预制桩施工合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
预制桩施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：预制管桩施工合同_secret
预制管桩施工合同
甲方（全称）：
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程
的具体情况，甲乙双方经过充分协商达成一致，订立本合同。

一. 工程承包范围及内容
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包内容：钢筋磴预制管桩（试桩、工程桩）施工；
4、承包方式：包工不包料。

二. 合同工期：90天。

具体开工日期以甲方签发开工令为准。

三. 质H标准
按照设计文件及国家、铁道部现行的铁路工程建设施工规范、客运专线质虽验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质虽达到要求。

四. 双方责任
（一）甲方责任
1、将施工所需临时道路从施工场地外接至施工现场，并保证施工期间的需要。

2、乙方进场前，在乙方人员的配合下做好场地的平整，为桩机提供工作所需平台。

3、统一制定各项管理目标，组织编制月、周施工计划、物资需用虽计划表，实施对工程质虽、工期、安全生产、文明施工，计虽检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

4、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

5、组织技术交底，图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

6、按时提供图纸，及时交付应供材料，保证施工需要。

7、按本合同约定，向乙方支付工程价款。

8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

（二）乙方责任
1、及时编制施工组织设计，并在施工前五天报甲方审查。

2、组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,并应指定专人负责与甲方进行工作联系。

3、配备满足工程需要的设备，如设备出现故障，必须在
约定的时间内完成维修或更换设备工作，由此延误施工进度造成的损失由乙方负责。

4、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月22 日前提交下月施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力及机械设备安排计划，经甲方批准后严格实施。

5此发生的费用。

6、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方和建设主管部
门、发包人的随时检查其设备、材料保管、使用情况以及操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

7、协助甲方进行工程测虽、试验检测，试件取样工作。

8、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方和发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

9、按时提交报表、完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工验收。

10、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

11、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、材料及其他设施，如发生丢失、损坏、浪费，乙方负责按原价赔偿。

12、乙方应做到工完料清，及时清理施工现场，达到文
明施工标准
13、乙方在施工现场内必须使用经检测合格的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），甲方和发包人有统一要求的安全保护及其他劳保用品，由甲方统一购置，费用由乙方承担。

14、配合甲方做好民工工资发放工作。

五. 综合单价
1、本工程的合同价款采用方式：固定单价。

2、单价：振动沉桩单价23元/m；单价中包括临设、设备进出
场费、测虽定位、吊桩、接桩、移桩、压桩、截桩、
桩头刷防腐漆；电费；管理费、税金等为完成桩基工程的全部费用。

桩尖的费用待标准图出来以后，另外协商。

（税金由甲方代扣代缴。

）
3、电由甲方负责接电至工地配电箱，接出部分由乙方自己负责，电费按照实际缴纳金额代扣代缴。

六、付款及结算方式
1.工程虽的确认
沉桩部分工程虽按按地面至桩底标高长度计算。

由乙方每月25日前将完成的工程虽报甲方确认，对于因打桩质虽问题造成的业主、监理及甲方验收不合格、超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程虽，不予计虽。

2.工程价款的支付
每月按双方核定完成工程造价的90 %拨付工程款，由甲
方在该款项中代扣代发民工工资(存入民工工资卡)后支付;
剩余价款在桩基工程完工后3个月内付清。

3、结算
(1)工程桩完工28天内，乙方向甲方递交结算报告及结算资料，进行竣工结算。

(2)甲方在收到乙方结算报告
后15天内审核。

(3)甲方收到乙方的结算报告后28天内无正当理由不支付
工程结算价款，乙方可视为甲方已确认。

七. 违约责任
1、甲方代表不能及时给出必要指令，确认批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为应承担违约责任，乙方有权索赔。

2、乙方不能按合同工期竣工，施工质虽达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

按合同工期每拖延一天应承担罚款5000元。

质虽达不到要求，
应承担返工和拖延工期所造成的损失。

3、因一方违约使合同无法履行，另一方有权中止或解
除全部合同，但应提前10天通知违约方，双方认可后方可
中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。

八. 争议解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向武汉市铁路运输法院起诉。

九、其它清后，其合同条款自行终止。

甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月曰日期：年月曰
篇二：预应力混凝土管桩工程施工合同
预应力混凝土管桩工程施工合同
甲方：蚌埠华天房地产开发公司五河闸桥路分公司
（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方因需要，将预应力混凝土管桩工程委托给乙方负责清包施工。

为确保施工进度和质虽要求，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第_条工程概况
一、建设单位：华天发地产开发公司五河闸桥路分公司栋
三、工程地点：五河县闸桥路西侧（华府御水湾）工程
现场
四、桩基类型：预应力混凝土管桩Pb 300 (70) A; PC
—400 (95) AB;满足
03SG409规范
五、采用的施工方法：静压法(抱压)：实行最后压力
值与桩长双控
六、执行标准：03SG40Q JGJ94— 20XX JGJ106— 20XX
七、质虽等级：合格。

八、承包范围：华府御水湾楼管桩施工。

九、施工场地：施工场地为现状场地。

第二条工程造价与承包方式
一、工程预算总值(人民币)：
1、压桩综合单价：Pb 300 (70) A约42437m,每米117
元；P"400 (95) AB
约12470m,每米158元；含水电费、税金及公司管理费、
开票费用及管桩费用；
2、最终以实际压桩长度计算。

二、本工程按包工不包料方式承包。

三、工程虽计虽方式：本次施工的工程虽增减，单价不
变。

四、超过设计深度部分按压桩综合单价的一半另行计
五、压桩施工开始后，甲方必须确保乙方压桩连续施工作业，工程开工后，因甲方
原因非乙方原因造成的窝工、冷工不超过7天，如超过7天则由甲方按1000元每天另行补偿给乙方，如乙方原因造成停工不超过7天，如超过7天每天按1000元罚款交付甲方。

第三条工期
一、本工程不计总工期，只计每栋单体楼工期，每栋楼工期双方现场确定。

二、开工日期以甲方书面通知为准。

第四条材料供应
一、管桩由乙方购买，甲方直接付款，管桩发票主体为甲方。

二、管桩购置与装卸：管桩购置由乙方负责，并组织卸桩，甲方不支付费用。

三、管桩产品质虽验收：由甲方、乙方及监理单位在管桩卸车后派代表进行现场验
收，如发现有缺陷或有疑问的桩应及时通知管桩供应商有关人员到场，确定具体实施意见并三方签字后方可使用。

四、管桩供应时间：乙方制定采购计划报给甲方，甲方根据计划采购的数虽付款。

如因甲方付款不及时，造成乙方不能施工，贝U工期顺延。

第五条结算方式
一、付款方式：
• •桩基竣工验收合格后，付该项款的40%余款基础验收合格后付齐。

二、工程竣工经甲方或验收部门验收合格后，乙方按工程虽向甲方提交结算单，经
双方确认无误后，作为结算依据。

三、施工用水、用电：施工水电装表计费并按时结算，从工程款中扣除。

四、在桩基完工三个月内，甲方不组织开挖验收，视为合格，甲方付清全部工程款。

第六条双方责任
一、甲方责任
2、施工场地的平整，开挖地基石及地下障碍物，使施
工场地具备施工条件，并在
施工后继续负责解决以上事项遗留问题。

3、保证施工期间用电（箱变）。

4、施工场地道路应满足施工运输的要求。

保证施工期间的畅通，确保施工期间管桩及时供应。

5、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线路资料，保证数据真实准确。

6、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进
行现场交验
7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设
计交底。

向乙方提供沉桩终压标准。

8、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物和保护，并承担有关费用。

9、甲方配合乙方负责现场民事关系的协调，不影响工地正常施工。

二、乙方责任
1、按合同范围施工，完成施工图纸设计的任务。

2、乙方严格按照设计要求和桩基施工规范要求施工。

在压桩过程中如出现压桩力超出桩身结构对应的竖向承载
力特征值Ra（或极限值）而达不到设计标高、桩身出现裂纹、爆桩、
达到设计标高但压桩力过低等，应及时会同甲方（或甲方派监理单位）
与设计单位协商，确定具体方案后再进行施工。

3、向甲方提供施工组织设计及施工方案，无条件提供机械设备配合桩基检测。

4、在施工过程中，发生由于乙方施工原因产生的质H 问题，由乙方负责修复。

5、如乙方未履行上述义务造成工程、人身伤害、工期拖延和设备停待，乙方承担责任并承担费用。

6、遵守甲方现场施工管理部门制定的所有关于管理的规章制度
并服从甲方施工管理部门的现场调度。

第七条工程质虽及验收标准
一、乙方必须严格按中华人民共和国国家标准“地基与
基础工程施工及验收规范”
及有关设计的规定进行施工，加强管理，保证工程质虽。

二、为了共同把好质虽关，甲、乙双方互派施工代表，
随时检查施工进程，及时验
收隐蔽工程有关质虽。

对桩基工程要求乙方把当天原始记录表填写好后，报给甲方委托的监理人员核鉴。

三、乙方应随时接受甲方的检查、验收，为检验提供便利条件。

四、在竣工验收中，发现不符合质虽要求，需返工的部
分工程、分清甲、乙方责任。

研究修补方案。

五、双方对工程质虽有争议，请五河县质虽监督部门仲裁。

六、工程验收标准按“建筑桩基技术规范”、“桩基检
测技术规范”及施工图纸进行
验收。

甲方支付检测费用，乙方无条件提供机械配合检测。

若桩基检测不合格，复核费用由乙方支付。

第八条安全施工
一、乙方按有关规定，坚持“安全第一、预防为主”，采取严格
的安全防护措施，承
担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费
用。

二、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。

同
时按政府部门要求处理。

发生的费用由事故责任方承
担。

三、在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施。

第九条合同的生效与终止
一、本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有
法律效力。

任何一方不能单
方面终止合同。

在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。

二、本合同正本两份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章
后分别保存。

第十条违约责任
一、因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意, 合同仍继续生效，未征得
双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。

第十一条本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，
协商不成的，依法向合同履约地人民法院提起诉甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人:
日期：日期：
篇三：基础预制方桩工程施工合同
八桂绿城一绿城印象基础预制桩
制桩工程施工协议书
发包人（全称）：南宁连冠建筑工程有限公司桩基础分
公司
承包人（全称）：李达文
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑
法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就基础预制桩混凝土工程施工有关事宜协商一致，并签订如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：八桂绿城—绿城印象12#楼基础预制桩工程
工程地点：南宁市壮锦大道
工作内容：基础预制桩成品桩制作的所有工作，制桩场
地平整铺设（不
含成品桩分桩、转运）。

承包方式：包工、包模板、机械及电气、电缆设备（除
钢筋、磴以外
的所有材料及设备）、不包主材，包工期，包质虽。

承包范围：钢筋的制作绑扎、场内搬运，电焊桩尖，
对焊接头，垫块
的制作和放置，钢筋机械、工具进退场和中途维修的装卸车及安装调试和日常维护、扎钩、扎丝、抬钢筋笼入模，钢筋的所有加工机械。

模板的安装、拆除、表面磴渣等杂物的清理，模板进退场的装卸车及
场内搬运、归堆，模板加固件的加工、安装、油毡（薄膜）的切割铺垫，隔离剂的配制和涂刷（包括安拆模板的人工、机具、麻线）、模板工程所需的一切机具。

场内磴临时道路防护设施的铺垫，搭设及拆除，磴的场内运输，振捣、
抹平、覆盖及淋水养护，废料、剩料的清理，磴试块的制作，养护场内搬运，制桩编号的编写。

制桩场地的抹平、硕化，铁铲、木批、钢批、等小型工具、磴工程所需的所有机具。

2、工期要求：
开工日期：20XX年月
竣工日期：20XX年
本预制方桩工程施工工期总日历天数14日历天。

乙方应按工程进度的要求，服从甲方指挥调度，合理安排施工工序，满足预制桩施工进度的要求。

若乙方由于人员或技术不足，满足不了施工进度的要求，甲方有权增加或更换施工人员，因此发生的费用按实际计算，乙方不得因此争执吵闹。

3、质虽等级：合格（达到设计图纸要求和施工规范的规定）。

4、承包方式和协议单价：
①本工程劳务综合单价按118元/m3计算，该综合单价已包括预制桩的制作、保养以及预制桩所需的材料（钢筋、搅拌磴、铺设制桩场地用的水泥、砂石及桩尖钢板、生产用
水、电除外）、人工费、管理费、超时工作、利润及使用制桩设备及其进退场费、保管费、损耗费等费用。

本包干单价在任何情况下不作调整。

②工程虽：按甲方通知乙方制作工程的工程桩数虽乘以桩截面面积计算，工程虽以实际完成工程虽为准。

③工程造价：按实际完成成品桩制作的工程虽乘以约定的包干单价计算。

第二条发包人与承包人职责
A、发包人职责
1、发包人驻工地代表及委派人员名单：
2、发包人驻工
地代表职责：
①负责监督承包人施工计划实施及工程质虽、施工进
度、验收等事宜。

②协调处理施工过程中设计、甲方、监
理、总包方与承包人配合存在的问题及有关技术问题。

③将设计图纸和施工规范要求以书面形式交底给承包人。

④负责成品桩的分离转运。

⑤负责钢材、磴的检验计划和负责试验费用，并编写预制桩所需的各种资料。

⑥负责磴试块的制作和保管。

⑦负责提供钢筋、水泥、砂、石，并运到预制场地。

⑧负责提供乙方所有施工人员的宿舍及生活用水。

⑨负责提供施工用水、电，并接至施工现场内。

B、承包人职责
1、承包人驻工地代表及委派人员名单：
2、承包人工作
①组织好满足施工需要的劳动力、材料及机械设备进场施工。

②负责为甲方提供总电箱以外的各种机具用电的电箱、电缆。

③编制材料、机械及劳动力需用计划。

④负责按工程图纸和施工要求进行预制工作，符合设计和施工验收规范要求。

⑤协调和指导发包人做好制桩场地平整布置工作，利于桩机
沉桩施工，减少桩的转运
⑥负责预制场地的平整铺设。

⑦根据谁施工谁负责安全的原则，乙方必须按国家有关规定严格做好施工现场安全管理工作，对于进场施工现场人员，必须进行安全教育并记录存档，特殊工种（如电工、对焊工、电焊工）工人要持证上岗，由于乙方管理不善和违章施工造成的安全事故和机械设备事故由乙方负责。

第三条工期延迟
1、对以下原因造成工期延迟的，经发包人代表确认，并办理签证手续后，工期相应得以顺延：
①工程虽增加和设计变更。

承包人应在收到变更通知后，向发包人提出确认，逾期后果自负。

②非承包人原因停电一周内累计超过8小时以上的。

③不可抗力因素（因战争、动乱、空中飞行物体附落或
其它非发包人、承包人双方责任造成的爆炸、火灾、6级以
上大风、5级以上地震，施工期间大雨等造成的停工。

）
2、非上述原因，承包人不能按本协议工期竣工的，应承担违约的责任。

每拖延一天承包人必须按预制桩磴工程造价的白分之四支付给发包人违约金，违约金在本工程结算款中扣除。

3、承包人不能按本协议工期完工的，发包人可根据施工需要增加施工人员，承包人不得因此而发生异议。

4、承包人根据工程进度和工程虽调整施工人数，由于
甲方、总包等原因
造成停工的，发包人不支付承包人误工费和进退场费用。

5、发包人不能按约定的时间支付承包人工程款时，每拖延一
天，发包人按必须当期应付而未付款额的万分之四作为违约金支付给
承包人和进退场费用。

第四条检查和返工
承包人应认真按照标准、规范和设计的要求以及双方代表依据协议发出的指令施工，随时接受发包人代表及总包、监理、建设单位的检查，为检查提供便利条件，并按发包人代表及建设单位的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

工程由建设、监理、总包单位和发包人、承包人代表对工程质虽进行检查验收，工程质虽达不到规范及设计要求的，承包人应在本工程工期内无偿返工至合格为止，并负担返工的一切费用，工期不顺延。

第五条工程质虽等级
1、工程质虽等级：合格。

2、工程的预制成品施工必须符合现行的国家及地方有关施工验
收技术规范、建筑安装工程质虽检验评定以及设计图纸的要求，质虽
要求达到合格等级。

3、若承包人预制成品桩施工达不到质虽等级要求，承
包人须承担违约责任
4、质虽评定仲裁部门名称：南宁市建设工程质虽监督部门及桩
检测部门检测评定结果为依据。

第六条工程质虽要求
（一）钢筋部分
1、钢筋的制作、绑扎必须满足设计图纸及施工规范的要求，依照技术交底
篇四：预制桩包清工施工合同
合同编号：
桩基包清工施工合同
项目名称
甲方：
乙方：
签约时间：二O一一年月曰
预制桩基础工程施工合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第_条工程概况
工程名称：中信金銮湾公馆之浪琴湾一期
工程地点：漳州东山县
工程内容：预制PHC管桩压桩机械一次进退场及装拆
工程；压、送桩分布流水工艺（定位、喂桩、焊接、压、
送桩全过程）。

工程承包数虽：规格电 500-125 A 管桩约
20XX 0 米
进场日期：以甲方通知之日或合同签订后五天内。

第二条合同适用标准
《建筑工程施工质虽验收统一标准》（GB50300— 20XR、
《建筑地基基础工程施工质虽验收规范》（GB50202—20XX）
及有关规范。

第三条承包范围
中信金銮湾公馆之浪琴湾一期1#、2#楼及酒店预制PHC
管桩施工
桩机进退场、安拆。

预制管桩吊桩、接桩、压桩、送桩及桩基工程施工中自
然地面以上的割桩全过程承包（含打试桩）；包含引孔及施
工泄压孔费用。

工期：从开工日期开始65日历天内竣工，第一栋楼（1#
楼）基础应尽力在15天内完成、最迟不得超过20天。

开工日期以甲乙双方认定的日期为准。

工程虽增加或地质变化工期顺延。

第四条工程虽的核实确认
乙方按设计或设计变更要求进行施工，不可预见的临时性增加的
工程虽和探桩工程虽，需按甲方的审批程序进行确认后方可施工。

工程H按送桩、压桩长度计算，完成的工程H当天都需经甲方代表签字确认。

隐蔽工程：为保证施工进度，乙方应及时通知甲方做好现场验收和隐蔽签证手续。

第五条工程价款结算及支付办法
万元，大写（金额）：捌十万元。

每台桩机进退场和移机过程中的砍截桩由乙方负责，费用不另行计算。

合同清包工单价：含所有机械进退场费，接桩、压桩、送桩、自然地面标高以上割桩、放样测虽、吊桩等费用，不另计算其他费用，不随市场及政策性变化调整。

合同按清包工包干，以两万米为承包基准，按前面所述工作内容包干捌拾万元施工费（不含税收、管理费、水电费、桩尖桩材）。

超出或少于两万米部分按30元/米增减施工费，增减工程虽超过20XX米时应另加20涮压孔施工费，如有探桩人工机械费按以上价格30元/m 计算。

除因雨天、台风等不可抗力的自然灾害造成的停工和在施工期间由于政府指令而暂停施工的，若非施工方原因机械停滞累计超过五天时，机械停滞费按20XX元/台.天计取补贴给施工队。

结算方式：
结算桩长=桩尖到自然地面标高，即桩长度加上送桩长
度。

以现金结算，款项直接汇入施工队个人帐户
工程款支付方式：以现金形式支付。

桩机进场，先付五万元，每施工完5000米，再付壹拾伍万元，全部完工，付完成工程虽的。