纸质格式上作出双方签字。
第四条合同的主要内容包括但不限于：造价、工期、质量标准、支付方式、违约责任、保险责任、转包情况、争议解决方式等。
第四章质量控制第五条施工方应严格按照国家法律法规和合同约定的要求进行施工，并在规定的工期内保质保量完成工程。
第六条建设工程施工过程中应遵循施工工艺、操作规范和安全生产要求，确保工程质量和施工安全。
第七条建设工程施工过程中，如果发生设计变更或需经施工方提出变更，应与甲方协商一致，并经有权机关批准。
第五章施工支付第八条根据合同约定，乙方有权按工程进度将相应款项支付给甲方，并提供与付款相应的相关凭证。
第九条如甲方未按约定时间或付款条件支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金或采取其他法律措施。
第十条施工工程的决算应按照工程量和费率计算，合同约定的最后一次支付后，乙方应将决算报告提交给甲方。
第六章违约责任第十一条任何一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。
第十二条如果甲方违约，乙方可以采取停工、索赔或解除合同等措施。
如果乙方违约，甲方可以采取扣款、赔偿或解除合同等措施。
第十三条合同解除后，双方应通过协商解决未竟事项，并进行结算。
第七章争议解决第十四条如发生合同争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可提交相关有关部门的仲裁或法院解决。
第八章保险责任第十五条施工期间，甲方应负责购买工程施工保险，确保工程施工过程中发生的意外事故得到及时保障。
建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同，旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务，规范双方的合作关系。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工，包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项，支付方式为_________________。
2.乙方完成工程后，甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料，包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整，如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合1.甲方应提供工程现场，并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件，包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施，包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求，甲方应提前告知乙方，并共同商定安全措施。
第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求，保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备，并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工，并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系，确保施工过程安全无事故。
2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训，并提供必要的安全防护设施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
2.如一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任，并负责处理违约问题。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章：总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同，为确保甲方的权益，明确双方的权责，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，制定本合同。
第二章：工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于：1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装；2. 工程所需的材料采购、运输和保管；3. 工程所需的劳动力组织和管理；4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章：工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元（大写：_______）。
第四章：工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月，自合同签订之日起计算；2. 乙方应制订合理的施工进度计划，并按计划完成施工；3. 如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案，包括：1. 施工队伍和各岗位人员的配置；2. 施工工艺和施工方法；3. 施工现场的布置和管理；4. 安全措施和环境保护措施。
第六章：质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章：支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付；2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请，并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章：合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方并经双方商议一致；2. 双方变更合同内容时，应签订书面补充协议，并在合同附件中加以记录。
第九章：争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议，应及时友好商议解决，若商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释：1. 合同法：中华人民共和国《合同法》2. 工程范围：指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排：规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案：规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准：建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项：指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
合同范本专家建议：
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的，本合同旨在规定双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保
工程按时、按质、按量完成。
2. 合同签订，双方应当在合同签订之日起X天内完成合同备案手续，并且在备案完成之日起X天内办理施工许可手续。
3. 施工内容，承包方应当按照合同约定的内容、标准和质量要求，按时、按质、按量完成工程施工任务。
4. 工程变更，如需变更工程内容或者技术规格，应当经双方协商一致，并签订
书面变更协议。
5. 施工期限，双方应当严格按照合同约定的工期进行施工，如有延期情况应提
前书面通知对方并经过对方同意。
6. 施工质量，承包方应当按照国家有关标准和规定进行施工，确保工程质量符
合合同约定的要求。
7. 施工安全，承包方应当严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的
安全生产，防止事故发生。
8. 付款方式，支付工程款的方式、时间及比例应当按照合同约定执行，不得擅
自拖欠或延迟支付。
9. 违约责任，一方违约给对方造成损失的，应当承担相应的违约责任，并赔偿
对方因此所遭受的损失。
10. 合同解除，在合同履行过程中，如有需要解除合同的，应当经过双方协商
一致，并签订书面解除协议。
11. 争议解决，合同履行过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决，协
商不成的，应当提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
以上为建设工程施工合同通用条款，具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助。
建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》
《建设工程施工合同（示范文本）》甲方：___________________乙方：___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承揽条例》的原则，融合本工程的具体情况，双方达成一致如下协议：一、工程概况1、工程名称：_________________________;2、工程地点：_________________________;3、工程内容及承揽范围：祥见到附表14、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
二、合约工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。
三、质量建议满足设计图纸要求。
四、合约耗资工程预算总造价：1、甲方责任：(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。
(2)甲方应当协同不好工地的其他施工单位，尽快清扫施工场地，保证施工成功进展。
(3)负责向乙方支付工程费用。
2、乙方责任：(1)乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。
(2)乙方必须严格遵守甲方工地规章制度，顺从甲方管理。
(3)乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。
(4)乙方必须按合约工期竣工。
五、工期延误对以下原因完工日期延后晚点，经甲方代表证实工期适当延后。
1、工程量变化或设计变更。
2、例如突遇不容畏惧的客观因素无法施工。
3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
七、工程造价、退款方式及工程完结1、工程预算造价：依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
建设工程施工合同示范文本GF-3-0)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号
![《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号](https://img.taocdn.com/s3/m/eb89ca2b1a37f111f0855b7d.png)
：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人（全称）：─────────────────承包人（全称）：─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：────────────────────工程地点：────────────────────工程内容：────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：──────────────资金来源：──────────────────── 二、工程承包范围承包范围：──────────────────── 三、合同工期：开工日期：───────────竣工日期：───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准：────────────────── 五、合同价款金额（大写）：元（人民币）─────────￥：元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日──────────合同订立地点：───────────────────本合同双方约定后生效。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿，为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，促进合作，确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位，乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时，需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内，双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准，乙方应承担相应的返工和修复责任，并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因，导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更，双方应及时协商并达成一致意见，按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的，应提前书面通知对方，并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失，并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项，具体内容如附件所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(¥ 元)； 元)。
• 【相关说明】
• 1、招标发包的工程原则上：投标价=中标价=签约合同价 • 除非经过法定程序，才能对文字或计算错误予以澄清 直接发包的工程，签约合同价由合同当事人协商确定 • 2、安全文明施工费： • 发包人不得要求承包人就该笔费用进行让利。 • 3、暂列金额------存在不确定性 • 暂估价 ------必然发生但暂时无法确定金额的项目
• 3.5 分包 • 3.5.4 分包合同价款 • 关于分包合同价款支付的约定：
【相关说明】
。
• 1、由承包人与分包人进行结算，发包人不应直接 介入； • 2、在承包人同意的情况下，发包人可以将合同价 款直接支付给分包人。 • 3、生效法律文书要求的，那么发包人在向分包人 承担该部分价款后，可从应付承包人的款项中予 以扣除。
• 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和 支付期限的约定：(新增） 。
• 【通用条款】 • 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开 工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其 余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全 文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出 要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍 未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项 〔发包人违约的情形〕执行。
• 1.5 合同文件的优先顺序 • 合同文件组成及优先顺序为： 。
• 【相关说明】 • 原则上无特别的需要，应尽量避免重新调 整通用条款约定的合同文件解释顺序。
• 1.13工程量清单错误的修正（新增） • 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。 • 允许调整合同价格的工程量偏差范围：
• 【通用条款】 • 除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单 ，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包 人应予以修正，并相应调整合同价格： • （1）工程量清单存在缺项、漏项的； • （2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差 范围的； • （3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
• 10. 变更
• 10.1变更的范围 • 关于变更的范围的约定：
。
• 【相关说明】
• 1、严格控制变更范围，尤其是取消工作的变更事项，不 得出现由发包人自行实施或交由其他第三人实施的情形， 并同时符合法律的其他规定。 • 2、变更应当符合工程建设领域的有关法律规定，对于涉 及到工程规模的变化、主体结构的变化、重大工期的变化 、功能调整等方面的内容，则要遵循当地政府管理部门的 相关规定要求办理必要的审批及备案手续。
• 1.4 标准和规范 • 1.4.1适用于工程的标准规范包括： • 【相关说明】
。
• 包括国家、行业、地方标准，以及相应的规范、 规程等，对于强制性国家、行业标准，不得排除 适用，可以在专用条款中约定严于强制性标准的 标准规范。
• 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊 要求： 。 • 【相关说明】 • 高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应在 专用条款中明确。
。
• 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法 规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章等。 • 【相关说明】： • 合同当事人可以在专用条款中明确用以调整 合同履行的其他规范性文件、政策的名称和文号 。
• 【2013工程量清单计价规范】强制性条文
• 3.1.5 措施项目中的安全文明施工费必须按 照国家或省级、行业建设主管部门的规定 计算，不得作为竞争费用。 • 3.1.6 规费和税金必须按照国家或省级、行 业建设主管部门的规定计算，不得作为竞 争费用。
• 6. 安全文明施工与环境保护 • 6.1安全文明施工（新增） • 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项 的约定： 。 • 6.1.4 关于治安保卫的特别约定： • 。 • 关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。
• 【相关说明】
• • • • • • • • • •
1、合同当事人需要遵守： 安全生产法律法规的规定 国家和工程所在地的安全标准和规范 并执行专用合同条款中更加严格的安全标准要求 2、关于治安保卫的特别约定： 可以在专用条款中约定如何建立治安管理机构或 联防组 若没有专门约定，则由发包人履行此项职责。 3、关于编制施工场地治安管理计划的约定： 可以约定由发包人或承包人具体负责编制施工场 地治安管理计划，制定应对突发治安事件的 紧急 预案 若没有专门约定，则由发包人和承包人共同编制
• 10.4 变更估价
• 10.4.1 变更估价原则 • 关于变更估价的约定:
• 1、构成不利物质条件的两个标准： • （1）在客观上属于承包人在施工现场遭遇到不利 自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。 • （2）在主观上属于有经验的承包人在签订合同时 无法预见的。 • 2、不包括气候条件。
• 7.7异常恶劣的气候条件 • 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶 劣的气候条件： • （1） ； • （2） ； • （3） 。
• 【相关说明】 • 1、构成异常恶劣气候条件的两个标准： （1）在客观上发生了对合同履行产生实际影响的 异常恶劣的气候签订合同时 无法预见的。 • 2、不利物质条件、异常恶劣气候条件、不可抗力 的区别。 • 3、合同当事人可以结合项目性质、地域特点，并 参考工程所在地的历史气象资料直接约定哪些情 况属于“异常恶劣气候条件。”
• 3.承包人 • 3.2.1 项目经理： • 承包人对项目经理的授权范围如下：
。 • 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 ： 。
• 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的 违约责任： 。
• 【相关说明】 • 1、对于项目经理在施工质量安全等方面的职责和 权利，承包人不得违法违规加以剥夺和限制。 • 2、项目经理离开施工现场的期限应当从一次离开 的天数和累计离开的天数两方面加以约定，并分 别约定违约责任。
• 2.5 资金来源证明及支付担保 • 发包人提供资金来源证明的期限要求： 。 • 发包人是否提供支付担保： 。 • 发包人提供支付担保的形式： 。
• 【通用条款】除专用合同条款另有约定外，发包 人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面 通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定 支付合同价款的相应资金来源证明。 • 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人 提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付 担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担 保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中 约定。
• 【相关说明】
• 1、关于安全文明施工费支付比例和支付期 限的约定：要保证前期的安全文明施工措 施落实的费用。但不得通过专用条款的约 定来变更招投标文件或合同中约定的安全 文明施工措施费的费用总额 • 2、合同当事人可在专用条款中约定发包人 逾期支付承包人可以催告的期限。承包人 催告函中给予的合理期限、发包人收到催 告函后仍未支付承包人有权停工的期限及 发包人违约责任的承担方式和计算方法。
• 十二、合同生效 • 【相关说明】
• 1、合同协议书的生效一般在合同当事人加盖公章 ，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字 后生效，但合同当事人对合同生效有特别要求的 ，可以通过设置一定的生效条件或生效期限以满 足具体项目的特殊情况。 • 2、专用合同条款及其附件也须经合同当事人签字 或盖章。
第二部分 专用合同条款相关说明
专用合同条款: 是对通用条款进行的补充和完善 尊重通用合同条款基本安排为原则
• • • •
1、一般约定 1.1.1.10 其他合同文件包括： 【通用条款】是指经合同当事人 双方约定的 与工程施工有关的具有合同约束力的 文件或书面协议。 • 【相关说明】 • 当事人可以根据不同项目的情况约定其他有关文件作为合 同文件的组成部分，如招标文件、施工组织设计、其他文
• 7.6 不利物质条件（新增） • 不利物质条件的其他情形和有关约定： • 。
• 【通用条款】
• 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现 场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物 质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文 条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包 括气候条件。
• 【相关说明】
• 四、签约合同价与合同价格形式
• 1.签约合同价为： • 人民币（大写） (¥ 元)； • 其中：（1）安全文明施工费： • 人民币（大写） (¥ 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） ） (¥ 元)； （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） （4）暂列金额：人民币（大写） (¥ • 2.合同价格形式： 。
• 【2013工程量清单计价规范】9.6.2条： • 对于任一招标工程量清单项目，当因本 节规定的工程量偏差和第9.3节规定的工程 变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可 进行调整。
• 2. 发包人 • 2.2 发包人代表 • 发包人对发包人代表的授权范围如下： 。 • 【相关说明】： • 避免发包人代表权限与监理人权限冲突，并 避免应授权的事项未授权。
5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求：
。 关于工程奖项的约定： 。
• • • •
【相关说明】 合同当事人在专用条款中工程质量特殊标准或要求 1、没有约定－－按照国家质量验收标准和规范验收 2、有约定：当该标准低于国家标准时－－按照国家 标准验收；当该标准高于国家标准时－－按照当事 人约定的该特殊标准验收。
• • • •
4.监理人 4.1监理人的一般规定 关于监理人的监理权限： 【相关说明】
。
• 如果发包人代表的授权与监理人的授权出 现交叉或授权不明，承包人应当在订立合 同过程中以及订立合同后及时向发包人提 出，并要求其予以明确，以避免影响承包 人正常履行合同。
• 4.4 商定或确定（新增） • 在发包人和承包人不能通过协商达成一致 意见时，发包人授权监理人对以下事项进 行确定： • （1） ； • （2） ； • （3） 。
• 【相关说明】 • 1、总监理工程师是否有权按照本条款约定 就合同当事人争议的事项进行商定或确定 ，需要发包人的授权及合同当事人在合同 条款中进行明确约定，总监理工程师无权 就全部的争议事项进行商定或确定。 • 2、总监理工程师所作出的确定中应当附具 确定详细的理由及充分的依据。