建筑工程专用条款
建筑工程合同的专用条款
建筑工程合同的专用条款
第一条工程概述
甲方(建设单位)委托乙方(承包单位)进行位于[具体地址]的[工程名称]的建设工作。
工程包含但不限于[具体工程内容]。
第二条工程质量
1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量的标准和规范执行,确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 工程质量应达到[具体标准],并通过[相关质检部门]的质量检验。
第三条工期要求
1. 开工日期为[具体日期],竣工日期为[具体日期]。
2. 如遇不可抗力因素影响工期,乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条合同价款
1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 价款支付方式为[具体支付方式]。
3. 工程进度款按[具体比例]支付,最终结算以实际完成的工程量为准。
第五条变更与追加
1. 工程变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的追加工作量,按[具体计算方式]计算追加费用。
第六条违约责任
1. 如乙方未能按期完成工程,应按每日[具体数额]支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款,应按逾期金额每日支付[具体比例]的滞纳金。
第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他约定
1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。
第九条生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任,保障建筑工程施工的顺利进行。
本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。
第二条合同定义1. 建筑工程:指在土地上或其他相关无遮拦地面上,按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。
2. 建筑工程施工:指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。
第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同,包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。
第四条施工单位1. 施工单位:指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。
2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备,并依法取得相关资质证书。
第五条监理单位1. 监理单位:指根据施工单位和建设单位之间签订合同,负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。
2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验,并依法取得相关资质证书。
第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后,建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。
2. 竣工验收合格后,方可办理竣工手续和交付使用。
第七条紧急变更在建筑工程施工过程中,若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项,应当及时协商解决并书面确认。
第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。
2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定,双方应进行协商解决。
第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同,应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。
2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定,并确保不违反公共利益和社会公共秩序。
第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
2. 工程内容根据设计文件确定,双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。
建筑合同通用条款和专用条款
建筑合同通用条款和专用条款说到建筑合同,哎呀,很多人第一反应就是一堆让人头疼的法律条文,完全看不懂嘛。
建筑合同里面有两个很重要的部分,分别叫“通用条款”和“专用条款”。
这两个部分,虽然听起来很高深、很复杂,但说白了,就是为了让大家合作更顺利,不至于在建房子或者修路的过程中,双方互相吵架,甚至闹到法庭去。
今天咱们就来聊聊这两块儿,怎么样能让大家既懂又不累,明明白白地把房子建好,或者工程做完。
先说说这个“通用条款”吧,听名字就知道,这部分是“通用”的,基本上每个建筑工程都会有。
它们就像是你去餐馆点的菜单上那些“常见菜”,不管你点的是哪一道,老板都会拿出来。
举个简单的例子,“施工方必须按时完成工程”,这就是个典型的通用条款,几乎每个建筑合同里都有。
还有像“工程质量必须符合国家标准”这种话,听着都不陌生吧?通用条款的最大特点就是,它们在所有合同中都是一样的,给大家一个框架和基本的规则,确保每个人都不跑偏,明明白白地知道自己该干什么,不该干什么。
说到这里,可能有些人就会问了:“那如果是每个合同都一样,干嘛还要写那么多条款呢?”嘿嘿,这个问题问得好!通用条款的作用就是给大家一个大致的方向,保证大家在合作的时候,不会因为理解不同而引起争执。
比如,你跟我说‘必须按时完工’,但这个‘按时’到底是什么时候?是不是我想象中的时间?这个‘质量合格’到底能不能让我们放心?这些问题啊,可能就要通过专用条款来进一步澄清了。
所以,接下来咱们再说说这个“专用条款”。
说到这个,大家可得小心了,它可不像通用条款那样“随便”用的。
专用条款是根据具体的项目来定的,就是说每个工程的专属定制版。
比如,你承包了一个大桥的建设,那专用条款里就可能会规定一些特别的内容,比如“施工期间要注意避免对附近居民造成震动影响”,这种就跟你盖个小房子完全不一样。
而如果是盖房子的话,专用条款里可能就会写到:“请确保建材质量达到标准”,还有可能会特别提到“施工时不得影响附近的交通”之类的。
建筑工程合同专用条款范本
建筑工程合同专用条款范本第一条:合同当事人甲方(建设单位):___________乙方(承包单位):___________第二条:工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程规模:___________4. 工程内容:___________5. 工程质量要求:___________第三条:工程造价及支付方式1. 合同总价款为人民币(大写)_________元整。
2. 付款方式:- 预付款:甲方需在合同签订后____天内支付合同总价款的____%作为预付款。
- 进度款:根据实际完成的工程量按月支付。
- 竣工款:工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第四条:工程期限1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误:如因乙方原因导致工程延期,乙方需承担相应责任。
第五条:质量保证1. 乙方必须按照国家相关标准和规范执行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,应通过甲方组织的验收。
第六条:变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致,并签署书面补充协议。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的工程变更,乙方有权提出索赔。
第七条:违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程款,应按逾期金额的日千分之五支付违约金。
第八条:争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
第九条:其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
第十条:附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)
建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订,以书面形式确认,并由双方盖章生效。
2. 本合同一经签订,即具有法律效力。
第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求,在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。
2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。
2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。
第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元,具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。
2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。
第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责,乙方提供相应的技术要求及配合工作。
2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。
第六条保修期1. 工程竣工后,甲方享有一定的保修期,在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期为___年,具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。
第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。
第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商、补充合同。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方(建筑施工方)和乙方(业主)签订的建筑工程合同,根据双方自愿、平等和互利的原则,按照相关法律法规,以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定,共同约定以下条款。
2. 工程概况(1)工程名称:建筑工程项目名称(2)工程地点:建筑工程项目地点(3)工程范围:详细描述工程的具体建设内容和要求(4)工程工期:约定工程开始日期和完工日期(5)工程准备:双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式(1)合同总价款:合同约定的工程总价款金额(2)价款支付方式:详细说明价款的支付方式、时间和比例(3)价款结算:约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修(1)工程质量标准:按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工(2)竣工验收:约定工程竣工验收标准和程序(3)质量保证期:确保工程质量的保修期限,以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔(1)变更事项:合同履行过程中,如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序(2)索赔处理:约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任(1)甲方违约责任:约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜(2)乙方违约责任:约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权(1)保密义务:约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务(2)知识产权:对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决(1)协商解决:约定双方在合同履行过程中发生争议时,首先进行协商解决(2)仲裁解决:如无法通过协商解决,约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除(1)合同生效:约定合同生效的条件和日期(2)合同解除:约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分,包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等,附件内容与合同正文具有同等法律效力。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同通常包含多个核心部分,如工程范围、工期要求、质量标准、价格与支付方式、变更与索赔、竣工验收等。
以下是一份简化的建筑工程合同专业条款范本:
【工程概况】
本合同涉及[具体项目名称],位于[项目地点],由[甲方名称]作为业主,委托[乙方名称]作为承包方进行施工。
【工程范围】
乙方应根据甲方提供的图纸和技术规范,完成包括但不限于基础工程、主体结构、室内外装修、给排水电安装等全部建设任务。
【工期要求】
工程计划开工日期为[具体日期],竣工日期为[具体日期]。
除非因不可抗力或双方书面同意的变更,否则乙方应确保按期交付。
【质量标准】
工程质量必须符合国家现行相关建筑规范及标准,并通过甲方或第三方机构的验收。
【价格与支付方式】
合同总价为[合同金额],支付分为预付款、进度款和竣工款。
具体支付条件和比例按照合同约定执行。
【变更与索赔】
任何工程变更需得到甲方书面确认,并按照变更内容调整合同价款和工期。
乙方在遭遇不可预见的条件时,有权提出索赔。
【竣工验收】
工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后,双方签署竣工证书,视为工程交付完成。
【违约责任】
如一方违反合同条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
【争议解决】
合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先协商解决;协商不成时,可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
以上条款仅为范本,实际合同制定时应根据项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。
在签订合同之前,务必仔细审查每一项条款,确保所有细节都被充分考虑和协商一致。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿,为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,促进合作,确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位,乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时,需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内,双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准,乙方应承担相应的返工和修复责任,并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因,导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更,双方应及时协商并达成一致意见,按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的,应提前书面通知对方,并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项,具体内容如附件所示。
建设工程合同专用条款
建设工程合同专用条款篇一:建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同(GF—1999—0201)(正本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点:自贡市板仓工业集中区工程内容:场坪绿化工程(具体内容详见工程量清单)工程立项批准文号:自发【200 】项批新号资金来源:财政投入二、工程承包范围承包范围:施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期: XX年 10 月日竣工日期: XX年 11 月日计划工期:日历天四、质量标准工程质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰陆拾陆万元(人民币)¥ :1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:XX年10 月日合同订立地点:自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定:发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字盖公章或合同章后生效。
发包人:(盖章)住所:法定代表人:委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:承包人:(盖章)住所:法定代表人: 委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:专用条款一、词语定义及合同文件2。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款合同范本专家建议:
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的,本合同旨在约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同主体,甲方为建设工程的委托方,乙方为建设工程的承包方。
3. 工程范围,本合同所指工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等。
4. 合同价款,双方约定的工程价款为(具体金额),支付方式为(分期付款、一次性付款等)。
5. 工程质量,乙方承诺按照相关标准和规定,确保工程质量符合国家标准,并承担因工程质量问题所产生的责任。
6. 工期安排,双方约定工程的开工日期、竣工日期和交付日期,并在合同中明确延期、提前竣工等情况的处理办法。
7. 变更和索赔,双方同意在工程施工过程中,如有必要变更合
同内容或发生索赔情况,应当按照相关程序和规定进行,确保合同
的变更和索赔合法有效。
8. 安全和保险,双方同意在工程施工过程中,严格遵守相关安
全规定,并购买施工过程保险,确保工程施工过程中的安全和风险
的合理分担。
9. 合同解除,双方同意在合同解除的情况下,应当按照相关法
律法规和约定进行,确保合同解除的合法性和有效性。
以上仅为建设工程施工合同通用条款的部分内容,具体条款和
内容应当根据实际情况和法律法规进行详细约定。
希望以上内容能
够满足您的需求,如有任何疑问或需要进一步的指导,请随时与我
联系。
最新建筑工程合同专用条款
最新建筑工程合同专用条款一、词语定义及合同文件1. 合同文件组成及解释顺序:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)本合同专用条款;(4)本招标文件;(5)标准、规范及有关技术文件;(6)图纸;(7)投标书及其附件;(8)本合同通用条款;(9)工程量清单;(10)工程报价单或预算书;(11)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
以及双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件。
2. 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等与建筑、装修、安装相关的法律法规。
3. 适用标准、规范的名称:最新版本的国家、地方建筑、装修、安装施工各项技术标准、技术规范等,最新版本的建筑、装修、安装验收技术标准和技术规范等。
4. 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后一周内提供套施工图纸;竣工前一周内提供竣工图套。
发包人对图纸要求保密。
二、双方一般权利和义务1. 监理单位委派的工程师姓名:职务:XXX,发包人委托的职权:质量、工期、安全、工程进度资金支付审查等项目的控制需要取得发包人批准才能行使的职权:设计变更和工程变更、涉及工程进度三、合同价格1. 合同价款:指发包人应支付给承包人的工程总价款,包括工程成本、利润、税费等。
2. 合同价款的支付:(1)合同签订后,发包人应按照专用条款约定的时间和方式向承包人支付预付款。
(2)工程进度达到约定的比例后,发包人应按照专用条款约定的时间和方式向承包人支付进度款。
(3)工程竣工并经验收合格后,发包人应按照专用条款约定的时间和方式向承包人支付尾款。
四、工期1. 工期:指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。
2. 工期延误:(1)由于发包人原因导致工期延误的,承包人有权要求发包人支付工程延期费用。
(2)由于承包人原因导致工期延误的,承包人应承担相应的违约责任。
建设工程专用条款合同模板
建设工程专用条款合同模板以下是一个建设工程专用条款合同模板的示例,您可以根据需要进行修改:甲方(业主):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方就以下建设工程事宜达成一致,特订立本合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围:四、工程期限:开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日总工期为:XX天五、质量标准:六、合同价款:合同总价款为人民币XXX元(大写:XXX元整)。
七、付款方式:(1)预付款:合同总价款的XX%。
(2)进度款:按月支付,每月支付合同总价款的XX%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后支付至合同总价款的XX%。
(4)质保金:合同总价款的XX%,自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
八、工程变更:如因甲方变更设计或增加工程量等原因导致工程变更,双方应协商确定变更后的工程量及相应的费用。
九、违约责任:(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(2)如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(3)如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工、整改并赔偿甲方因此造成的损失。
(4)如因甲方未按照约定支付工程款,甲方应支付违约金,每日违约金为未付工程款的X%。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第X种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(3)未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
建筑工程施工合同中专用条款包含内容
建筑工程施工合同中专用条款包含内容下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在建筑工程施工合同中,专门设计的条款通常会包括一系列具体内容,这些内容旨在确保双方的权益和责任得到明确界定,同时规范施工过程中的各项事宜。
2023修正版建筑工程专用条款2013
建筑工程专用条款2013建筑工程专用条款2013一、前言该建筑工程专用条款2013(以下简称“条款”)适用于所有建筑工程项目,旨在规范建筑工程的设计、施工和验收过程,保证建筑工程的质量和安全。
二、通用规定1. 定义:- 建筑工程:指建设、改建、扩建、修缮、拆除建筑物及其附属工程的活动。
- 建筑物:指以人作为居住、办公、生产、运输或储存设施的建筑结构。
2. 申请与审批:- 在启动任何建筑工程项目之前,承建方需向相关主管部门提出申请,获得批准后方可开展工程活动。
- 施工方要负责项目相关手续的合法性和完备性,否则一切后果由其承担。
3. 安全规范:- 在建筑工程施工过程中,施工方必须遵守安全生产法律法规和相关标准,确保工地的安全运行。
- 施工方需保证工人的人身安全,提供必要的安全保护措施和紧急救援设备。
4. 环境保护:- 在建筑工程施工和运营过程中,施工方要注重环境保护,遵守环境法规和相关标准,减少对周围环境的污染。
三、设计与施工1. 设计要求:- 建筑工程设计应符合国家建筑设计规范和标准,确保项目的可行性、性能和安全。
- 建筑物的设计、结构和材料选择需经过专业人员审核和批准。
2. 施工组织:- 施工方应制定详细的施工计划和组织方案,并向主管部门提交备案。
- 施工现场应设置明显的安全警示标识,确保工人和外来人员能够识别和遵守安全规定。
3. 质量控制:- 建筑工程施工过程中,施工方要对每个施工环节进行质量控制,并定期向主管部门提交质量检查报告。
- 施工方要对重要构件和关键工序进行质量把关,确保工程的质量达标。
4. 材料与设备:- 施工方在选择和采购建筑材料和设备时,应确保其符合国家标准,并符合工程项目的特定要求。
- 材料和设备的验收应由相关专业人员进行,验收合格后方可使用于施工过程中。
四、验收与竣工1. 验收程序:- 建筑工程竣工前,施工方需向主管部门提交竣工验收申请,并提供相应的验收资料和技术规范。
- 主管部门将组织专业人员对工程进行验收,审核工程的合格性和安全性。
建筑工程施工合同(专用条款填写范例)
建筑工程施工合同(专用条款填写范例)
1. 项目背景
受甲方委托,乙方负责承包以下建筑工程施工项目,双方达成以下合同约定。
2. 项目概述
2.1 项目名称
在此填写项目名称。
2.2 工程地点
在此填写工程地点。
2.3 工程范围
在此填写工程范围。
2.4 工期
在此填写工期。
3. 合同条款
3.1 价款支付方式
甲方将按照以下方式支付工程款项:
- 30%的价款在合同签订后的三天内支付。
- 50%的价款在工程完成后的七天内支付。
- 20%的价款在竣工验收合格后的十五天内支付。
3.2 违约责任
3.2.1 甲方违约责任
如甲方未按时支付工程款项或违约,甲方应承担违约责任,并按照合同约定的金额支付违约金。
3.2.2 乙方违约责任
如乙方未按时完成工程或质量不符合合同要求,乙方应承担违约责任,并按照合同约定的金额支付违约金。
3.3 变更和解除合同
3.3.1 变更合同
任何一方在工程施工过程中如需变更合同内容,应书面提出变更申请,并经双方协商确定后签订变更合同。
3.3.2 合同解除
双方达成一致意见,或依法解除合同的情况下,可解除合同。
4. 合同生效与争议解决
4.1 合同生效
本合同经双方签字盖章后生效,效力自合同签订之日起。
4.2 争议解决
本合同履行过程中的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地法院进行解决。
5. 其他约定
在此填写其他需要约定的事项。
6. 合同签署
甲方签名:
日期:
乙方签名:
日期:。
建筑工程合同纠纷专用条款
建筑工程合同纠纷专用条款一、合同主体资格1. 甲方(发包方)应为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,具备相应的资质和能力。
2. 乙方(承包方)应为具有相应资质的建筑企业,具备履行合同所需的技术、设备和人员。
二、工程范围和质量标准1. 双方应明确约定工程的范围、内容、规模、标准和质量要求,以确保工程质量达到预期目标。
2. 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工,确保工程质量符合合同约定。
三、工期和进度安排1. 双方应明确约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段节点的完成时间,以确保工程按期完成。
2. 乙方应按照合同约定的工期和进度安排进行施工,如有延误,应及时通知甲方并采取补救措施。
四、工程造价和支付方式1. 双方应根据工程量、材料价格、人工成本等因素合理确定工程造价,并在合同中明确约定。
2. 甲乙双方应约定合理的支付方式和支付期限,确保工程顺利进行。
五、变更和索赔1. 在工程施工过程中,如遇到设计变更、工程量增减等情况,双方应及时协商处理,并签订书面协议。
2. 如因一方原因导致工程损失或延误,另一方有权提出索赔,双方应根据实际情况协商解决。
六、违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务,给对方造成损失的,应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任。
七、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,除涉及争议部分外,双方仍应继续履行各自的合同义务。
建筑工程专用条款2023简洁范本
建筑工程专用条款2023建筑工程专用条款2023=================1. 定义1.1 “业主”:指委托进行建筑工程的个人、公司或组织。
1.2 “承包商”:指被业主委托进行建筑工程的个人、公司或组织。
1.3 “建筑工程”:指在业主指示下由承包商执行的一系列工程,包括但不限于设计、施工、安装等。
1.4 “合同”:指业主和承包商之间订立的建筑工程合同。
2. 条款适用范围--本条款适用于所有建筑工程合同,除非另有明确规定。
3. 合同订立--3.1 业主和承包商应就建筑工程的范围、进度和报酬等事项达成一致,并以书面形式订立合同。
3.2 合同应明确规定建筑工程开始和结束的时间,以及工程进度和质量的要求。
4. 合同变更--4.1 在建筑工程过程中,如需变更合同范围或报酬等事项,业主和承包商应协商一致并以书面形式进行变更。
4.2 变更后的合同应包括变更内容、变更理由以及变更后的工程进度和报酬。
5. 付款方式--5.1 业主应按照合同约定的工程进度付款。
5.2 承包商于完成工程后应提供符合合同要求的工程竣工报告,并向业主提交相关发票等证明文件。
6. 质量要求--6.1 建筑工程应符合国家有关建筑标准和规范的要求。
6.2 承包商应保证建筑工程的质量,如出现质量问题,应及时采取纠正措施。
7. 紧急处理措施7.1 在建筑工程过程中,如发生紧急情况或不可抗力事件,承包商应及时采取紧急处理措施,保证工程安全和进行必要的修复工作。
7.2 在必要时,业主可要求承包商提供详细的紧急处理措施和修复计划。
8. 违约责任--8.1 任何一方违反本条款的约定,均应承担相应的违约责任。
8.2 若承包商未按时完成工程,并无正当理由,业主有权要求其按照合同约定支付违约金。
9. 争议解决--9.1 对于因本合同引起的争议,双方应通过友好协商解决,若协商不成,应向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
10. 其他事项-10.1 本条款不涉及合同中未涉及的事项,双方应按照合同约定履行义务。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款第一条建筑工程的名称、地点和规模甲方(甲方名称)、乙方(乙方名称)拟在(地点)进行(工程名称)的施工工程,该工程的约定规模为(工程规模)。
第二条工程价款计算方式1. 工程价款为(工程总价款);2. 工程价款计算遵循《建筑工程计量计价规范》;3. 工程价款分期结算,具体规定详见下文。
第三条施工期限1. 工程期限自双方签署本合同后开始,至(竣工时间)结束;2. 若因不可抗力等原因,工期需延长的,应双方商议后出具书面延长工期通知。
第四条安全生产责任1. 甲方和乙方均应加强安全生产管理,确保施工现场安全;2. 施工过程中遵守国家有关安全生产规定,确保工人安全。
第五条质量、检验和验收1. 施工过程中,甲方有权对工程质量进行检验;2. 工程验收应符合国家有关标准规定,甲方应提供相应验收报告。
第六条材料和设备1. 施工所需材料和设备应符合国家标准,乙方应提供合格材料和设备;2. 若材料和设备不合格,乙方应承担责任并及时更换。
第七条索赔和违约责任1. 若工程质量不符合要求,甲方有权向乙方提出索赔请求;2. 乙方应按期交付工程,并保证工程质量符合要求,否则应承担违约责任。
第八条保险1. 乙方应为工程施工过程购买相关保险,确保发生意外时能及时赔偿;2. 保险费用由乙方承担。
第九条完工及交付1. 施工完成后,乙方应通知甲方进行工程验收;2. 工程验收合格后,乙方应按规定交付工程,移交相关手续。
第十条异议处理1. 如双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决;2. 若无法达成一致意见,应向所在地法院提起诉讼解决。
第十一条其他事项1. 本合同自双方签署后生效;2. 未尽事宜由双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:工程。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气(不含景观灯主材费)、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写) (¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(4)暂列金额:人民币(大写) (¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款(略)通用条款(略)同《建设工程施工合同(示范文本)》第三部分专用合同条款1. 一般约定词语定义合同其他合同文件包括:其它有关本工程的洽商、变更等书面协议。
合同当事人及其他相关方监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括:永久占地包括:。
临时占地包括:。
法律适用于合同的其他规范性文件:建质[2008]91号标准和规范适用于工程的标准规范包括:《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准。
发包人提供国外标准、规范的名称: /发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:1、本合同协议书;2、中标通知书;3、投标函及其投标函附录;4、专用条款及其附件;5、通用合同条款;6、技术标准和要求;7、图纸 8、已标价的工程量清单;9、其他合同文件。
图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订并收到承包人履约保证金10天内。
发包人向承包人提供图纸的数量:伍套;发包人向承包人提供图纸的内容:施工图。
承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计,施工技术措施及各项资源需要量的计划等;承包人提供的文件的期限为:接到中标通知书后三天内;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:书面;发包人审批承包人文件的期限:在承包人提供文件后三天内审定完毕。
现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
联络发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:业主派驻现场代表。
承包人接收文件的地点:承包人施工现场项目部;承包人指定的接收人为:项目经理。
监理人接收文件的地点:监理人施工现场监理办公室;监理人指定的接收人为:总监或总监代表。
交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定: / 。
场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:施工现场围墙。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:/ 。
超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。
知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的着作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
关于承包人为实施工程所编制文件的着作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。
工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:(1)发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。
(2)发包人提供的工程量清单项目数量有误。
(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:1、督促监理工程师按照监理合同办事;2、协调各有关单位工作;3、工程进度与工程量的确认;4、督促并控制好工程进度、质量、投资。
施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前。
提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: / 。
资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。
发包人是否提供支付担保:发包人向承包人提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式:担保使用银行保函的形式。
3. 承包人承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:竣工图六套(要求计算机出图),其中原件五套,电子文件一套;竣工内业资料三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收前。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面形式和电子文件。
(10)承包人应履行的其他义务:1)承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合,保质保量完成施工任务。
2)承包人在施工时,必须全面协调好与周边环境关系,施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工,发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
项目经理项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:/。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目负责人(项目经理)每月到位率必须不少于22天,每天不少于4小时。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目负责人(项目经理)如不能达到承诺的到位率,在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚;如累计到位率不到总到位率的70%(到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核),则承包人将承担中标价2%的违约金。
承包人擅自更换项目经理的违约责任:若擅自变更,则承包人承担中标价2%的违约金。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后3天内。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通用条款。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员,否则承包人承担中标价2%的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。
如未经工程师书面同意达不到承诺要求的,项目技术负责人没缺一天罚款2000元,其他每缺一天罚款300元,并在当月的工程进度款中扣除。
分包分包的一般约定禁止分包的工程包括: / 。
主体结构、关键性工作的范围:/ 。
分包的确定允许分包的专业工程包括: / 。
其他关于分包的约定: / 。
分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/ 。
工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:执行通用条款。
履约担保承包人是否提供履约担保:必须提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人应按合同价款的10 %提供履约担保金,履约担保可使用银行履约保函的形式,合同协议书签署前 3 天内提交,担保直至工程竣工验收合格后一次性退回。
4. 监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容:按照发包人与监理方签订的合同,依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作,在合同规定范围内,对工程项目施工进行全过程监理(包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等)。