施工合作协议-无框架单项合同-(B-1)
关于施工合作协议书的格式5篇
关于施工合作协议书的格式5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方工程施工合作事宜达成以下协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同参与项目的施工工作，为实现工程顺利进行，提高工程质量和效率，明确双方权利和义务，特订立本协议。
二、合作内容双方合作进行__________工程的施工工作，包括但不限于以下内容：工程设计、施工进度安排、材料采购、施工质量控制、安全文明施工管理等。
三、合作模式双方采用联合施工模式进行合作，甲方负责工程整体协调和管理，乙方负责具体施工任务。
双方共同制定施工方案，确保工程质量和进度。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币__________元（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程规模和双方约定确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方施工款项。
具体支付时间和金额按照双方约定的工程进度节点进行支付。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方有权监督乙方施工过程和工程质量；（2）甲方有义务提供必要的施工条件和支持；（3）甲方应按照约定支付乙方施工款项。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方有权获得约定的施工款项；（2）乙方应按照合同约定完成施工任务，保证工程质量；（3）乙方应遵守施工现场的安全文明施工管理规定。
六、工程变更与调整如因工程需要或其他不可抗力因素导致工程内容、进度、金额等需要变更或调整，双方应协商一致，签订书面补充协议。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付乙方施工款项，应按未支付金额的百分之______向乙方支付违约金；2. 若乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应按照合同金额的百分之______向甲方承担违约责任；3. 若因一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除协议，并要求违约方承担相应违约责任。
施工合作协议-无框架单项合同-(B-1)
【】项目施工合作协议合同签订地：【】合同编号：【】甲方: 【】地址：【】法定代表人/负责人：【】乙方：【】地址: 【】法定代表人/负责人：【】为明确工程实施过程中合同各方的权利和义务，促使双方相互创造条件友好协作，共同完成项目建设任务，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议，由双方共同自觉遵守：第一条合作内容及方式1.1 合作内容：【】1.2 项目名称：【】工程名称：【】设计编号：【】工程项目编号：【】1.3 计划开工日期：【】，施工进度计划：【年月日】前完成以上项目施工。
1.4 合作方式：【】。
第二条双方权利义务2.1 甲方权利和义务2.1.1根据双方商定的分工范围，按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将由甲方或建设单位供应的设备、材料供应到指定的场所。
2.1.2提供工程施工设计图、工程委托函，负责对工程进行技术、安全交底，处理有关工程技术问题。
2.1.3在施工期间，甲方有权对乙方施工的质量、工期、安全进行监督。
根据建设单位的进度要求督促工程进度，并监督乙方施工质量。
检查乙方施工安全措施、质量、工期、安全、环保等施工措施。
对不符合相关要求的，甲方有权要求乙方停工或返工或进行处罚；对不能胜任或不适合工作的乙方派驻各类人员，甲方有权要求乙方更换或调离。
2.1.4负责审核并确认乙方提交的项目实施组织设计、进度计划、施工方案、改进措施、复工申请等项目实施相关的材料。
2.1.5负责在项目实施过程中与建设单位的沟通、协调。
2.1.6督促、指导乙方编制竣工技术文件、组织竣工验收。
2.1.7负责对乙方实施本项目的情况进行评估考核，制定考核方式和要求；考核结果作为项目结算的依据。
2.1.8按本合同约定的方法办理项目价款的结算工作。
2.2 乙方权利和义务2.2.1指定【姓名，身份证号：联系电话：】为工程项目负责人，负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作；指定【姓名，身份证号：联系电话：】为工程结算联系人，负责与甲方之间结算相关的协调联系工作。
施工项目合作框架协议书6篇
施工项目合作框架协议书6篇篇1甲方（项目方）：____________________乙方（合作方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就共同合作实施某施工项目达成如下框架协议：一、合作目的和背景本协议旨在明确甲乙双方在施工项目实施过程中的合作关系，明确双方的权利和义务，共同推动项目顺利进行，实现合作共赢。
二、合作范围及内容1. 合作项目名称：____________________2. 合作项目地点：____________________3. 合作项目内容（包括但不限于）：施工设计、工程施工、材料采购、质量控制、安全管理等。
三、合作模式1. 甲乙双方共同组建项目组，负责项目的具体实施。
2. 双方按照约定的出资比例共同出资，确保项目资金及时到位。
3. 甲方负责施工管理和技术指导，乙方负责协调资源和保障项目顺利进行。
4. 双方共同制定项目实施计划，并按照计划推进项目实施。
四、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 合作期限：自______年____月____日至______年____月____日。
五、权利义务1. 甲方权利和义务：（1）负责施工管理和技术指导；（2）负责协调与项目相关方的关系；（3）确保项目资金及时到位；（4）按照协议约定分配合作成果。
2. 乙方权利和义务：（1）负责协调资源和保障项目顺利进行；（2）参与项目决策和管理；（3）监督项目进展情况；（4）按照协议约定分配合作成果。
六、投资及收益分配1. 双方按照约定的出资比例共同出资，确保项目资金及时到位。
2. 收益分配：项目盈利部分按照出资比例分配，具体分配方式另行协商确定。
3. 风险提示：如因任何一方违约或过失导致项目失败或损失，应按照约定承担相应的责任和损失。
七、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
施工合作协议书5篇
施工合作协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方工程项目的施工合作事宜，达成以下协议：一、合作概况1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 合作内容：_________________________4. 合作方式：甲乙双方共同合作，完成本工程的施工任务。
二、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
三、合作职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方负责项目的整体协调、管理，确保项目的顺利进行。
（2）甲方负责提供施工图纸、技术资料及现场交底。
（3）甲方负责办理相关施工手续，确保施工合法合规。
（4）甲方负责提供施工所需的水、电等基础设施。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方负责按照施工图纸、技术资料进行施工，确保施工质量。
（2）乙方负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，防止事故发生。
（3）乙方负责施工材料的采购、运输及保管，确保材料质量。
（4）乙方负责施工人员的组织、管理及工资发放。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。
具体造价根据施工图纸及现场实际情况确定。
2. 支付方式：（1）甲方在乙方进场施工后，按照工程进度支付工程款。
具体支付比例为：基础工程完成______%，主体工程每完成一层支付______%。
（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
（3）工程结算完毕后，双方进行最终结算，并支付剩余款项。
五、质量保证与违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议的约定，确保施工质量、安全及进度。
施工工程合作协议书6篇
施工工程合作协议书6篇第1篇示例：施工工程合作协议书甲方：(公司名称)乙方：(公司名称)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，就施工工程的合作事宜达成如下协议：一、合作项目1.1 甲方与乙方共同合作进行(工程项目名称)，项目地址为(详细地址)。
二、合作内容2.1 乙方承担本工程项目的主体施工任务，包括但不限于施工组织设计、施工实施、工程监理和质量控制等工作。
2.2 甲方负责组织项目的融资及资金拨付、协调项目相关各方之间的合作关系，保证项目进度和质量。
2.3 甲方与乙方共同协作，最大限度地实现工程项目的经济效益和社会效益。
三、合作期限3.1 本协议自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
四、合作责任4.1 乙方应按照约定时间和质量要求完成本工程项目，并保证工程质量符合法律法规及国家标准要求。
4.2 甲、乙双方应加强沟通协调，及时解决工程项目中出现的问题和纠纷，确保工程顺利推进。
五、合作费用及支付方式5.1 本工程项目的合作费用总额为(具体金额)，由甲方承担。
5.2 合作费用支付方式为工程进度款，具体支付比例及时间由双方协商确定。
六、保密条款6.1 双方在履行本协议过程中涉及到商业秘密的，应承担保密义务。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露另一方的商业秘密信息。
七、违约责任7.1 任何一方未按本协议的约定履行义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。
7.2 因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方可暂缓履行，并视情况调整合作计划。
八、争议解决8.1 本协议如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有关仲裁机构进行仲裁。
8.2 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
九、其他事项9.1 本协议生效后，任何修改、补充须经双方书面协商一致。
9.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
十、协议生效和解除10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至合作目标达成或根据协议约定解除之日止。
施工合作协议书范本（通用5篇）
施工合作协议书施工合作协议书范本（通用5篇）在现在的社会生活中，用到协议书的地方越来越多，签订签订协议书是最有效的法律依据之一。
那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编帮大家整理的施工合作协议书范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合作协议书1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：xxx发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
施工项目合作协议书(模板3篇)
施工工程合作协议书(模板3篇)施工工程合作协议书篇一乙方：__________________甲乙双方经友好协商特签订合作协议如下：甲乙双方合作工程为：代理______品牌在______商场的经营合作。
投资方式：甲乙双方共同投资该工程______万元，甲方投资人民币______元整，占总投资额______%，乙方投资人民币______元整，占投资额______%，以上投资可以根据经营开展的进度到账，且双方不得退股或抽股〔经双方协商同意的除外〕。
收入分配：按投资比例，除所有开支外，甲方得利润的______%，乙方得利润的______%。
债务及风险：1、甲乙双方在经营过程中假设赔本，甲乙双方按投资比例，甲方承担风险______%，乙方承担风险______%；2、双方投资额的筹款方式及债务和利息自行承担和解决。
1、甲方负责______品牌的开展及规划，拥有对该工程的最终决策权。
2、为使本工程可以运转正常，经分工，甲方委托乙方负责______品牌的经营及管理，含：市场开发、维护及运营管理；费用报销：单次费用______元以上必须经甲方协商获得一致意见前方可进展；员工薪酬福利，必须经甲方协商获得一致意见前方可进展；团队的`招聘、培训、鼓励的管理工作；甲方交办的其他运营事物等。
3、乙方须守法经营和管理，在经营过程中不能发生违法行为，否那么引起的一切后果自负。
财务管理：设会计一名，负责______品牌的财务和账目等手续。
甲乙双方在合作期间〔或一方退出后退出方〕不能在______再经营______品牌及危害该工程的行为。
该协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议从签订之日起生效。
乙方：________________________年______月______日施工工程合作协议书篇二甲方：乙方：丙方：经三方共同反复商讨研究决定，于xx年xx月xx日正式达成协议，愿意合作创办一所新的小型的小规模的私人民营私立医院，详细协商如下：一、甲方为创办医院的领头创办人、法人代表、主要负责人。
工程施工项目合作协议书通用版本5篇
工程施工项目合作协议书通用版本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方共同具备相关工程施工的专业技术和优势资源，在平等互利、合作共赢的基础上，经友好协商，就本次工程施工项目合作事宜达成以下协议：一、合作事项双方同意就[项目名称]工程施工项目进行合作，共同承担项目的施工任务，发挥各自优势，确保项目按时、高质量完成。
二、合作模式本次合作采取联合施工模式。
双方共同出资、共担风险，并根据项目进展情况适时调整合作模式及相关权责。
三、合作期限本合作协议自签署之日起生效，至项目竣工验收合格并交付使用之日止。
四、合作内容及分工1. 甲方职责：（1）提供项目所需的相关资质及资料；（2）负责项目的整体协调与管理；（3）负责部分施工任务的组织和实施；（4）负责对外沟通协调及相关手续办理。
2. 乙方职责：（1）提供技术支持及专业指导；（2）负责部分施工任务的组织和实施；（3）协助甲方完成项目的质量检验与安全管理；（4）保障施工现场的秩序及进度。
五、投资与费用承担1. 双方按照实际工程量及估算成本共同出资，具体投资比例和费用承担方式如下：甲方投资比例为XX%，乙方投资比例为XX%。
2. 项目执行过程中，发生的所有费用由双方按投资比例共同承担。
3. 双方应按照约定时间支付各自应承担的费用，确保项目的顺利进行。
六、利润分享与风险承担1. 利润分享：项目完成后，按照双方投资比例分享利润。
具体利润分配方案另行协商确定。
2. 风险承担：双方按投资比例共同承担项目实施过程中可能出现的风险。
七、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于非合作项目用途。
2. 保密信息包括但不限于设计方案、施工图纸、施工工艺、材料价格等。
八、违约责任如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
施工合作协议合同模板
施工合作协议合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：施工合作协议合同模板甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）经友好协商，就施工项目合作事宜达成以下协议：一、合作项目1.1 甲方负责提供施工项目，乙方负责承揽该项目并提供相应的施工服务。
1.2 本合同所涉及的施工项目为：（具体项目名称）。
二、合作期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，合作期限为：（具体期限）。
2.2 合作期满后，如双方有意续约，应提前一个月书面协商。
三、合作内容3.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸、施工方案及质量要求进行施工。
3.2 甲方负责提供施工所需的材料、设备，并确保材料、设备符合国家标准和质量要求。
3.3 乙方应按照甲方的要求，及时完成施工任务，确保项目质量。
四、合作费用4.1 双方商定，乙方向甲方支付的合作费用为：（具体金额）。
4.2 甲方在收到乙方支付的合作费用后，（具体时间）内向乙方提供施工图纸、施工方案等相关资料。
五、知识产权5.1 双方在合作过程中所形成的知识产权，归双方共同所有。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得单独使用、转让或许可第三方使用上述知识产权。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合作无法进行，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按约定提供施工所需的材料、设备，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担违约责任。
6.3 乙方未按约定完成施工任务，导致项目延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表（签名）：_________________ 代表（签名）：_________________签订日期：____________________请根据您的实际情况对本合同模板进行修改，以确保合同内容的准确性和完整性。
工程施工项目合作协议合同范本最新3篇
工程施工项目合作协议合同范本最新3篇篇1甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方经友好协商，决定就某工程施工项目进行合作，为明确双方的权利义务，保障工程项目的顺利进行，特订立本协议。
一、合作背景甲乙双方具备工程施工领域的经验和能力，为共同实现工程项目的顺利进展，提高项目的经济效益和社会效益，双方愿意根据本协议约定的条款和条件进行合作。
二、合作目的通过本次合作，双方共同实现以下目的：1. 确保工程项目按时完工；2. 保证工程项目质量达到相关标准；3. 实现工程效益最大化；4. 共同拓展双方在工程施工领域的合作空间。
三、合作内容及分工1. 合作内容：共同完成某工程施工项目。
2. 分工：（1）甲方负责：a. 项目的整体规划与设计；b. 协调与政府相关部门的关系；c. 负责项目资金的筹措与监管。
（2）乙方负责：a. 施工人员的组织与管理；b. 施工设备的采购与调配；c. 现场施工及质量控制。
四、合作模式及机制1. 合作模式：甲、乙双方共同出资、共同管理、共享收益、共担风险。
2. 合作机制：（1）成立项目组，负责项目的具体实施；（2）建立定期沟通机制，确保信息畅通；（3）设立风险管理机制，共同应对项目风险。
五、资金及财务管理1. 资金来源：甲、乙双方按约定比例出资，确保项目资金充足。
2. 财务管理：（1）设立专项账户，专款专用；（2）甲、乙双方共同监管资金使用情况；（3）项目收益分配及亏损分担按照约定比例执行。
六、技术标准和质量控制1. 双方应确保项目按照国家标准、行业标准及合同约定进行设计与施工。
2. 乙方应严格按照甲方提供的技术标准和规范进行现场施工，确保工程质量。
3. 双方应共同制定质量控制措施，确保项目质量达标。
七、知识产权及保密条款1. 双方在合作过程中产生的知识产权归属双方共同所有。
2. 双方应对合作过程中的商业秘密及技本数据保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
施工合作协议书范本推荐6篇
施工合作协议书范本推荐6篇第1篇示例：施工合作协议书范本是一份非常重要的文件，用于规范施工工程过程中各方的权利和义务，保障双方的利益。
下面是一份施工合作协议书范本推荐供参考：施工合作协议书甲方（施工单位）：__________（工商注册名称）法定代表人：__________ 职务：__________鉴于甲方具有承接施工项目的资质和经验，乙方希望邀请甲方承担工程施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程基本情况2. 工程地点：__________二、工程合作方式1. 甲方将按照乙方的要求，承担工程施工任务，保证工程质量。
2. 乙方应提供必要的施工资料和设备，并负责工程现场卫生、安全与环保。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价为__________元，乙方应于工程开工前支付工程款的50%作为订金，剩余款项在工程竣工验收后支付。
2. 工程费用的增加或减少，应经双方协商一致，并签订相关补充协议。
四、工期与延期1. 工程工期为__________天，若因不可抗力或乙方原因导致延误，应及时通知乙方并按约定支付延期费用。
2. 若甲方预见到无法按时竣工的情况，应提前向乙方报备，并商讨解决方案。
五、质量保证与责任1. 甲方承诺对施工过程中出现的质量问题进行整改，保证工程符合相关标准和规范。
2. 乙方享有对工程质量的检验权，若发现质量问题，甲方应承担相应责任。
六、合同解除与争议解决1. 若任何一方严重违约，造成对方损失，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
2. 双方如发生争议，应友好协商解决，若无法协商解决，应提交仲裁委员会裁决。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决，并签订书面补充协议。
以上为《施工合作协议书》内容范本，特此确认。
以上是一份施工合作协议书范本推荐，希望能对您有所帮助。
在签订合同之前，双方务必认真阅读协议内容，明确各自的权利和义务，以维护双方的合法权益。
施工合作协议书范本推荐4篇
施工合作协议书范本推荐4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1施工合作协议书范本一、甲乙双方为一方委托对方见下项目施工，经友好协商，特订立施工合作协议如下：二、工程基本情况1、项目名称：______。
2、工程地点：______。
3、工程规模：______。
4、工程负责人：______。
5、施工周期：______。
6、工程款项：______元。
三、合作方式1、甲方负责提供工程设计图纸和相关资料，乙方负责施工。
2、施工过程中，甲方应给予乙方必要的配合和支持。
3、双方应保持密切联系，及时沟通工程进展情况。
四、施工流程1、乙方按照甲方提供的设计图纸和相关资料进行施工。
2、乙方应根据工程负责人的安排，合理安排施工进度。
3、甲方有权对工程进度和质量进行监督，并提出合理建议。
五、工程款项支付1、工程款项按照工程进度分期支付，乙方应提供开具发票。
2、工程款项支付方式为______方式。
3、如工程进度出现延误，甲方有权扣除相应款项。
六、工程质量保证1、乙方承诺施工过程中严格按照设计图纸执行，确保工程质量。
2、甲方对工程质量有疑问时，有权要求乙方进行整改。
七、违约责任1、任何一方未按照协议履行义务，应承担相应的违约责任。
2、如因一方违约导致损失，应承担赔偿责任。
八、协议变更与解除1、协议变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。
2、协议解除应由双方书面协商一致，并签订解除协议。
九、争议解决本协议的生效、解释和执行均适用中华人民共和国法律法规。
十、有效期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：以上为施工合作协议书范本内容，希望双方能够遵守协议内容，共同完成好工程项目。
篇2施工合作协议书范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承接方）地址：法定代表人：联系电话：为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本施工合作协议书。
一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行以下工程项目的施工：工程名称：工程地点：工程内容：工程工期：工程造价：1.2 本合作协议书的签订，委托的工作内容包括但不限于：1) 法律审批、项目策划咨询、论证和招标方案制定等；2) 建筑设计、方案设计、施工图设计等；3) 施工施工、材料采购、施工监理等；4) 工程验收、结算、工程质保等。
工程施工合作协议书范本推荐5篇
工程施工合作协议书范本推荐5篇篇1工程施工合作协议书范本一、甲方与乙方自愿签订本合作协议，共同遵守以下条款：1、甲方名称：2、乙方名称：3、甲方地址：4、乙方地址：5、合作内容：甲方委托乙方进行工程施工项目，具体内容包括XX、XX、XX等，具体工程地址为XX地点。
6、合作期限：本协议自签署之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
7、合作费用：甲方应按照实际工程进度支付相应的工程费用给乙方，具体金额为XX元/工程。
8、工程质量：乙方应保证工程质量符合相关标准和要求，并承担工程质量问题所带来的责任。
9、合作保密：甲、乙双方应保守工程施工的商业机密，不得对外透露相关信息。
10、争议解决：甲、乙双方在履行本合作协议过程中如发生争议，应友好协商解决，若协商无果，则提交相关部门仲裁。
11、其他事项：本合作协议如有其他未尽事宜，由双方协商解决，并以签署的书面协议为准。
二、本协议一式两份，双方各持一份，自上述日期生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：签署地点：签署地点：以上为工程施工合作协议书范本，双方签署后应认真履行协议内容，逐步推进工程施工进度，确保工程质量和安全。
若遇到问题应及时解决，共同维护合作关系。
篇2工程施工合作协议书范本甲方：（委托方）_________乙方：（承包方）_________日期：_________为明确双方的权利和责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方同意按照合同的约定承担工程施工的责任，现就甲方委托乙方承担的工程施工项目签订本合作协议书。
具体事宜如下：一、项目名称及位置1. 甲方委托乙方完成的工程项目名称为____________，项目位置位于____________（具体位置）。
二、工程内容及要求1. 工程内容：本项目的具体施工内容包括但不限于____________，具体施工范围详见工程施工图纸及技术要求。
2. 工程要求：乙方应按照甲方的要求，严格按照相关法律法规和标准进行施工，确保工程的质量和工期达到约定标准。
甲乙施工合作合同范本
甲乙施工合作合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（施工方名称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方需进行施工工程，为确保工程质量和进度，现甲乙双方达成以下合作协议：
一、施工内容：
1. 甲方委托乙方进行（具体施工内容），包括但不限于（具体工程项目）。
2. 施工地点为（具体地址）。
二、合作方式：
1. 乙方接受甲方委托进行施工工程，按照双方约定的工程进度及质量标准进行施工。
2. 甲乙双方应互相配合，共同完成施工工程。
三、工期和报酬：
1. 工期约定为（具体工期），如有延误应由责任方承担赔偿责任。
2. 乙方施工完成后，甲方应依约定支付报酬，具体金额为（具体金额）。
3. 若因甲方原因导致施工工期延误，甲方应按约定支付额外赔偿。
四、质量保证：
1. 乙方在施工过程中应确保工程质量符合相关标准，如有质量问题，乙方应承担责任并在甲方要求下进行整改。
2. 甲方应对施工过程进行监督和验收，确保工程质量。
五、违约责任：
1. 若一方违反合同约定致使对方受到损失，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素影响合同履行，双方可协商解决。
六、其他事项：
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
施工战略合作协议合同范本
施工战略合作协议合同范本甲方（以下简称“施工方”）：乙方（以下简称“合作方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工战略合作的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、合作内容1.1 甲方作为施工项目的业主，将委托乙方承担该项目的施工任务。
1.2 乙方作为施工方，愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定，完成施工任务。
1.3 甲方和乙方同意建立长期战略合作关系，共同完成施工项目，实现互利共赢。
二、合作期限2.1 本战略合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2.2 合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
三、合作条件3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付施工费用，并提供施工所需的场地、材料、设备等。
3.2 乙方应具备国家规定的相应资质，按照合同约定，完成施工任务，并保证施工质量和安全。
四、权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，要求乙方按照合同约定完成施工任务。
（2）甲方应按照合同约定支付施工费用，不得无故拖欠或迟延支付。
（3）甲方应提供施工所需的场地、材料、设备等，并保证其符合国家相关法律法规的规定。
4.2 乙方的权利和义务：（1）乙方有权按照合同约定，要求甲方支付施工费用，并提供施工所需的场地、材料、设备等。
（2）乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证施工质量和安全。
（3）乙方应按照国家相关法律法规的规定，承担施工过程中的环境保护、安全生产等责任。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
建筑工程施工合作协议(标准范本)
建筑工程施工合作协议(标准范本)1. 合同背景施工人员在进行建筑工程施工之前，需要与业主或委托人签订合作协议，明确双方的权益和责任。
本合作协议旨在确保施工工作按照双方的约定进行，保障施工质量和工期的实现。
2. 合作内容2.1 项目概述2.2 合作期限本合作协议生效期为自日起至日止，合作期限不得超过个月。
2.3 工程费用施工人员工资材料采购和进场费用设备使用费用监理人员费用其他相关费用3. 施工要求3.1 质量要求施工应符合相关国家和地方法律法规以及建筑工程规范要求，确保建筑工程施工质量符合标准。
3.2 进度要求施工人员应按照合同约定的工期要求完成建筑工程施工，如有变更需双方协商一致，并及时向业主或委托人汇报。
3.3 安全保障施工人员应遵守安全生产法律法规，采取必要的安全措施，保障施工人员和现场工作人员的人身安全，并确保施工过程中不对周围环境和他人产生危害。
4. 合作终止4.1 提前终止任何一方在未经对方同意的情况下，不得擅自提前终止本合作协议。
如因故需要提前终止合作，需提前个工作日书面通知对方并经双方协商一致。
4.2 违约责任如果任何一方违反本合作协议的约定，造成对方损失的，违约方应赔偿受损方的损失，并承担相应的法律责任。
5. 争议解决合作双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商无果，双方同意提交相关争议到仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
6. 法律适用本合作协议适用于法律，并受法律管辖。
7. 其他条款7.1 本合作协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合作协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
本协议经双方充分讨论和协商后拟定，并于年月日签署。
（施工人员）（业主或委托人）。
施工合作协议书范本推荐6篇
施工合作协议书范本推荐6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为明确双方在施工过程中的权利与义务，确保工程顺利进行，达成以下合作协议：一、协议背景1. 工程项目概述：对本工程项目的名称、地点、规模、预期目标等作简要介绍。
2. 合作目的：阐明双方合作的意义和目的，强调合作的重要性。
二、合作内容及分工1. 甲方职责：（1）负责提供工程所需的土地、资料及必要的批准文件。
（2）负责协调与地方政府及相关部门的关系。
（3）负责监督工程进度，确保工程按合同要求进行。
（4）按约定支付乙方工程款。
2. 乙方职责：（1）负责工程的规划、设计，确保工程符合相关法规和标准。
（2）负责组织施工队伍，安排施工计划，确保工程进度。
（3）负责工程质量的监督与控制，确保工程安全。
（4）负责工程竣工验收及交付后的保修工作。
三、工程实施细节1. 工程进度：明确工程各阶段的时间节点，确保工程按时完成。
2. 工程款项支付：确定支付方式、时间、金额等细节，确保工程款支付透明、合理。
3. 工程质量标准：遵循国家相关施工规范和质量标准，确保工程质量。
4. 安全责任：明确施工过程中双方的安全责任，确保工程安全进行。
5. 变更与调整：约定工程过程中如遇变更或调整，双方应如何协商处理。
四、合作期限1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 如遇特殊情况，双方可协商延长或缩短合作期限。
五、违约责任1. 若因甲方原因导致工程延期或质量不达标，甲方应承担相应违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担相应违约责任。
3. 双方应共同遵守协议约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。
六、争议解决1. 双方在合作过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合作施工协议范本
合作施工协议范本一、协议背景本合作施工协议（以下简称“协议”）由以下双方共同订立：甲方：（公司名称/个人姓名），注册地址：（地址），法定代表人/个人身份证号码：（身份证号码），联系（电话号码）；乙方：（公司名称/个人姓名），注册地址：（地址），法定代表人/个人身份证号码：（身份证号码），联系（电话号码）；甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下合作施工协议。
二、协议内容1. 合作方式甲方和乙方在本协议下以合作方式进行施工。
具体合作内容和施工范围如下：（详细描述合作内容和施工范围）2. 项目进度甲方和乙方应共同商定施工的时间安排和工期要求，并在项目进度上保持密切沟通和协调。
3. 材料及设备甲方和乙方应共同商定所需的材料和设备，并按照合作协议的约定进行采购和提供。
4. 费用支付根据合作协议，甲方和乙方应共同商定费用支付方式和周期，并按照约定及时支付费用。
5. 质量和安全甲方和乙方应共同确保施工过程中的质量和安全，遵守相关法律法规和标准要求，采取必要的措施确保工作场所的安全和施工质量。
6. 保密条款甲方和乙方应保守双方在合作过程中获取的商业机密和敏感信息，不得擅自披露或向第三方透露。
7. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可提交相关争议至所在地法院进行解决。
三、协议生效和解除1. 协议生效本协议自双方签署之日起生效，并持续有效期为（具体时间）。
2. 协议解除本协议在以下情况下解除：- 双方一致同意解除；- 一方违反本协议约定且经另一方书面通知后未能在合理期限内改正；- 发生不可抗力事件导致无法履行本协议；四、其他条款1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的修改、补充应经双方书面协商一致，并以书面形式作出。
3. 本协议的任何修改、补充或放弃应经双方签署并具有法律效力。
4. 本协议的生效、履行和解释适用中华人民共和国的法律。
5. 本协议中的标题仅为方便阅读而设，不影响对本协议条款的解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【】项目施工合作协议合同签订地：【】合同编号：【】甲方: 【】地址：【】法定代表人/负责人：【】乙方：【】地址: 【】法定代表人/负责人：【】为明确工程实施过程中合同各方的权利和义务，促使双方相互创造条件友好协作，共同完成项目建设任务，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议，由双方共同自觉遵守：第一条合作内容及方式1.1 合作内容：【】1.2 项目名称：【】工程名称：【】设计编号：【】工程项目编号：【】1.3 计划开工日期：【】，施工进度计划：【年月日】前完成以上项目施工。
1.4 合作方式：【】。
第二条双方权利义务2.1 甲方权利和义务2.1.1根据双方商定的分工范围，按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将由甲方或建设单位供应的设备、材料供应到指定的场所。
2.1.2提供工程施工设计图、工程委托函，负责对工程进行技术、安全第 1 页共11 页交底，处理有关工程技术问题。
2.1.3在施工期间，甲方有权对乙方施工的质量、工期、安全进行监督。
根据建设单位的进度要求督促工程进度，并监督乙方施工质量。
检查乙方施工安全措施、质量、工期、安全、环保等施工措施。
对不符合相关要求的，甲方有权要求乙方停工或返工或进行处罚；对不能胜任或不适合工作的乙方派驻各类人员，甲方有权要求乙方更换或调离。
2.1.4负责审核并确认乙方提交的项目实施组织设计、进度计划、施工方案、改进措施、复工申请等项目实施相关的材料。
2.1.5负责在项目实施过程中与建设单位的沟通、协调。
2.1.6督促、指导乙方编制竣工技术文件、组织竣工验收。
2.1.7负责对乙方实施本项目的情况进行评估考核，制定考核方式和要求；考核结果作为项目结算的依据。
2.1.8按本合同约定的方法办理项目价款的结算工作。
2.2 乙方权利和义务2.2.1指定【姓名，身份证号：联系电话：】为工程项目负责人，负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作；指定【姓名，身份证号：联系电话：】为工程结算联系人，负责与甲方之间结算相关的协调联系工作。
乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，应在施工人员发生变更后的三天内报甲方变更。
2.2.2参加甲方组织的技术交底，做好开工前的准备工作；负责编制项目实施所需的【施工组织设计、进度计划、施工方案、改进措施、复工申请】等项目实施相关的材料并提交甲方审核；严格按照经建设单位和甲方审核的施工图及其说明组织施工；若有变更，须经由甲方、监理单位、设计单位和建设单位确认后，方可进行。
2.2.3严格执行国家相关部门颁布的国家标准、技术规范和操作规程及按甲方要求全面负责工程施工组织管理工作。
如因乙方原因导致工程质量不符合上述标准，由乙方在约定的期限内负责修理并负担其全部费用。
因乙方修理等造成工程逾期交付的，按第5.2、5.3款承担违约责任。
2.2.4负责组织项目实施，做好现场管理，按进度计划落实各项工作，配合甲方按工程约定时间和要求办理施工申报审批、综合赔偿事宜；按照双方商定的分工范围，做好自筹材料的采购、供应和管理并做好甲方或建设单位供应材料的接收、分运、节约使用、现场保管工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。
有拆旧材料或工程余料的，乙方负责集中运送到建设单位或甲方指定地点并做好交接工作，签署交收证明。
2.2.5按时向甲方提交各类工程进度报表、月份施工统计表、工程质量事故及存在问题的报告。
2.2.6乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工、环境保护等规定;否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方全部负责和承担。
2.2.7施工中，乙方应遵守和执行政府有关主管部门对安全生产、交通、治安、噪音、消防、环保、卫生等相关施工管理的规定，特殊的专业和特种作业岗位的人员要持证上岗，严格按安全生产标准组织施工，做好安全风险评估，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议；乙方应服从甲方的安全生产管理,否则由乙方承担由此引起的全部责任；乙方应负责为其项目人员配备劳动安全防护用品。
乙方必须按工程建设相关制度要求，按合同额【】%标准设置专项安全费用，投入到本项目中，用于安全防护并建立专门台账备查。
2.2.8负责做好各项质量检查的记录，确保项目质量，按期竣工；对隐蔽工程和中间验收部位严格执行隐蔽工程和中间验收制度，须事先通知，经建设单位或甲方验收并由现场代表在隐蔽和中间验收记录资料上签字后方可进行下一道工序；否则，甲方有权要求乙方返工并由乙方承担返工费用及延误工期的责任。
若因项目质量、进度等乙方的原因造成建设单位扣罚本项目费用，由乙方承担该部分费用。
2.2.9认真配合甲方或建设单位组织的项目初验和终验，参加竣工验收；在项目竣工后，按国家、地方及行业主管部门竣工验收的有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
2.2.10负责项目竣工后但未交付建设单位之前的现场保护工作（包括但不限于设备、材料、设施及工程成品等）；若在保护期间发生工程成品损坏的，乙方负责修复，并承担修复费用和延期竣工或交付的违约责任；发生设备、材料和设施遗失或损坏的，乙方据实赔偿。
2.2.11负责按甲方或建设单位要求编制竣工、结算资料，向甲方提交【】份交工验收资料和【】份结算资料进行项目结算；结算时，乙方需开具乙方所得价款等额的发票给甲方并按本协议约定分担项目结算的资金风险。
2.2.12若由于乙方工程质量问题而影响建设工程竣工投入使用并导致甲方的声誉受损，由乙方按结算金额的【】%向甲方支付违约金。
2.2.13接受建设单位或甲方对本项目的实施情况进行的监督、指导、评估考核。
2.2.14按本协议约定，向甲方收取项目合作价款。
第三条合作费用及支付方式3.1工程结算审定依据包括：【1、乙方实际完成工作量清单；2、建设单位审计通过的工程结算审定费用；3、建设单位对本工程质量、服务、安全的考核评估；4、甲方对乙方的评估考核。
】3.2本工程乙方施工合作总报价按上述合作范围和方式，暂定为人民币【】（大写：人民币【】）。
以上工程总报价包含税收费用、安全生产费（工程费的【】%）、环境保护、文明施工等措施费。
【最终结算费用根据实际完成的工程量，并经建设单位审计机构或委托方委托的审计单位审定及由甲方核实后的施工费用为准。
若结算额超本协议总价【】％，则甲方和乙方另行签订结算余款支付协议，作为本协议的补充协议，补充协议具有同等的法律效力。
未经建设单位审计机构或委托方委托的审计单位审定及未由甲方核实的，甲方不支付任何合作费用。
】3.3支付进度：【】。
3.4甲方收到建设单位的相应进度拨款后，再按照本协议约定的数额向乙方支付相应的进度款，如因建设单位未能按时向甲方支付款项，造成甲方逾期付款的，甲方不承担任何违约责任。
甲方在乙方提供加盖其财务专用章或发票专用章的合法税务发票后【】天将款项汇入乙方指定账户：乙方开户行：【】银行地址：【】账号：【】户名：【】其它方式：【】乙方全面、清晰地理解和认识合作项目及其全部收益来源并依赖于建设单位的付款并自愿承担相应的资金结算风险：若甲方未收到建设单位的工程款，乙方不向甲方收取或主张任何款项。
3.5甲方和乙方因执行本协议所发生的银行费用及与支付有关的其它费用由甲方和乙方分别承担。
3.6若根据本协议第五条的规定，乙方有支付违约金责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相应金额且无需事先通知乙方。
3.7协议实施过程中，若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，相应费用的变化由甲方和乙方另行协商解决。
第四条工程质量及安全、竣工验收4.1乙方应严格执行工程的各项国家标准、建设单位及甲方的各项规章制度，包括但不限于【】。
4.2工程完工后，乙方应当在完工之日起【】个工作日内尽快通知甲方，并向甲方提供编制完整的竣工资料（包括但不限于竣工报告、结算汇总表及报告等）。
如因乙方未及时向甲方提供竣工资料或提供竣工资料不完整造成工程无法审核或验收的，由乙方承担责任。
隐蔽工程在隐蔽之前，乙方应当通知甲方和监理进行检查。
甲方收到通知后应当及时组织检查。
乙方怠于通知的，视为乙方拒绝验收，并由乙方承担责任。
甲方应当按照【】质量标准的规定组织验收。
4.3如因乙方原因导致工程未能通过验收的，乙方应当尽快予以修复。
因修复造成工程逾期交付的，乙方应按第5.2、5.3款承担违约责任。
第五条违约责任5.1 任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款或履行不符合本协议约定的，构成违约。
5.2协议一方违反本协议规定，给另一方造成经济损失的，守约方有权要求终止本协议，并由违约方承担赔偿责任。
【如甲方未按照协议约定支付进度款，每逾期一天，甲方应按未付款额的0.05%向乙方支付违约金。
如乙方逾期或因质量问题返工而逾期完工的，除了向甲方支付结算价10%的赔偿费外，每逾期一天，按工程合作施工总费用的0.05%向甲方偿付违约金。
】5.3 由于乙方的过错造成甲方经济损失或需要向建设方赔偿经济损失，且乙方根据5.2款支付的上述违约金、赔偿费总额低于甲方因此遭受的经济损失的，乙方还应当赔偿甲方的损失直至补足。
5.4乙方对违约金的支付并不免除乙方履行本协议的义务。
5.5如乙方对违约金的扣除有异议，应在接到甲方通知的5天内提出；否则视为乙方对违约金的扣除无异议。
5.6【乙方应按实申报工程结算费用，对乙方申报的工程费用，经建设单位或建设单位委托的审计单位审查，审减额为送审总额[ ]％（含）－[ ]％的，在施工费中扣除等于审减额的违约金，如审减额超过总额[ ]％（含）的，则将扣除双倍于审减额的违约金。
】5.7如因乙方原因导致工程无法正常施工或不能完全满足施工，甲方有权解除本协议并自行安排施工，乙方承担相应的违约责任。
5.8在合作过程中，因乙方原因而导致甲方的权益、信誉或声誉受损的，甲方有权解除本合同，并依法追究乙方责任。
第六条承诺6.1 乙方保证为项目提供工程合作服务不侵犯任何第三方的合法权利或触犯任何法律法规。
如因乙方原因导致甲方对任何第三方承担赔偿责任的或有第三方或政府主管部门提出仲裁、法律诉讼或行政程序（合称“法律程序”），声称乙方向甲方提供的相关服务、成果或资料侵犯其合法权益或触犯任何法律法规，乙方应当赔偿甲方就此所承担的所有费用，包括但不限于上述法律程序中所产生的一切诉讼/仲裁费用、合理的律师费用、公证费、鉴定费、调查费、交通费、和解金额或终审判决/裁决中规定的赔偿金额、行政处罚的金额以及其他与法律程序相关的费用等。
6.2乙方应按照法律规定与其聘用的所有参与施工的人员签订劳动合同并将一份所有参加施工人员的名单交予甲方，并为其聘用的所有参与施工人员购买【人身意外保险以及其他险种】。
乙方与其施工人员间发生的劳动关系或雇佣关系纠纷所产生的所有法律责任，应当由乙方自行承担，如因乙方与其施工人员间发生的劳动关系或雇佣关系纠纷给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。