压浆合同范本

压浆合同范本
1. 合同主要内容
本合同由乙方（以下简称“承包商”）与甲方（以下简称“业主”）共同订立，为进行压浆工程而签订。

2. 工程概述
2.1 工程名称
本工程的名称为：
2.2 工程地址
本工程的地址为：
2.3 工程范围
本工程的范围包括：
•压浆工艺的执行
•所有相关设备和材料的供应
3. 价格和支付方式
3.1 工程总价
本工程的总价为：
3.2 付款方式
本工程的支付方式如下：
•在签订合同后，业主应向承包商支付合同总价的30%作为预付款。

•工程进行到一定阶段后，业主应向承包商支付合同总价的40%作为中期付款。

•工程完工后，业主应向承包商支付合同总价的30%作为尾款。

3.3 发票
承包商将提供符合国家法律法规的发票予以业主。

4. 工程进度和质量保证
4.1 工程进度
本工程的完成时间为：
4.2 延期和赔偿
若因不可抗力等原因导致工期延长，将由双方协商确定新的工期。

在延期情况下，承包商将不承担任何赔偿责任。

4.3 质量保证期
工程完工后，承包商承诺为业主提供六个月的质量保证期。

5. 合同变更
5.1 变更请求
若业主需要对合同内容进行变更，应书面提出变更请求，由承包商评估后与业主协商确定变更内容和费用。

5.2 变更费用
合同中未提及的工程变更将按照双方协商确定的费用进行支付。

6. 风险分担
6.1 业主责任
业主要做好以下几项责任：
•向承包商提供准确的工程信息和相关文件•配合承包商进行工程施工和检验
•承担由于业主原因导致的工期延误和费用增加的责任
6.2 承包商责任
承包商要做好以下几项责任：
•按照合同要求进行工程设计、施工和管理•保证工程质量符合国家相关标准和规定•承担因承包商原因导致的工期延误和费用增加的责任
7. 其他约定
本合同自签订之日起生效，期限为工程完工并质量保证期届满之日。

如若产生争议，应协商解决，解决不成的，可向所在法院提起诉讼。

甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________日期：____________________。