天津市小型建设工程施工合同
《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)
天津市小型建设工程施工合同合同编号：JF-2001-015前言本合同是由承包方和业主方（以下简称“甲方”、“乙方”）签订的，旨在规定小型建设工程施工过程中，双方的责任、义务和权利。
合同适用于位于天津市范围内的小型建设工程项目。
一、施工性质1.1 本工程为小型建设工程。
1.2 工程基本信息：（1）工程名称：_______________（2）工程地点：_______________（3）规划设计：_______________。
二、合同工期2.1 工程开工日期为：_______________。
2.2 工程竣工日期为：_______________。
2.3 工程总工期为：_______________。
2.4 工期延误责任：因甲方原因导致工期延搁的，应承担违约责任。
三、合同价款3.1 总价款为：_______________人民币，其中包括建筑材料费用、施工费用、相关人工费用等。
3.2 完工验收合格后，甲方应在_______________天内支付给乙方。
四、施工方案4.1 在施工前，乙方应制定施工方案，报经甲方审批后执行。
4.2 施工方案主要包括工程进度计划、主要施工工艺、施工质量标准等。
五、工程质量5.1 工程应符合国家有关建筑规范和标准。
5.2 乙方应保证对工程的施工、材料、设备等进行必要的监督、检验，确保工程质量符合合同规定和要求。
六、施工保险6.1 乙方应在工程开工前，为工程施工和安装设备验收购买相应的人身伤害和财产损失保险。
6.2 甲方作为业主，应在工程开工前，为施工安装和使用过程中可能引起的业主财产损失购买保险，以规避风险。
七、双方权利和义务7.1 甲方有权对施工质量进行监督和检验，乙方应积极配合并调整施工计划。
7.2 乙方应对工程施工过程中可能产生的环境污染和噪音等综合影响采取措施，确保对施工周边环境不造成污染、破坏等危害。
7.3 甲乙双方应通过协商、调解等方式解决可能出现的合同争议和纠纷。
《天津市小型建设工程施工合同》
《天津市小型建设工程施工合同》天津市小型建设工程施工合同第一章总则第一条合同的订立根据《中华人民共和国合同法》及《天津市建设工程施工合同管理办法》等相关法律法规规定，甲方与乙方就小型建设工程的施工达成以下合同。
第二条合同的效力合同一经双方签署，即具有法律效力，并受到国家法律的保护。
第三条合同的目的和内容本合同的目的在于明确甲乙双方在小型建设工程施工过程中各自的权利和义务，规范双方的行为，保证工程的安全、质量和进度。
第四条合同的定义和解释1.小型建设工程：指建筑面积小于5000平方米，高度小于50米的建设工程。
2.甲方：指委托乙方进行小型建设工程施工的单位或个人。
3.乙方：指承接小型建设工程施工的单位或个人。
第二章合同的签订和履行第五条合同的签订1.甲乙双方应当在签订合同前认真审阅合同内容，并对合同约定的事项达成一致意见。
2.甲方应当提供合法有效的委托证明文件，乙方应当提供相应的资质证书。
第六条合同的履行1.甲乙双方应按照合同约定的施工范围、质量标准、施工期限等进行合同履行。
2.甲方应按照约定支付工程款项，乙方应按照约定提供相应的施工材料和设备。
第三章工程款项和支付方式第七条工程款项的支付方式1.工程款项应按照合同约定的支付方式进行支付，可以分期支付或一次性支付。
2.乙方应提供相应的发票和财务报表为甲方提供经济决策依据。
第八条工程款项的计算和支付时间1.工程款项的计算应按照合同约定的计算方式进行，以完成的工作量为依据。
2.工程款项的支付时间应根据工程进度和合同约定进行，逾期支付的，甲方应支付违约金。
第四章工程质量和安全责任第九条工程质量要求1.乙方应按照国家有关规定和合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2.如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应承担相应的费用和赔偿责任。
第十条工程安全责任1.乙方应按照国家有关规定和合同约定的工程安全标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。
天津市小型建设工程施工合同(范本)
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合天津市小型建设工程施工管理规定，明确双方在小型建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程质量，维护双方的合法权益。
第二条合同签订本合同由业主和施工单位双方签订，具备法律效力。
双方应通过书面形式进行合同签订，并进行公证。
第三条合同内容本合同包括合同正文、附件和法律名词及注释等内容。
合同正文是本合同的主要内容，附件是对合同正文的补充和解释，法律名词及注释是对合同涉及的法律名词进行解释和注释。
第二章工程内容及标准第四条工程名称根据双方协商一致，本工程的名称为________。
第五条工程范围工程范围包括但不限于_______，详细内容见附件。
第六条工程标准工程标准按照相关法律法规和建设工程质量验收标准执行，详细标准见附件。
第三章价格支付和工期第七条价格支付1. 根据工程范围和工程标准确定工程总价为_______，支付方式为_______。
2. 工程总价可分次支付，每次支付的金额和支付时间见附件。
第八条工期1. 工期为_______，自合同生效之日起计算。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应及时协商解决，并书面确认延期的具体时间。
第四章材料质量与验收第九条材料提供1. 业主按照相关规定提供合格的施工材料，并按时交付施工单位。
2. 施工单位应按照工程需求及标准选购合格材料，并按时送达现场。
第十条材料验收1. 材料验收应符合相关法律法规和建设工程材料验收标准。
2. 材料验收记录应详细记录材料的名称、规格、数量和验收结论等信息。
第五章施工质量与验收第十一条施工标准1. 施工单位应按照工程范围和工程标准要求进行施工。
2. 施工单位应按照相关法律法规和建设工程施工质量验收标准进行质量验收。
第十二条施工验收1. 工程竣工后，施工单位应申请施工质量验收。
天津市小型建设工程施工合同(范本)-(多篇)
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同（范本）合同编号：_______订立时间：_______订立地点：_______甲方（委托方）：天津市_______公司乙方（承包方）：天津市_______公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元第二条施工期限2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______第三条甲方权利与义务3.1 提供施工图纸及技术资料，并对其真实性、准确性和完整性负责；3.2 按合同约定支付工程价款；3.3 协助乙方办理施工所需的各种手续；3.4 按约定提供施工场地及施工条件；3.5 对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第四条乙方权利与义务4.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定进行施工；4.2 保障施工质量，确保工程达到约定的质量标准；4.3 按约定完成施工任务，确保工程按期竣工；4.4 严格遵守安全生产规定，确保施工安全；4.5 配合甲方办理相关手续，提供必要的施工资料。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程设计、增加或减少工程量，应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项；5.2 变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，作为本合同的附件。
第六条工程价款支付6.1 工程价款支付方式：_______6.2 工程价款支付进度：_______6.3 工程价款支付条件：_______第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告；7.2 甲方应在收到竣工报告后_______日内组织验收；7.3 验收合格后，双方应签订工程验收证书，并办理工程结算手续。
天津工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：______甲方（发包方）：天津市XX房地产开发有限公司乙方（承包方）： XX建筑工程有限公司签订日期：______年______月______日签订地点：______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就天津市XX工程项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：天津市XX住宅小区建设项目2. 工程地点：天津市XX区XX街道3. 工程规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米4. 工程内容：包括土建、安装、装饰装修等5. 工程预算：人民币______万元整6. 工程开工日期：______年______月______日7. 工程竣工日期：______年______月______日二、工程承包方式1. 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
2. 乙方对施工质量、安全、进度、文明施工等方面全面负责。
三、工程款项1. 甲方按照合同约定支付工程款，具体支付方式如下：（1）开工前支付合同总价的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付合同总价的20%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价的30%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%，剩余10%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起两年。
2. 甲方应在每个支付节点前5个工作日内将款项支付至乙方指定账户。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格为止。
五、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，每延误一日，乙方应向甲方支付______元人民币的违约金。
2. 甲方应积极配合乙方施工，如因甲方原因导致工程进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的责任。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。
《天津市小型建设工程施工合同》
天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。
金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
天津市小型建设工程施工合同
天津市小型建设工程施工合同目录1. 引言2. 定义和术语3. 合同范围4. 合同价格与支付5. 工程时间表6. 工程质量与验收7. 变更与调整8. 违约与终止9. 争议解决10. 一般条款11. 附件1. 引言本合同（以下简称“合同”）由以下双方于【日期】签订：甲方（委托方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】乙方（承包方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】鉴于甲方拟委托乙方承担小型建设工程施工任务，乙方愿意接受甲方的委托，双方经友好协商，达成如下合同条款：2. 定义和术语2.1 小型建设工程：指在天津市范围内，单项工程投资额在【金额】万元以下，建筑面积在【面积】平方米以下的建设工程。
2.2 工程施工：指乙方按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸，完成小型建设工程的建设工作。
3. 合同范围3.1 乙方应根据甲方提供的工程设计文件和施工图纸，完成小型建设工程的施工任务。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供必要的施工材料、设备和劳动力，并确保工程施工的质量和安全。
3.3 乙方应遵守国家和天津市的相关法律法规，确保工程施工的合法性和合规性。
4. 合同价格与支付4.1 双方经协商确定，本合同的总价为【金额】元（人民币）。
4.2 甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：4.2.1 合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；4.2.2 工程施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的50%；4.2.3 工程施工完成后，甲方支付乙方合同价款的20%。
5. 工程时间表5.1 乙方应在合同签订后【时间】内开始工程施工。
5.2 乙方应在合同规定的时间内完成工程施工，并按照甲方的要求提交相关验收资料。
6. 工程质量与验收6.1 乙方应保证工程施工质量符合国家和天津市的相关标准和要求。
6.2 工程施工完成后，甲方应对工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
7. 变更与调整7.1 在工程施工过程中，如甲方要求变更工程设计或施工内容，双方应协商确定变更费用和工期，并签订书面变更协议。
小型建设工程施工合同
小型建设工程施工合同小型建设工程施工合同现今社会公众的法律意识不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的小型建设工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
小型建设工程施工合同1工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价￥金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于日竣工。
2.3 全部工程总日历天数2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
《天津市小型建设工程施工合同》
5.1乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，并确保工程质量达到国家及地方相关标准。
5.2如因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方协商解决，并签订补充协议。
5.3工程质量要求：
（1）主体结构工程合格；
（2）装饰装修工程合格；
（3）安装工程合格；
（4）其他附属工程合格。
六、双方权利与义务
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（4）剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
四、施工内容
4.1乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及施工要求进行施工。
4.2乙方负责办理与施工相关的各项手续，包括但不限于施工许可证、临时占地许可等。
4.3乙方负责施工现场的安全管理、环境保护、工程质量等工作。
6.1甲方权利与义务：
（1）按时支付合同价款；
（2）提供施工图纸、工程量清单等资料；
（3）协助乙方办理相关手续；
（4）对工程质量、进度进行监督。
6.2乙方权利与义务：
（1）按照合同约定完成施工任务；
（2）确保工程质量、进度及安全；
（3）办理与施工相关的各项手续；
（4）接受甲方的监督。
七、违约责任
7.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
《天津市小型建设工程施工合同》
一、工程概况
1.1工程名称：天津市小型建设工程
1.2工程地点：天津市XX区XX街道
1.3工程类型：小型建设工程
1.4工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括主体工程、附属工程等。
1.5工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天。
《天津市小型建设工程施工合同》
天津市小型建设工程施工合同一、基本信息合同编号： [填写合同编号]双方当事人：甲方（以下简称“甲方”）： - 公司名称：[填写甲方公司名称] - 法定代表人：[填写甲方法定代表人] - 地址：[填写甲方地址] - 联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）： - 公司名称：[填写乙方公司名称] - 法定代表人：[填写乙方法定代表人] - 地址：[填写乙方地址] - 联系电话：[填写乙方联系电话]二、工程内容工程名称： [填写工程名称]工程地点： [填写工程地点]工程范围： [填写工程范围]工程规模： [填写工程规模]工程价格： [填写工程价格]三、合同条款1. 合同履行期限本合同有效期为自[填写合同生效日期]起至[填写合同截止日期]。
2. 工程款支付方式乙方应按照以下方式支付工程款项给甲方： - 工程款总额：[填写工程款总额] - 分期支付： - 第一期支付：[填写第一期支付金额]，于工程开工后[填写天数]内支付； - 第二期支付：[填写第二期支付金额]，于工程进展到[填写百分比]%时支付； - 第三期支付：[填写第三期支付金额]，于工程竣工后[填写天数]内支付。
3. 工期及延期处理•工程起（竣）工日期：[填写工期起（竣）工日期]•工期：工程完成所需天数为[填写工期天数]。
•延期处理：若遇不可抗力或甲、乙双方协商一致同意延长工期，应书面确认并签署补充协议。
4. 质量和验收标准•甲方有权对乙方施工过程进行检查，乙方应按照施工图纸和验收标准完成工程。
•工程质量不符合合同约定或相关标准时，乙方负责进行整改或修复，并承担由此产生的费用。
•工程完成验收合格后，甲方应及时支付相应款项。
5. 变更和解除合同•若由于不可抗力等原因导致工程无法进行，双方应及时协商解除合同，并按照合同约定处理相关事务。
•双方一致同意变更合同内容时，应书面确认并签署补充协议。
6. 违约责任•任何一方未履行合同义务的，需承担相应的违约责任，并赔偿守约方的损失。
《天津市小型建设工程施工合同》(jf-双份
《天津市小型建设工程施工合同》(jf《天津市小型建设工程施工合同》合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：___________1.4 工程面积：___________1.5 工程质量：按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%，即人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
（2）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：___________。
3.2 工程竣工日期：___________。
3.3 工程总工期：___________天。
第四条甲乙双方的权利和义务4.1 甲方：（1）负责提供施工所需的图纸、资料等相关文件。
（2）负责办理施工所需的各项审批手续。
（3）负责协调施工现场的周边关系。
（4）负责按照合同约定的付款方式进行付款。
4.2 乙方：（1）按照甲方提供的图纸、资料等相关文件进行施工。
（2）按照国家、行业和地方的相关规定及标准进行施工。
（3）按照合同约定的工期完成施工任务。
（4）负责施工过程中的安全文明施工，确保施工现场的整洁。
第五条违约责任5.1 甲方未按照合同约定的付款方式进行付款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额___________%的违约金。
天津市小型建设合同5篇
天津市小型建设合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于天津市的______小型建设工程，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：天津市____________区/县____________街道/路____________号3. 工程内容：____________________（具体工程内容请详细列举）4. 工程规模：____________________（如建筑面积、工程尺寸等）二、合同工期开工日期：______年______月______日竣工日期：______年______月______日合同工期总日历天数：______天（含法定节假日）三、质量标准与保修责任1. 本工程质量标准应达到双方约定的国家或地方质量验收标准。
2. 保修责任：工程竣工验收后，乙方应对工程进行保修，保修期限为______年。
保修期间如因设计或施工质量造成的质量问题，乙方负责无偿返修。
因甲方使用不当造成的损坏，乙方负责有偿维修。
具体保修范围和责任约定详见合同附件。
四、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价：人民币______元（大写：____________________元整）。
此价格包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
如遇设计变更或增减项目，价格另行协商。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程进度过半，甲方支付乙方工程总价的______%；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
具体支付节点和金额详见合同附件。
五、材料设备供应及验收管理1. 工程所需材料设备由乙方采购供应，经甲方验收合格后方可使用。
如需变更材料设备品牌或型号，双方应提前协商确定。
天津市小型建设工程施工合同
天津市小型建设工程施工合同甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方需要进行小型建设工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的小型建设工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量标准：________________1.6 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：________________2.2 支付方式：________________2.3 工程款支付时间节点：________________2.4 工程款支付条件：________________第三条工程质量与验收3.1 乙方必须按照国家规定的质量标准和施工技术规范进行施工。
3.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
3.3 验收合格后，双方签署工程验收合格证明。
第四条工程变更4.1 甲方如需变更工程设计，应提前____日书面通知乙方。
4.2 因设计变更导致的工程量增减或工期延误，双方应协商解决。
第五条工程保修5.1 乙方对施工工程的质量负责保修，保修期为工程竣工验收合格之日起____个月。
5.2 保修期内，因乙方施工质量问题造成的维修，乙方应负责无偿修复。
天津市小型建设工程施工合同
天津市小型建设工程施工合同
一、合同目的
为规范天津市小型建设工程的施工活动，明确双方权利和义务，保障工程顺利进行，签订本合同。
二、合同双方
甲方：承包商（以下简称“甲方”）乙方：业主（以下简称“乙方”）
三、合同内容
1.工程名称和地址:
–工程名称：
–工程地址：
2.工程内容和范围：工程建设内容及相关规格、标准
3.工程价格：确定双方单位工程价款、总价款、支付方式等
4.工程工期：合同约定的工程开工日期、竣工日期及工期管理办法
5.工程质量要求：明确各项工程质量标准及验收办法
6.工程保修期：工程保修期、售后服务及保修范围
四、合同执行
1.工程施工实施计划
2.工程材料、设备采购
3.工程进度管理
4.工程质量管理
5.工程变更和索赔管理
五、合同履行保证
1.甲方应按照合同要求高标准完成工程，并保证工程质量符合相关标准
2.乙方应按时支付工程价款，并按合同要求提供相应的配合
六、合同变更和解除
1.双方如果需要变更合同内容，需经双方协商一致并签订书面变更协议
2.出现严重违约情况时，双方有权解除合同
七、合同争议解决
双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请仲裁或起诉。
以上是天津市小型建设工程施工合同的主要内容，双方应切实履行合同约定，确保工程顺利完成。
《天津市小型建设工程施工合同》
天津市小型建设工程施工合同一、合同背景简介天津市小型建设工程施工合同是在天津市进行小型建设工程施工过程中所使用的合同，旨在明确工程的施工内容、双方的权利义务以及合同的履行方式。
二、合同主要内容1. 合同的签订本合同的签订需要包括信息： - 合同订立的日期 - 甲方和乙方的基本信息，包括名称、地质、联系人、方式等 - 工程的基本信息，包括名称、位置、规模、工期等2. 施工内容本合同应明确小型建设工程的具体施工内容，包括但不限于方面： - 建设工程的主要目标 - 工程的具体施工图纸和技术要求 - 施工所需材料和设备 - 施工所需劳动力和人员配置3. 工程款项支付合同应明确工程款项的支付方式和时间，包括但不限于方面： - 工程款项的支付比例和阶段 - 工程款项支付的时间节点 - 工程款项支付的方式和账户信息4. 工程期限和进度控制本合同应明确工程的期限和进度控制，包括但不限于方面： - 工程的开始和结束时间 - 工程的各个阶段性目标和进度要求 - 工程的主要环节和关键节点5. 双方权利和义务合同应明确双方在工程施工过程中的权利和义务，包括但不限于方面： - 甲方的权利和义务 - 提供施工所需的必要条件和资源 - 对施工进行监督和验收 - 按时支付工程款项 - 乙方的权利和义务 - 按照合同约定完成工程施工任务 - 遵守相关法律法规和工程施工标准 - 保证施工质量和安全三、合同履行与违约处理1. 合同履行本合同的履行应遵循原则： - 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务 - 如有变更，应及时协商并签订变更协议 - 达到工程竣工标准后，进行竣工验收2. 违约处理如双方有违约行为，应依据约定进行处理： - 甲方违约情况： - 乙方有权要求甲方给予合理补偿 - 乙方有权要求解除合同 - 乙方违约情况： - 甲方有权要求乙方承担违约责任 - 甲方有权要求解除合同四、争议解决方式本合同的争议解决应遵循约定： - 如双方发生争议，首先应友好协商解决 - 如协商不成，可提交相关仲裁/诉讼机构进行解决五、合同的终止与解除合同的终止与解除应遵循约定： - 合同履行完毕，规定的工程完工并经验收后，自行终止 - 双方协商一致，通过书面方式解除合同六、其他约定本合同还可以根据需要附加其他约定，包括但不限于方面： - 双方的保密义务 - 合同的变更和补充 - 合同的生效和解释 - 不可抗力的处理方式就是天津市小型建设工程施工合同的主要内容，合同的签订对于确保工程施工的顺利进行具有重要意义。
天津市小型建设工程施工合同(范本)(版)
天津市小型建设工程施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程范围：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量：____________________1.6工程价款：____________________1.7工程期限：____________________第二条承包方式2.1乙方按甲方提供的施工图纸、技术规范、施工方案及合同约定的工程质量、进度、安全等要求，全权负责工程的施工。
2.2乙方应自行承担工程的施工所需的材料、设备、劳务等一切费用，并自行解决施工过程中的技术问题。
2.3乙方应按合同约定的工程期限完成施工任务，并保证工程质量符合约定的标准。
第三条工程价款及支付方式3.1工程价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2.1工程开工前，甲方支付乙方工程价款的__%作为预付款；3.2.2工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程价款的__%；3.2.3工程竣工合格并验收合格后，甲方支付乙方工程价款的__%；3.2.4工程竣工结算后，甲方支付乙方工程价款的剩余部分。
3.3乙方应在收到甲方支付的工程价款后__日内，向甲方开具相应金额的正规发票。
第四条工程变更及合同价款的调整4.1若甲方要求变更工程范围、设计、施工方案等，导致工程价款发生增减的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
天津市小型建设工程施工合同2024
天津市小型建设工程施工合同一、合同背景和目的小型建设工程是指不涉及重大投资、规模较小的建设项目。
为了确保天津市小型建设工程的施工过程顺利进行，保障各方的权益，明确合同各方的责任和义务，特制定本合同。
二、合同各方甲方：【甲方名称】地质：【甲方地质】联系人：【甲方联系人】方式：【甲方联系方式】联系号码：【甲方联系号码】乙方：【乙方名称】地质：【乙方地质】联系人：【乙方联系人】方式：【乙方联系方式】联系号码：【乙方联系号码】三、工程内容1.工程名称：【工程名称】2.工程地点：【工程地点】3.工程规模：【工程规模】4.工程施工开始日期：【工程施工开始日期】5.工程施工结束日期：【工程施工结束日期】6.工程费用：【工程费用】四、合同的履行1.甲方应根据工程的要求，为乙方提供必要的施工图纸、设计方案和各种技术资料等。
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计方案进行施工，并负责工程质量的控制。
3.乙方应保证施工过程中遵守相关法律法规，并及时办理有关手续。
4.甲方有权对工程施工过程进行监督，乙方应积极配合甲方的监督工作。
5.工程完工后，甲方应对工程进行验收，乙方应按照验收结果进行合理修复和整改。
6.工程完工后，甲方应及时支付工程费用，乙方应提供相应的发票和相关证明文件。
五、合同变更和解除1.如因不可抗力或其他意外情况导致工程无法按合同约定进行，双方应及时通知对方，并协商解决措施。
2.若需变更合同内容，双方应通过书面协议达成一致。
3.若一方违反合同约定，致使合同无法履行或造成重大损失，对方有权解除合同，并要求赔偿。
六、争议解决1.若合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均有权向有关主管部门或仲裁机构提起仲裁。
七、合同生效1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字之日起生效，有效期至工程竣工并经双方验收合格之日。
3.合同的修改和补充，应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。
2024年-天津市小型建设工程施工合同JF
天津市小型建设工程施工合同JF 合同编号：___________甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________一、工程概况1.1工程名称：天津市小型建设工程施工项目。
1.2工程地点：天津市____区____路____号。
1.3工程范围：包括但不限于土建、装饰、安装、绿化等施工内容。
1.4工程规模：建筑面积约____平方米。
1.5工程质量：符合国家及地方相关标准和规定，达到合格标准。
二、合同工期2.1工程开工日期：____年____月____日。
2.2工程竣工日期：____年____月____日。
2.3工期总日历天数：____天。
三、合同价款及支付方式3.1合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，提交相应工程量的验收报告及发票，甲方在收到报告及发票后____个工作日内支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方提交结算报告及发票，甲方在收到报告及发票后____个工作日内支付至合同价款的____%。
（4）质保金：工程竣工并验收合格后，甲方预留合同价款的____%作为质保金，质保期为____年。
质保期满后，如无质量问题，甲方在____个工作日内一次性支付给乙方。
四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家及地方相关标准和规定进行施工，确保工程质量达到合格标准。
4.2工程施工过程中，乙方应定期向甲方报告工程进度及质量情况。
4.3工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，甲方应在____个工作日内组织验收。
如验收合格，双方签署竣工结算报告。
五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的____%作为违约金。
5.2乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一日，应支付逾期竣工金额的____%作为违约金。
《天津市小型建设工程施工合同》
《天津市小型建设工程施工合同》天津市小型建设工程施工合同1. 引言本文档旨在阐述天津市小型建设工程施工合同的内容和要求。
小型建设工程施工合同是为了规范施工工程方与业主之间的合作关系，明确双方的权益和责任。
本合同适用于天津市小型建设工程的施工任务。
2. 合同目的和范围小型建设工程施工合同的目的是确保工程的质量、安全、进度和效益，建立施工双方的合作关系。
本合同适用于工程造价在一定范围内的小型建设工程施工项目。
3. 合同要素3.1 合同标的合同标的包括施工工程的范围、工程的名称、详细的施工任务和要求等内容。
3.2 合同价格和支付方式合同价格应明确规定，包括工程款的支付方式、支付时间、款项的比例等内容。
3.3 工期合同应规定工程的开始时间和完成时间，并包括工程进度计划的编制和调整。
3.4 质量和技术标准合同要求明确规定工程的质量和技术标准，包括材料的选择、施工工艺、质量检验等要求。
3.5 施工组织和安全措施合同要求规定施工组织和管理的要求，包括施工人员组织、安全措施、施工现场管理等内容。
3.6 变更和索赔合同应明确规定当出现工程变更或索赔时，如何协商解决以及相关责任和赔偿标准。
3.7 合同履行保证合同要求规定双方履行合同的保证，包括业主提供工程设计文件的真实性，施工方提供合理的施工计划和技术方案等。
4. 合同履行和违约责任合同明确规定施工方在履行合同过程中的责任和义务，以及业主在工程施工过程中的监督和验收责任。
双方应当积极履行合同，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
5. 争议解决合同规定当出现争议时，双方应协商解决；如协商不成，可通过仲裁或诉讼方式解决。
6. 合同变更和解除合同规定当出现合同变更或解除时，双方应协商解决，并明确变更或解除的程序和要求。
7. 其他事项合同规定其他任何双方需要明确约定的事项，并注明合同附带的相关文件和技术资料清单等。
以上是《天津市小型建设工程施工合同》的主要内容和要求。
合同双方应在签订合同时，遵循合同的约定，积极履行各自的责任和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津市小型建设工程施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4承包范围；
1.5承包方式：
1.6合同价款：本工程造价元
金额大写：
第二条工其延误与工期奖罚
3.1乙方必须按批准的进度计划组织施工，接收甲方对进度的检查监督。
3.2乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任3.3甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。
第三条工程保修
4.1保修期间，因施工质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后10天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位和人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。
因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第四条争议仲裁
5.1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列解决方式解决。
1向仲裁委员会申请仲裁
2向人民法院起诉。
第五条合同份数和有效期
6.1 本合同一式份。
甲乙双方各执一份，副本份，甲方份，乙方份，由甲方送经办银行，合同管理办公室一份备案。
6.2本合同自双方签字之日起生效。
合同签订时间年月日
合同签订地点：
发包方：（签字）承包方：（签字）
单位地址：单位地址：。