景观施工合同范本完整版doc(二)

景观施工合同范本完整版doc（二）景观施工合同范本完整版
合同编号：[合同编号]
甲方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
电话：[甲方电话]
乙方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
电话：[乙方电话]
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以确保景观施工合同顺利履行。

第一条项目背景
1.1 甲方是一家包含住宅、商业和公共设施等多个景观项目的开发商。

1.2 乙方是一家具有丰富施工经验和资质的景观施工公司。

1.3 甲方希望乙方负责完成甲方项目的景观施工工作，双方达成合作协议。

第二条合同范围
2.1 乙方将按照甲方的要求和设计方案，负责完成甲方项目的景观施工工作。

2.2 乙方承诺按时按质完成施工任务，并保证施工质量符合相关法律法规和行业标准。

2.3 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划和进度，并在施工过程中及时向甲方报告工作进展。

第三条施工条件
3.1 甲方将为乙方提供相应的施工场地和必要的基础设施，如电力、供水等。

3.2 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全。

3.3 如因甲方原因导致施工无法进行或延误，甲方将承担由此产生的额外费用，并向乙方支付合理的补偿。

第四条价格和支付方式
4.1 乙方完成施工工作后，甲方应按照约定的价格支付合同总价款。

支付方式为：[支付方式]。

4.2 甲方应在乙方提交的支付申请后的[付款期限]内支付相应的款项。

4.3 如甲方未按时支付款项，甲方应向乙方支付延期支付的违约金。

第五条保修期
5.1 乙方保证施工质量达到相关标准和规范，并提供[保修期限]的保修服务。

5.2 在保修期限内，如甲方发现施工质量存在问题，甲方有权要求乙方进行免费维修。

5.3 如甲方在保修期限后发现施工质量存在问题，甲方可协商与乙方共同解决，并由双方共同承担相关费用。

第六条保密条款
6.1 甲乙双方应对在合作过程中涉及的商业秘密、技术和商业机密等信息进行保密。

6.2 未经甲乙双方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方的商业秘密。

6.3 违反保密条款的一方应承担违约责任，并对由此给对方造成的损失承担赔偿责任。

第七条不可抗力
7.1 因不可抗力因素如地震、水灾、战争等导致合同无法履行的，双方不承担违约责任。

7.2 受不可抗力影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件，双方协商解决后继续履行合同。

第八条违约责任
8.1 任何一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失。

8.2 乙方未按时按质完成施工工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

第九条合同解除
9.1 甲乙双方协商一致可解除合同。

9.2 如甲方解除合同，甲方应支付乙方已经完成的工作款项，
并承担解除合同的相关费用。

9.3 如乙方解除合同，应按照已完成的工作比例支付甲方相应
的款项。

第十条争议解决
10.1 甲方和乙方协商解决合同履行过程中的争议。

10.2 如协商未能解决争议，双方应向有管辖权的仲裁机构提交仲裁，并接受仲裁结果。

第十一条其他条款
11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。

11.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

11.3 本合同的任何修改、补充应经甲乙双方书面协商一致，并以补充协议的形式进行。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。