建设工程招标投标试卷及答案
建设工程招投标与合同管理综合检测卷试题2套及答案
《建设工程招投标与合同管理》(试卷一)一、单项选择题(每道题2分,共10道题,共20分)1、可以不采用...法定招标方式确定承包人的项目是()A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件,此为()A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标,甲施工单位在A地,乙施工单位在B地,丙施工单位在C地,招标项目在D地,则该招投标项目必须在()的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外,合同文件的优先解释顺序是()A、协议书,中标通知书,本合同通用条款,本合同专用条款B、本合同专用条款,本合同通用条款,标准、规范及有关技术文件,图纸C、工程量清单,图纸,标准、规范及有关技术文件,中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件,工程量清单,投标书及其附件5、投标单位取得投标资格,获得投标文件之后的首要工作是()A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前,由()负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选()方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目,发包人可以将()等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法,错误..的是()A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而(),向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题(每道题2分,共5道题,共10分)1、建设工程的招标方式包括()A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期,实质上包括了招投标活动的()环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体,包括()A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括()A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔,下列说法正确的有()A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题(每道题2分,共5道题,共10分)1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标,是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。
(完整版)招投标试题及答案_-
工程招投标试题班级姓名学号:一、单项选择(每题2分,共计80分)1、采用邀请招标方式的,招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A、3B、4C、5D、72、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,参与竞标某房地产开发商的住宅工程,则下列说法错误的有( B )。
A.甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B.如果中标,甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C.如果中标,甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D.如果在履行合同中乙单位破产,则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标,中标后联合体接到中标通知书,但尚未与招标人签订合同,联合体投标时提交了5万元投标保证金。
此时两家单位认为该项目盈利太少,于是放弃该项目,对此,招标投标法的相关规定是( A )。
A.5万元投标保证金不予退还B.5万元投标保证金可以退还一半C.若未给招标人造成损失,投标保证金可退还D.若未给招标人造成损失,投标保证金可以退还一半4、下列选项中,投标人之间串通投标的行为是( B )。
A.甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标,在竞标过程中均高价投标B.甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标,在竞标前四家单位先进行内部竞价,选定丙为中标人后,再参加投标C.甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标,招标人向甲单位泄漏了标底D.甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标,乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿5、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(D )日。
A、7B、10C、15D、206、投标保证金一般不得超过投标总价的( B ),但最高不得超过()万元人民币。
A、1%, 80B、2% ,80C、1% ,100D、2% ,1007、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正:用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时,以( B )为准。
(完整版)招投标法试题及标准答案
2.根据《工程建设工程招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设工程招标范围的工程建设工程,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元3.根据《工程建设工程招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设工程招标范围的工程建设工程,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元4.在招标活动的基本原则中,依法必须进行招标的工程的招标公告,必须通过国家指定的报刊、网络或者其他公共媒介发布,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则5.在招标活动的基本原则中,招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则6.在招标活动的基本原则中,与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则7.工程建设工程招标范围包括()。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程B.一切工程工程C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的工程D.一切大中型工程工程E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程8.招标活动的基本原则有()。
A.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则答案D、B、A、A、B、C、ACE、ABDE。
(完整版)招投标法试题及答案汇总
2.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元3.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元4.在招标活动的基本原则中,依法必须进行招标的项目的招标公告,必须通过国家指定的报刊、网络或者其他公共媒介发布,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则5.在招标活动的基本原则中,招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,体现了()。
B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则6.在招标活动的基本原则中,与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则7.工程建设项目招标范围包括()。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.一切工程项目C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.一切大中型工程项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目8.招标活动的基本原则有()。
A.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则答案D、B、A、A、B、C、ACE、ABDE。
工程招投标(含答案)
工程招投标考核题(答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号))一、单选题(共20题,每题2分,共40分)1.招标投标法规定,应由(B )监督招标活动是否依法进行。
A、招标人的董事会B、建设行政主管部门C、仲裁机构D、招标代理机构2.“评标价”是指(D)。
A、标底价格B、中标的合同价格C、投标书中标明的报价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值3.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,施工单项合同估算价在( D)人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元4.甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为施工总承包二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。
A.一级B.二级C.三级D.特级5.甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,参与竞标某房地产开发商的住宅工程,则下列说法错误的有( B )。
A.甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B.如果中标,甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C.如果中标,甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D.如果在履行合同中乙单位破产,则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务6.甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标,中标后联合体与招标人签订合同并提交了l0万元履约保证金。
履行过程中两家单位认为该项目盈利太少,于是放弃该项目,对此,招标投标法的相关规定是( A )。
A.10万元履约保证金不予退还B.10万元履约保证金可以退还一半C.若未给招标人造成损失,履约保证金可退还D.若未给招标人造成损失,履约保证金可以退还一半7.甲、乙、丙三家单位组成联合体投标,约定权利义务的承担比例为3:3:4,履行过程中乙破产,招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。
则( D ).A.因为有内部关系的约定,甲可以不承担这部分债务B.甲不得拒绝招标人的要求,只能自己承担这部分债务C.甲可以只承担300万元的债务,另外400万元可以建议招标人要求丙承担D.甲不得拒绝招标人的要求,但在履行后可向丙追偿400万元8.某省高速公路扩建工程,有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标,根据招标投标法的有关规定,下列说法正确的是( C )。
招标投标法考试试题及答案
招标投标法考试试题姓名一、单选题(本题40小题.每小题2分,共80分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案。
)1.根据《工程建设项目施工招标投标办法》,下列关于投标人参与工程建设项目投标应当具备的条件的说法中,错误的是( D )。
A.具有独立订立合同的权利B.具有履行合同的能力C.投标资格没有被取消D.最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题2. 潜在投标人在购买招标文件时就提交了投标保证金,但在投标文件提交截止时间前没有提交投标文件,投标人将承担的后果是( C )。
A.投标保证金被没收B.被记入违约黑名单C.不承担法律责任D.造成本次招标失败的,应当赔偿招标人损失3.根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》,负责受理投诉的行政监督部门应当自受理投诉之日起( D )个工作日内,对投诉事项做出处理决定,并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。
A.5B.10C.20D.304. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,可以担任评标委员会成员的是( C )。
A. 投标人的近亲属B. 项目主管部门的人员C.与招标人有经济利益关系的人D. 曾因招标受过行政处罚的5. 某工程施工项目招标文件发售后,招标人的下列做法中,符合法律规定的是( D )。
A.由于潜在投标人众多,分两批组织进行现场踏勘B.选择其中3家国有大型施工单位进程考察C.电话通知购买招标文件的潜在投标人修改开标时间D.统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会6.根据国家相关法律规定,下列关于投标保证金的说法正确的是( B )。
A.投标保证金只能以保函形式提交B.投标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定C.投标保证金在中标通知书到达中标人之日生效D.投标保证金即定金7. 根据《招标投标法》,关于评标专家身份是否应公开,下列说法符合法律规定的是(D)。
A.抽取评标专家名单后进行公示,充分体现了“公开原则”,有利于对评标专家的监督B.抽取评标专家名单后不能立即进行公示,只能在开标时进行公示C.评标专家作为评委,其身份特殊,应一直对评标专家的名单进行保密D.在中标结果确定之前,必须对评标专家进行保密8.根据《招标投标法》规定,下列对于投标文件的送达表述中不正确的是( C )。
建筑工程招投标考核试卷
11.评标过程中,以下哪个环节是必须的?()
A.资格审查
B.投标报价评审
C.施工方案评审
D.所有环节
12.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起多少日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同?()
A. 5日
B. 10日
C. 15日
D. 30日
13.以下哪种情况,招标人可以组织重新招标?()
4.论述建筑工程招投标中公开、公平、公正原则的具体体现及其对保障工程质量的作用。(10分)
标准答案
一、单项选择题
1. A
2. A
3. C
4. A
5. D
6. B
7. A
8. C
9. D
10. D
11. D
12. D
13. A
14. B
15. C
16. B
17. D
18. A
19. B
20. B
二、多选题
D.投标保证金已经提交
6.招标文件一般包括以下哪些内容?()
A.招标公告
B.投标须知
C.合同条款及格式
D.工程量清单
7.投标文件应当包括以下哪些内容?()
A.投标报价
B.施工组织设计
C.质量管理体系
D.法律法规规定的其他材料
8.开标时,以下哪些情况投标文件将被拒绝?()
A.投标文件逾期送达
B.投标文件未按招标文件要求盖章
建筑工程招投标考核试卷
考生姓名:__________答题日期:__________得分:__________判卷人:__________
一、单项选择题(本题共20小题,每小题1分,共20分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
(完整版)招投标法试题及答案
2.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元3.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元4.在招标活动的基本原则中,依法必须进行招标的项目的招标公告,必须通过国家指定的报刊、网络或者其他公共媒介发布,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则5.在招标活动的基本原则中,招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,体现了()。
B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则6.在招标活动的基本原则中,与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员,体现了()。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则7.工程建设项目招标范围包括()。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.一切工程项目C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.一切大中型工程项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目8.招标活动的基本原则有()。
A.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则答案D、B、A、A、B、C、ACE、ABDE。
招标投标试题及答案解析
一、单选题:1、招标活动的公开原则首先要求()要公开。
A、招标活动的信息B、评标委员会成员的名单C、工程设计文件D、评标标准标准答案: A解析:招标投标活动的公开原则首先要求招标活动的信息要公开。
2、依法必须进行招标的项目的(),必须通过国家抒写的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
A、资格预审公告B、投标邀请书C、招标公告D、评标标准标准答案:C解析:采用公开招标方式的,应当发布招标公告。
依法必须进行招标的项目的招标公告,必须通过国家抒写的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
3、招标信息公开是相对的,对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
如( )在确定中标结果之前就不可以公开。
A、评标委员会成员名单B、投标邀请书C、资格预审公告D、招标活动的信息标准答案:A解析:信息的公开也是相对的,对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
例如,评标委员会成员名单在确定中标结果之前就不可以公开.4、在评标时,()应当明确、严格,对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收,与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员.A、评标程序B、评标时间C、评标标准D、评标方法标准答案:C解析:在评标时,评标标准应当明确、严格,对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收,与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员的成员。
5、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、( )的投标机会。
A、自由竞争B、平等竞争C、表现企业实力D、展示企业业绩标准答案:B解析:公正的原则与公平的原则有共同点也有不同点。
其共同之处在于创造一个公平合理、平等竞争的投标机会。
6、诚实信用是民事活动的一项基本原则,招标投标活动是以( )为目的的民事活动,当然也适用这一原则。
A、承揽工程任务B、签订承包合同C、确定中标企业D、订立采购合同标准答案:D解析:诚实的信用是民事活动的一项基本原则,招标投标活动是以订立采购合同为目的的民事活动,当然也适用这一原则。
工程招标投标基本试题及答案
工程招标投标基本试题及答案一. 简述工程招标的程序及注意事项答:(1)工程招标的程序:招标准备阶段招标阶段决标成交阶段,共三个阶段,具体阐述如下:1.1 招标准备阶段: 从办理招标申请开始到发出招标广告或邀请批标函为止的时间段。
申请批准招标→组建招标机构→选择招标方式→准备招标文件→编制标底;1.2 招标阶段:也是投标人的投标阶段,从发布招标广告之日起到投标截止之日的时间段。
公告承包商参加资格预审或发投标邀请函→对投标人进行资格预审→发售投标文件→组织投标者考察现场→对招标文件澄清和补遗→投标者提问→投标书的提交和接收;1.3 决标成交阶段: 从开标之日起到与中标人签订承包合同为止的时间段。
开标→评标→授标。
(2)注意事项:2.1.招标活动必须遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则,遵守有关法律和法规;2.2.招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量和可能影响公平竞争的有关招投标的其它情况。
招标人已设定标底的,标底必须保密;2.3.招标人不得在招标文件中标明特定的厂商或特定的产品;2.4.招标人不得以任何不合理的条件限制或排斥符合条件的潜在投标人;2.5.招标人应允许投标人在截止投标前补充、修改或撤回已投标书。
补充、修改部分视为投标文件的组成部分,与已发出的投标文件具有同等的效力;2.6.投标人少于3家时,不能保证必要的竞争性,原则上应重新招标。
2.7.施工招标项目工期超过12个月的,招标文件可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法;2.8.招标文件中建设工期比工期定额缩短20%以上的,投标报价中可以计算赶工措施费;2.9.投标准备时间(即从开始发出招标文件之日起,至投标人提交投标文件截止之日止)最短不得少于20天。
2.10.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算,投标保证金有效期应当超出投标有效期30d;2.11.招标文件中内容进行修改应当在招标文件规定提交投标文件截止时间至少15d之前通知所有投标人;2.12.勘察现场一般安排在投标预备会议的前1~2天,投标预备会议可安排在发出招标文件7d后28d以内举行。
工程建设招标投标试卷(3篇)
第1篇一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 招标投标活动应当遵循的原则不包括以下哪一项?A. 公平、公正、公开B. 诚实信用C. 严格保密D. 竞争择优2. 下列不属于招标文件内容的是:A. 投标须知B. 投标文件格式C. 投标人资格要求D. 工程量清单3. 招标人可以委托招标代理机构代理招标,以下哪种情况不得委托招标代理机构?A. 招标人不具备组织招标的能力B. 招标人希望提高招标效率C. 招标人认为招标代理机构更专业D. 招标人因特殊原因无法自行组织招标4. 投标保证金应当在投标文件递交截止时间前多少日内提交?A. 5日B. 7日C. 10日D. 15日5. 投标人应当在投标文件中承诺遵守的合同条款不包括:A. 合同工期B. 合同价款C. 合同质量D. 合同保密6. 招标投标过程中,投标人可以对招标文件提出疑问,以下哪种情况下招标人应当作出澄清?A. 投标人提出的疑问不影响投标文件的编制B. 投标人提出的疑问影响投标文件的编制C. 投标人提出的疑问属于无关问题D. 投标人提出的疑问涉及招标人商业秘密7. 下列哪种情况属于招标投标过程中的不正当竞争行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料8. 中标通知书发出后,招标人不得与中标人进行以下哪种行为?A. 谈判合同细节B. 要求中标人增加投标保证金C. 要求中标人提供履约保证金D. 要求中标人修改中标通知书内容9. 下列哪种情况不属于中标候选人公示的内容?A. 中标候选人名称B. 中标候选人投标报价C. 中标候选人技术方案D. 中标候选人企业资质10. 招标投标投诉处理机构应当在收到投诉之日起多少日内作出处理决定?A. 5日B. 7日C. 10日D. 15日二、多项选择题(每题3分,共30分)1. 招标投标活动中,招标人应当具备的条件包括:A. 拥有招标项目的决策权B. 具备编制招标文件的能力C. 具备组织评标的能力D. 具备组织招标的能力2. 下列哪些属于招标文件的组成部分?A. 投标须知B. 投标文件格式C. 投标人资格要求D. 工程量清单3. 投标人可以参与投标的条件包括:A. 具备与招标项目相应的资质B. 具备与招标项目相应的业绩C. 具备与招标项目相应的财务状况D. 具备与招标项目相应的信誉4. 招标投标过程中,评标委员会应当遵循的原则包括:A. 公平、公正、公开B. 诚实信用C. 依法评标D. 严格保密5. 下列哪些行为属于招标投标过程中的不正当竞争行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料6. 中标通知书发出后,招标人应当履行的义务包括:A. 与中标人签订合同B. 向未中标人发出中标通知书C. 向未中标人退还投标保证金D. 向中标人收取履约保证金7. 招标投标投诉处理机构在处理投诉时,可以采取的措施包括:A. 调查核实B. 要求投诉人提供证据C. 要求被投诉人提供证据D. 依法作出处理决定8. 下列哪些情况属于招标投标活动中的违法行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料9. 招标投标活动中,投标人应当履行的义务包括:A. 依法参与投标B. 诚实信用C. 按时递交投标文件D. 按时参加开标会议10. 下列哪些情况属于招标投标活动中的不正当竞争行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料三、判断题(每题2分,共20分)1. 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
建筑招招投标试题答案
《工程招投标与合同管理》试卷一、填空题(共20分,每空1分)1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式.是指与双方之间的经济关系形式。
3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的。
4、建设工程招标方式有和。
5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目.包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购.必须进行招标。
6、我国法学界一般认为.建设工程招标是 .而投标是 .中标通知书是。
7、建设工程合同是进行工程建设. 支付价款的合同。
8、规费包括、、。
二、单项选择题(共20分,每小题2分)1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的()关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误.给建设单位造成损失的.建设单位应当要求()赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中.()不得抵押。
A、土地所有权B、土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。
A、 2、B、 3C、5D、75、合同争议的解决顺序为()A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、根据专用条款约定的内容和时间.不属于发包人的工作范畴的是()。
A、办理土地征用.拆迁补偿、平整施工场地等工作.使施工场地具备施工条件.并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料.保证数据真实.位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点.以书面形式交给承包人.并进行现场交验7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时.发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目.单方发出解除合同的通知。
招标测试题及参考答案
招标测试题及参考答案一、选择题(每题1分,共10分)1、以下哪一项不是工程招标的流程?(C)A.发布招标公告B.投标C.评标D.发布中标结果2、以下哪一项不是招标文件的内容?(D)A.招标要求B.投标文件格式C.合同条款D.施工图纸3、下列哪一项不是工程量清单的组成部分?(B)A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.主要材料价格表4、根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列哪一项不是工程量清单的编制原则?(D)A.客观、公正、科学、合理原则B.严格以施工图纸和相关标准为依据原则C.与时俱进,动态管理原则D.严格遵守招标文件要求原则5、下列哪一项不是施工合同的内容?(C)A.工程概况B.合同工期C.质量标准D.竣工验收6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列哪一项不是工程师的职责?(B)A.监督工程的质量和安全工作B.审批工程延期申请C.审核承包商的索赔申请D.确认工程变更价款7、下列哪一项不是工程变更的内容?(A)A.工程规模变更B.工程设计变更C.工程进度变更D.工程费用变更8、根据《建设工程质量管理条例》,下列哪一项不是工程质量保修的内容?(B)A.质量保修范围B.质量保修期限C.质量保修责任D.质量保修费用9、下列哪一项不是竣工结算的内容?(D)A.工程量清单与招标文件相符情况结算B.工程量清单与合同相符情况结算C.工程量清单与实际完成情况相符情况结算D.工程量清单与设计变更相符情况结算10.下列哪一项不是建筑材料采购的内容?(C)A.采购计划及采购合同B.材料进场验收及见证取样C.材料加工及施工工艺D.材料储藏及保管二、判断题(每题1分,共10分)11.工程招标是一种要约邀请行为。
(错)12.招标人可以自行编制招标文件,也可以委托中介机构编制。
(对)13.工程量清单是投标文件的组成部分,由投标人按照招标人提供的工程量清单自行填写。
(错)14.根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程量清单必须由招标人填写,投标人不得修改。
招投标试题及正确答案
1、建设工程招标必须具备哪些条件?答:〔1〕建设项目经相关或有权部门批准立项;〔2〕项目资金和资金来源已经落实;〔3〕已办理《建设工程规划许可证》;〔4〕施工图纸设计完毕,并经图纸审查部门的审查,提供审查意见;〔5〕工程预算已编制完毕;〔6〕监理招标已经完成.2、哪些项目必需公开招标?答:必须招标的项目类型与范围:(1)关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目.(2)关系社会公共利益、公共安全的公共事业项目.(3)使用国有资金投资项目.(4)国有融资项目.(5)使用国际组织或者外国政府资金的项目.除此之外的工程,费用在如下范围的也必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的.(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的.(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的.(4)单项合同估算值低于第〔1〕、〔2〕、〔3〕项规定标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的.3、建设工程公开招标的基本程序是什么?答:招标、投标、开标、评标、中标、签订书面合同.4、什么是投标有效期?投标有效期的延长?答:投标有效期:招标文件规定的一个适当期限,以保证招标人有足够的时间完成评标好与中标人签订合同.投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算.5、什么情况下招标人依法可以重新招标?答:有下列情形之一的,招标人应当依法重新招标:〔一〕资格预审合格的潜在投标人不足3个的;〔二〕在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3个的;〔三〕所有投标均被废标处理或被否决后剩余不足3家;〔四〕同意延长投标有效期的投标人少于3个的.<五>依法必须进行招标的项目,中标无效时也有可能要重新进行招标.6、投标文件在什么情况可以认定为废标?由谁认定?答:常见的废标条件如下:〔1>无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字〔或盖章〕;〔2>未按照规定的格式填写;内容不全或关键字迹模糊,无法辨认的;〔3>投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未申明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;〔4>投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的;〔5>未按招标文件的要求提供投标保证金的;〔6>联合体投标未附联合体投标协议的;〔7>投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的;〔8〕投标人填报的重要内容或证明文件有造假现象的废标条件由评标委员会认定.7、什么是计日工?计日工如何使用?答:计日工:计日工俗称"点工",在施工过程中,完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作,按合同中约定的综合单价计价.使用方法:1、一般是只包括在合同价格内,用于工程量清单中没有合适细目的零星附加工作或变更工作.2、当工程量清单所列各项均没有包括,而这种例外的附加工作出现的可能性又很大,并且这种例外的附加工作的工程量很难估计时,用计日工明细表的方法来处理这种例外.3.计日工不调价8、按照招标公开程度不同,建设项目施工招标可以分为几类?他们的区别是什么?〔第10条招标分为公开招标和邀请招标〕答:建设项目施工招标可以分为邀请招标,公开招标.区别:1 邀请招标是指招标人<业主>以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织参加投标的一种方式.2邀请招标目标明确,被邀请者无需资格预审.3邀请招标也得不少于3家.公开招标是指招标人〔业主〕以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参加投标的一种方式.9、招标人如何对发出的招标文件进行澄清和修改?答:澄清是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明,回答投标人提出各种问题.修改是指招标人对招标文件中出现的错误进行修订.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,通过补遗书以书面形式通知所有招标文件收受人.该补遗书中的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分.10、什么是邀请招标?优点?答:所谓邀请招标,也称选择性招标,由采购人根据供应商或承包商的资信和业绩,选择一定数目的法人或其他组织〔不能少于三家〕,向其发出招标邀请书,邀请他们参加投标竞争,从中选定中标的供应商.公开招标虽然是最能体现充分竞争和"三公原那么"的采购方式,但是也存在着程序环节多,采购同期长,费用较高等缺陷.邀请招标那么不仅在一定程序上能够弥补上述缺陷,而且又能相对充分发挥招标优势,特别是在投标供应商数量不足的情况下作用尤其明显.因此,邀请招标也是一种使用较普遍的政府采购方式.11、投标人如何修改已递交的投标文件?答:〔1〕修改是对已有内容变更〔2〕应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前进行〔3〕修改的投标文件是全部投标文件的组成部分,以相同方式送达;〔4〕招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人.补充、修改的内容为招标文件组成的部分12、施工组织设计包括哪些内容?答:〔1〕工程概况〔2〕项目管理组织机构及主要人员配置〔3〕施工平面布置、临时设施布置〔4〕主要工程项目的施工方案及施工方法〔5〕工程进度计划及保证措施 <双代号时标网络计划图>〔6〕工程质量管理体系及质量保证措施〔7〕安全管理体系及安全保证措施〔8〕文明施工措施13、什么是专项暂定金额?在报价是如何计取的?答:暂定金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项.用于施工合同签订是尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用.报价依据招标文件计取.14、投标保证金的作用?在什么情况下会被招标人没收?投标保证金的有效期应覆盖或超出投标有效期.投标保证金的形式:银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票、现金.它与履约保证金的区别?答:〔一〕作用:1. 对投标人的投标行为产生约束作用.保证招标投标活动的严肃性.2. 在特殊情况下.可以弥补招标人的损失 3. 督促招标人尽快定标 4. 从一个侧面反映和考察投标人的实力〔二〕投标保证金被没收原因:〔1〕投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;〔2〕中标人在规定期限内未能:〔a〕根据规定签订合同;或根据规定接受对错误的修正;〔b〕根据规定提交履约保证金.15、简述建设项目施工投标报价的步骤.答:〔1〕仔细研究施工图纸和招标文件〔2〕进行施工现场的踏勘工作,并参加招标答疑.通过现场踏勘了解拟建建筑物的自然地理条件、工程范围、交通运输情况,场地大小,与相邻建筑物的关系等等.〔3〕编制施工组织设计,选择最优的施工方案〔4〕进行单价分析.〔5〕投标报价.16招标文件包含哪些内容?答:招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标标准和评标方法、技术条款、投标文件的格式、拟签订合同的主要条款和合同格式、附件及其他要求17投标文件包含哪些内容?答:投标人提交的投标文件应包括下列各项内容:1.投标书及其附件;2.投标担保;3.投标授权书<公证的>;4.标价的工程量清单,附单价分析表;5.施工组织设计建议书;A1 工程概况A2 项目管理组织机构及主要人员配置A3 施工平面布置、临时设施布置A4主要工程项目的施工方案及施工方法B1路基工程B2涵洞、通道施工方法的建议B3 桥梁施工方法的建议A4 工程进度计划及保证措施 <双代号时标网络计划图>A5 工程质量管理体系及质量保证措施A6 安全管理体系及安全保证措施A7文明施工措施6. 附表表1. 合同支付额估算表表2. 主要施工机械表表3. 组织机构及其主要人员表4. 临时用地计划表表5. 主要施工材料数量表18、中标人是否可以将中标项目分包和转让给他人?答:中标人可以根据招标文件和投标文件中的约定将部分工程分包或转让,必须经过招标方同意.1 分包合同:<1>分包的只能是中标项目的部分非主体、非关键性工作;主体或关键性工作不得分包出去.<2>接受分包的第三人应当具备完成分包任务的相应资格条件.<3>接受分包的人不得再次分包.<4>接受分包的人应就分包项目承担连带责任.2 转让合同须经对方当事人同意,但有下列情形之一的,不得转让合同:<1>根据合同性质不得转让;<2>按照当事人约定不得转让;<3>依照法律规定不得转让.招标方同意19、工程建设项目评标方法通常有哪些?答: 1、经评审的最低投标价法.能满足招标文件的实质要求,并经评审的最低投标的投标,应当推荐为中标候选人.2、综合评估法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人.通常包括工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计、投标人或项目经理人业绩等.3其他方法.法律、行政法规允许的其他方法〕20评标时的错误修正原那么是什么?答:〔1〕《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时,应以单价为准,改正合价.但经招标人与投标人共同校对后认为单价有明显的小数点错位时,那么应以合价为准,改正单价.〔2〕若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时,应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准,改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价.评标委员会将按上述款规定的原那么,要求投标人改正报价中的算术错误,改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认,并对投标人起约束作用,如投标人不接受修改后的报价,那么其投标将被拒绝并没收其投标保证金.20招标文件中的预付款和保留金的扣除原那么是什么?答:自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价<减去暂列金额>10%那个月起扣,每次支付时的扣减额度.本月证书中承包商应获得的合同款额<不包括预付款及保留金的扣减>中扣除25%作为预付款的偿还,直至还清全部预付款保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中,作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一.当承包商有一般违约行为使业主受到损失时,可从该项金额内直接扣除损害赔偿费.承包商在投标书附录中按招标文件提供的信息和要求确认了每次扣留保留金的百分比和保留金限额.每次月进度款支付时扣留的百分比一般为5%~10%.扣留承包商的保留金分两次返还:颁发了整个工程的接收证书时,将保留金的一半支付给承包商;保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还.21为什么要进行现场视察?现场视察时需要调查哪些内容?答:为了具体了解现场情况,以此作为编制标书的依据;地理自然条件,工程1、水和电源到施工现场的距离2、施工道路需要修不,有多远3、施工作业区和生活区的位置4、场地平整情况和自然土的标高5、需不需要修建围挡和场地硬覆盖,有多少22为什么要进行施工标段划分?其划分原那么是什么?答:根据建设工程的投资规模、建设周期、工程性质等具体情况,可将建设工程分段分期实施,以达到缩短工期的目的.分标段的优点:<1>分标段实施施工可以缩短工期.由于分标段选择不同的施工承包单位同时施工,可以投入足够的人力、物力、财力,这为工期的缩短提供了保证.<2>分标段实施施工有利于竞争.由于施工现场有多个施工承包单位进行施工,建设单位对各标段的工程质量、施工进度、安全文明及总包的组织管理水平、协调组织能力等有一个较直观的比较,所以它为各施工承包单位创造了一个公平竞争的舞台.<3>分期分标段实施,资金也可相应逐步到位,可以缓解企业的资金压力建设方划分标段应遵循的原那么为:责任明确〔质量责任明确、成本责任明确、工期责任明确〕、经济高效、客观务实、便于操作.23什么是双代号时标网络进度计划?与横道图法相比有哪些优缺点?答:双代号时标网络计划〔时标网络计划〕是以〔水平〕时间坐标为尺度编制的网络计划,时标网络计划中应以实箭线表示工作,实箭线的水平投影表示工作持续时间,以虚箭线表示虚工作,以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔.优点:可反映出工程的关键线路,自由时差和总时差,能明确表达各项工作之间的逻辑关系,便于进行资源优化和调整,缺点:绘制较为复杂.24什么是关键线路?它们在进度控制中起什么作用?什么是计划工期、计算工期、自由时差、总时差?答:线路上所有工作持续时间只和成为该线路的计算工期,在网络图多条线路中时间最长的线路为关键线路,一个网络图中至少有一条关键线路.最早开始时间〔Early Start〕活动最早开始时间由所有前置活动中最后一个最早结束时间确定.最早结束时间〔Early Finish〕活动的最早结束时间由活动的最早开始时间加上其工期确定.最迟结束时间〔Late Finish〕一个活动在不耽误整个项目的结束时间的情况下能够最迟开始的时间.它等于所有紧后工作中最早的一个最晚开始时间.最迟开始时间〔Late Start〕一个活动在不耽误整个项目的结束时间的情况下能够最早开始的时间.它等于活动的最迟结束时间减去活动的工期.总时差<Total Float> 指一项活动在不影响整体计划工期的情况下最大的浮动时间.自由时差〔Free Float〕指活动在不影响其紧后工作的最早开始时间的情况下可以浮动的时间.25本工程投标中包括哪些保险?答:工程一切险和第三方责任险.26本工程投标报价时需考虑哪些税?答:营业税,城市维护建设税,教育费附加27填土路基的压实标准是什么?如何保证路基的施工质量?三阶段、四区段、八流程答:三阶段:准备阶段—施工阶段—竣工验收阶段;四区域:填筑区—平整区—碾压区—检验区;八流程:施工准备—基底处理—分层填筑—摊铺整平—洒水〔晾晒〕—碾压夯实—检验签证—路面整形〔边坡整修〕28混凝土配合比设计的三个基本参数是什么?答:水灰比,即水和水泥之间的比例;砂率,即砂和石子间的比例;单位用水量,即骨料与水泥浆之间的比例.这三个基本参数一旦确定,混凝土的配合比也就确定了.根据什么原那么确定?答:水灰比的确定主要取决于混凝土的强度和耐久性.从强度角度看,水灰比应小些,水灰比可根据混凝土的强度公式来确定.从耐久性角度看,水灰比小些,水泥用量多些,混凝土的密实度就高,耐久性那么优良,这可通过控制最大水灰比和最小水泥用量的来满足.由强度和耐久性分别决定的水灰比往往是不同的,此时应取较小值.但当强度和耐久性都已满足的前提下,水灰比应取较大值,以获得较高的流动性.砂率主要应从满足工作性和节约水泥两个方面考虑.在水灰比和水泥用量〔即水泥浆量〕不变的前提下,砂率应取坍落度最大,而粘聚性和保水性又好的砂率即合理砂率,这可由表初步决定,经试拌调整而定.在工作性满足的情况下,砂率尽可能取小值以达到节约水泥的目的.单位用水量在水灰比和水泥用量不变的情况下,实际反映的是水泥浆量与骨料用量之间的比例关系.水泥浆量要满足包裹粗、细骨料表面并保持足够流动性的要求,但用水量过大,会降低混凝土的耐久性.水灰比在0.40-0.80范围内时,根据粗骨料的品种、最大粒径,单位用水量可通过表确定.29施工组织设计和投标报价的关系?答:投标报价是根据施工组织设计的具体施工方案而进行的报价首先,施工组织设计本身就是技术标的一个重要组成部分第二,优化施工组织设计是降低报价、提高投标竞争力的重要保证其次,施工组织设计决定了工程成本的高低.再次,在近几年推行工程量清单报价以来,要求措施费用在标书中单列,因此措施费用的合理与否,也会影响报价的竞争力.最后,从施工组织设计中测定的一些数据可以验证报价的合理性.30什么是不平衡报价?答:是指就是利用FIDIC合同在报价时是单价合同,而在实施时是复测合同〔Remeasurement Contract〕的特点.在总标价不变的前提下,将 B.Q.单中有些单价调整得略高于正常水平,另一些那么略低于正常水平.承包商可以抓住工料量数的过程,争取做到"早收钱,多收钱",尽量创造最佳经济效益. 31组织机构的形式?各种优缺点?为什么选用该种?答:常见的工程项目管理组织机构形式如下.<一>直线制直线制是一种最简单的组织机构形式.在这种组织机构中,各种职位均按直线垂直排列,项目经理直接进行单线垂直领导.直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速.但由于未设职能部门,项目经理没有参谋和助手,要求领导者通晓各种业务,成为"全能式"人才.无法实现管理工作专业化,不利于项目管理水平的提高.<二>职能制职能制组织机构是在各管理层次之间设置职能部门,各职能部门分别从职能角度对下级执行者进行业务管理.在职能制组织机构中,各级领导不直接指挥下级,而是指挥职能部门.各职能部门可以在上级领导的授权范围内,就其所辖业务范围向下级执行者发布命令和指示.职能制组织机构的主要优点是强调管理业务的专门化,注意发挥各类专家在项目管理中的作用.由于管理人员工作单一,易于提高工作质量,同时可以减轻领导者的负担.但是,由于这种机构没有处理好管理层次和管理部门的关系,形成多头领导,使下级执行者接受多方指令,容易造成职责不清.<三>直线职能制直线职能制组织结构既保持了直线制统一指挥的特点,又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求.其主要优点是集中领导、职责清楚,有利于提高管理效率.但这种组织机构中各职能部门之间的横向联系差,信息传递路线长,职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾.<四>矩阵制矩阵制组织机构是将按职能划分的部门与按工程项目<或产品>设立的管理机构,依照矩阵方式有机地结合起来的一种组织机构形式.这种组织机构以工程项目为对象设置,各项目管理机构内的管理人员从各职能部门临时抽调,归项目经理统一管理,待工程完工交付后又回到原职能部门或到另外工程项目的组织机构中工作.矩阵制组织机构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构,具有较大的机动性和灵活性.它实现了集权与分权的最优结合,有利于调动各类人员的工作积极性,使工程项目管理工作顺利地进行.但是,矩阵制组织机构经常变动,稳定型差,尤其是业务人员的工作岗位频繁调动.此外,矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导,如果处理不当,会造成矛盾,产生扯皮现象.32、缺陷责任期和保修期缺陷责任期从工程通过竣〔交〕工验收之日起计.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣〔交〕工验收的,缺陷责任期从实际通过竣〔交〕工验收之日起计.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣〔交〕工验收的,在承包人提交竣〔交〕工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用.如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任.承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的一般损失赔偿责任.缺陷责任期的起算日期必须以工程的实际竣工日期为准,与之相对应的工程照管义务期的计算时间是以业主签发的工程接收证书起..对于有一个以上交工日期的工程,缺陷责任期应分别从各自不同的交工日期起算.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《建设工程招标投标》试题(A )一、填空题(每题2分,共20分)1、建设工程交易中心是 ________________ ,而非 身不具备监督管理职能。
2、 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是 __________________ ,二是 ________________ 。
3、 我国《招投标法》规定,采用邀请招标方式的,应当向 __________________ 个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
4、 为迎接技术管理方面的挑战,在竞争中取胜,承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成:5、 设备FOB 价,即设备 __________________ 价,包括 _____________________ 、 _________________ 港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 __________________ 日内,按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。
同。
&《建设工程施工合同示范文本》由 __________________ 、 _______________ 、 ____________ 三部分组 成,_______________ 是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。
9、 按索赔的处理方式分索赔可分为 _______________ 和 _______________ 。
10、 工期索赔值的计算方法主要有 _______________ 和 ________________ 。
二、单项选择题(每题1分,共10分)1、 建筑业企业连续( )年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
A 、 二B 、 三C 、四D 、五2、 一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于( )家。
A 、二B 、三C 、四D 、五3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一 定期限内作出答复,这种行为是( )。
A 、谈判B 、要约邀请C 、要约D 、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后,要约和承诺的内容(,也不是政府授权的监督机构,本7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为、成本加酬金合)产生法律约束力。
5、FIDIC 合同条件规定,承包商应在索赔事件发生后()天内向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、566、根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()。
A、投标人所提供的担保有瑕疵B、投标文件中个别地方存在漏项C、投标文件中提供了不完整的技术信息D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人7、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是()。
A、中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸B、中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款C、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸D、中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸8、根据我国《招标投标法》投标人()。
A、不得以低于社会平均成本的报价竞标B、可以以低于自己企业成本的报价竞标C、不得以低于自己企业成本的报价竞标D、即不得以低于自己企业成本的报价竞标,也不得以低于社会平均成本的报价竞标9、开标由()主持,邀请所有投标人参加。
A、招标人B、行政监督部门C、评标委员会代表D、招标代理机构10、可调整合同价适用于()的项目。
A 、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不A、工期较长B、工期较短C、合同额较小 D 、合同额较大三、多项选择(每题2 分,共10 分)1、建筑市场的主体包括()。
A、业主B、承包商C、工程监理公司2、成本加酬金合同最适用于以下那些工程(A、边设计,边施工的紧急工程C、工程规模较小,技术不太复杂的中小型工程D、招标代理机构E、建筑产品)。
B、新型工程项目D、灾后修复工程E、工程招标时设计深度已达到施工图设计深度的工程3、()属于要约邀请。
A、寄送的价目表B、招标公告C、拍卖公告4、工程变更包括()。
A、工程量变更B、设计变更C、新增工程D、当事人变更E、施工条件变更5、根据《招标投标法》中招标程序的规定,在发售招标文件之前需要进行的工作包括()。
A、发布招标公告或发出投标邀请书B、对潜在投标人进行资质审查C、组织投标人踏勘现场D、成立招标组织E、编制招标文件四、名词解释(每题5分,共20 分)1、建设工程投标2、施工索赔3、施工合同4、不平衡报价五、简答(每题8分共24 分)1、简述申请领取施工许可证应具备的条件?2、简述影响投标决策的主观因素和客观因素?3、简述实行建设监理招标的意义?六、案例分析(16分)背景资料:某市越江隧道工程全部由政府投资。
该项目为该市建设规划的重要项目之一,且已列入地方年度固定资产投资计划,概算已经主管部门批准,征地工作尚未全部完成,施工图及有关技术资料齐全。
现决定对该项目进行施工招标。
因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,故业主委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。
业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复,并以备忘录的形式分发给各投标在书面答复投标单位的提问后,业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。
在投标截止日期前10天,业主书面通知各投标单位,由于某种原因,决定将收费站工程从原招标范围内删除。
问题:1、该项目的标底采用什么方法编制?简述其理由。
(3分)2、业主对投标单位进行资格预审应包括那些内容?(5分)3、该项目施工招标在哪些方面存在问题或不妥之处?请逐一说明。
(8分)参考答案:一、填空题1、服务性机构;政府管理部门。
2、从业企业的资质管理;对专业从业人员的资格管理3、 34、经营管理类人才;专业技术类人才;商务金融类人才5、离岸;设备出厂价,由工厂运至港口费6、307、总价合同;单价合同8、协议书;通用条款;专用条款;协议书9、单项索赔;总索赔10、网络分析法;比例计算法二、单项选择1、B2、B3、C4、C5、B6、A7、D8、C9、A10、A三、多项选择1、ABCD2、ABD3、ABC4、ABCE5、ABDE四、名词解释1、建设工程投标:是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,填制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
2、施工索赔:是指当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及慣例,对并非由于自己的过错,而是属于应由合同对方承担责任的情况造成,而且实际已经发生了的损失,向对方提出给予补偿的要求。
3、施工合同:是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同,由承包人负责完成拟定的工程任务,发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。
4、不平衡报价:指在总价基本确定的前提下,调整项目和各个子项的报价,以期即不影响总报价,又可以在中标后获取较好的经济效益。
五、简答1、答:申请领取施工许可证应具备以下条件:(1)已经办理该建设工程用地批准手续(2)在城市规划区的建设工程,已经取得规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件,需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定施工单位;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行了审查;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)按照规定应该委托监理的工程已委托监理;(8)建设资金已经落实;(9)法律、行政法规规定的其他条件。
2、答:主观因素:(1)技术方面的实力;(2)经济方面的实力;(3)管理方面的实力;(4)信誉方面的实力;客观因素:(1)业主和监理工程师的情况;(2)竞争对手和竞争形势的分析;(3)法律、法规的情况;(4)风险问题。
3、P89六、案例分析(参考答案)问题1:答:由于该项目的施工图及有关技术资料齐全,因而其标底可采用工料单价法或综合单价法进行编制。
问题2:答:业主对投标单位进行资格预审应包括以下内容:投标单位组织与机构和企业概况;近 3 年完成工程的情况;目前正在履行的合同情况;资源方面,如财务、管理、技术、劳力、设备等方面的情况;其他资料。
问题3:答:该项目施工招标存在 5 方面问题(或不妥之处)(1)本项目征地工作尚未全部完成,尚不具备施工招标的必要条件,因而尚不能进行施工招标。
(2)不应编制两个标底,因而根据规定,一个工程只能编制一个标底,不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。
(3)业主对投标单位提问只能针对具体的问题作出明确答复,但不应提及具体的提问单位(投标单位),因为按《招标投标法》第二十二条规定,招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
(4)根据《招标投标法》的规定,若招标人需改变招标范围或变更招标文件,应在投标截止日期至少15 天(而不是10 天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。
若迟于这一时限发出变更招标文件的通知,则应将原定的投标截止日期适当延长,以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响,并将其在投标文件中反映出来。
(5)现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前,因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。