上海市建设工程建筑渣土承运合同

上海市建设工程建筑渣土承运合同
(推荐文本)
上海市城乡建设和交通委员会
上海市绿化和市容管理局
合同编号：
上海市建设工程建筑渣土承运合同
(推荐文件)
施工总承包单位（甲方）：
运输企业（乙方）：
建设单位（丙方）：
监管单位（丁方）：
根据国家法律、法规和本市有关规定，为明确甲乙双方权利义务关系，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条承运概况
工程名称：
工程地点：
渣土处置核准文书证号：
核准部门：
建筑渣土总量：吨，其中：陆运吨，水运吨。

渣土处置终点：陆运，水运。

承运车辆：部，具体车牌号、型号载重量见合同附件。

车辆运输路线：
至：处置；经码头中转车辆运输路线：
至：码头中转，船运水域
至：处置。

合同工期：自年月日至年月日止，总承运天数天。

承运里程：本工程建筑渣土运输处置，经工程所在区（县）的市容环卫管理部门核定，运往区（县）市容环卫管理部门指定的渣土消纳场所处置，其运输单程为
公里。

第二条合同价款
1.运输单价（依照工程所在区（县）物价部门公布的运输单价）为￥元/立方米。

甲方提供渣土处置场单价为￥ /立方米；船运单价为￥元/立方米。

运输费总价￥元。

2.消纳处置费单价（依照消纳所在区（县）物价部门公布的单价）为￥元/立方米。

消纳处置费总价为￥元。

3.合同总价为￥元。

（人民币（大写）元）
第三条付款方式
甲方将建筑渣土承运处置总款按%、%、%、10 %付款比例，实行分期足额支付：
1.在本合同签订之日起五个工作日内，将合同总价的%，计￥元，支付给乙方。

2.乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的%时，甲方在五个工作日内，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥元（占合同总价的%），支付给乙方。

3.乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的_____ _%时，甲方在五个工作日内，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计
￥元（占合同总价的%），支付给乙方。

4.乙方全部完成本合同约定的建筑渣土承运处置工作量时，甲方在五个工作日内，将合同总价的10％余款，合计￥元，全额支付给乙方。

5.其他约定
第四条各方责任
（一）甲方责任
1.甲方按照上海市工程渣土处置管理规定，负责在银行设立建筑渣土运输处置费专用帐户，向建设工程所在地的区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处置行政许可，申报建筑渣土排放计划，并经批准取得处置证。

2.甲方应按本合同约定的建筑渣土运输和消纳处置费价格、付款方式，根据承运、处置的进度以及区（县）市容环卫管理部门的核定文件，按合同约定将建筑渣土承运、处置款项及时支付给乙方。

3.甲方应当主动制止乙方使用密闭盖缺损的建筑渣土运输车辆（以下简称“运输车辆”）；主动制止建筑渣土装载超过运输车辆箱体上沿口的超载行为。

4.甲方根据施工承发包合同的相关约定，可将涉及施工现场建筑渣土配合承运和管理工作委托丙方代理履行，代理履行过程中引发的行政、民事责任由甲方承担。

5.其它：
（二）乙方责任
1.乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑渣土装载、运输、处置的各项规定，并按照本市的行业标准向甲方提供规范的服务。

2.乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆运输建筑渣土。

3.乙方装载建筑渣土应当以不超过车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬、撒落或滴漏。

认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线将建筑渣土运至指定的地点消纳处置等规定。

4.乙方应当认真执行甲方提供的建筑渣土排放计划，并保质、保量按期完成建筑渣土承运任务。

5.乙方所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁；验出工地时，应当主动配合施工现场人员对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。

6.乙方应当及时做好建筑渣土承运、消纳处置量的统计工作，如实填写相关记录、统计报表（单据）。

7.乙方对甲方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，或对运输车辆驶出工地时不实施清洗的，应及时向甲方提出，并可向相关政府部门反映。

8.其它：
（三）丙方责任
1.丙方根据施工承发包合同的相关约定，接受甲方委托，应当认真执行受委托的工作内容和要求，主动做好建筑渣土承运配合和管理工作。

2.丙方应当按照规定制定建筑渣土排放计划，明确渣土排放量和出土时间安排，并分别按时递交甲方和乙方；认真填写建筑渣土承运处置联单。

3.丙方应当提供乙方规范作业所必需的水、电，以及硬质场地和道路等条件。

4.丙方应当与乙方共同确认建筑渣土承运消纳处置的实际数量，及时统计建筑渣土的运输量，及时确认由乙方或区（县）市容环卫管理部门提供的承运和消纳处置量，及时填写有关统计、结算单据。

5.丙方应当认真执行施工工地市容环境卫生责任区范围内的保洁、装载渣土不超运输车辆箱体上沿口、制止密闭盖缺损的运输车辆装载渣土、给予验出工地时运输车身冲洗等各项规定。

6.丙方对乙方在承运建筑渣土过程中，若乙方使用密闭盖缺损的运输车辆、或超载装运、或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为，应当向乙方提出整改要求，并可向甲方和相关政府部门反映。

7.其它：
第五条违约责任
1.甲方违反本合同付款约定，无正当理由延期付款，造成乙方工期延误的，甲方应当向乙方赔付元/天违约金。

2.甲方或丙方违反本合同责任约定，未提供硬质场地、道路，或者未予以车辆冲洗，或者渣土装载超过运输车辆箱体上沿口，因此造成承运工期延误，甲方应当向乙方赔付元/天违约金。

3.乙方无正当理由不执行甲方或丙方提供的建筑渣土排放计划，造成施工工期延误的，乙方应当向甲方赔付元/天违约金。

4.乙方未将建筑渣土运往本合同约定的处置场所，或未密闭运输，或运输途中建筑渣土飞扬、撒落、滴漏污染道路和市容环境的，其责任由乙方承担。

5.乙方应当在收到甲方支付的承运、消纳处置款后的五个工作日
内，及时将处置费支付给处置单位。

因付款不及时，造成处置单位拒
绝消纳建筑渣土的，其责任由乙方承担。

6.
7.
第六条合同争议解决途径
在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可
选择下列方式解决。

1.向仲裁委员会申请仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

第七条附则
1.本合同如有未尽事宜，可通过协商签订补充合同，补充合同与
本合同具同等效力。

补充合同内容与本合同冲突的，以补充合同为准。

2.本合同壹式份，除甲、乙、丙三方各执
份外，建设工程所在地与消纳处置所在地的区（县）市容环卫管理部
门各执壹份，各执壹份。

3.本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时，甲、乙、丙三方
依法主张解除合同，并及时书面通知对方。

第八条合同附件
1.本合同约定使用的车辆清单
2.建筑渣土排放处置计划
3.其它：
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址：
电话（手机）：电话（手机）：传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
专用开户银行：开户银行：
帐户：帐户：
日期：日期：
丙方(盖章)：丁方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址：
电话（手机）：电话（手机）：传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
日期：日期：
合同附件：
本合同约定使用的车辆
承运车辆：共部，其中：
1、运输车型：，载重量吨/台，
共台；分别为车牌号：，，
，，，，
，，，。

2、运输车型：，载重量吨/台，
共台；分别为车牌号：，，
，，，，
，，，。

3、运输车型：，载重量吨/台，
共台；分别为车牌号：，，
，，，，
，，，。

4、运输车型：，载重量吨/台，
共台；分别为车牌号：，，
，，，，
，，，。

5、运输车型：，载重量吨/台，
共台；分别为车牌号：，，
，，，，
，，，。

建筑渣土承运合同提交留存情况注记
由甲方：乙方：丙方：
共同签订的，工程项目建筑渣土承运合同，已
提；；；（区/县）市容环境卫生管理部门、市容环卫行业协会留存。

留存部门：（章）
年月日。