国际工程承包合同(2)通用版
《国际工程承包》
整理课件
本信息由《中国采购与招标网》提供 ------------------------------------------------------------------------ 招标编号:JW2003-10 开标时间:2003-12-11 所属行业:交通运输,冶金矿产原材料,其它 标讯类别:国内招标信息 资金来源:国内政府资金 所属地区:湖北省 招标内容:
整理课件
第二节 国际工程承包业务
一、国际工程承包招标与投标概述 1.招标 (Invitation of Bid) 招标就是一家买主(或发包者)将拟买一批物
资设备(包括外购外协件)或拟建工程项目的内 容、要求等,如品种、规格、质量、价格、工 期等,通过公告或通知书等形式招引或邀请卖 主(承包者)前来投标,最后由买主(或发包者)从 中择优选定的一种经济行为。 招标承包中的标,也叫“标的”,是指 “拟发包工程项目内容的标明”。
均无实施能力的工程。
整理课件
2. 选择性招标 (Selecting Bidding)
选择性招标,又称限制性招标,它一般不 在报刊上刊登广告,而是根据招标人自己积累 的经验,相关资料介绍或由咨询公司提供的承 包商名单,向若干被认为最有能力和信誉的承 包商发出邀请。经过对应邀人进行资格预审后, 通知其提出报价,递交投标书。
整理课件
2. 投标 (Bid) 投标就是投标人(或投标单位)在同意
FIDIC施工合同正规范本(通用版)
FIDIC施工合同简介FIDIC(国际土木工程承包商联合会)是全球最大的土木工程专业组织之一,成立于1913年。
FIDIC施工合同是基于大多数国际工程项目的国际标准合同之一。
FIDIC施工合同为各方提供了一种公正和合理的框架,以管理和执行工程项目。
FIDIC的版本FIDIC施工合同有多个版本,最常用的是《多色书》(Rnbow Suite),包括红、黄、银三本合同:1.红本:又称为《设计建造合同》(Design-Build Contract),适用于设计和建造都由承包商负责的工程项目。
2.黄本:又称为《工程施工合同》(Conditions of Contract for Construction),适用于仅由承包商执行的工程项目。
3.银本:又称为《设计/建造与运营的工程施工合同》(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects),适用于承包商负责设计、建造和运营的工程项目。
FIDIC施工合同的特点FIDIC施工合同具有几个特点:1.公正和平衡:FIDIC施工合同的目标是提供一个公正和平衡的框架,以满足所有当事方的合理期望并保护各方的权益。
2.适用于国际项目:FIDIC施工合同被广泛应用于国际工程项目,并被多个国际金融机构和国际开发机构采用。
3.灵活性:FIDIC施工合同提供了一套基本条款和条件,但也允许各方进行特定的修改以适应项目的需要。
4.明确责任和义务:FIDIC施工合同明确规定了各方的责任和义务,包括合同价格、付款和索赔等事项。
5.解决争议机制:FIDIC施工合同提供了一套适用于解决争议的程序和机制,以确保争议能够公正和迅速地解决。
FIDIC施工合同的主要条款FIDIC施工合同的主要条款包括:1.合同价格和付款:合同应明确规定工程的价格和付款方式,包括合同规定的付款时间和付款方式。
2.完工和交接:合同应规定工程的完工标准和交接程序,包括工程移交的时间、方式和验收机制等。
FIDIC合同通用条件 (第1正规范本(通用版)
FIDIC合同通用条件 (第1-20条款)引言FIDIC(国际工程咨询协会)合同通用条件是国际工程项目中广泛使用的标准合同文件。
它为各方提供了一个公正、合理且可预测的合同框架,旨在保护各方的权益并规范工程合同的执行。
本文将介绍FIDIC合同通用条件中的前20条款。
1. 定义和解释本文中的一些主要词汇和术语将在第1条款中得到定义和解释。
这些定义和解释对于理解合同的内容和执行过程至关重要。
2. 承包商的责任第2条款明确了承包商对工程的设计、施工和交付质量负有的责任。
承包商应遵守所涉及的标准和规范,并对工程的质量负责。
3. 业主的责任第3条款规定了业主在合同执行过程中的责任。
业主应提供必要的许可和批准,并按时提供合同所要求的信息和文件。
4. 工程的合同文件第4条款详细说明了工程的合同文件的组成和优先次序。
合同文件包括招标文件、投标函、合同文本以及所有附加文件,如图纸和规范书。
5. 承包商的权利和义务通过第5条款,承包商的权利和义务得到了明确。
合同要求承包商按时提供所需的资源和材料,并根据计划履行合同的义务。
6. 业主的权利和义务第6条款规定了业主在合同执行过程中的权利和义务。
业主有权对工程进行监督和检查,并对达成的工程质量和进度负责。
7. 设计第7条款详细描述了设计文件的要求和程序。
承包商应按照设计文件进行施工,并在需要时提出变更或修订设计。
8. 价款支付第8条款规定了价款支付的程序和条件。
业主应按合同约定的时间和方式支付承包商的工程进度款项。
9. 税费第9条款规定了税费的负担和支付方式。
合同明确说明了承包商和业主之间的税费责任。
10. 动工规定第10条款规定了动工前承包商需要履行的手续和要求。
承包商应在工程开始前获得相关许可和批准。
11. 工程进度和延期第11条款详细描述了工程进度计划和延期处理的要求。
如果项目出现延期,合同规定了双方应采取的相应措施。
12. 变更和附加工作第12条款规定了变更和附加工作的程序和条件。
2(2024版)国际工程承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2(2024版)国际工程承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同金额1.4 工程范围2. 合同价格2.1 固定价格2.2 价格调整2.3 支付方式2.4 预付款2.5 进度付款2.6 最终付款3. 合同履行3.1 工程进度3.2 质量标准3.3 材料和设备3.4 人员配备3.5 保险4. 合同变更4.1 变更条件4.2 变更程序4.3 变更费用5. 合同解除5.1 解除条件5.2 解除程序5.3 解除后的责任6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律适用8. 合同的生效、变更和终止8.1 生效条件8.2 生效时间8.3 合同的变更8.4 合同的终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 泄密责任10. 合同的转让10.1 转让条件10.2 转让程序11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力通知12. 税收12.1 税收责任12.2 税收抵免13. 其他条款13.1 广告宣传13.2 知识产权13.3 环境影响13.4 安全卫生14. 附件14.1 工程图纸14.2 技术规格书14.3 工程量清单14.4 合同条件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的本合同标的为国项目的工程承包,包括但不限于设计、施工、设备供应、培训、技术支持等服务。
1.3 合同金额1.4 工程范围工程范围包括但不限于:土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、系统调试、培训等。
第二条合同价格2.1 固定价格本合同价格为固定价格,除非发生不可抗力等法定调整因素,否则不得调整。
2.2 价格调整如发生不可抗力等法定调整因素,导致合同价格需要调整的,双方可协商确定新的价格。
国际工程承包合同
国际工程承包合同合同编号,__________。
甲方,(委托方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方,(承包方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟开展国际工程承包业务,为确保项目顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目,具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________(大写,__________),具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度,按时按质完成工程项目,确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求,提供符合标准的材料和设备,并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认,双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求,对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
(其他双方协商一致的条款)。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为国际工程承包合同范本,双方如对合同内容有任何疑问或争议,可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际土木建筑工程承包合同完整版(二篇)
国际土木建筑工程承包合同完整版合同编号:【合同编号】签订日期:【签订日期】甲方:【甲方单位名称】地址:【甲方单位地址】法定代表人:【甲方法定代表人】电话:【甲方联系电话】传真:【甲方传真】乙方:【乙方单位名称】地址:【乙方单位地址】法定代表人:【乙方法定代表人】电话:【乙方联系电话】传真:【乙方传真】鉴于甲方希望委托乙方承担以下项目,双方经过友好协商,达成如下协议:第一条定义与解释1.1本合同所提及的条款及格式附件是合同的组成部分。
第二条工程范围和工作内容2.1本合同所述的工程范围包括但不限于以下内容:【详细列出工程范围和工作内容】2.2甲方将提供以下的支持和协助:【列出甲方提供的支持和协助】2.3乙方应根据工程范围和工作内容,制定详细的工作计划和进度,并向甲方提交审核和确认。
第三条工期和交付3.1本合同约定的工期为【具体工期】,自合同签订之日起计算。
3.2乙方应按照合同约定的工期,按时完成工程,并经甲方验收合格后提供交付。
第四条合同价款和支付方式4.1本合同总价款为【具体金额】,包括但不限于以下费用:【列出具体包括的费用项目和金额】4.2甲方应根据项目进展情况及付款计划,按以下方式支付款项:【具体列出付款方式和时间节点】4.3所有费用均以【具体货币】结算。
第五条质量保证和验收标准5.1乙方应按照国际建筑工程行业的相关标准和规定,保证工程的质量和完成度。
5.2甲方有权对工程的质量进行检查和验收,乙方应积极配合并按要求进行改进。
5.3如工程在完成后的【具体期限】内未发现质量问题,甲方将视为验收合格。
第六条变更和终止6.1任何一方在履行合同过程中发生情况,导致工期、工程范围或其他重要事项发生变更,应及时通知对方,并经双方协商达成一致意见后进行修改合同。
6.2如因不可抗力等不可预见的原因,导致不能履行合同,双方可协商解除合同,并按照实际完成工作量进行结算。
第七条违约责任7.1任何一方未能履行合同约定的责任,应向对方支付违约金,违约金为欠付金额的【具体百分比】。
国际建设工程合同类型
国际建设工程合同类型1. 施工总承包合同(General Contracting)施工总承包合同是指业主与一家承包商签订合同,由该承包商负责整个建设项目的设计、采购、施工和验收等全过程。
这种合同类型适用于那些要求高度专业性和一体化管理的工程项目。
2. 管理承包合同(Management Contracting)管理承包合同中,业主直接与多个专业分包商签订合同,而管理承包商则负责整个工程的管理和协调工作。
这种合同类型适合于业主希望保持对项目更多控制权的情况。
3. 设计-施工一体化合同(Design-uild)设计-施工一体化合同是指业主只与一家同时具备设计和施工能力的承包商签订合同,由其负责项目的设计及施工。
这种合同类型可以缩短工期,减少沟通成本,适用于需要快速完成的工程项目。
4. OT合同(uild-Oerate-Transfer)OT合同是指承包商负责建设、运营一段时间然后移交给业主的合同形式。
这种合同类型通常用于基础设施项目,如公路、桥梁、电厂等,可以有效利用私营部门的资金和管理经验。
5. EC合同(Engineering, rocurement, and Construction)EC合同是一种常见的固定价格合同,承包商负责从工程设计、设备采购到施工的全部工作。
这种合同类型适用于那些要求明确、风险可控的项目。
我们提供一个国际建设工程合同的范本:合同编号:_________甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就_________________项目(以下简称“本项目”)达成合作意向,现根据以下条款签订本合同:第一条项目概述1.1 项目名称:_________1.2 项目地点:_________1.4 项目内容:_________第二条合同类型2.1 本合同为___________(例如:EC)合同。
第三条合同金额3.1 合同总价为_________(币种及金额)。
国际工程合同范本3篇
国际工程合同范本3篇篇一国际工程合同范本甲方(业主):名称:[业主名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[业主地址]联系方式:[联系电话或电子]乙方(承包商):名称:[承包商名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[承包商地址]联系方式:[联系电话或电子]一、工程概况1. 工程名称:[工程项目名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、合同工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行工程建设,确保工程质量合格。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程竣工验收报告,甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程总价款为[具体金额]元(人民币/美元/其他货币)。
(1)预付款:合同签订后,甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款;(2)进度款:根据工程进度,甲方按[进度款支付比例]%支付进度款;(3)竣工款:工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%;(4)质量保证金:甲方预留工程价款的[质量保证金比例]%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供工程建设所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程价款;(3)协助乙方办理工程建设所需的各种手续。
2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行工程建设,确保工程质量和工期;(2)遵守工程建设所在地的法律法规和规章制度;(3)负责工程建设过程中的安全管理,确保施工安全。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
国际工程承包合同种类
国际工程承包合同种类国际工程承包合同是指两个或两个以上不同国家的法人或其他组织之间,就某项工程建设项目的实施与完成达成的法律协议。
它规定了工程项目的范围、标准、工期、价格以及双方的权利义务等重要内容。
根据不同的承包方式和合作模式,国际工程承包合同主要分为以下几种类型:1. 总承包合同(EC/Turnkey Contracts)总承包合同,也称为交钥匙合同,是一种常见的国际工程承包模式。
承包商负责项目的设计、采购、施工直至竣工验收,最终将一个可以立即运营的工程交付给业主。
这种合同适用于业主希望将项目风险最大程度转移给承包商的情况。
2. 设计-施工合同(Design-uild Contracts)设计-施工合同模式下,承包商同时负责设计和施工工作,但不同于总承包合同的是,业主通常会更多地参与到项目的设计和施工过程中。
这种合同适用于那些希望更直接控制项目设计的业主。
3. 管理承包合同(Management Contracts)管理承包合同中,承包商主要负责项目管理,而实际的施工工作则由其他分包商完成。
这种模式下,业主可以选择与多个专业分包商合作,而承包商则负责协调这些分包商的工作。
4. 施工管理合同(Construction Management Contracts)施工管理合同类似于管理承包合同,但承包商的角色更偏向于顾问,提供专业的施工管理服务,而不直接参与施工。
业主在这种模式下拥有更高的自主权。
5. OT合同OT(uild-Oerate-Transfer)和(ulic-rivate artnershi)合同是一种特殊的承包模式,承包商不仅负责建设,还要负责一定期限内的运营,最后将项目移交给业主或政府。
这种模式通常用于基础设施项目,如道路、桥梁、电厂等。
在撰写国际工程承包合同时,需要注意以下几个关键点:- 明确双方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等。
- 详细描述工程项目的范围、规格、质量要求和工期限制。
国际工程合同范本
国际工程合同范本1.国际工程项目所使用的合同范本主要有哪些国际工程项目参与方来自多个国家,因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例,又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。
国际工程项目所使用的合同范本主要包括:1)FIDIC、AIA(美国建筑师学会)、ICE(英国土木工程师学会)等有国际影响力的组织出版的标准工程合同条件。
ICE出版的新合同文本称为“新工程合同(NEC)”,由多个标准合同文本构成。
2)世界银行、亚洲开发银行等机构根据FIDIC合同条件制定的标准合同文本,如世界银行协调版施工通用合同条件等。
3)适用于某一地区的其他各专业学会颁发的标准合同文本,如香港测量师学会(HKIS)颁发的有关建筑合同等。
2、合同分类国际工程中涉及到的合同形式和类别非常多,可按照不同准则进行分类。
依据承包商的工作范围可分为施工承包合同、设计-建造合同、EPC/交钥匙合同、项目承包管理ProjectManagementContractPMC合同等。
按照合同的计价方式则主要划分为总价合同、单价合同、成本补偿合同三大类,每类合同下又会产生一些衍生形式的合同类型。
各种合同类型下业主和承包商承担的风险有明显差异。
总价合同下业主的风险最小,承包商的风险最大,而在成本补偿合同下,业主的风险最大,承包商的风险最小。
查资料的话建议你去看惠生集团办的一本杂志,名叫项目管理。
这本杂志上有较多的这方面的文章,讲的也较专业,应该对你有用。
希望能帮到你哦~2.国际工程承包的合同内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式,而是采取另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的,通常称为合同文件(contractdocuments)。
合同文件包括:招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。
按照国际上通用的合同条件,一般包括以下内容:1.监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定,发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人,监理工程师是发包人的代理人,在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。
有关国际工程分包合同范本7篇
有关国际工程分包合同范本7篇篇1甲方(总承包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________乙方(分包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________鉴于甲方在国际工程项目中需要乙方提供分包服务,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下协议:一、合同概述本合同涉及国际工程项目的分包事项,具体分包内容、范围及分包工程量详见附件《分包工程说明书》。
本合同明确了双方的权利和义务,确保工程顺利进行。
二、工程内容乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成以下分包工程内容:_______________________________________(详细说明分包工程范围及内容)。
三、工期要求1. 分包工程开工日期:自本合同签署之日起算。
2. 工程竣工日期:具体竣工时间应根据甲方工程进度安排而定,乙方须严格按照进度要求完成分包工程。
四、质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国际工程标准及相关规定。
2. 乙方须建立健全质量管理体系,确保工程质量。
如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担全部责任。
五、合同价款与支付1. 分包工程总价:根据《分包工程说明书》确定的分包工程量及双方商定的单价确定。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付节点及比例详见附件《支付计划表》。
国际工程承包合同的案例
国际工程承包合同的案例英文回答:International engineering contract is a type of agreement between a client and a contractor for the construction of a project in a foreign country. These contracts are complex and require careful negotiation to ensure that both parties are protected and that the project is completed successfully.One example of an international engineering contract is the construction of a new airport in a developing country. The client, in this case, would be the government of the country, while the contractor could be a large construction company from a more developed nation. The contract would outline the scope of work, the timeline for completion, and the payment terms.One common issue that can arise in international engineering contracts is differences in legal systems. Forexample, if a dispute arises between the client and contractor, they may have to navigate the legal systems of both countries to reach a resolution. This can be time-consuming and costly, so it's important to includeprovisions in the contract for dispute resolution.Another challenge in international engineeringcontracts is cultural differences. Different countries have different customs and ways of doing business, so it's important for both parties to understand and respect each other's culture. For example, in some countries, it's common to negotiate contracts over long dinners and build relationships before getting down to business.中文回答:国际工程承包合同是一种客户与承包商之间就在国外建设项目达成的协议。
国际建筑安装工程承包合同
国际建筑安装工程承包合同合同编号:_______________发包方:__________________地址:____________________邮码:____________________电话:____________________法定代表人:______________职务:____________________承包方:__________________地址:____________________邮码:____________________电话:____________________法定代表人:______________职务:____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1.工程名称:_____________________2.工程地点:_____________________3.工程项目批准单位:___________批准文号__________(指对此工程立项有权批准机关的文号)4.项目主管单位:___________________________5.承包范围和内容(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其他___________________________________6.工程造价__________(万元),其中土建:___________(万元),安装:_________(万元)第二条施工准备1.(发包方)(1)_______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路维修。
(2)_______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满足施工用水、用电量的需要。
做好红线以内场地平整,拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。
国际工程合同管理2PPT课件
8
❖ 3. 合同业主监理工程师(Consultant/Engineer) 的监管权限。包括他们的能力水平、背景和经历 以及与其打交道的难易程度。
❖ 监理为了显示其重要性和获得利益,肯定不会让 项目一帆风顺。与英国监理打交道很困难,比较 死板,语言能力强,相对来说美国的监理比较好。
节点工期milestoneperiod里程碑误期罚款整个工期罚款要设最大值限制且里程碑罚款尽量不要以百分比出现先拼命拿项目再拼命交项目罚款后要能走人15性能担保罚款包括有关担保值得罚款比例或者数额最大罚款金额和界定方式
国际工程合同管理
对外承包工程合同条件的评审要点 及主要风险防范措施
1
❖ FIDIC合同只是一种国际通用的合同范本,但可 以做调整:
函前,不办理付款。其后,雇主应在收到有关报表 和证明文件后28天,向承包商发出关于报表中雇主 不同意的任何项目的通知,不附细节证明。 ❖ 14.6 付款的时间安排:(b)在收到有关报表和证 明文件后56天内,最终报表除外,支付每期报表的 应付款额。
18
❖ 付款方式:
(1)Combined payment 组合式付款 (2)Milestone payment 里程碑付款 ❖ Item: A. survey & engineer 勘探与施工
13
❖ 7.合同工期的规定:起止点的定义,重要节点 /里程碑的定义
❖ 8.合同工期误期罚款。包括里程碑(节点)工 期罚款的额数或比例及最大罚款金额和界定 方式。 节点工期 Milestone period
❖ 里程碑误期罚款, 整个工期罚款பைடு நூலகம்设最大值 限制,且里程碑罚款尽量不要以百分比出现
国际工程常用合同文本简介
国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。
在国际工程承包过程中,合同文本是双方达成共识、明确权益和义务的重要文件。
目前,国际上常用的工程合同文本主要有FIDIC、AIA、JCT、ICE和DIA等。
1. FIDIC合同条件FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同条件是全球工程承包领域最权威、应用最广泛的合同文本之一。
FIDIC合同条件分为红皮书(施工合同)、黄皮书(设计-建造合同)、绿皮书(运营和维护合同)和银皮书(采购和供应链管理合同)等。
其中,红皮书和黄皮书在国际工程承包中应用最为广泛。
2. AIA合同文本AIA(美国建筑师协会)合同文本是美国国内工程承包的主要合同文本,同时也被许多国际工程项目采用。
AIA合同文本分为施工合同、设计-建造合同、项目管理合同等系列,以满足不同工程项目的需求。
3. JCT合同条件JCT(英国建筑合同委员会)合同条件是英国常用的工程合同文本,也在国际工程承包中有一定应用。
JCT合同条件分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,具有明确的条款和流程,便于双方执行。
4. ICE合同条件ICE(英国土木工程师学会)合同条件是英国土木工程师学会制定的工程合同文本,主要用于英国和国际工程项目。
ICE合同条件分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,注重合同的灵活性和适应性。
5. DIA合同文本DIA(德国工程师协会)合同文本是德国工程师协会制定的工程合同文本,主要用于德国和国际工程项目。
DIA合同文本分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,具有严谨的条款和明确的权益义务。
综上所述,国际工程常用合同文本各有特点,适用于不同国家和地区的工程项目。
在实际应用中,双方可根据项目特点和需求选择合适的合同文本,确保工程项目的顺利进行。
在我国国际工程承包业务中,了解和掌握这些常用合同文本具有重要意义,有助于提高我国企业在国际工程承包市场的竞争力。
fidic合同文本
FIDIC合同是一种国际上广泛使用的工程建设合同。
其全称为“国际工程承包商联合会建设合同”(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)。
目前FIDIC合同共有四个版本,分别为:1. 红本合同:《FIDIC工程承包红皮书》(Conditions of Contract for Construction),适用于建筑和工程领域。
2. 黄本合同:《FIDIC机电设备与安装工程承包黄皮书》(Conditions of Contract for Plant and Design-Build),适用于机电设备和设计-施工领域。
3. 银本合同:《FIDIC设计、建造与运营承包银皮书》(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects),适用于设计、建造和运营领域。
4. 粉本合同:《FIDIC设计、建造与运营承包粉皮书》(Conditions of Contract for Underground Works),适用于地下工程领域。
这些合同文本都具有标准化、规范化和可扩展性的特点,可以根据项目的具体需要进行调整和修改。
合同文本通常包含以下主要部分:1. 前言:介绍FIDIC合同的目的、适用范围和编写原则等。
2. 通用规定:介绍合同的基本条款和定义,包括双方权利和义务、合同的实施、变更和解决争议等方面。
3. 工程和合同文件:描述工程的范围、设计、规格、标准和其他技术要求,以及与工程有关的合同文件和协议等。
4. 承包商的责任和义务:明确承包商的任务和责任,包括向业主提供必要的资料、保证工程质量和安全、按时完成工程、维护工程保险和担保等。
5. 业主的责任和义务:说明业主的任务和责任,包括提供必要的土地和许可证、支付款项、提供工作条件和支持等。
6. 工程的执行:阐述工程的进度、费用和质量控制等方面的要求,并规定工程管理和监督机制。
国际工程承包通用协议2024年版版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX国际工程承包通用协议2024年版版A版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同当事人1.2 合同文件1.3 专用条款1.4 术语解释2. 合同的构成与生效条件2.1 合同构成2.2 生效条件3. 工程范围与内容3.1 工程概述3.2 工程量清单3.3 工程变更4. 合同价格与支付4.1 合同价格4.2 价格调整4.3 支付方式与时间5. 工期与进度5.1 施工期限5.2 施工进度计划5.3 工期延误6. 质量与标准6.1 质量要求6.2 检验标准6.3 质量控制7. 材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料与设备验收8. 施工安全与环境保护8.1 安全生产8.2 环境保护8.3 安全事故处理9. 违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任认定9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 争议类型10.2 协商解决10.3 仲裁或诉讼11. 合同的变更与解除11.1 合同变更11.2 合同解除12. 合同的终止与验收12.1 合同终止12.2 工程验收12.3 验收争议处理13. 索赔与理赔13.1 索赔条件13.2 索赔程序13.3 理赔处理14. 其他条款14.1 法律适用14.2 合同的转让14.3 不可抗力14.4 税收与关税14.5 附件与附录第一部分:合同如下:1. 定义与解释1.1 合同当事人1.1.1 甲方:指合同中指明的业主或委托人,即项目的委托方或投资方。
1.1.2 乙方:指合同中指明的承包商,即承担工程承包的一方。
1.1.3 双方:指甲方和乙方。
1.1.4 第三方:指与甲方和乙方无直接合同关系的个人、企事业单位或其他组织。
1.2 合同文件1.2.1 合同协议:指双方签署的、具有法律效力的合同文本。
1.2.2 合同附件:包括工程量清单、技术规格书、图纸等相关文件。
1.2.3 合同补充协议:双方在合同履行过程中,就合同内容进行修改、补充的书面文件。
国外工程合同号
国外工程合同号---工程合同协议书合同编号:[填写合同编号]签订日期:[填写签订日期]签订地点:[填写签订地点]甲方(业主):[填写甲方全称]乙方(承包商):[填写乙方全称]鉴于甲乙双方就[项目名称]项目(以下简称“本工程”)的施工达成以下协议,特订立本合同:第一条工程概述1.1 本工程位于[工程地点],包括[详细描述工程内容]。
1.2 工程预计开工日期为[开工日期],竣工日期为[竣工日期]。
第二条合同金额2.1 本工程的总合同金额为[金额]([币种])。
2.2 支付方式按照以下流程进行:[详细描述支付流程和时间节点]。
第三条工程质量与标准3.1 乙方必须按照[相关国家或国际标准]执行工程施工。
3.2 乙方应保证工程质量满足甲方要求及相关法规标准。
第四条进度管理4.1 乙方应根据合同约定的时间表提供工程进度计划,并定期更新进度报告。
4.2 如遇不可抗力因素影响工程进度,乙方应及时通知甲方并协商调整计划。
第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需双方书面同意,并作为合同的补充文件。
5.2 对于因变更导致的额外费用或延误,乙方有权提出索赔。
第六条质量保证与保修6.1 乙方应对所提供材料和工艺提供[保修期限]的质量担保。
6.2 保修期内,因施工质量问题造成的损害,乙方负责无偿修复。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同条款,需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约赔偿应基于实际损失计算,不得超过合同总金额的一定比例。
第八条争议解决8.1 合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决。
8.2 如果协商不成,任一方可将争议提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
第九条法律适用与管辖9.1 本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用[指定国家或地区]的法律。
9.2 任何因本合同引起的诉讼或仲裁,应由[指定法院或仲裁机构]管辖。
第十条其他事宜10.1 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
10.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2012版epc合同范本
2012版epc合同范本
EPC(Engineering Procurement Construction)合同,即设计-采购-施工总承包合同,是一种在国际工程承包中常用的合同模式。
2012 版 EPC 合同范本在继承了以往版本优点的基础上,对一些条款进行了更新和完善,以适应不断变化的市场环境和工程需求。
2012 版 EPC 合同范本的主要特点包括:
1. 明确了各方的权利和义务:合同范本对业主、承包商以及其他相关方的权利和义务进行了详细的规定,避免了在合同执行过程中可能出现的争议和纠纷。
2. 强调了风险管理:范本中对项目可能面临的风险进行了分析和评估,并规定了各方在风险管理方面的责任和义务,以确保项目的顺利进行。
3. 注重质量和进度控制:合同范本对工程的质量和进度要求进行了明确规定,并建立了相应的监督和管理机制,以保证工程能够按时、按质完成。
4. 合理分配了合同风险:EPC 合同模式下,承包商承担了较大的风险。
2012 版合同范本在风险分配方面进行了更加合理的安排,既保证了业主的利益,又充分考虑了承包商的承受能力。
5. 适应了现代工程技术的发展:随着科技的不断进步,工程建设中采用的新技术、新工艺越来越多。
2012 版 EPC 合同范本对这些新技术、新工艺的应用进行了相应的规定,以保证合同的适应性和前瞻性。
2012 版 EPC 合同范本是一份具有较高权威性和实用性的合同文件,对于规范工程承包市场秩序、保障各方利益、提高工程建设质量和效率都具有重要的意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:YTO-FS-PD290
国际工程承包合同(2)通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
国际工程承包合同(2)通用版
使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
国际工程承包合同
(一)工程总承包合同
A国的一家业主和B国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在A国的一座学
校的施工建设,签订了工程承包合同。
现将合同全文介绍如下:
合同
日期:1983年3月30日
地点:_____市
本合同经下述双方签署:
1._______市卫生局局长______先生(以下简称甲方)
2._______建筑工程承包公司海外工程部经理_______先生(
1983年3月20日由______建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)
出生地:_______(国家)
国籍:_______(国家)
总部:_______(国)_______市
在A国的通讯地址:___________信箱
鉴于甲方要兴建的______学校10000m2的教学楼,乙方提交报价已
于1983年2月10日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。
根据A
 ̄
国___部1983年2月5日第318号决议,双方缔约于下:
(一)合同内容
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格
表及与合同条款有关的书面协议,在____市对_____学校10000m2的
教学楼(该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,
按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额
本合同总金额为_______第纳尔。
兑换美元的比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。
至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。
临时报表的书写方法应是双方在合
同中一致同意的。
对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种
税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
乙
方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用
提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在A国国内或国外新增加赋税。
 ̄
(三)工期
乙方必须根据本合同第___号附件的说明,在自移交场地之日起的380天
之内完成全部合同工程的施工。
正式的节假日包括在
工期之内。
如果乙方由于某些
不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出
要求增加期限。
如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一
份。
如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪
要,并将纪要的复印件寄给乙方。
起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地
乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工
有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通
流量、劳动力的提供范围等。
由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金
乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为
该合同总额的20%,或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。
该
合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。
按第五十
六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完美施工和履行甲方权利的保证。
乙方
应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度
补足保证金。
否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲
方自行施工而由乙方承担费用。
甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无
须诉诸法院或采取其它措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
(七)图纸和规范完整无缺
甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。
乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在
适当的时候把自己的意见告诉
甲方。
在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己
提出来的一样。
(八)施工进度计划表
乙方自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工
程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施
等。
乙方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
(九)合同内容的变更
甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。
实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内,乙方无权要求任何补偿。
上述调整金额,要用业已议定的单价计算。
如果没有这种单价,则在责成乙方
进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,
乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。
否
则,等于放弃权利。
这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。