2012三级甘肃省建造师继续教育最新考试试题库
2012三级甘肃省建造师市政最新考试试题库(完整版)
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
5、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。P204
A.总价合同
B.单价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：D
6、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
7、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
答案：B
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案：D
8、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案：B
9、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
C.核实已完成工程量
D.施工管理
答案：C
11、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案：B
ห้องสมุดไป่ตู้
12、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。P203
2012三级甘肃省建造师《建筑工程实务》最新考试试题库(完整版)
C．任务分工表
D．合同结构图
53、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（ ）。
A．质量目标
B．质量方针
C．质量战略
D．质量体系
54、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
A．施工措施费
A．19
B．20
C．21
D．22
27、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
D．合同
28、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
A．控制性、实施性
B．指导性
C．指导性、控制性
A．14
B．28
C．21
D．7
36、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．信息处理和变换的程序化
B．信息传输的数字化和电子化
C．信息流扁平化
D．信息存储数字化和存储相对集中
B．固定总价合同
C．固定单价合同
D．变动总价合同
51、建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按( )的划分方式。
A．项目管理工作过程
B．项目管理的任务
C．项目实施的工作过程
D．项目管理工作任务
52、项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
34、( )规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
二级建造师继续教育试题库(含答案)
二级建造师继续教育试题库（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 下列不属于建筑施工企业的现场管理内容包括：（）A. 施工方案的编制与实施B. 施工现场的安全管理C. 建筑材料的采购与储存D. 建筑施工机械的使用与管理答案：C2. 下列关于建筑施工安全生产的说法中，错误的是：（）A. 安全生产责任制是建筑施工企业最基本的安全管理制度B. 建筑施工企业应建立健全安全生产责任制度C. 建筑施工企业应设立安全管理部门D. 施工现场的临时用电设备必须由专业电工负责安装和维修答案：D3. 下列关于建筑施工临时设施的说法中，错误的是：（）A. 临时设施应按照施工组织设计进行规划B. 临时设施应满足施工生产和生活的需要C. 临时设施的设置应符合消防安全要求D. 临时设施的拆除应提前向有关部门申请答案：D4. 下列关于建筑施工场界噪声的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工场界噪声是指建筑施工过程中产生的所有噪声B. 建筑施工场界噪声的测量应在无风、晴朗的天气进行C. 建筑施工场界噪声的测量应采用固定式监测仪D. 建筑施工场界噪声的测量应符合国家标准的规定答案：D5. 下列关于建筑施工现场环境保护的说法中，错误的是：（）A. 建筑施工现场应采取有效措施，防止环境污染B. 建筑施工现场的生活垃圾应分类存放，定期清运C. 建筑施工现场的废水排放应符合国家有关规定D. 建筑施工现场可以随意堆放建筑材料和废弃物答案：D6. 下列关于建筑施工企业劳动保护的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工企业应定期对员工进行安全培训和教育B. 建筑施工企业应建立健全员工伤亡事故报告制度C. 建筑施工企业应允许员工在危险岗位上工作D. 建筑施工企业应按照员工工资总额的一定比例提取安全生产费用答案：A7. 下列关于建筑施工企业劳动保险的说法中，错误的是：（）A. 建筑施工企业应按时足额支付员工工资B. 建筑施工企业应依法为员工参加社会保险C. 建筑施工企业应定期组织员工进行体检D. 建筑施工企业可以为员工提供低于当地标准的劳动保护条件答案：D8. 下列关于建筑施工合同管理的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工合同的签订应严格遵守国家法律法规B. 建筑施工合同的签订应符合工程建设的实际需要C. 建筑施工合同的签订可以不考虑工程质量的要求D. 建筑施工合同的签订可以不考虑工程进度的要求答案：A9. 下列关于建筑施工项目管理的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工项目管理应按照施工组织设计进行B. 建筑施工项目管理应注重工程质量和安全C. 建筑施工项目管理可以不考虑工程成本D. 建筑施工项目管理可以不考虑工程进度答案：B10. 下列关于建筑施工项目验收的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工项目验收应由施工单位自行组织B. 建筑施工项目验收应由建设单位和施工单位共同组织C. 建筑施工项目验收应由监理单位组织D. 建筑施工项目验收应由设计单位组织答案：B二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 建筑施工企业的现场管理内容包括：（）A. 施工方案的编制与实施B. 施工现场的安全管理C. 建筑材料的采购与储存D. 建筑施工机械的使用与管理E. 建筑施工项目的进度管理答案：ABCD12. 建筑施工安全生产管理的基本制度包括：（）A. 安全生产责任制度B. 安全生产许可证制度C. 安全生产培训制度D. 安全生产费用提取制度E. 安全生产事故报告制度答案：ABCE13. 建筑施工临时设施的设置应符合下列要求：（）A. 应按照施工组织设计进行规划B. 应满足施工生产和生活的需要C. 应符合消防安全要求D. 应符合环境保护要求E. 可以随意选择临时设施的位置答案：ABCD14. 建筑施工现场环境保护的措施包括：（）A. 防止环境污染B. 保护生态环境C. 防止噪声污染D. 防止废水污染E. 可以随意堆放建筑材料和废弃物答案：ABCD15. 建筑施工企业劳动保护的措施包括：（）A. 定期对员工进行安全培训和教育B. 建立健全员工伤亡事故报告制度C. 在危险岗位上工作时应采取安全防护措施D. 按照员工工资总额的一定比例提取安全生产费用E. 可以允许员工在危险岗位上工作答案：ABCD三、简答题（每题10分，共20分）16. 请简述建筑施工企业现场管理的主要内容。
甘肃建筑三类人员考试土建技术知识题库
甘肃建筑三类人员考试土建技术知识题库1、关于建筑结构抗震的说法，正确的是（）。
A.抗震设防烈度越高，设防目标越低B.抗震等级越高，抗震构造措施要求越严格C.结构抗震承载力越高，抗震构造措施要求越严格D.结构重要性系数越高，抗震构造措施要求越低2、关于建筑结构概念设计的说法，正确的是（）。
A.体型特别复杂的高层建筑可采用弹性反应谱分析方法进行结构动力分析B.为减少结构在强烈地震作用下的非弹性变形，可在框架结构中的关键部位增设水平缝和沉降缝C.当地震作用与风振效应产生共振时，结构的抗侧力构件的平面布置宜采用对称形式D.结构单元应采取有效的约束措施，以提高其整体抗倾覆能力3、关于钢筋混凝土适筋梁受力过程的说法，正确的是（）。
A.随荷载增加，梁的受拉区混凝土出现裂缝截面，受压区混凝土压碎时，为超筋梁B.随荷载增加，梁的受拉区混凝土未出现裂缝截面，受压区混凝土压碎时，为少筋梁C.梁的受拉区混凝土出现裂缝截面，受压区混凝土未压碎时，为适筋梁D.随荷载增加，梁的受拉区混凝土出现裂缝截面，受压区混凝土压碎时，为少筋梁4、关于建筑立面设计的说法，正确的是（）。
A.立面设计主要考虑建筑功能和结构形式的要求B.立面设计可不受地理位置和环境条件的影响C.建筑立面的风格和特征可通过形体构成与比例、色彩与质感等要素反映D.立面设计中可通过减少开窗面积提高建筑的保温性能5、关于建筑场地土的说法，正确的是（）。
A.建筑场地土的液化等级与地下水埋深无关B.建筑场地土的抗震等级与建筑总高度无关C.建筑场地土的类别可通过标准贯入试验确定D.建筑场地土的承载能力可根据室内压缩试验指标确定6、关于建筑节能的说法，正确的是（）。
A.建筑节能的关键是减少外墙的热损失B.采用新型墙体材料可提高建筑物的保温性能C.寒冷地区的建筑外窗应采用双层窗D.体型系数越大的住宅建筑节能效果越好7、关于砌体结构房屋构造要求的说法，正确的是（）。
A.房屋的静力计算方案可根据房屋高度确定B.采用横墙承重时，楼板应有足够的刚度C.横墙间距大于6m时，楼板跨度不宜大于3mD.非承重隔墙应计入总刚度的贡献率大于50%8、关于钢筋混凝土框架结构房屋震害的说法，正确的是（）。
2012年二级建造师继续教育考试题及答案-市政公用工程-3（合集五篇）
2012年二级建造师继续教育考试题及答案-市政公用工程-3（合集五篇）第一篇：2012年二级建造师继续教育考试题及答案-市政公用工程-3 在线考试单选题砖砌方渠施工时，应在混凝土或钢筋混凝土基础或底板强度达到（B）后才能砌砖 1.0 N／mm2 1.2 N／mm2 1.5 N／mm2 2.0 N／mm2下列属于桥梁扩大基础工程施工常见质量控制点的是(B)。
基底平面位置、尺寸大小和基底标高基底地质情况和承载力是否与设计资料相符地基所用材料是否达到设计标准基底表面松散层的清理热拌沥青混凝土路面，其混合料的终压温度应不低于（A）65℃ 75℃ 85℃ 95℃塑料管采用承插式柔性接口连接时，宜在当日温度较高时进行，插口端不宜插到承口底部，应留出不小于（B）的伸缩空隙，插入前应在插口端外壁做出插入深度标记。
5mm 10mm 15mm 20mm 轴向间隙是指两联轴器之间的间隙，这个间隙一般应（A）两轴的窜动量之和大于等于小于小于等于下列关于试验.检测记录管理的叙述中错误的是(B)试验室对试验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格原始记录应有试验.计算.复核人签字及试验日期并加盖试验专用公章原始记录不允许随意更改.不许删减原始记录如果需要更改必须加盖更改人印章关于钢管管道安装和接口质量检验，下列（）说法不正确。
沿管道每10m用水准仪检查管道高程和坡度，用尺量检查中线的偏离程度。
逐口检查，用量规量测接口焊缝坡口应符合相关的规定；逐口观察焊口焊接质量是否符合相关规定和设计要求。
法兰接口不能埋入土中。
钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面应平整，偏差不得超过一扣，丝扣应光洁，不得有毛刺、乱丝、断丝，缺丝总长不得超过丝扣全长的10％。
接口紧固后宜露出2～3扣螺纹。
预应力钢筋混凝土水池水泥砂浆保护层喷浆作业时，砂浆应拌和均匀，随拌随喷，存放时间不得超过（C）。
0.5h 1.0h 1.5h 2.0h 下面关于滑模式摊铺施工的要求，(A)项是错误的水泥混凝土搅拌楼容量应满足滑模摊铺机施工速度0.5m/min的要求高等级公路施工宜选配宽度为7.5～12.5m的大型滑模摊铺机远距离运输宜选混凝土罐送车可配备1台轮式挖掘机辅助布料排水管道闭气试验时，地下水位应低于管外底（B），环境温度为-15—50℃。
2024年二级建造师继续教育考核题库及答案(最新整理)
2024年二级建造师继续教育考核题库及答案（最新整理）单选题+多选题1.墙体遮阳目前墙体遮阳系统的主要形式是（八）A.呼吸式幕墙百叶帘B.横帘C.垂直帘D.卷帘2.某项目建设期内第1年贷款2000万元，第2年贷款920万元，贷款在每年内均衡发放，年利率4%,则建设期应计利息为（D）万元。
A.40B.100C.112D.1403.安全的目视化管理不包括（B）oA.明确危险区域B.进行安全评估C.对员工进行正确辨认安全标识的教育D.明确消防器材料的正确摆放和使用4.有关热熔法的施工工艺，下面说法不正确的一项是（C）0A.基层处理剂要发挥完全、充分B.热熔铺贴防水层应采用满贴法C.为保证充分加热，对热熔卷材加热时可将材料烧穿D.要做好接缝口及末端收头处理5.一级建筑工程总承包企业单项合同额(B)万元以上的部分建筑工程的施工。
A.2000B.3000C.4000D.50006.载重汽车的场内运输单行道宽度不得小于(C)0A.2.5mB.3.OmC.3.5mD.4.Om7.最好遏制施工现场管理人员推诿扯皮现象的管理方法是（八）0A.抽屉式管理法8.走动式管理法C.一分钟管理法D.合拢式管理法8.在施工合同中，（八）属于承包人应该完成的工作。
A.保护施工现场地下管线8.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线保护9.关于联合体投标，下列表述中正确的是(C)oA.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标10.预制外挂墙板安装检验批的验收，一般项目中允许偏差项目的允许偏差不得超过最大限值的(C)oA.1.0倍B.1.25倍(；.1.5倍D.2倍I1.根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标文件包括的内容有(ABCD)0A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.工程量清单E.招标控制价12.预制外挂墙板安装尺寸，每块外墙板垂直度允许偏差为(C)oA.ImmB.2mmC.3mmD.4mm13.给高层建筑供暖时供热面积不宜大于70000m2,给多层建筑供暖时供热面积不宜大于(B)m2oA.30000B.40000C.50000D.6000014.(B)技术能更好的适应大型复杂施工过程。
甘肃省二级建造师建筑专业继续教育试题及答案3
甘肃省二级建造师建筑专业继续教育试题及答案(3)三、判断1.在项目总控中处于目标控制的核心地位的是信息管理。
●正确●错误您的答案：正确正确答案：正确考察知识点：解题思路：【本题1分】2.无效施工合同的工程竣工验收合格后，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予以支持。
◎正确○错误您的答案：正确正确答案：正确考察知识点：解题思路：【本题1分】3.NEC合同文本中，业主委派项目经理对工程项目进行全过程管理。
●正确◎错误您的答案：错误正确答案：正确考察知识点：解题思路：【本题1分】4.承包商按规定索赔工期时，工程师确定每一延长时间时，应复查以前的决定并可增加或减少整个延期时间。
◎正确●错误您的答案：正确正确答案：错误考察知识点：解题思路：【本题1分】5.当承发包双方发生纠纷时，承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处理您的答案：错误正确答案：正确考察知识点：解题思路：【本题1分】6.中国建造师继续教育的制度设计与解析都市基于《注册建造师继续教育管理暂行办法》。
◎正确●错误您的答案：正确正确答案：正确考察知识点：解题思路：【本题1分】7.中国建造师职业资格制度诞生于2002年，以《注册建造师管理规定》为主要标志。
●正确◎错误您的答案：错误正确答案：错误考察知识点：解题思路：【本题1分】8.项目总控以强化项目目标控制和为项目业主方的最高决策者提供决策支持为目的。
◎正确●错误您的答案：正确正确答案：错误考察知识点：解题思路：【本题1分】9.建筑与市政工程专业施工组织设计的编制均执行施工组织设计规范“施工组织设计规范”，即《建筑与市政施工组织设计规范》。
●正确◎错误您的答案：错误正确答案：错误考察知识点：解题思路：【本题1分】10.建造师从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员，需要懂技术、懂管理、懂经济与懂法规。
您的答案：正确正确答案：正确考察知识点：解题思路：【本题1分】11.云计算、大数据和人工智能是相辅相成的，是“智慧”诞生的必备要素。
2024年建造师资格证专业技术继续教育考试题与答案
2024年建造师资格证专业技术继续教育考试题与答案一、选择题（每题1分，共5分）1.建设工程合同应当采用书面形式，下列哪项不属于书面合同的内容？A.工程范围B.工程质量C.工程造价D.工程进度2.建设工程安全生产管理，下列哪项不属于施工单位的安全责任？A.建立安全生产责任制度B.制定安全生产规章制度C.制定安全事故应急救援预案D.采取安全技术措施3.建设工程质量管理，下列哪项不属于建设单位的质量责任？A.依法对工程进行发包B.依法对材料进行检测C.依法对施工进行监督D.依法对工程进行验收4.建设工程监理，下列哪项不属于监理单位的职责？A.监督施工质量B.监督施工安全C.监督施工进度D.监督施工造价5.建设工程招标投标，下列哪项不属于招标投标的原则？A.公开B.公平C.公正D.保密二、判断题（每题1分，共5分）1.建设工程合同可以采用口头形式。
（）2.施工单位可以不制定安全事故应急救援预案。
（）3.建设单位可以对不符合质量标准的工程进行验收。
（）4.监理单位可以对施工单位的质量进行检测。
（）5.建设工程招标投标可以不公开进行。
（）三、填空题（每题1分，共5分）1.建设工程合同应当采用书面形式，包括工程范围、工程质量、工程造价和________。
2.施工单位应当建立安全生产责任制度，制定安全生产规章制度，制定安全事故应急救援预案，采取________。
3.建设单位应当依法对工程进行发包，依法对材料进行检测，依法对施工进行监督，依法对工程进行________。
4.监理单位应当监督施工质量，监督施工安全，监督施工进度，监督施工________。
5.建设工程招标投标应当遵循公开、公平、公正的原则，保证招标投标的________。
四、简答题（每题2分，共10分）1.简述建设工程合同的内容。
2.简述施工单位的安全生产责任。
3.简述建设单位的质量责任。
4.简述监理单位的职责。
5.简述建设工程招标投标的原则。
五、应用题（每题2分，共10分）1.某施工单位在进行建设工程施工时，未采取安全技术措施，导致发生安全事故。
2012二级甘肃省建造师继续教育最新考试试题库
1、下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（）。
A、隐蔽工程的检查B、工程质量事故的处理C、分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施D、现场材料抽样检查或试验2、施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。
A、量价分离B、包于控制C、预算控制D、跟踪检查3、下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（）。
A、隐蔽工程的检查B、工程质量事故的处理C、分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施D、现场材料抽样检查或试验4、根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。
A、14B、7C、5D、35、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）A、成本加固定费用合同B、成本加固定比例费用合同C、最大成本加费用合同D、成本加奖金合同6、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）A、任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况B、重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门C、一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门D、实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故7、某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。
A、15B、12C、11D、108、建设项目总承包的核心意义在于（）。
A、合同总价包干降低成本B、总承包方负责“交钥匙”C、设计与施工的责任明确D、为项目建设增值9、某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。
A、15B、12C、11D、1010、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）A、工程总承包单位B、建设单位C、建设主管部门D、质量监督站11、根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。
2012三级甘肃省建造师《建筑工程实务》最新考试试题库
1、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B2、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。
P202A.合同总价格加价格风险因素B.合同总价格加政策风险因素C.合同总价格D.合同总价格加法律风险因素答案：C3、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程质量、工程进度、工程成本C.工程质量、工程数量、工程成本D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本答案：A4、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
P208A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求答案：C5、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。
P203A.造价工程师认可B.合同约定C.监理工程师认可D.承包商要求答案：B6、以成本加酬金形式发包的建设工项目，其施工图纸可能不能事先完成。
因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过( )缩短工期。
P204A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备答案：A7、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案：D8、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B9、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。
P208A.承包商B.规划部门C.监理公司D.业主答案：D10、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。
2012年《建筑行业施工现场专业人员继续教育培训》考试题答案
2012年《建筑行业施工现场专业人员继续教育培训》（土建部分）考试题答案一、填空题（每填空1分，共50分）1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007自2007 年10 月1日实施。
2、《建筑节能工程施工质量2、验收规范》GB50411-2007适用改建、新建、扩建的民用建筑工程中的墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与监控等建筑节能工程施工质量的验收。
3、建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。
单位工程竣工验收应在__建筑节能分部__工程验收_合格__后进行。
4、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工方案并经监理单位（建设单位）审批。
施工现场应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训.5、设计变更不得降低节能效果。
当设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。
6、对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的质量记录。
7、现场配置的材料如保温砂浆、聚合物砂浆等，应按设计要求或试验室给出的配合比配制。
当未给出要求时，应按照施工方案和产品说明书配置。
8、主体结构完成后进行施工的墙体节能工程，应在基层质量验收合格后施工，施工过程应及时进行质量检验、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收.与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。
9、建筑节能工程施工应当按照经审查合格的设计文件和经审查批准施工方案施工。
10、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004的规定，在正常使用和维护的条件下，要求外墙外保温工程使用年25 年。
11、外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设）人员见证下实施，委托具有资质的检测机构实施，也可由施工单位实施.12、建筑节能分项工程的验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；13、建筑节能分部工程的验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加.14、混凝土强度应分批进行检验评定，一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。
二级建造师继续教育必修课考试 (题库与答案) 1
二级建造师继续教育必修课考试题库与答案（一）目录01-消防安全 (1)02-工程项目组织 (8)03-建设工程招标投标管理 (13)04-项目经理执业导则 (16)06-绿色建筑与绿色施工 (20)07-建设项目投融资与承包模式 (24)08-工程项目管理实务 (27)09-建设工程合同管理 (31)工程项目施工安全案例分析 (33)工程总承包及全过程咨询 (36)建设工程工程量清单计价规范》解析 (39)01-消防安全题库与答案本节考试全部为单选题1、下列( A )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。
A .二氧化碳灭火剂B .干粉灭火剂C .泡沫灭火剂2、燃放礼花时以下( B )行为是正确的。
A .捂耳靠近点火B .在空旷处支撑牢固再点燃C .点着后注意观察3、《消防法》规定,举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,具有火灾危险的,主办单位应当制定( C ),落实消防安全措施,并向公安消防机构申报,经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后,方可举办。
A .应急疏散计划B .安全保卫计划C .灭火和应急疏散预案4、公安消防人员在灭火过程中，应当( A )。
A .优先救人B .优先抢救财物C .优先灭火5、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（C）。
A .迅速撤离B .抢救贵重物品C .组织引导在场群众疏散6、消防安全重点单位的消防工作，实行( A )监督管理。
A .分级B .分类C .统一7、《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（B ）米。
A .3B .4C .58、新闻媒体应当( B )宣传消防法律、法规和消防知识，定期发布消防公益广告。
A .有偿B .免费C .有条件9、依据《城市燃气安全管理规定》,不能在(C )安装和使用燃气。
A .厨房B .客厅C .卧室10、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作( A )。
A .窒息灭火法B .隔离灭火法C .冷却灭火法11、解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指( )。
甘肃省二级建造师建筑专业继续教育试题及答案1
甘肃省二级建造师建筑专业继续教育试题及答案(1)一、单选1.虚拟仿真技术的基本步骤一次是研究系统——收集数据——建立系统模型——【】——输出结果。
其中空白的中括号内基本步骤排列正确的选项是()A：运行仿真模型——建立仿真模型——确定仿真算法B：确定仿真算法一建立仿真模型- -运行仿真模型C：建立仿真模型一确定仿真算法- -运行仿真模型D：建立仿真模型——运行仿真模型——确定仿真算法您的答案：B 正确答案：B考察知识点：解题思路：【本题1分】2.钢结构安装施工仿真技术具有安全性、()、高效性及经济性的特点，适用于大跨度网架结构、桁架结构，特别是大型复杂钢结构与构件的安装施工A：直观性B：复杂性C：美观性D：适用性您的答案：A 正确答案：A考察知识点：解题思路：【本题1分】3.《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010是由2010年11月3日发布，自()起实施A：2011年10月1日B：2011年2月3日C：2011年5月3日D：2011年11月3日您的答案：A 正确答案：A考察知识点：解题思路：【本题1分】4.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是()。
A：勘验笔录B：书证C：鉴定吉论D：证人证言您的答案：B 正确答案：B考察知识点：解题思路：【本题1分】5.根据我国《民事诉讼法》的规定，下面表述正确的是()A：视听资料不能单独作为认定案件事实的依据B：当事人对自己提出主张，有责任提供证据C：法院对单位和个人提出的证明文书应当作为认定事实的根据D：复制品、照片、副本、节录本不能作为认定事实的根据您的答案：B 正确答案：B考察知识点：解题思路：【本题1分】6.在民事诉讼中，对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经()充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。
甘肃省二级建造师建筑专业继续教育试题及答案2
甘肃省二级建造师建筑专业继续教育试题及答案(2)二、多选1.近年来建筑工程项目管理理念最显著的变化为()这几个方面。
A：提高效率B：服务社会C：新的价值观D：以人为本E：可持续发展观您的答案：BCDE 正确答案：CDE考察知识点：解题思路：【本题1分】2.建造师利用自身的知识、专业技能和工程施工经验，在设计阶段参与和管理设计时，应确立()的目标。
A：设计要体现建筑艺术B：设计要确保可施工性C：设计要体现技术与经济的关系D：设计要体现建设者的要求E：设计要体现建设者的意图您的答案：ABCDE 正确答案：BCDE考察知识点：解题思路：【本题1分】3.把生态、经济和社会结合起来实现可持续得发展，意味着()。
A：要创造新材料、发明新技术，以便更有效地使用可再生和不可再生自愿B：生产活动要关注社会、公众、健康和公平，为人们提供更可持续的产品C：要更多地利用可再生资源来满足社会的资源和能源需求D：要存储和保护不可再资源和生态承载能力，以满足后代以及日益增长得人口需求E：要减少对不可再生材料和能源得大量利用您的答案：ABCDE 正确答案：ABCDE考察知识点：解题思路：【本题1分】4.《建设工程质量管理条例》中，()对分包工程的质量承担连带责任。
A：分包单位B：监理工程师C：业主口D：总承包单位您的答案：AD 正确答案：AD考察知识点：解题思路：【本题1分】5.近年来质量管理类的法规和规章主要体现了以下内容()。
A：进一步规范针对某类建筑产品的质量管理文件B：建立新的质量管理制度C：加强专项治理D：违法行为监督处理E：进一步落实、完善或加强之前已经发布的法规和建立的机制您的答案：ABCDE 正确答案：A BE考察知识点：解题思路：【本题1分】6.我国建筑工程防灾减灾类法规和规章包括以下()。
A：针对建筑市场及招投标管理的规章B：针对地震等自然灾害的抗灾设防及管理的相关法规和规章C：针对建筑市场劳动保障的规章D：针对建筑市场质量管理的规章E：针对消防的相关法规和规章您的答案：BE 正确答案：BE考察知识点：解题思路：【本题1分】7.合同价款的确定方式通常为()。
2024年甘肃省继续教育公需科目试题及答案
2024年甘肃省继续教育公需科目试题及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.第二次信息革命中出现的新的生产组织形式是()。
A.工厂B.公司C.产业链D.平台生态2.完善党委统一领导，组织部门牵头抓总，职能部门各司其职、密切配合，社会力量广泛参与的()A.引进B.人才发展格局C.人才工作格局D.人才管理格局3.()“大数据“第一次写入政府工作报告，标志着我国对大数据产业顶层设计的开始A.2014年B.2015年C.2016年D.2017年4.我国人才工作站在一个新的历史()上。
A.起点B.转折点C.顶点D.阶段5.我国拥有世界上规模最大的()体系，有各项事业发展的广阔舞台，完全能够源源不断培养造就大批优秀人才，完全能够培养出大师。
A.义务教育B.中等教育C.中职教育D.高等教育6.下列选项中仅属于对自然规律结识的是（）。
A.科学发现B.产品发明C.方法发明D.实用新型7.《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》提出，在事业单位设置()，有助于充分发挥高校、科研院所等事业单位人力资源和技术资源优势，加快推动科技创新。
A.流动岗位B.技术岗位C.管理岗位D.创新岗位8.农业()属于小农生产，农民依靠人力、手工工具、经验养殖。
A.1.0B.2.0C.3.0D.4.09.云计算的()是指提供云端软件服务，通过互联网提供按需软件付费应用程序，云计算提供商弟管和管理软件应用程序，并允许其用户连接到应用程序并通过全球互咪网访问应用程序。
A.基础设施即服务B.平台即服务C.软件即服务D.虚拟化服务10.用人主体要发挥主观能动性，增强服务意识和保障能力，建立有效的()，确保下放的权限接得住、用得好。
A.监督机制B.人才管理机制C.人才引进机制D.自我约束和外部监督机制11.培养造就大批()的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。
2024年甘肃省继续教育公需科目题库(含答案)
2024年甘肃省继续教育公需科目题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.培养造就大批()的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。
A.德才兼备B.德高望重C.国际视野开阔D.研究能力突出2.出版者权的保护期为多少年？（）A.5.0B.10.0C.15.0D.20.03.以下不属于专利法律关系的主体是？（）A.发明人B.后申请人C.职务发明人D.专利权人4.《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中指出，到2025年，高技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到（）。
A.3%B.18%C.65%D.70%5.()是提升国家创新体系整体效能的重要环节。
A.完善的社会治理体系B.生态系统多样性C.科技创新D.科技成果转化6.长三角一体化发展的规划中，以（）等地区为中国自由贸易试验区新片区，打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。
A.江苏无锡B.上海临港C.浙江嘉兴D.安徽池州7.统筹推进强基固边、()、生态护边、团结稳边六大工程建设，大力改善边境地区生产生活条件，建设全国兴边富民典范和强边固边示范区。
A.开放兴边B.民生安边C.产业兴边D.以上都是8.《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》明确，科研项目实施期间，科研人员可以在研究方向不变、不降低申报指标的前提下自主调整研究方案和()，报项目管理专业机构备案。
A.研究目标B.经费预算C.技术路线D.团队组成9.《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的意见》提出，支持艰苦边远地区和基层加快发展，()是关键。
A.人才B.教育C.科技D.经济10.物联网的()特征指的是:通过对互联网、无线网络的融合，将物体的信息实时、准确地传送，以便信息交流、分享.A.整体感知B.可靠传输C.智能处理D.虚拟化11.《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》提出，把()和社会组织人才开发纳入各级政府人才发展规划，一视同仁、平等对待。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。
P204
A.总价合同
B.单价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：D
2、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
3、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
P206
A.管理和控制
B.管理和监督
C.管理和协调
D.管理和指挥
答案：C
4、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197
A.由于劳务分包人原因造成的返工
B.通货膨胀导致劳务价格变化
C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案：C
5、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案：A
6、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案：B
7、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。
P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
8、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。
P190
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案：D
9、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
P208
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行
B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行
C.工程变更指令的发出及执行
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案：C
10、施工承包合同履行中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。
P191
A.8
B.24
C.32
D.48
答案：D
11、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。
P190
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案：D
12、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案：B
13、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
P208
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行
B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行
C.工程变更指令的发出及执行
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案：C
14、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。
P204
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案：B
15、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.责任方
D.发包人与承包人分担
答案：C
16、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。
在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。
P201
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
C.单价合同
D.总包合同
答案：C
17、施工承包合同履行中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。
P191
A.8
B.24
C.32
D.48
答案：D
18、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。
P208
A.承包商
B.规划部门
C.监理公司
D.业主
答案：D
19、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
P202
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案：B
20、下列关于总价合同说法不正确的是( )。
P203
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案：D
21、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191
A.第一次送交竣工验收报告的日期
B.第一次竣工验收的日期
C.第二次竣工验收的日期
D.第二次送交竣工验收报告的日期
答案：D
22、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。
P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案：A
23、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。
P192
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
24、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。
P208
A.承包商
B.规划部门
C.监理公司
D.业主
答案：D
25、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。
P207
A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施
B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施
C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施
D.组织措施，应急措施，经济措施。
合同措施
答案：B
26、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。
P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
27、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。
P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
28、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。
P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案：B
29、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
D.由承包人视情况而定
答案：A
30、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206
A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
B.工程质量、工程进度、工程成本
C.工程质量、工程数量、工程成本
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
答案：A
31、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。
P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
32、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
33、承包单位是合同( )的主体。
P205
A.监督
B.跟踪
C.履行
D.控制
答案：C。