2021年高速公路承包合同
2021年工程总承包合同书
In the end, what you believe can become what you believe.勤学乐观天天向上（页眉可删）工程总承包合同书发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
高速路项目合同模板
高速路项目合同模板甲方：（委托人名称、地址、法定代表人）乙方：（承包人名称、地址、法定代表人）鉴于，甲方拥有特定的道路建设需求，乙方具有相关的技术和经验，双方就高速公路建设项目事宜达成以下合同：第一条项目名称及位置1.1 项目名称：高速公路建设项目1.2 项目位置：（具体位置）第二条项目范围2.1 项目总投资：（金额）2.2 项目规模：（长度、车道数、设计速度等）2.3 项目内容：包括但不限于道路设计、土地征收、绿化、交通设施、桥梁隧道、服务区等。
第三条工程进度3.1 项目工期：从合同生效之日起至竣工验收不得超过（时间）3.2 工程分期：根据工程实际需要，双方可以拟定分期进度表。
第四条费用结算4.1 项目费用：具体费用及支付方式详见附件1（费用清单）。
4.2 结算周期：双方在每个月月底进行一次工程进度和费用的结算。
第五条资金拨付5.1 甲方应按照工程进度和费用清单的约定，及时拨付工程款项。
5.2 乙方应保证合理使用拨付的款项，按照项目进度和质量要求完成工程。
第六条质量保证6.1 乙方应按照相关法律法规和规范要求，确保工程质量符合标准。
6.2 如发生工程质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照协商确定的方式进行修复。
第七条安全管理7.1 双方应加强安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
7.2 如发生安全事故，双方应及时查明原因，并采取有效措施进行处理。
第八条知识产权8.1 项目过程中所涉及的专利、技术等知识产权归属于各自所有，未经许可不得擅自使用。
8.2 在项目完成后，乙方应将相关技术资料交付给甲方。
第九条竣工验收9.1 项目完成后，乙方应向甲方提供竣工报告和验收材料。
9.2 甲方对工程进行验收并出具竣工验收报告，确认工程符合要求。
第十条违约责任10.1 如一方未按照合同要求履行义务，应承担相应的违约责任。
10.2 违约方应在收到对方书面通知后尽快纠正错误，并赔偿造成的损失。
第十一条争议解决11.1 双方因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
GF-2020-0216《建设项目工程总承包合同》(2021年执行)
GF-2020-0216住建部2020年新版建设项目工程总承包合同（示范文本）2021年1月1日执行中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
2021年建设项目工程总承包合同模板
2021年建设项目工程总承包合同模板你知道2021年建设项目工程总承包合同怎么写吗?随着广大人民群众法律意识的普遍提高，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么一份详细的合同要怎么写呢?今天小编在这里给大家分享一些有关于2021年建设项目工程总承包合同，供大家参考一下，希望对大家有所帮助。
2021年建设项目工程总承包合同1发包人(全称)：_________承包人(全称)：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_______资金来源：___________二、工程承包范围承包范围：___________三、合同工期开工日期：___________竣工日期：___________合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准：_________五、合同价款金额(大写)：______元(人民币)$：______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1。
本合同协议书2。
中标通知书3。
投标书及其附件4。
本合同专用条款5。
本合同通用条款6。
标准、规范及有关技术文件7。
图纸8。
工程量清单9。
工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年__月__日合同订立地点：___________本合同双方约定___________后生效。
高速路工程合同
高速路工程合同甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方拟建设高速公路项目，经双方友好协商，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________高速公路建设项目1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：全长___________公里，路基宽度___________米，设计时速为___________公里/小时。
第二条工程内容与标准2.1 工程内容包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、排水系统、安全设施等的施工。
2.2 工程质量标准应符合国家及行业相关标准，确保工程质量安全可靠。
第三条合同金额与支付方式3.1 合同总金额为人民币___________元。
3.2 支付方式：按照工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。
第四条施工期限4.1 开工日期：自____年____月____日起4.2 竣工日期：至____年____月____日止4.3 如遇不可抗力因素影响工期，双方应根据实际情况协商顺延。
第五条质量保证与验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定，提供相应的质保服务。
5.2 工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
6.2 如甲方未能按约定支付工程款，应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事宜8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________代表签字：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________日期：____年____月____日。
高速公路建设包工合同书
高速公路建设包工合同书
1. 合同双方
2. 工程概况
项目名称：[工程项目名称] 工程地点：[工程地点] 工程范围：[工程范围的具体描述]
3. 工程合同价款
4. 工程工期
工程的总计工期为[总工期]天，具体划分如下：前期准备工作：[前期准备工作工期]天；建设阶段工作：[建设阶段工作工期]天；竣工验收工作：[竣工验收工作工期]天。
5. 工程质量与验收
5.1 乙方在承包工程期间应确保按照国家相关法规标准和甲方的要求进行施工，并保证工程的质量符合相关标准。
5.2 甲方有权对乙方进行工程质量的监督和检查。
如发现工程质量不符合要求的情况，乙方应配合甲方协调解决，并承担相应的修复费用。
5.3 工程完工后，乙方应按照国家相关规定和甲方要求，提供完整的竣工资料和相应的验收证明，以便甲方进行验收。
6. 合同的履行与变更
6.1 本合同的履行应符合国家法律法规和双方约定的相关条款。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
6.2 本合同的任何修改、变更应由双方以书面形式协商一致，并签署补充协议。
7. 合同的解除
7.1 如因不可抗力等原因，导致工程无法继续进行或无法按照合同约定的工期完成，双方可以协商解除合同。
8. 合同的生效与效力
本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
9. 合同的附属文件
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：。
公路工程施工分包管理办法2021年
公路工程施工分包管理办法第一章总则第一条为规范公路工程施工分包活动，加强公路建设市场管理，保证工程质量，保障施工安全，根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规，结合公路工程建设实际情况，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内从事新建、改（扩）建的国省道公路工程施工分包活动，适用本办法。
第三条公路工程施工分包活动实行统一管理、分级负责。
第四条鼓励公路工程施工进行专业化分包，但必须依法进行。
禁止承包人以劳务合作的名义进行施工分包。
第二章管理职责第五条国务院交通运输主管部门负责制定全国公路工程施工分包管理的规章制度，对省级人民政府交通运输主管部门的公路工程施工分包活动进行指导和监督检查。
第六条省级人民政府交通运输主管部门负责本行政区域内公路工程施工分包活动的监督与管理工作；制定本行政区域公路工程施工分包管理的实施细则、分包专项类别以及相应的资格条件、统一的分包合同格式和劳务合作合同格式等。
第七条发包人应当按照本办法规定和合同约定加强对施工分包活动的管理，建立健全分包管理制度，负责对分包的合同签订与履行、质量与安全管理、计量支付等活动监督检查，并建立台帐，及时制止承包人的违法分包行为。
第八条除承包人设定的项目管理机构外，分包人也应当分别设立项目管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。
项目管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员。
第三章分包条件第九条承包人可以将适合专业化队伍施工的专项工程分包给具有相应资格的单位。
不得分包的专项工程，发包人应当在招标文件中予以明确。
分包人不得将承接的分包工程再进行分包。
第十条分包人应当具备如下条件：（一）具有经工商登记的法人资格；（二）具有与分包工程相适应的注册资金；（三）具有从事类似工程经验的管理与技术人员；（四）具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。
2021年专用合同、协议书发包人和承包人要求及管理规定
2021年专用合同、协议书发包人和承包人要求及管理规定第1条发包人1.1 提供施工现场和工作条件1.1.1 提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限：。
1.1.2 提供工作条件关于发包人应负责提供的工作条件包括：。
1.2提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：。
1.3支付合同价款1.3.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：。
1.3.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：。
1.4 其他义务发包人应履行的其他义务：。
第2条发包人的管理2.1 发包人代表发包人代表的姓名：；发包人代表的身份证号：；发包人代表的职务：；发包人代表的联系电话：；发包人代表的电子邮箱：；发包人代表的通信地址：；发包人对发包人代表的授权范围如下：；发包人代表的职责：。
2.2 发包人人员发包人人员姓名：；发包人人员职务：；发包人人员职责：。
2.3 工程师2.3.1 工程师名称：；工程师监督管理范围、内容：；工程师权限：。
2.6 商定或确定2.6.2 关于商定时间限制的具体约定：。
2.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：。
2.7 会议2.7.1 关于召开会议的具体约定：。
2.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：。
第3条承包人3.1 承包人的一般义务承包人应履行的其他义务：。
3.2 履约担保承包人是否提供履约担保：。
履约担保的方式、金额及期限: 。
3.3 工程总承包项目经理3.3.1 工程总承包项目经理姓名：；执业资格或职称类型：；执业资格证或职称证号码：；联系电话：；电子邮箱：；通信地址：。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
3.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：。
3.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 。
3.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：。
高速公路项目 道路工程施工合同7篇
电力工程质量通病及预防措一、电缆沟工程质量通病及预防措施1.质量通病1）沉降开裂。
2）压顶裂缝。
3）沟底积水。
4）沟边粉刷有色差, 开裂。
5）临时增加电缆, 造成沟壁补疤。
2.6）电缆盖板响动, 边角不顺直。
3.7）电缆盖板裂纹, 露浆, 表面不平整；盖板镀锌角铁边锈蚀。
4.预防措施1）电缆沟基础必须夯实, 密实度达到设计要求。
2）压顶严禁采用砖砌粉刷, 必须使用配筋混凝丄压项, 合理设置沉降伸缩缝（与沟壁、垫层贯通）。
3）用水准仪打好基底标高, 严格找平放坡, 确保排水通畅: 沟底中线留好排水槽, 集中在雨水口, 再排到主排水管道。
4）粉刷砂浆拌各均匀, 配比一致, 不要留纵向接合缝, 粉刷完毕应定人定时养护。
5）对临时增加电缆, 应使用专用钻孔机开洞, 确保不损伤电缆沟, 工艺美观。
6）电缆沟压顶表面平整度控制在2mm以内, 确保防震橡皮条平直, 防止盖板走动有响声。
7）盖板实行工厂化定点制作加工, 角铁边镀锌后应校正, 并严格防腐处理, 确保不露浆, 角铁不生锈。
二、道路工程质量通病及预防措施1.质量通病1）路面有搅和等遗留物或油漆、沥青二次污染。
2）混凝土分缝不规范或不及时。
3）缝隙填充物不规范、不美观。
2.4）路边不顺直, 缺陵掉角, 道路积水。
1）坚持文明施工, 禁止在路面和浆, 不留任何二次污染物, 对路面已造成污染的应立即清理干净。
2）在路面凝固后具备分缝时及时按照设计图纸和规范分缝, 保证工艺美观。
3）伸缩缝灌缝采用质量可靠的专用灌胶, 灌完后及清理污染实。
4）道路装模时, 严格控制标高, 确保模具牢靠, 按规定时限松模。
三、电力变压器安装工程质量通病及预防措施1.质量通病1）设备的绝缘部分受潮或被污染。
2）变压器某些连接部位有渗漏油现象。
3）变压器连线松动。
4）电压切换装置不灵活或错位。
5）主变接地不符合设计要求。
6）高压套管末屏接地松动。
2.预防措施1）设备到货后, 应当场检查器身, 若发现有渗漏油现象, 应做好记录并通知厂家立即处理。
工程总承包合同案例6篇模板
工程总承包合同案例6篇模板2021年工程总承包合同案例都在这里了!随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的工程总承包合同案例6篇模板，希望对您有所帮助。
欢迎大家阅读参考学习!工程总承包合同案例篇1发包单位：________________________________________________(简称发包方)(以下简称甲方)承包单位：________________________________________________(简称承包方)(以下简称乙方)发包方经批准进行的建设工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑按抓哏内工程承包合同条例》等有关法律、法规签定本合同，共同遵守。
第一条工程名称___________________________________________________。
第二条工程地点____________________________________________________。
第三条承包的范围和内容：1、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共__________个单位工程，建筑面积_______________平方米。
2、安装工程名称_______________________________ 以上工程均按施工图设计内容范围承包。
第四条工程造价。
承包的工程总造价________________________元(单位工程造价见承包工程项目表)，如果合同期内发生劳务、材料价格调整、区非标准变动按文件规定执行。
第五条承包方式本工程按下列第_________项方式进行承包施工：包工包料。
第六条施工期限本公按工期定额和有关规定，施工工期日历_________天，定于_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
广深沿江高速公路双沙段地铁十三号线双岗站港前路二期
广深沿江高速公路双沙段、地铁十三号线双岗站、港前路二期项目及其安置地块拆迁安置房工程施工总承包招标文件招标单位：广州市黄埔区代建项目治理中心招标代理单位：广州市市政工程监理日期：2021 年8月目录目录 (3)投标邀请书 (5)第一章投标须知 (6)一、投标须知前附表 (6)二、投标须知修改表 (9)第二章开标、评标及定标方法 (14)一、开标、评标及定标方法修改表 (14)二、开标、评标及定标方法通用条款 (16)（一）总那么 (16)（二）开标评标方法程序和细那么 (18)可选方法六（适合综合评估法，技术标与经济标同时开启） (18)第三章合同条款 (31)第四章投标文件格式 (32)一、技术标投标文件格式 (33)格式一：技术标封面 (34)格式二：广州建设工程施工投标书（技术标） (35)格式三：投标函 (36)格式四：企业相关资料 (38)格式五：法定代表人证明书、授权委托书 (39)格式六：投标担保凭证 (40)格式七：施工组织架构图 (41)格式八：投入要紧人员汇总表 (42)格式九：要紧人员简历表 (43)格式十：已完工验收的同类工程业绩表 (44)格式十一：在建类似工程业绩表 (45)格式十二：施工组织设计 (46)附表3：要紧材料、设备进场时刻表 (50)附表4：投入要紧施工机械设备表 (51)附表5：资金利用打算表 (52)格式十三：参与编制技术标投标文件人员名单 (53)格式十四：余泥渣土运输与排放方案 (54)施工总承包单位平安总责许诺书 (55)日期：年月日 (55)二、经济标投标文件格式 (56)格式一：经济标封面 (56)格式二：广州建设工程施工投标书（经济标） (57)格式三：工程量清单计价表 (58)格式四：参与编制经济标投标文件人员名单 (59)第五章技术条件（工程建设标准） (60)第六章图纸及勘探资料 (61)第七章工程量清单 (62)第八章招标操纵价 (63)投标邀请书致：[投标人名称]贵公司已报名参加我广深沿江高速公路双沙段、地铁十三号线双岗站、港前路二期项目及其安置地块拆迁安置房工程施工公布招标，经资格审查后评为合格并取得了投标资格，如贵公司对本招标工程项目感爱好，请从广州市市政工程监理处购买招标文件和相关资料。
2021年工程施工总承包合同新
工程施工总承包合同新施工总承包是目前国内普遍使用的工程承包方式,对于工程施工总承包合同你了解多少呢以下是律图网为大家整理的工程施工总承包合同范文,欢迎参考阅读。
工程施工总承包合同范文1发包人：(甲方)承包人： (乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概总值：1、工程名称：金都花园教育住宅小区。
2、工程地点：原××县医*公司院内。
3二、承包范围：工程内容中设计图纸内所有土建工程,乙方不得将此工程转包转工,如发现转包,甲方立即终止合同,其损失由乙方承担。
三、合同工期：20xx年9月24日开工,20xx年10月底竣工,合同工期总日历天数30天。
四、施工方法：甲方院内基本平整后乙方进行施工,在铺设工字砖前,用压道机或装载机来回反复碾压,在用石粉白灰铺设,完工后用细沙填缝清理干净,在施工过程中,乙方按甲方要求进行施工。
五、付款方式：1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的××县金都花园小区住宅楼,甲方以号单元六层顶给乙方,每平米按1100m2计算。
2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料,每平米为35元,道压每米20元,按铺设的实际面积为准结算。
3、乙方自交工验收后,保质满为6个月,在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。
如有下水井的地方出现下陷乙方不负责维修。
4、工字砖出现大面积断裂,下陷面比较深,乙方不负责维修,甲方扣除乙方工程量5%的质保金(六个月后付清)。
5、甲方有义务向装修用户说明,重车不能压工字砖,如发现用户上重车出现下陷问题,乙方向甲方提出扣除用户装修压金,甲方不为乙方扣除维修金,乙方停止为甲方维修。
六、甲乙双方签定合同后,甲方给乙方售楼合同,乙方有权先售楼房。
七、本合同一式贰份,双方各执一份,双方自签字之日起生效(本合同在合同期满后自动失效)。
2021年最新工程居间合
2021年最新工程居间合同范本2021年最新工程居间合同范本一、背景介绍工程居间合同是指一个第三方（即工程居间人）在业主和工程承包商之间充当中介角色，协助促成工程合作的一种合同形式。
本文将为您提供2021年最新的工程居间合同范本，以帮助您更好地理解和使用这种合同形式。
二、合同主体内容1. 合同目的合同应明确双方的意图，即工程居间人作为中介方的责任和义务，以及促成业主和工程承包商之间的合作关系。
2. 工程居间人的责任工程居间人应履行以下职责：- 提供工程居间服务，并协助促成双方达成协议；- 对工程承包商的资质、信誉进行调查和评估，确保其具备履行合同的能力；- 协助双方就工程范围、工期、费用等重要事项进行协商，并达成一致意见。
3. 业主的责任业主应履行以下职责：- 提供工程项目的详细信息，包括工程规模、要求、设计图纸等；- 根据要求支付工程居间人的服务费用；- 配合工程居间人进行工程承包商的评估和谈判事宜。
4. 工程承包商的责任工程承包商应履行以下职责：- 根据业主要求提交详细的工程报价，包括费用、工期等；- 提供合格的施工队伍和质量可靠的材料；- 按时、按质、按合同要求完成工程。
5. 合同履行与变更工程居间合同一旦签订即具有法律约束力。
如有需求或条件发生变更，任何一方应提前书面通知其他各方，双方应协商解决。
三、合同的保密条款1. 保密义务合同中应约定双方对于在履行合同过程中获得的商业、技术和财务信息保密的责任。
2. 信息使用限制双方不得将获取的信息用于除合同履行外的其他用途。
未经对方书面同意，不得将信息提供给第三方。
3. 违约责任一方违反保密条款的，另一方有权要求赔偿，并有权终止合同。
四、争议解决合同中应约定合同争议的解决方式，例如通过友好协商、调解或仲裁等方式解决。
五、合同终止合同履行完毕后，或者双方经协商一致决定终止合同，或者合同发生违约行为的，均可终止合同。
六、免责条款由于不可抗力、自然灾害或其他不可控因素导致的合同不能履行的，各方可免于承担责任。
重庆川九建设有限责任公司与陈建民间借贷纠纷二审民事判决书
重庆川九建设有限责任公司与陈建民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】重庆市第一中级人民法院(原四川省重庆市中级人民法院)【审理法院】重庆市第一中级人民法院(原四川省重庆市中级人民法院)【审结日期】2021.05.10【案件字号】(2021)渝01民终1356号【审理程序】二审【审理法官】付永雄赵青罗太平【审理法官】付永雄赵青罗太平【文书类型】判决书【当事人】重庆川九建设有限责任公司;陈建【当事人】重庆川九建设有限责任公司陈建【当事人-个人】陈建【当事人-公司】重庆川九建设有限责任公司【代理律师/律所】屈浩重庆坤源衡泰律师事务所;张正杰重庆康实律师事务所【代理律师/律所】屈浩重庆坤源衡泰律师事务所张正杰重庆康实律师事务所【代理律师】屈浩张正杰【代理律所】重庆坤源衡泰律师事务所重庆康实律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】重庆川九建设有限责任公司【被告】陈建【本院观点】本案的争议焦点为：陈建归还借款的金额到底是多少以及案涉款项是否已经超过诉讼时效等问题。
【权责关键词】撤销代理实际履行反证新证据关联性质证诉讼请求维持原判诉讼时效【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，本案的争议焦点为：陈建归还借款的金额到底是多少以及案涉款项是否已经超过诉讼时效等问题。
针对上述争议焦点，本院评析如下：一、关于陈建归还借款的金额到底是多少的问题。
二审中，川九公司提交了新证据，拟证明陈建除一审认定归还的金额外，还归还了部分本金。
1、2015年3月31日转账凭证、南涪路项目部2-3月收支表显示川九公司在南涪项目工程款扣陈建借款3865281.71元。
对于该部分证据，川九公司仅举示了会计凭证，虽显示此期间川九公司收到工程款10679429.71元，其代陈建支付材料商款项6814148元，但并无账目明细和银行转款凭证支撑，且川九公司未举证其将差额3865281.71元作为陈建还款予以扣收的情形通知陈建，故本院对该证据关联性不予认可。
2021年总承包合同4篇
Innovation is the only way to become a bigger company.精品模板助您成功！（页眉可删）总承包合同4篇__目录总承包合同总承包商付款（供货）委托保证合同建设工程总承包合同建设项目工程总承包合同范本总承包合同指约定一家承包商组织实施某项工程或某阶段工程的全部任务，对主承担全部责任，履行承包商所拥有的全部权利的合同。
施工总承包合同范本甲方：_________乙方：_________根据要求，必须加快_________的土石方清运速度，甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜，签订如下合同条款：第一条工程承包项目_________土石方清运工程。
第二条承包内容土方剥离、石方钻、爆、装、运，然后在碎石场附近平整场地进行堆放。
爆破技术要求：采用微差毫秒控制爆破的方法和技术进行爆破，飞石水平距离不允许超过_________米，粒子运动速度(震级)不超过_________mm/s，爆破不危及村民房屋，跑道及其它建筑物和构造物。
由此造成的损失由乙方负责赔偿。
第三条工程量土石方约_________万立方米。
第四条工程承包期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。
第五条工程验收1.清运山体工程完工标准为：以黄海高程_________米(±30厘米)。
2.在政府验收合格_________清运工程后，视为甲方对乙方工程施工验收合格。
3.由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。
如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测偿资源进行测绘。
根据测绘报告协商解决工程量问题。
第六条工程进度按照完工时间测算，乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。
2021年工程总承包合同范本新
工程总承包合同范本新一、发包人对措施项目的一般要求1.概述1.1定义和解释1.1.1下文中所用的措辞和用语与合同条款中分别赋予他们的定义具有相同的含义。
1.1.2为使招标和合同文件具有权威性和其文字上的简练,须有相关文件与其配套对合同的约定进一步解释,使整体文件更具有可操作性,因此发包人对措施项目一般要求是为说明甲方对本工程建设过程中的综合要求,以便总包在投标报价时和中标后在合同履约期内注意并遵照执行。
1.1.3所谓：措施项目是指除实体项目以外,为保证工程顺利进行,按国家现行有关建筑工程规范、规程要求必须配套完成的工作内容所需的措施。
1.2扩大初步设计图纸1.2.1已在招标文件中附带了20xx年5月版扩大初步设计图纸,其给出的工程介绍和工作内容的描述不应认为是全面和绝对准确的,本工程的实际情况应以有合同约束力的施工图设计图纸为准。
甲方不承担因扩大初步设计图纸对任何数据或做法等初步的描述,而可能给任何他方带来的损失或损害的责任。
1.2.2总包被认为,在甲方提供施工图后,将在合同约定的时间内(专用条款4.5),组织相关人员详细阅读构成本工程合同文件主要内容的基础上,将充分研究施工图图纸,以掌握工程的全面内容,使工程进度、质量处于良好状态。
1.3工程范围的分工关于工程内容范围的分工：由总包自己完成的工程内容;以分包方式实施的工程内容;设备供应商制造、运输、安装过程。
[下列分包和设备供应商的选择采取三种方式：①总包负责择优选择,经甲方批准的分包;(当总包高于市场价格的报价,达到甲方不能接受的水平,甲方有权另行招标)②政府采购,经招标方式,择优选择的设备供应商;③甲、乙方联合招标,择优选择的分包,由甲方聘请有资质的招标代理机构代理这个过程,这三种方式通称分包。
]工程具体分包内容见专用条款中附件,本工程招标范围一览表。
2.文件2.1合同文件构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。
除非合同中另有约定,如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾,合同文件的组成及优先解释顺序如下：(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标书,包括有关的附件(4)合同专用条款(5)合同通用条款(6)工程规范和技术说明(7)合同图纸(8)合同价格组成：实体项目费、合同价格组成汇总表和计日工清单等2.2合同价格中的实体项目费由于合同签定时,施工图正在设计中,无法确定合同价格,在此特殊情况下,乙方在商务标书中对编制工程报价有了相关承诺,因此以下合同价格通称定额计价(或称约定价格)2.2.1定额计价的实体项目费已在合同专用条款第六条中提及,其格式已由甲方在本工程招标阶段随招标文件发给总包。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高速公路承包合同
高速公路属于高等级公路。
对于高速公路承包合同你了解多少呢?以下是第一的高速公路承包合同，欢迎参考阅读。
甲方：法人代表：
乙方：
一、承包范围：
二、合同开工、竣工日期：年月日至工程全部完工结算完毕自行终止。
三、承包方式：全过程承包，招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等所有费用由乙方自行承担，自负盈亏，甲方不提供任何材料和资金。
四、承包工程结算与财务管理办法：
1、工程按甲方与建设单位签订的有关结算条款进行结算。
2、所有工程竣工结算，经甲方授权委托以甲方名义，由乙方负责办理，乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。
3、甲方按结算总价的3.0%向乙方收取配合费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳，本项目工程由甲方财务统一做帐，工程款(进度款)汇入甲方后，甲方扣除3%管理费后，甲方必须在3个工作日内将工程款汇给乙方指定帐户。
超过7个工作日，甲方向乙方承担按银行最高利息的损失给乙方，如公司无能承担工程款(进度款)、包括利息，由刘建光个人财产担保乙方的所有款项给乙方。
4、工程款(进度款)由乙方负责催收甲方配合，如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款(进度款)，甲方不承担因此不支付工程款(进度款)的任何责任。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。
甲方：
年月日乙方：
甲方：
乙方：
为开发本村山区经济，经生产队长以上会议决定，将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。
路段长约4.5公里，工程款以上拨资金为准。
工程以议标方试承包，与乙方订合同如下：
1. 工程规格：路面硬化宽度3.5米，包括路基整平，涵洞设施(15cm水泥管埋设)，双坑口车站，不包括路肩。
2. 工程质量：按康庄工程标准施工，以上级相关部门验收合格为准。
3. 施工期限：20xx年12月31日前完工。
(公历)
4. 付款办法：以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。
甲方提供乙方相关证明，乙方负责办理相关验收手续。
(含路肩未做)
5. 包工包料：工程涉及的人工，材料，机械，水电等由乙方负责。
填充料可以到水库采取，里翁通往水库路道，由乙方处理。
村方指定场地(大会堂)。
6. 押金：乙方交甲方押金壹万元，自合同签订之日起10日内未动工，没收押金。
硬化至山黄桥退回押金。
7. 施工期间，发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自来水管损坏维修)。
8. 本合同一式叁份，供双方参照执行。
本合同未尽事宜参照相关法律。
甲方：
乙方：
年月日：
发包方：************(以下简称甲方)
承包方：************(以下简称乙方)
为做好************养护工作，使养护管理工作专业化、规范化，提高高速公路养护质量，改善高速公路的通行服务水平，根据
《中华人民 ___公路法》等有关法律法规和规定，双方就
************的维修保养工作委托给乙方承包事宜，经过友好协商达成如下协议。
一、维修保养范围
甲方所管辖的项目资产范围，即************征地红线图以内主线***公里(起点*****，终点****)，收费广场及匝道的车道折合里程****公里，维修保养总里程******公里，统一委托乙方维修保养。
二、维修保养内容
维修保养内容包括：日常保洁及小修保养，具体内容如下：
1、日常保洁：指高速公路经常性的清扫、清理、清洗和清疏等日常性养护和日常巡查工作。
路基、路面保洁工作内容：路面清扫;清捡路面、路基、中央分隔带、边坡、隔离栅等的垃圾;清除路面积水;交通事故现场清洁，小面积油污处理，以及有关废弃物的处理工作。
清理、清疏工作内容：桥梁、涵洞构造物(包含泄水孔、伸缩缝、桥墩、桥台)异物清理;墩台杂物清理;排水系统(包含排水沟、边沟、急流槽、截水沟、涵洞、通道、集水井)以及废弃物的处理工作。
日常巡查工作内容：包括路基坍塌、冲刷;路面坑槽、裂缝、积水、
唧泥等病害;桥梁、涵洞的水毁、伸缩缝及排水系统;沿线交通设施的完好状况;以及绿化的病虫害、管养情况等。
2.小修保养：是指高速公路及配套设施的各种轻微病害的处理工作，是主要以人工消耗为主的维修保养工作。
路基：排水设施及路肩、锥坡和边坡工程的局部恢复维修与加固工作。
路面：包含水泥混凝土路面和沥青混凝土路面恢复维修和保养工程。
中央分隔带：路缘石、方砖等的更换维修工程，单点维修在1M范围内。
桥梁：桥梁支座保养、墩、台清理;伸缩缝两侧刚性带钢筋混凝土维修;桥梁梁板轻微裂缝封闭。
生活管理区：绿化、道路及垃圾堆放点的定期清理。
绿化：包含收费站等站区、中央分隔带及沿线的灌乔木和花草等绿化工程的保养，主要工作为修剪、除杂草、松土、浇水、施肥、除虫、乔木的支撑和扶正、刷白、补植。
三、维修保养工程质量
乙方应严格按照公路水泥混凝土路面养护技术规范(JTJ 073.1-20xx)、公路桥涵养护规范(JTG H11-20xx)、公路隧道养护技术规范(JTG H12-20xx)、公路养护安全作业规程(JTG H30-20xx)的要求进行高速公路的养护作业，及时完成路基、路面、结构物及其沿线附属设施的修复，确保高速公路及附属设施的运营处于良好的状态。
维持良好的路容、路况、路貌，保证行车的“安全、快速、舒适、畅通”，使************的养护工作达到优良水平的要求。
模板,内容仅供参考。