水暖安装承包合同(3篇)

水暖安装承包合同
建设单位：承建单位：
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议：
一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建筑面积每平方米承包人工费元。

二、一切工程资料由甲方提供。

承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通、消防安装工程。

三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。

如甲方提出图纸变更或增加工程量，甲方必须出签证。

四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方及时供应到现场。

如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到场，乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。

五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方承担一切责任。

六、安全责任：在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，如发生不安全事故，由“责任方”承担责任。

七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。

八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的____%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的____%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的____%，剩余款项自竣工日起扣除____%保修费外一次性付清。

九、如有更改事项，双方协商解决。

十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。

十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字(盖章)之日起生效。

甲方：__________ 乙方：____年____月____日
水暖安装承包合同（二）
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为确保甲方承建的____世纪王城5____楼顺利完工，根据施工安排，甲方将____世纪王城5____楼水、强电、弱电及暖气安装工程承包给乙方施工。

根据《合同法》、《建筑法》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严
要求完成施工任务的总体目标，同时为了明确甲乙双方在施工过程中的权力、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程概况：拟建地上二十九层，地下二层框剪结构，总建筑面积____平方(不含地下室)，建筑高度约为____米。

四、工期开工____年____月____日随土建。

第二条承包方式与范围
一、劳务承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期的承包方式。

二、劳务承包单价：按甲方和____置业有限公司签订的____世纪王城5____楼大合同、强电、弱电和暖气工程造价为基准，材料价格上涨和下浮以业主认价单为准，结算以图纸加签证按____置业有限公司审核部门审定后，最终以决算价为准。

甲方计取审定后造价的____%，乙方计取审定后造价的____%(其他款项乙方不承担)。

三、乙方在签合同是必须向甲方交履约保证金____万元整。

四、劳务承包工作内容：图纸范围内及变更单所涉及的水、强电、弱电和暖气安装所需材料供应，并负责现场临建、安全设施搭设和文明施工用工等均包括
在内。

五、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及明示或暗示与本工程有关的责任、义务和一切风险等的费用。

第三条付款办法及结算
一、工程竣工，按照甲乙双方合同规定的比例和进度款付款，乙方把主体工程预埋预留部分垫资至十层以下，已完成工程量按合同约定付款比例付给乙方，从十一层开始按已完成工程量经监理业主批复拨付后按合同约定的比例付给乙方。

二、工程进度款拨付资金量按业主审定后资金额付给乙方____%，余____%作为甲方税、管理费等。

三、安装工程全部完工达到初验条件，甲方付给安装部分合同约定乙方应得工程总款的__%。

四、工程全部竣工经有关单位验收合格，并和业主单位决算后一个月内，甲方应将合同范围内安装工程款扣除甲方总额的____%外，付给剩余总款的____%，余____%为质保金，待规范规定保修期满后全部付清。

五、履约保证金退还时间：待主楼建至十层后，甲方无条件无息退还乙方全部履约保证金。

六、工程竣工结算以设计图纸及变更签证单为依据，按乙方实际完成的且经
甲方、监理、业主验收合格并经业主有关部门审核后的最终涉及本合同乙方应得安装部分的工程造价为准。

第四条工程质量
一、乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设立专职施工员、质检员、安全员负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。

二、乙方必须严格按照工程设计文件、现行规范及相关工程规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

三、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率____%，优良率达到____%以上，并达到国家规定的优质工程等级标准。

四、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，因返工造成甲方材料损耗及损失应由甲方管理人员根据情节追究乙方补偿相应损失并给予相应处罚，直至达到工程质量验收标准。

若返工仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任，同时甲方有权给予300~____元/次的罚款。

五、严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方，接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束以后，及时对施工现场进行清理和环境保护。

由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。

第五条安全生产、
一、甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格后方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，造成一切责任及费用全部由乙方负责承担。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第六条生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自行安排。

二、生活需用之主要炊事用具、粮食、油类等，由乙方自理、
第七条材料供应管理
一、所需材料全部由乙方自购，但必须经业主、监理及甲方认可。

二、经监理和业主认定后材料，乙方不得随意更换品牌和材质，否则一经发现乙方须无条件把所用非认定材料全部退场，并接受甲方相应罚款，若因此造成其它工种停工影响工期或成品破坏，一切经济损失全部由乙方承担。

三、乙方按合同规定采购的材料必须满足设计和规范的要求，并提供产品合
格证明及检验报告。

乙方在施工中按垛(堆)使用材料，用后堆设整齐，做到人走场清，活完料净，保持现场整洁。

第八条施工机具工具
一、甲方负责提供总配电盘及施工电梯，保证工程使用需要。

二、除甲方负责供应的机具外其他机具工具由乙方自负。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应妥善保管使用，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

第九条甲方的责任和义务
一、甲方负责向乙方提供所需要的施工图一套，对乙方进行施工技术交底，并对乙方的工程质量、进度及安全文明施工进行监督。

二、甲方负责向乙方下达施工生产作业计划、检查和监督乙方的工程进度和施工质量。

三、甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量、安全监督和检查，以及工程的竣工验收。

水暖安装承包合同（三）
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分工程概况
1、工程名称：榆林市第十二中学教师宿办楼水暖电安装工程
2、工程地点：榆林市第十二中学
3、工程内容及承包范围：
(一)、电气工程(强、弱电)：
1)、人工：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。

e)火灾自动报警系统：管路(含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

f)消防系统：管路预留、预埋、穿线，安装及调试相关设备等施工图纸要求内容。

乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。

(二)、水、暖通、卫浴工程：
1、人工：
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

d)通风系统：该系统的安装、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

e)主体及装修阶段楼上的施工供水系统安装。

f)卫生洁具安装、试压、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与水、暖通、卫浴工程有关的
工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。

以上工程甲方只负责提供主材，辅材一律由乙方自己负责。

第二条：工期
合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条：承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商按元/m2进行结算。

2、结算方式：以实际建筑面积结算，包工不包料。

第二部分双方一般责任
第五条：甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名：
第六条：乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名：
第七条：甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。

派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。

第八条：乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

6、乙方进场后，要服从甲方的现场及生活相关管理制度;若有违反，则按照甲方制定的相关处罚制度进行处罚(禁止喝酒、打架斗殴、赌博，罚款金额
____~____元);并且由此造成的一切损失，由乙方承担。

7、做好与甲方资料室的工程资料整编配合工作。

为了创建省级文明工地，进场后乙方的所有上岗人员必须持‘省证’上岗，所有证件在甲方资料室备案登记(注：由甲方负责验收)。

8、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。

各道工序及隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

第三部分进度计划和工期
第九条：进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第四部分质量与验收
第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第五部分合同价款与支付
第十三条：合同价款及支付
1、合同价款：/m2.
第十四条：工程款支付
1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月____日前支付上月进度款的___%。

2、工程竣工付至进度款的__%。

3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的____%;剩余____%的工程款作为质保金，在质保期间内乙方所施工的工程出现任何问题，乙方无条件的无偿维修或返工，质保期限以甲方的中标建设工程承包合同中的有关条款为主。

第十五条：违约责任
1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。

甲方有权要求
乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失;
(1)不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2)工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做;
(3)其他违反现场操作规定的事故发生。

第十六条：合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。

在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。