安装有线电视工程合同书
电视机安装工程合同协议书
电视机安装工程合同协议书甲方（需方）：________________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方希望在其位于__________________的住宅（以下简称“安装地点”）安装电视机，乙方作为专业的电视机安装服务提供商，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本电视机安装工程合同协议书（以下简称“本合同”）。
一、安装内容及要求1. 乙方应根据甲方提供的电视机型号和安装需求，提供相应的安装服务。
2. 安装服务包括但不限于：电视机的挂墙安装、线路布置、调试至能正常接收信号。
3. 乙方应确保安装过程中遵守相关的安全规范和操作程序，不得损坏甲方的任何财产。
二、安装时间和地点1. 乙方应在签订本合同后的____个工作日内完成安装工作。
2. 安装地点为：________________________________________________。
三、合同金额及支付方式1. 本合同的总金额为人民币________元（大写：______________________元整），包括所有安装材料费、人工费等。
2. 甲方应在乙方完成安装并经过甲方验收合格后的____个工作日内，一次性支付全部合同金额至乙方指定账户。
四、质量保证及售后服务1. 乙方应保证其安装的电视机符合国家相关标准和质量要求。
2. 乙方应对其安装工作提供___个月的质量保证期，保证期内如有任何质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任1. 如乙方未能在约定时间内完成安装，或安装质量不符合要求，甲方有权要求乙方按日支付合同总金额____%的违约金。
2. 如甲方未能按约定支付合同金额，乙方有权要求甲方支付逾期款项的____%作为滞纳金。
六、争议解决双方因履行本合同而发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
有线电视安装合同协议书范本通用版
有线电视安装合同协议书范本通用版甲方（服务提供方）：_____________________乙方（服务接受方）：_____________________鉴于甲方是提供有线电视安装服务的合法企业，乙方有需求安装有线电视服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方有线电视安装事宜达成如下协议：1. 服务内容1.1 甲方负责为乙方提供有线电视安装服务，包括但不限于线路布设、设备安装、调试等。
1.2 乙方应提供必要的场地和协助，以便于甲方进行安装工作。
2. 安装地点及时间2.1 安装地点为乙方指定的地址：______________________。
2.2 安装时间由双方协商确定，甲方应至少提前____天通知乙方安装时间。
3. 费用及支付方式3.1 乙方应支付给甲方的安装费用为人民币（大写）：______________________。
3.2 乙方应在合同签订后____天内支付定金人民币（大写）：______________________。
3.3 余款在安装完成并经乙方验收合格后____天内一次性支付。
4. 安装标准与验收4.1 甲方应按照国家及行业标准进行安装，并确保安装质量。
4.2 安装完成后，乙方应在____天内进行验收，验收合格后签署验收报告。
5. 保修与维护5.1 甲方对安装的有线电视系统提供____年的免费保修服务。
5.2 保修期内，甲方负责免费维修因安装质量问题导致的故障。
6. 违约责任6.1 如甲方未能按期完成安装，每逾期一天，应向乙方支付合同总价____%的违约金。
6.2 如乙方未按期支付费用，每逾期一天，应向甲方支付未付款项____%的违约金。
7. 争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________代表签字：_________________________日期：_____________________________乙方（盖章）：_____________________代表签字：_________________________日期：_____________________________（注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
有线电视施工合同3篇
有线电视施工合同3篇篇1有线电视施工合同甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在________________地点进行有线电视网络施工工程，双方经友好协商就本有线电视施工合同进行订立。
在履行本合同过程中，甲乙双方遵循诚实守信、互利互惠的原则，共同维护双方合法权益。
一、合同名称本合同的名称为“有线电视施工合同”。
二、工程内容1. 本合同工程项目为有线电视网络施工工程，具体包括但不限于：线路敷设、设备安装、调试、验收等工作内容。
2. 工程项目执行地点为________________，具体位置由甲方提供。
三、工程进度1. 工程预计自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日完工。
2. 如果发生不可抗力事件，导致工期延误的，双方协商处理。
四、工程价格本工程总价为____________（大写：________________）人民币整。
工程总价包含施工费、材料费等所有费用，不再单独收取其他费用。
五、付款方式1. 甲方应在签订合同后第三个工作日内支付工程总价的______%作为首期款。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应在__个工作日内支付工程总价的______%作为尾款。
3. 乙方接到尾款后应立即提供工程完工的相关资料，并协助甲方完成工程验收手续。
六、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合相关法律法规及双方约定的技术标准。
2. 乙方提供的设备应符合国家相关标准，否则乙方应负责更换或修复。
七、责任条款1. 若因乙方过错导致工程质量不符合约定标准或无法竣工交付使用的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因造成工程进度延期或工程质量出现问题的，甲方应承担相应的责任并支付相应的赔偿费用。
八、违约处理1. 如乙方未按合同之约定的质量、时间完成工程，需按未完成工程部分日常造成的损失进行赔偿。
电视安装合同
电视安装合同甲方：（姓名/公司名称）地址：联系电话：乙方：（姓名/公司名称）地址：联系电话：鉴于甲方拟安装电视设备，双方经协商一致，达成以下合同：第一条安装内容1.1 甲方委托乙方负责安装以下电视设备（具体型号、数量等详细信息）：1.1.1 电视机1.1.2 壁挂支架1.1.3 音响设备1.1.4 有线电视接收器等1.2 乙方应根据甲方提供的布局图纸或指示，在甲方指定的安装位置进行安装。
1.3 安装后，乙方负责连接电视设备与甲方已有的电源、有线电视线路（如有）等。
乙方应确保电视设备能够正常工作并调试音响设备。
第二条安装时间及费用2.1 安装时间：2.1.1 双方预计在合同签订后（具体日期）开始安装。
2.1.2 预计安装完成时间为（具体日期）。
2.2 安装费用：2.2.1 乙方向甲方收取总计（具体金额）安装费用，该费用应在安装完成后（具体日期）交付给乙方。
2.2.2 安装费用包括但不限于设备安装、调试、连接等相关费用。
第三条保修期3.1 安装完成后，电视设备、连接线等关键部件享受以下保修期：3.1.1 电视机主机部分保修期为（具体时间），由设备原厂商保修。
3.1.2 安装连接线保修期为（具体时间），由乙方提供保修服务。
3.2 在保修期内，如出现非人为损坏的硬件故障，乙方将提供免费的检修和更换服务。
第四条风险责任4.1 在安装过程中，乙方应尽力避免对甲方房屋、家庭设备或其他财产造成任何损坏。
如因乙方过失导致的损坏，乙方将承担维修或赔偿的责任。
4.2 如甲方所提供的安装位置存在电源、电线等电器设备的潜在风险，乙方应提前做好安全预防措施，并告知甲方相关注意事项。
第五条终止合同5.1 在安装前，甲方有权提前终止合同，应提前（具体天数）书面通知乙方。
甲方需承担由此产生的已支付但尚未使用的费用。
5.2 如果在安装过程中，因甲方原因导致无法继续安装，甲方应承担已发生的相关费用，并书面通知乙方终止合同。
第六条争议解决6.1 如因合同履行发生争议，双方应友好通过协商解决。
有线电视安装合同协议书范本 完整版
甲方（用户方）：
乙方（施工方）：
根据有线电视系统安装需要，甲方、乙方本着互惠互利，共同发展的原则，由乙方承担甲方开发建设市场的有线电视系统施工安装、调试等工作。
经双方友好协商，现达成如下协议：
一、双方责任：
1、甲方同意乙方对其指定有线电视系统进行安装和调试。
2、乙方负责协调施工所需的电杆及墙面问题。
3、乙方负责对甲方指定荡然区域的有线电视网络进行施工和调试。
4、乙方负责提供甲方所指定的有线电视信号源。
二、施工情况：
1、施工地点：，施工时间：。
2、用户数量：户。
三、施工费用：
按终端数计：主终端元/户，总户，共计费用元，大
写。
四、付款方式：
甲方在开通时，在河南有线电视网络集团有限公司郑州分公司有系统备案后一次性付清，总计元。
五、维修及收视费：
1、收视费用：甲方用户应在信号开通后第二个月计算有线电视收视费用，合计费用按河南有线
电视网络集团有限公司郑州分公司收费标准收取。
2、维修方式：在甲方开始使用后，由乙方负责网络和管理和运行，维修服务相应由乙方承担。
六、附属条款：
1、模拟信号使用期间保证开通后正常使用。
2、数字信号开通后，用户自行办理开通手续。
甲方代表（签章）：乙方代表（签章）：
电话：电话：
日期：日期：。
彩电安装合同模板
彩电安装合同模板甲方（委托人）：公司名称：地址：联系人：电话：乙方（安装公司）：公司名称：地址：联系人：电话：鉴于甲方要求乙方进行彩电安装服务，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、安装内容1.1 乙方将根据甲方要求提供彩电安装服务，包括但不限于安装电视机、连接有线电视、安装挂件等。
1.2 安装地点为甲方指定的地址，具体安装时间由双方商定。
1.3 安装内容以安装现场情况为准，如有特殊要求请提前告知乙方。
二、安装费用2.1 安装费用为XXX元，由甲方提前支付给乙方。
2.2 安装费用包括材料费、人工费等，具体费用明细由双方另行协商。
2.3 如果安装过程中需要额外的材料或服务，费用另行商议。
三、安装保修3.1 安装完成后，乙方将提供安装保修服务，保修期为XXX个月。
3.2 在保修期内，如果安装出现问题，乙方将免费进行维修或更换。
3.3 保修期外的维修服务将按照双方商定的费用进行结算。
四、责任约定4.1 乙方将对安装过程中造成的损坏承担责任，包括但不限于设备损坏、人身伤害等。
4.2 在安装过程中，如因甲方提供的信息不准确或装修不符合要求导致的问题，乙方不承担责任。
五、违约责任5.1 任何一方未按照约定时间、内容履行合同义务均视为违约，违约方应赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力导致无法履行合同的一方可以免除责任，但应及时通知对方并提供证明。
六、争议解决6.1 在履行合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，可向当地有关部门寻求协助。
七、其他条款7.1 本合同经双方签字盖章后生效，效力自XXX年XX月XX日起。
7.2 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。
有线数字电视安装协议范本
有线数字电视安装协议范本甲方：（乙方公司名称）乙方：（甲方公司名称）有限公司鉴于甲方为用户提供有线数字电视安装服务，为明确双方的权益和义务，保障双方的合法权益，双方本着平等自愿、公平合理的原则，就有线数字电视安装事宜达成协议如下：一、安装地点甲方将在合同签订后5日内提供安装地点信息，包括详细地址、楼层、房间号等信息，确保乙方能够准确安排安装人员和所需材料，并按照要求进行安装。
二、安装标准乙方将按照国家相关规定和行业标准，以及甲方提供的安装要求和技术规范，对有线数字电视进行安装。
乙方保证所提供的有线数字电视设备和材料符合国家质量标准，并提供相关的产品保修和售后服务。
三、安装时间乙方将在得到安装地点信息后的3个工作日内安排技术人员进行安装。
如因特殊原因无法在约定时间内安装，乙方将提前与甲方联系说明情况，并协商新的安装时间。
四、费用和支付方式1. 安装费用：甲方按照乙方提供的有线数字电视安装服务标准收取安装费用，费用明细如下：（1）有线数字电视设备费用：XXXX元；（2）有线数字电视材料费用：XXXX元；（3）有线数字电视安装服务费用：XXXX元。
2. 支付方式：甲方应在安装完成后的3个工作日内支付上述费用，支付方式可采取银行转账、微信支付、支付宝支付等方式。
如有其他支付方式，双方请在协商一致后确定。
五、验收和保修1. 验收：安装完成后，甲方应在3个工作日内对有线数字电视的安装进行验收。
如发现安装存在问题或不符合甲方的要求，应立即通知乙方，并要求进行重新安装或修复。
2. 保修：乙方将提供一年的有线数字电视设备保修服务，自安装完成之日起计算。
保修范围包括有线数字电视设备的功能故障、材料质量问题等。
如甲方发现安装设备存在问题，应立即通知乙方，并提供相应的维修服务。
六、违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付安装费用或未按时支付，乙方有权要求甲方支付合同约定的违约金，并保留追究甲方其他损失赔偿的权利。
有线电视施工合同新整理版6篇
有线电视施工合同新整理版6篇篇1有线电视施工合同新整理版第一章总则第一条为规范有线电视施工合同的订立与履行，保护合同各方的合法权益，根据中国法律法规的规定，制定本合同。
第二条本合同所称有线电视施工，是指有线电视网络的规划、设计、施工、验收等一系列工作，包括有线电视网络的规划与设计、有线电视网络的建设与施工、有线电视网络的验收与移交等工作。
第三条本合同所称有线电视施工单位，是指独立法人或其他组织，在规定地点、期限内承担有线电视网络的规划、设计、施工等任务的单位。
第四条本合同所称业主单位，是指委托有线电视施工单位进行有线电视网络规划、设计、施工等任务的单位。
第五条本合同所称工程师，是指由有线电视施工单位聘请的，对有线电视施工所需的技术管理和工程质量负责的专业技术人员。
第二章合同的签订第六条业主单位应当根据有线电视网络的规划，编制工程合同招标文件，并在中国政府采购网上公布。
第七条有线电视施工单位应当按照业主单位的招标要求，在规定时间内提交施工投标文件。
第八条业主单位应当按照招标文件的规定，对有线电视施工单位的施工投标文件进行评审，并确定中标单位。
第九条业主单位与中标有线电视施工单位签订有线电视施工合同，并在中国政府采购网上公布。
第十条有线电视施工单位应当在签订有线电视施工合同后，借助新一代信息技术，制定详细的施工计划，并报业主单位备案。
第三章合同的内容第十一条有线电视施工合同应当包括以下主要内容：（一）业主单位与有线电视施工单位的名称、住所、法定代表人或负责人姓名；（二）有线电视网络工程的工程名称、地址、建设规模、建设内容、技术方案、工程计划等；（三）工程报价及施工价款的支付方式、时间等；（四）有线电视网络工程的质量要求、验收标准、移交手续等；（五）有线电视施工合同履行过程中的风险管理和责任承担等。
第十二条有线电视施工合同的附件应当包括有线电视网络工程的施工图纸、技术规范、验收标准等。
第四章合同的履行第十三条业主单位有权要求有线电视施工单位按照合同的约定，按时、按质、按量完成有线电视网络工程的建设。
有线电视施工合同新整理版5篇
有线电视施工合同新整理版5篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方的有线电视施工工程达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：有线电视施工工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：有线电视线路设计、布线、安装及调试。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起____天内完成。
2. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，双方协商合同工期延长事宜。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该价格为包工包料价格，包括设计、材料、施工及售后服务等费用。
2. 支付方式：合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；工程完工并验收合格后____天内支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____天内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和行业相关标准执行。
4. 验收时，如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方返工或维修。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期为____年，自验收合格之日起计算。
保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方应提供技术支持及培训，确保甲方人员能够正常使用和维护有线电视系统。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成工程，每延误一天，乙方应向甲方支付工程总价____%的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，甲方应向乙方支付欠款金额____%的违约金。
3. 如因工程质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
江苏有线电视安装合同范本
江苏有线电视安装合同范本《江苏有线电视安装合同》甲方（用户）：____________________姓名：____________________地址：____________________联系电话：____________________身份证号码：____________________乙方（安装方）：____________________公司名称：____________________地址：____________________联系电话：____________________法定代表人：____________________为了满足甲方对有线电视的需求，乙方愿意为甲方提供有线电视安装服务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方委托乙方安装有线电视事宜，订立本合同。
一、服务内容1. 乙方负责为甲方安装有线电视接入设备，包括但不限于线缆、分配器、机顶盒等。
2. 乙方为甲方提供有线电视信号的开通和调试服务，确保甲方能够正常接收有线电视节目。
二、安装地点甲方指定的安装地点为：____________________三、安装费用及付款方式1. 本次有线电视安装费用总计为人民币______元（大写：____________________ ）。
此费用包含设备费、安装调试费、线路铺设费等所有相关费用。
2. 甲方应在本合同签订之日起______个工作日内，向乙方支付安装费用的______%作为预付款，计人民币______元（大写：____________________ ）；在乙方完成安装并经甲方验收合格之日起______个工作日内，甲方支付剩余款项，计人民币______元（大写：____________________ ）。
3. 甲方付款方式为：[付款方式，如现金、转账、支票等]四、安装时间1. 乙方应在收到甲方预付款之日起______个工作日内，安排人员进行安装。
有线电视配套工程合同
合同编号：____甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方有线电视配套工程（以下简称“工程”）的建设，经友好协商，达成一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 工程内容：有线电视线路铺设、设备安装、系统调试等。
1.4 工程规模：____1.5 工程总投资：____元。
第二条合同工期本工程的合同工期为____天，自工程开工之日起算。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：符合《有线电视系统工程技术规范》及国家相关法律法规的要求。
3.2 工程验收：工程完成后，甲方有权组织验收。
乙方应按约定时间完成工程，并保证工程质量。
工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。
第四条合同价格4.1 合同总价：____元。
4.2 支付方式：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程完成后，经甲方验收合格，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。
4.3 支付时间：按照双方约定的付款节点及时支付。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率的0.5%。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____签订日期：____（注：以上合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
包工包料有线电视合同书
包工包料有线电视合同书合同范本。
合同标题，包工包料有线电视合同书。
甲方（施工方），__________（具体名称）、法定代表人，__________、联系地址，__________、联系电话，__________。
乙方（业主方），__________（具体名称）、法定代表人，__________、联系地址，__________、联系电话，__________。
鉴于甲方具有从事有线电视安装施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行有线电视的安装施工，并且双方经友好协商，就有关事项达成如下协议：第一条项目内容。
1.1 甲方承诺按照国家相关规定和标准，对乙方指定的安装地点进行有线电视的安装施工。
1.2 甲方应当保证所使用的材料和设备符合国家标准，并且具有相应的质量保证。
第二条服务标准。
2.1 甲方应当按照乙方的要求，合理安排施工人员和施工时间，确保施工的质量和进度。
2.2 甲方应当在施工完成后，对安装设备进行测试和调试，确保设备的正常使用。
第三条合同价款。
3.1 本次有线电视安装施工的合同价款为__________（具体金额），乙方应当在合同签订后的__________日内支付给甲方。
3.2 若因乙方原因导致施工延期或增加费用的，乙方应当额外支付相应的费用。
第四条质量保证。
4.1 甲方对所提供的有线电视安装施工服务质量负责，承诺在施工后__________个月内，对因质量问题引起的故障进行免费维修。
4.2 若乙方在质保期内发现设备故障，应当及时通知甲方，并协助甲方进行维修。
第五条违约责任。
5.1 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力因素导致无法履行合同的，双方应当共同商讨解决方案，并且互不承担违约责任。
第六条其他事项。
6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
安装有线电视合同范本
安装有线电视合同范本甲方（以下简称“供电方”）：乙方（以下简称“用户”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供有线电视安装服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方负责为乙方提供有线电视的安装、调试及验收服务。
1.2 甲方应保证所提供的有线电视设备及配件质量合格，符合国家相关标准。
1.3 甲方应按照约定的时间、质量标准完成安装工作，确保乙方正常使用有线电视服务。
第二条设备及材料2.1 甲方提供的有线电视设备及配件，乙方应进行验收，确认合格后投入使用。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供安装过程中所需的相关材料，包括但不限于电视墙、电视柜等。
2.3 乙方应保证所提供的材料质量合格，符合国家相关标准。
第三条安装费用3.1 甲乙双方按照约定价格计算安装费用，乙方应按照约定时间支付安装费用。
3.2 安装费用支付方式如下：（1）乙方在签订本合同时，支付安装费用的50%作为预付款。
（2）甲方完成安装工作后，乙方支付剩余的50%安装费用。
3.3 乙方未按照约定时间支付安装费用的，甲方有权暂停提供服务，且乙方应支付逾期付款的违约金。
第四条安装及验收4.1 甲方应在约定时间内完成安装工作，并向乙方进行演示及讲解。
4.2 乙方应对甲方的安装工作进行验收，确认符合约定质量标准后签字确认。
4.3 安装验收不合格的，甲方应按照乙方的要求及时整改，直至达到约定质量标准。
第五条售后服务5.1 甲方应提供一年的质保期，质保期内设备及配件出现质量问题的，甲方负责免费维修或更换。
5.2 质保期结束后，甲方提供有偿维修服务，维修费用双方协商确定。
5.3 甲方应建立售后服务热线，解答乙方在使用过程中遇到的问题。
第六条违约责任6.1 甲方未按照约定时间、质量标准完成安装工作的，应支付乙方违约金。
6.2 乙方未按照约定时间支付安装费用的，应支付甲方逾期付款的违约金。
有线数字电视安装协议书6篇
有线数字电视安装协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1有线数字电视安装协议书甲方（安装商）：__________乙方（用户）：__________为了明确安装有线数字电视的相关事宜，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就本次有线数字电视的安装事宜达成以下协议：一、服务内容及标准1. 甲方将安装有线数字电视系统，包括有线电视接收器、调制器、智能卡等设备，确保用户能顺利观看数字电视节目。
2. 安装过程中，甲方将按照国家有关标准和规定，保证安装质量合格、安全可靠，并做好现场清理工作。
3. 甲方将提供有关有线数字电视的使用说明书，保证用户能正常使用及操作。
二、安装地点1. 乙方应提供安装所需空间及相应安装条件，确保安装施工的顺利进行。
2. 安装地点需符合有线数字电视的相关安装要求，如网络信号接收良好、通风良好等。
三、费用及结算方式1. 安装费用为____元整，乙方应在安装完成后进行支付。
2. 支付方式可选择现金或电子支付，具体支付方式双方商定。
四、服务保障1. 安装完成后，甲方将提供一年免费维护保修服务，如有设备故障或使用问题，可随时联系甲方进行维修。
2. 乙方在使用过程中如遇到问题，可拨打甲方客服电话进行咨询或报修。
五、其他条款1. 安装完成后，乙方应在____天内进行使用验收，如有质量问题应及时通知甲方。
2. 安装完成后如需变更或调整，需双方协商一致后进行操作。
3. 本协议自签订之日起生效，有效期为一年，若需续签可协商延期。
甲方（安装商）：__________ 乙方（用户）：__________签订日期：__________以上为有线数字电视安装协议书，双方如有异议或补充，可随时协商达成一致意见。
希望本次合作能顺利完成，达到双方的期望目标。
篇2有线数字电视安装协议书甲方：（用户姓名/公司名称）_________ 身份证号码/营业执照号码：__________乙方：（安装公司名称）_________ 法定代表人/负责人：__________鉴于甲方拟订安装有线数字电视服务，甲乙双方本着互惠互利、诚实守信、平等自愿的原则，达成如下协议：一、安装内容和服务：1. 乙方应按照甲方的需求，提供符合要求的有线数字电视服务。
有线电视工程施工合同
有线网络CATV工程建设安装协议甲方：乙方：山东广电网络有线公司济南分公司甲方委托乙方安装有线网络CATV工程，乙方接收甲方的委托。
经双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容1、施工地点：**工程2、楼宇数量：见甲方有线电视终端点数统计表3、施工内容：甲方有线电视终端点数统计表中有线数字终端的安装及所有有线数字电视电缆的铺设，包括材料提供、施工、保修等，4、工程价款：暂定人民币（￥元），最终价款以结算审定值为准。
5、付款方式：本协议签订后，甲方支付暂定价款的30%；工程施工进度完成50%时，甲方支付暂定价款的50%；施工完成后，乙方按实际工程量上报结算书，经甲方结算审定后，甲方支付余款。
在每次付款前，乙方需提前向甲方提供符合财经制度要求的票据，以便甲方凭票据进行付款，否则甲方有权迟延付款而不承担任何责任。
二、工程设计及施工1、本协议签订后，同时工地具备施工条件，乙方在（）个工作日内进入现场施工。
2、甲方为乙方提供施工区域内管线路由图及建筑平面图等相关施工图纸，并指定为联系人（联系电话：），以协助乙方施工。
3、乙方按《济南市有线电视工程施工规范》为该区域设计有线电视系统。
4、甲方提供的弱电管线应符合乙方设计要求，并应按照乙方施工要求具备以下施工条件：（1）免费为乙方准备器件、线缆提供安装位置及线路管道。
(2)供有线设备用220V标准电源接口。
（3）如甲方建筑设计为墙内暗管式布线方式，则甲方应确保暗管畅通且暗管内穿有钢丝，对于以上条件不具备时，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方按期予以解决。
甲方不能按期解决的，视为不具备施工条件，造成有线数字电视安装不能如期竣工及甲方业主入住后无法收看有线数字电视等后果由甲方承担。
5、工程施工完毕后，甲、乙双方对工程进行验收。
验收合格后甲方应为乙方的设备、线缆做好成品保护工作。
在甲方业主申请开通信号前，若有设备、线缆丢失、损坏，由甲方承担责任，用于补齐设备、线缆所产生的全部费用，由甲方承担。
2024年有线电视施工合同（2篇）
2024年有线电视施工合同____年有线电视施工合同甲方：（以下简称甲方）地址：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：鉴于甲乙双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成一致意见，现签订本合同，共同遵守并履行如下条款：第一条合同目的1.1 甲方宣布对其所拥有的建筑物进行有线电视施工，并委托乙方负责此项施工工作，以便为甲方提供高质量的有线电视服务。
1.2 本合同旨在明确甲乙双方之间的权利和义务，确保施工过程的顺利进行，保证施工质量和项目完成的期限。
第二条施工内容2.1 乙方应按照甲方的要求，负责有线电视的设计、采购、施工、安装和调试工作。
2.2 乙方应确保施工过程中的安全措施，保护甲方的财产安全并负责施工现场的整洁与安全。
2.3 施工完成后，乙方应向甲方提供有关使用手册和有线电视使用说明。
第三条施工费用3.1 甲方应向乙方支付总工程款人民币（金额）。
3.2 施工款的支付方式为（支付方式），甲方应按照支付计划分期支付施工款项。
第四条项目进度和验收4.1 乙方应按照双方约定的施工计划，并根据甲方的要求，提前向甲方报告施工进展。
4.2 施工完成后，乙方应立即通知甲方进行竣工验收。
甲方有权对施工质量进行检查，并提出合理的修正要求。
4.3 如在施工过程中出现不可抗力因素导致工期延误或无法进行施工的情况，甲方和乙方应及时协商解决措施。
如延误时间超过双方约定的时间，双方应重新协商补偿事宜。
第五条权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）支付合同款项并按时支付。
（2）提供施工需要的相关资料和条件。
（3）协助乙方解决施工过程中的问题。
（4）对乙方提出的施工设计方案和更改方案提供必要的支持和意见。
5.2 乙方的权利和义务：（1）按时完成施工任务，并保证施工质量。
（2）对施工过程中出现的问题及时报告并解决。
（3）配合甲方进行竣工验收，并对施工过程中的问题进行修正。
（4）保证施工人员的安全和资财的安全，遵守相关法律法规。
第六条违约责任6.1 在合同履行过程中，如一方违反合同约定，未能履行合同义务或未能按时履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金的金额为合同总金额的10%。
江苏有线电视安装合同范本
江苏有线电视安装合同范本合同编号：[合同编号]本合同由以下双方按照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定，经友好协商，自愿订立。
双方一致同意遵守本合同的条款和约定。
1. 合同双方甲方（安装方）：公司名称：[甲方公司名称] 地址：[甲方公司地址] 联系电话：[甲方公司联系电话] 法定代表人：[甲方公司法定代表人] 统一社会信用代码：[甲方公司统一社会信用代码]乙方（用户）：姓名/公司名称：[乙方姓名或公司名称] 地址：[乙方地址] 联系电话：[乙方联系电话]2. 安装内容甲方将根据乙方的需求，提供以下有线电视安装服务： - 安装有线电视信号接收器 - 进行有线电视信号调试及设备连接 - 提供有关有线电视的操作使用指导3. 安装费用乙方同意向甲方支付以下费用： - 安装费用：人民币（￥）[安装费用]元 - 材料费用：人民币（￥）[材料费用]元 - 其他费用：人民币（￥）[其他费用]元4. 安装时间和地点安装时间：本合同签署后[安装时间]天内安装地点：[安装地点]5. 服务保证和维修•甲方保证安装和调试的设备能够正常工作。
•甲方提供[合同签署后]个月的质保期，质保期内如果有设备无法正常工作，甲方将免费提供维修服务。
•若乙方在使用过程中对设备进行改动或修理，将取消甲方的质保和维修责任。
6. 违约责任•任何一方违反本合同的约定，对方有权要求其承担违约责任。
•若甲方未按约定时间安装，甲方应向乙方支付安装费用的2%作为违约金。
•若乙方未按约定支付费用，乙方应向甲方支付逾期未支付金额的1%作为违约金。
7. 合同生效和解除•本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]。
•本合同有效期届满时，双方如无异议可继续履行。
若不需要继续履行，则应提前[提前解除期限]书面通知对方。
8. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9. 合同解释本合同自双方签字后成立，合同中未尽事项，应进行友好协商，签订补充协议。
电视安装合同模板
电视安装合同模板甲方：（委托方）姓名：联系电话：地址：乙方：（承接方）公司名称：统一社会信用代码：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行电视安装服务事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将按照甲方的要求，对其指定的地点进行电视安装服务，包括但不限于电视机的固定安装、有线、无线连接等服务。
1.2 乙方将提供必要的安装配件和设备，确保安装效果符合甲方的要求，并保证产品的安全性能。
第二条服务标准2.1 乙方应按照相关标准要求，按照甲方的需求和要求进行电视安装服务，并保证安装工程质量合格。
2.2 乙方应保证所提供的配件和设备符合国家标准，并具备相关认证证书。
2.3 乙方应对其员工进行专业培训，确保其具备安装技术和操作规范，保证服务过程中的安全性和准确性。
第三条服务费用3.1 甲方应按照乙方提供的费用清单支付电视安装服务费用，具体金额以协议约定为准。
3.2 服务费用包括配件、设备及人工费用，乙方在服务结束后应向甲方提供详细的收费明细。
3.3 如因甲方原因导致服务中断或延期，因而产生的相关费用由甲方承担。
第四条紧急情况处理4.1 在电视安装服务过程中，如遇突发情况导致工程进度受阻，乙方应立即通知甲方并提出解决方案。
4.2 双方应共同商讨解决方案，并及时调整工作计划，尽快恢复正常工作。
第五条质量保证5.1 乙方提供的电视安装服务，质量应符合相关标准和要求，如出现质量问题，乙方应积极采取措施予以解决。
5.2 服务质量问题由乙方承担，若因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密协议6.1 双方在履行本合同过程中可能接触到对方的商业秘密、技术机密等信息，均应视为保密信息，未经对方允许不得向第三方透露。
6.2 保密信息的保护期限为合同终止后三年，双方应妥善保管保密信息，防止泄露造成损失。
第七条合同变更7.1 在履行本合同过程中，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议并按照约定履行。
2025年有线电视施工合同
本合同约定的价款为____________________________ 元整。甲方应于合同签订之日起5个工作日内将款项支付至乙方账户。
质量及验收标准
1.施工质量应符合国家相关标准及甲方要求，达到规定的技术指标。
2.施工完成后，乙方应向甲方提供有线电视网络的技术参数等信息。
3.甲方有权对施工过程进行监督和检查，并进行技术验收。乙方应保证其为甲方提供的有线电视网络能够通过严格的验收检测。
乙方（承揽方）信息
乙方：____________________________
法定代表人/单位负责人：____________________________
联系地址：____________________________
联系电话：____________________________
合同项目
甲方委托乙方进行有线电视网络的施工，具体施工地点为：____________________________ 。合同项目包括有线电视网络的规划、设计、建设施工、设备采购、网络测试等一系_________________________ 。甲、乙双方同意，在无不可抗力的情况下，施工期限应按照约定的时间节点完成。
违约责任
4.若甲方未按时付款，应按欠款金额的0.5%每日向乙方支付滞纳金。
5.若乙方未按约定时间完成施工，甲方有权按日数向乙方收取违约金，违约金的数额按合同价款的1%计算。
保密条款
6.甲、乙双方都应对合同内容进行严格保密，确保合同内容不会泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。
7.甲、乙双方同意在合同终止后，不得擅自披露另一方的相关技术和商业机密。
有线电视施工合同
甲方（委托方）信息
甲方：____________________________
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装有线电视工程合同书
甲方：
乙方：
甲方在＿＿＿＿＿小区预留的有线电视机房、楼外地缆沟及过线井、出土、楼内外箱体，必须符合有线电视布缆规范要求。
甲方应对以下各项在乙方进场前确保完成，乙方有线电视布缆规范要求如下：
一、机房要求：
1.机房应选择在小区公建处，尽量不选择居民用房和地下室。
2.房面积：机房独立面积不小于15平米。
3.出局管道；机房不小于4孔（Ф90）。
4.机房应简单装修（墙面、地面）。
5.机房应具备防盗门窗，方便独立进出机房。
6.机房需安装小区气冷式中央空调，或独立普通空调，并配置排
水口，不能安装水冷式中央空调。
7.机房电源需接入变电站或小区主要变电机柜〔电业局黑号站〕，机
房电源线5×16平方铠装防火，机房需100A独立电表。
空气开关63A。
8.机房需独立地极电阻不大于4欧。
地极要求：50×50×5×2500
毫米。
角铁三组，每组间距5-2.5米，每组连接40毫米，使用镀锌扁铁。
9.机房地面承重要求每平方米1000公斤。
不足承重要求应在机柜部
位加承重梁。
以上9项中所述是保证网络正常运行的必须条件，无论何种情况下。
甲方均应保证乙方对该机房享有独家无偿使用权。
二、小区管道、井、出土管、基础台的要求：
1、管道：主管道要求需建设四孔Ф90管道，支线管道要求需建设两
孔Ф90管道，管道埋深800-1000mm。
60mm汞包封，入楼管两孔塑管Ф80（内径）；首层箱至井有带线，做好与光电的接井，做好出局管道。
2、井：小区管井（小直800×700mm，中直900×1200mm，），井
臂加装排架。
3、小区出土管：出土位置需依现场情况确定，一般情况下，小区红
线内，需做2-3处出小区的出土管，主干线出土管为Ф90mm×4镀锌铁管，支干线出土管为Ф90mm×2镀锌铁管，管高2m-2.5m，并且安装牢固。
若出土管在红线外，则需另立出土杆，或与广电井接通。
4、楼外箱基础台尺寸：900×600×700mm（长*宽*高），并做基础
台中管子的上引工程，管口与基础台上口平行。
出土台设2孔Ф90波纹管与就近手孔井相连；出土台地埋深度400mm
5、楼外箱的基础台的出土位置及数量待乙方设计后确定。
6、楼外基础地极。
50×50×5×2000毫米。
1组Ф8镀锌圆钢接尾线
（扁铁）。
接地电阻小于10欧。
三、小区楼内光站、放大器、分支器箱体要求：
1、公建〔地下、地上〕
a、光站箱体尺寸公建：1150×680×500mm（高*宽*深），箱体内
底部安装木板1块（1公分厚）；
b、分支器箱体尺寸公建：220×250×150mm(高*宽*深);
c、公建备注：每栋楼的弱电设备间须与地下一层弱电桥架相连，
保证路由畅通，并且箱体须与桥架相连，光站箱体采用2孔
Ф50，分支器箱体采用1孔Ф50；
2、住宅：
a、每个门栋的放大器暗箱体，嵌入墙内尺寸：450×600×160mm
（宽*高*深）箱体内底部安装木板1块（1公分厚）；
b、分支器暗箱体，嵌入墙内尺寸：200×225×120mm（宽*
高*深）。
楼内放大器、分支器箱数量及位置待设计后确定。
甲方在土建
施工中对暗箱应安装完毕。
c、凡是属中、高层有弱电竖井的情况，光站箱体均装于楼层中间
位置的竖井内，尺寸为1150×680×500mm（高*宽*深）。
若竖
井内有桥架则箱体装在桥架内。
d、甲方每层楼道内配有桥架，则桥架外侧固定好暗箱、暗箱
尺寸：300×200×150毫米，并在分支箱，桥架开孔Ф40毫米
（2个）。
楼道须做活顶子或在拐弯处留勘察孔。
便于乙方施工、开通及维修。
若甲方桥架在底商或公建内，原则上不予布线。
e、甲方须对所有暗箱安门、上锁。
f、甲方须对光站箱，配置220伏电源，电源线为2.5平方毫米的
护套线。
且并入公用电表前口。
大暗箱的左上角配置10A空气
开关。
若没按上述要求施工或有线电视开通后出现用电问题，
均由甲方与相关单位协调解决。
h、甲方应对大暗箱做接地装置，箱体与大楼地极连接。
四、以上所有楼外、楼内暗管网，各种箱体的土建费用均由甲方承
担。
如果甲方或第三方（如电信等单位）拥有楼外管网的所有权，则其必须与乙方签定对该小区管网拥有无偿永久使用权的书面协议。
五、甲方管道建成后，一周内提供电子版竣工图纸，乙方到现场进
行管道核实。
当图纸与实际不符，由甲方负责协调解决，由此造成乙方设计、施工立项、施工工期等的延误，以及由此引发的一系列后果均由甲方承担。
六、在施工中如出现现场管道暗管损坏、不通等问题，均由甲方负
责解决。
七、乙方施工中和信号开通后，如果甲方自己进行管理或委托第三
方在该小区进行其他施工或进行物业管理，当出现路面损坏、井损坏、井盖丢失等其它因素，使得有线电视电缆、器件丢失、损坏、信号不通所造成的经济损失、修复的费用、施工等问题，或由此引起的纠纷等，均由甲方负责承担解决。
八、若甲方把该小区有线电视工程项目转包给其他公司进行代理，
甲方与其他代理公司签定的协议与本协议无关。
以上各条款仍由甲方履行。
本协议未尽事宜，双方另行协商。
此协议一式两份，经双方盖章后生效。
甲方：乙方：
签章签章
年月日年月日。