树脂瓦承包施工合同改

树脂瓦安装协议书
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
双方依据《中国协议法》及其它相关法律、行政法规、要求，经友好协商，签订以下条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况：
工程名称：某某工程
工程地点：某某地点
工程内容：屋面树脂瓦安装。

自带施工工具，电线、电钻等。

包装卸、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方法承包。

二、协议价款及结算
1、屋面瓦安装费按屋面瓦实际安装面积计算（含脊瓦等附件）。

屋面瓦安装砖混按元/m2，暂定面积㎡。

屋面瓦含税总价暂定为元，含 %增值税专用发票，税费由乙方负责。

2、工程款以公对公，转账方法支付。

三、付款方法
1、屋面瓦完成看管所和业务用房后，经甲方及监理验收合格后7天内，甲方
向乙方支付完成工程量60%。

2、屋面瓦全部安装完成经甲方及监理验收合格后，甲方向乙方支付至协议价
款60%。

3、整个工程完工验收合格后，甲方向乙方支付至协议价款75%。

4、尾款及质保金：结算完成后，两个月内支付至总结算价95%。

余款5%留作
质保金，质保期为二年，第一年为无偿，第二年为收费。

质保期满后无质
量问题无息返还给乙方，质保期自工程完工验收立案起计算。

5、每次付款时，所付款项由乙方向甲方开具工程发票（增值税发票）后甲方
再支付工程款。

四、协议工期
1、协议工期：自现场含有施工条件之日起，30日内完成。

2、协议实施期，因下列情况工期顺延：
（1）连续降雨不能施工时及风力超出5级以上；
（2）连续停电8小时；
（3）非乙方原因，甲方或管理部门要求临时停工；
（4）因甲方工程量改变及设计变更（双方立即补充书面协议书）。

（5）完工汇报提交甲方之日起至验收完成之日止，该期间不计入工期。

（6）因乙方原因造成工期延误，工期不予顺延，并负担延期责任。

五、质量标准
1、按国家现行质量评定标准及技术验收规范实施，质量标准：合格
2、工程整体施工之前，先做样板，经建设单位及监理单位验收合格后方可大面
积施工。

3、工程完工后乙方应立即向甲方提交完工验收汇报，甲方应在5日内组织相关
部门验收，并给以认可或提出修改意见，乙方立即修改；甲方若在7日内未组织验收或提出修改意见，则视为完工汇报被认可。

六、甲乙双方权利和义务
1、甲方权利和义务
（1）按协议要求时间和数额支付工程款。

（2）立即提供材料。

（3）负责对乙方进行安全教育及通知各项规章制度。

（4）甲方按时组织工程阶段性验收和完工预验收。

（1）甲方有权利要求乙方对不合格产品拆除重新安装并赔偿甲方损失。

因乙方提料或施工中造成材料浪费，甲方有权要求赔偿。

（5）
2、乙方权利和义务
（2）乙方根据施工图纸确定材料数量，并和甲方项目部立即沟通、确定、按图制作。

（3）乙方在加工前制作样板，经甲方监理确定后方可大面积生产加工。

（4）乙方有义务根据协议约定提供合格工程。

并合理使用材料，有义务对材料浪费赔偿甲方经济损失。

（5）乙方有义务负担因为本身管理不善造成窝工、误工等相关损失。

（6）乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求，严格按安全标准组织施工，并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验，采取必需安全防护方法，消除事故隐患。

因为乙方安全方法不力造成事故责任和所以发生费用，由乙方负担。

（7）乙方应对本方施工人员进行安全教育，并对其安全负责。

因本身原因造成安全事故，由乙方负担对应责任及发生费用。

（8）产品保护工作由乙方自行负责。

（9）因乙方开具错误等原因造成其提供增值税专用发票没有经过税务部门认证，造成甲方不能抵扣，甲方有权拒绝接收或退回给乙方。

乙方应立即采取重新开具发票等补救方法并赔偿所以给甲方造成损失；
七、安全责任
（1）乙方按安全管理要求自行办理高空作业所需证件，自行办理人员及财产保险事宜。

（2）乙方按建筑安装要求施工，因为乙方施工及防护不妥，造成本身或第三方人员伤亡、财产损失，由乙方负担全部经济及法律责任，给甲方造成不良影响给予赔偿。

八、违约条款
（1）甲乙双方均应老实推行本协议项下各自义务。

（2）乙方对不合格产品需负担修理、重做、更换义务并负担经济损失。

（3）乙方如未按约定时限完成，每延迟一日，应向甲方支付协议总价1%违约金，延迟超出30日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿对应损失。

九、争议和纠纷处理
本协议推行过程中如有争议，双方可协商处理；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、协议生效
本协议一式六份，甲方四份，乙方二份。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日年月日。