农民工工资支付补充协议书
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇篇1甲方(用工单位):____________________有限公司地址:_______________________________联系方式:___________________________法定代表人(负责人):________________乙方(农民工):______________________住址:_______________________________联系方式:___________________________身份证号码:________________________鉴于甲方雇佣乙方从事___________________工作,为明确双方权益,保障农民工工资的按时足额支付,经双方友好协商,达成以下协议:一、协议目的本协议书旨在明确农民工工资的支付事项,确保乙方工资权益得到合法保护,维护社会和谐稳定。
二、工资支付原则1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定,按时足额支付乙方的工资。
2. 工资支付应遵循公平、公正、及时、足额的原则。
3. 乙方有权要求甲方按时足额支付工资,不得拖欠或克扣。
三、工资支付标准与方式1. 工资支付标准按照甲方所在地的最低工资标准以及乙方的岗位和职务确定。
具体标准详见劳动合同。
2. 工资支付方式采用月薪制,每月定期通过银行转账或现金方式支付。
如遇节假日或特殊情况,支付时间可相应顺延。
3. 乙方在完成额外工作或加班时,甲方应按照国家和地方相关规定支付加班工资。
四、工资支付保障措施1. 甲方设立工资支付专用账户,确保工资资金的专款专用。
2. 甲方应建立完善的工资支付监控机制,定期对工资支付情况进行自查。
3. 若甲方因生产经营困难等原因需延期支付工资,应与乙方协商一致,并明确支付期限。
4. 乙方有权向甲方所在地的劳动保障部门投诉甲方的工资支付情况。
五、违约责任与争议解决方式1. 若甲方未按本协议约定支付工资,乙方有权要求甲方限期支付,并追究违约责任。
农民工工资付款协议书(4篇)
农民工工资付款协议书甲方:(用人单位名称)乙方:(农民工个人姓名)鉴于:甲方与乙方就劳动合同约定的工作职责、工作时间、工作报酬等事项已达成一致。
现就乙方应获得的工资支付事宜,甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,达成如下协议:一、工资标准甲、乙双方同意乙方每月工资为人民币(RMB)_____元。
工资包括基本工资、绩效工资、奖金等。
二、工资支付方式及时间1. 甲方承诺于每月的____号之前将当月工资支付给乙方,以转账方式或现金支付给乙方。
2. 如果因甲方原因导致工资支付延迟,则甲方应向乙方支付滞纳金,滞纳金标准为逾期工资总金额的每天_%。
三、工资支付凭证甲方应向乙方提供工资支付凭证。
乙方签收工资时,确认收到工资数额和支付方式。
四、工资支付保障1. 甲方承诺按国家有关法律、法规的规定,按时足额支付乙方工资。
2. 甲方承诺在乙方离开岗位之前为其支付全部应得工资,并向乙方提供正式的工资支付凭证和离职证明。
五、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间支付工资或未能足额支付工资,则甲方应依法承担相应的违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照劳动合同规定的工作职责履行工作义务,甲方有权扣除相应的工资或进行其他合理的处罚,但扣除部分不得超过乙方应得工资金额的%。
六、争议解决如发生与工资支付相关的争议,双方应友好协商解决。
协商未果的,任何一方均有权将争议提交有关部门或仲裁机构处理。
七、其他1. 本协议经甲、乙双方签字盖章生效,并作为双方履行义务的依据。
2. 双方同意遵守国家有关法律、法规和劳动合同的约定,共同维护劳动关系的稳定与和谐。
甲方(单位):乙方(个人):签字:_______ 签字:_______日期:_______ 日期:_______农民工工资付款协议书(二)农民工工资代发协议书甲方(雇主):____________________(单位名称)乙方(农民工):____________________(个人姓名)丙方(工资代发机构):____________________(单位名称)鉴于甲、乙双方就乙方在甲方单位工作所获得的工资支付事宜,为维护双方合法权益,经友好协商,达成如下协议:一、甲方应按照国家相关法律法规和乙方与甲方签订的劳动合同的约定,按时足额支付乙方的工资,并按照工资支付周期向乙方提供工资条。
农民工工资补充协议
三、乙方义务
1.乙方应按照甲方的要求,按时完成工作任务,保证工程质量。
2.乙方应遵守甲方的规章制度,服从管理。
3.乙方应提供真实、有效的身份证明及工资账户信息,以便甲方及时支付工资。
四、工资支付
1.甲方应按月支付乙方农民工工资,支付时间为次月____日。
2.如甲方未按约定时间支付工资,乙方有权要求甲方支付迟延履行金,迟延履行金标准为未支付工资部分的每日千分之五。
3.甲方支付工资时,应扣除以下费用:
(1)个人所得税;
(2)应由乙方承担的社会保险费用;
(3)法律、法规规定的其他应当扣除的费用。
五、争议解决
1.本协议在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
农民工工资补充协议
一、背景
鉴于《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就农民工工资支付问题达成以下补充协议。
二、甲方义务
1.甲方应按照国家法律法规及合同约定,按时足额支付乙方农民工工资。
2.甲方应保证乙方农民工工资不低于当地最低工资标准。
3.甲方应建立健全农民工工资支付制度,确保工资支付及时、准确。
2.如协商不成,双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、附则
1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3.本协议未尽事宜,可另行签订补充协议。
甲方(盖章):____________
乙方(签字):_________
农民工工资补充协议
农民工工资补充协议本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日签订,以明确与农民工工资相关问题的约定和义务。
甲方:雇主(以下简称“甲方”)乙方:农民工(以下简称“乙方”)1.协议的目的和背景本协议的目的是为了确保乙方按时、全额地收取合法应得的工资报酬。
鉴于某种原因,甲方无法按照原有的协议向乙方支付工资,双方特此达成以下协议。
2.农民工工资补充协议的约定2.1 工资支付方式根据本协议约定,甲方将结算乙方尚未支付的工资金额。
乙方同意按照所约定的合同工资支付方式进行结算。
具体支付方式、账户信息等将在协议签订后三个工作日内提供给乙方。
2.2 补充工资金额根据甲方提供的薪酬记录和相关证据,乙方同意接受甲方向其支付的补充工资金额。
此补充工资金额应包括乙方尚未支付的基本工资、加班工资、奖金和福利津贴等。
2.3 工资支付时间甲方承诺按照本协议约定的时间表向乙方支付工资。
具体支付时间由甲方根据资金状况确定,并在签订协议后的三个工作日内通知乙方。
2.4 其他约定乙方同意,在双方签订本协议期间,不会采取任何与甲方合作相关的法律或行政行动。
双方同意本协议一经签署即开始生效,并且双方应遵守约定的付款和支付时间。
3.争议解决如发生任何与本协议相关的争议,双方应通过友好协商解决。
如果协商不成,任何一方可向当地劳动仲裁委员会提起仲裁申请。
4.终止本协议经双方签署后生效。
在甲方按照约定向乙方支付全部补充工资时,本协议自动终止。
5.其他本协议的具体事项和条款均以中文表述,并双方签字确认后生效。
本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章/签名):__________________________乙方(签名):__________________________日期:____年____月____日。
薪资补充协议书
薪资补充协议书
甲方:XXX公司
乙方:XXX员工
签订日期:XXXX年XX月XX日
一、协议或者合同的目的和背景
为了进一步明确双方的权利和义务,特就薪资补充事宜达成以下协议:
二、具体的条款和条件
1. 甲方允许向乙方支付额外的薪资补充,金额为每月基本工资的10%。
2. 薪资补充将于每月月底发放至乙方指定的银行账户。
3. 薪资补充的支付将视乙方的工作表现和公司业绩而定,甲方有权根据实际情况进行调整。
三、保密事项
双方允许在协议期间和协议终止后对协议内容及相关信息予以保密,不得向任何第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致协议无法履行,双方可暂时中止履行,但应尽快恢复履行。
五、协议终止的条件
1. 双方经商议一致允许终止协议。
2. 乙方违反协议规定,经甲方书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式
如一方违反本协议,应承担相应的法律责任。
如发生争议,双方应友好商议解决,商议不成的,可向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他附加条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):XXX公司
乙方(签字):XXX员工
以上为薪资补充协议书内容,双方应严格遵守协议内容,共同维护双方的合法权益。
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选7篇
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选7篇第1篇示例:农民工工资支付是一个社会问题,也是一个合同问题。
作为农民工的雇主,应当尊重他们的劳动权益,按时、足额支付工资。
在这个过程当中,签订一份农民工工资支付协议书是非常重要的。
下面就为大家精选了一份关于农民工工资支付协议书的范本,希望能对大家有所帮助。
农民工工资支付协议书甲方(雇主):________鉴于甲乙双方系在良好的合作基础上签订本协议,为明确双方的权利义务,特制订以下协议:一、工资支付地点:工资支付地点为甲方所在地。
二、工资支付时间:甲方每月的工资支付时间为每月底日前。
三、工资计算方式:按照乙方实际出勤及完成工作任务的情况,以小时为单位进行计算。
五、工资结算标准:乙方工资结算标准为当地规定的最低工资标准。
六、加班工资:如果乙方需要加班,将按照当地规定的加班工资标准进行支付。
七、安全保障:甲方应当为乙方提供良好的工作环境和安全保障措施。
八、违约责任:如果甲方未按照本协议规定的时间和方式支付工资,将应当赔偿乙方迟延支付工资的损失。
九、争议解决:对于因履行本协议所发生的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,应提交工会或劳动仲裁机构处理。
十、本协议自双方签字盖章之日起生效,至乙方工作期满之日止。
甲方(盖章):_______________以上为农民工工资支付协议书的范本,希望对大家有所帮助。
在签订协议之前,双方应充分了解协议内容,并严格按照规定执行。
希望雇主能够尊重农民工的劳动权益,共同维护良好的劳动关系,共同发展。
第2篇示例:农民工是我国建设事业的中流砥柱,为保障农民工的合法权益,避免发生工资拖欠等问题,雇主和农民工之间签订工资支付协议书显得尤为重要。
下面是一份关于农民工工资支付协议书的精选内容,以供参考:农民工工资支付协议书甲方:(公司名称)乙方:(农民工姓名)根据《中华人民共和国合同法》和相关法规的规定,甲、乙双方就劳动合同的签订,明确双方的权利和义务,友好协商达成如下协议:一、工资支付方式1. 乙方的工资按月支付,每月工资支付日为每月的15日。
农民工工资支付协议
a.本协议解除后,双方应按照本协议第六条第四款的规定处理解除后的相关事宜。
b.双方在解除本协议时,应给予对方合理的通知期限,以充分保障对方的权益。通知期限由双方协商确定。
八、不可抗力条款:
1.不可抗力事件的定义:
a.本协议所指的不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、政府行为等)。
b.甲方应为乙方提供必要的工作条件,包括但不限于安全的工作环境、必要的工作设备等。
c.甲方应依法为乙方缴纳社会保险。符的报酬。
b.乙方有权获得甲方提供的工作条件和必要的工作保障。
c.乙方有权在遭受不公正待遇时提出异议。
2.义务:
a.乙方应按照甲方的要求提供劳动力,完成约定的工作任务。
农民工工资支付协议
一、合同相关方信息
甲方(雇主):
名称:____________________
住所:____________________
联系方式:________________
乙方(农民工):
姓名:____________________
身份证号:________________
住所:____________________
十、生效与终止条款
1.生效条件与时间:
a.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
b.本协议的生效不排除法律法规规定的其他生效条件。
2.终止条件与程序:
a.本协议在以下情况下终止:
-双方履行完毕本协议项下的所有义务;
-双方经协商一致同意终止;
-发生本协议约定的解除情形;
-法律法规规定的其他终止情形。
b.终止协议的通知应以书面形式发出,并在送达对方之日起生效。
农民工工资补充协议
工程关于农民工工资的补充协议甲方:*************乙方:*************为规范农民工工资支付行为,根据《保障农民工工资支付条例》及《南京市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法(试行)》要求,甲乙双方就农民工工资款项支付相关事宜约定如下:1、本协议作************* 工程项目甲乙双方合同的补充,与《施工合同》具有同等效力,双方共同予以遵守。
2、乙方应根据《保障农民工工资支付条例》要求,乙方应当为本项目开设农民工工资专用账户,专项用于支付该工程建设项目的农民工工资。
3、甲乙双方就工资款支付周期。
结算办法按照第种办法如下:(1)每月日前,乙方根据当月实际测算的农民工工资款向甲方提出申请,将当月经乙方主要管理人员及劳资专员签字确认后的农民工工资支付明细作为申请附件,甲方申请通过后将申请的工资款划入乙方设立的农民工工资专用账户中,甲方在下期工程进度款中予以扣除。
进度款剩余部分按照施工合同原约定由甲方划入乙方工程款结算账户;(2)每月日前,甲乙双方约定将本期进度款的20% 作为工程款按季度由甲方打入农民工工资专用账户,甲方在本期进度工程款中予以扣除,进度款剩余部分按照施工合同原约定由甲方划入乙方工程款结算账户。
4、为保障项目农民工工资足额支付,每季度申请的工资款不得低于本期工程进度款的20 %;若因特殊原因造成两期工资款总额超过下期工程进度款的,多出部分顺延至后一期工程进度款中予以扣除。
5、甲方按照施工合同约定及时拨付工程款,并将农民工工资款及时按照以上约定足额拨付至农民工工资专用账户,同时加强对乙方按时足额支付农民工工资的监督。
6、乙方或者该项目分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同,全面实行实名制管理,所有信息上传至实名制系统管理平台。
未与乙方或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员,不得进入项目现场施工。
7、乙方应根据相关法律法规要求积极落实分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度,乙方应与分包单位签订分包合同,并签订农民工工资代发协议。
农民工工资委托支付协议
农民工工资委托支付协议甲方:xxxxx乙方:(劳务分包企业)根据《中华人民共和国民法典》《保障农民工工资支付条例》之规定及相关法律法规的相关要求,经双方友好协商,现就建设工程项目的农民工工资委托支付事宜达成协议如下:一、委托时效:自本委托协议签订之日起至该工程项目的农民工工资发放完结之日止。
二、甲方承诺在符合法律规定及甲乙双方签订的分包合同约定的前提下按时足额支付分包工程农民工工资。
三、乙方委托甲方通过项目部设立的农民工工资专用账户(专户账户名称:,专户账号:,开户银行:)代发农民工工资,农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡资料等信息真实性由乙方负责。
四、农民工工资发放及考勤管理1.农民工进入施工现场,乙方应将进驻人员信息(包括分包企业与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等)上报甲方,甲方安排专人及时核对并留存备查,没有上报的视为未进入施工现场。
2.乙方要对进入工程施工现场的农民工进行登记造册,注明工种、所在班组、工资标准等,并及时报甲方审核,甲方留存备查。
3.乙方委派专人每天进行农民工出勤统计,并会同甲方劳务负责人签字认可。
考勤表未经甲、乙双方会签的,视为无效。
因乙方未按照上述要求向甲方提供相应资料造成甲方无法核实的工资部分,甲方有权不予支付,乙方应自行安排资金支付,无权向甲方追偿,由此产生的一切不利后果由乙方自行承担。
五、违约责任1.乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的,乙方应向甲方返还该高估冒算超出的费用的2倍金额,甲方有权直接从剩余分包工程款中直接扣除。
2.因乙方未及时向甲方通报人员变更信息,造成甲方多发、漏发农民工工资,产生的相应后果由乙方承担。
由乙方限期补发漏发农民工工资,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括但不限于多发工资、罚款、利息、律师费、诉讼费等)。
六、其他1.本协议与甲乙双方签订的劳务分包合同有冲突的,以劳务分包合同的约定为准。
2.本协议一式二份,自双方签字或盖章之日起生效。
农民工工资支付补充协议书
农民工工资支付补充协议书
农民工工资支付补充协议书
甲方:
乙方:
根据要求,建设单位对xx年北海市建设工程领域执行农民工工资保障金、实名制、分账制和银行代发工资制度等。
与施工总承包单位签订施工合同时,应当对施工总承包单位设立农民工工资支付专用账户、拨付工程款项方式以及建立农民工用工管理台账等事项作出明确约定,并将劳务人员工资按定额规定比例拨入施工总承包单位的农民工工资支付专用账户。
现就以上通知要求,甲乙双方签订此补充协议,具体内容如下:
一、乙方农民工工资专用户信息:
开户银行名称:
开户银行代码:
账户名称:×××公司农民工工资支付专户
账号:
二、拨付工程款项方式:按进度款申请每期支付。
三、农民工用工管理台账事项约定:乙方每期申请进度款需提供农民工用工人员管理台账。
四、农民工工资支付比例:甲方按乙方每期申请进度款的××%比例支付到农民工工资专户。
五、乙方必须与专户开立银行签订监管协议,确保专户资金用于支付农民工工资。
六、本协议生效后,即成为本工程施工合同不可分割的组成部分,与本工程施工合同具有同等的法律效力。
七、本协议经双方签字盖章后即生效,本协议一式份,甲方持份,乙方持份,份合同具有同等法律效力。
甲方:
法人代表:或授权代理人:
地址:
邮政编码:
联系人:
联系
传真:
乙方:
法定代表人:或授权代理人:
地址:
邮政编码:联系人:联系
传真:。
农民工工资支付补充协议书通用版(5篇)
农民工工资支付补充协议书通用版(5篇)农民工合同模板【篇一】甲方〔用人单位〕:地址:法定代表人:乙方〔劳动者〕:身份证号码:户口所在地:根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳务合同期限经甲乙双方协商一致,劳务合同期限采取以下第_____种形式:1、有固定期限劳务合同本合同于______年_____月_____日生效,于_____年_____月____日终止。
其中试用期自_____年_____月_____日始,至_____年_____月_____日止。
2、无固定期限。
其中试用期自_____年_____月_____日始,至_____年_____月_____日止。
3、以完成一定工作为期限。
本合同生效日期为______年____月____日;以乙方完成__________工作〔任务〕为合同终止时间。
二、工作内容和工作时间1、甲方招用乙方担任____________岗位〔工种〕工作。
乙方的上岗证号码为____________。
2、工作时间:每天_____小时。
三、劳动保护和劳动条件1、甲方应当在乙方上岗前进展平安消费教育,对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进展岗前培训,乙方获得相应的操作证书方可上岗。
2、甲方根据消费岗位的需要,按照国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方装备必要的平安防护措施,发放必要的劳动保护用品。
3、现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》。
4、甲方将根据国家有关法律法规,建立平安消费制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
四、工资待遇和保险待遇1、乙方在试用期间的月工资〔或日工资〕为_____元,试用期满后月工资〔或日工资〕为_____元。
2、双方约定的工资不得低于当地最低工资标准。
3、甲方安排乙方加班加点,应按照《劳动法》等规定支付加班加点工资。
4、甲方应在每月_____日发放乙方的工资,并由乙方签字确认。
建设工程农民工工资委托支付补充协议
建设工程农民工工资委托支付补充协议本文旨在就建设工程农民工工资委托支付的补充协议进行详细探讨。
补充协议是指在原有合同基础上对某些具体内容进行修订、完善或补充的一种法律文件。
在建设工程领域,农民工工资委托支付涉及多个方面,需要明确双方的权益和责任,保障农民工的权益,稳定建设工程合作关系。
接下来我们将就建设工程农民工工资委托支付的补充协议进行详细讨论。
一、补充协议的目的及背景建设工程农民工工资委托支付补充协议的目的在于明确工程项目参与方之间关于农民工工资委托支付的具体约定,以确保农民工按时获得工资,维护他们的合法权益。
在建设工程中,农民工工资支付问题一直备受关注,而委托支付机制则是一种常见的解决途径。
此补充协议的制定是为了进一步细化委托支付机制,防止工程资金挪用等问题的发生。
二、补充协议的内容与约定1. 参与方的明确身份:补充协议应当明确参与方的身份,包括建设单位、施工单位、农民工代表等。
各方应当充分认可自身的权益和责任,并明确各自承担的角色及责任范围。
2. 工资支付约定:补充协议应当明确工资支付的时间、方式和金额,确保在法定时限内向农民工足额支付工资。
协议应注明工资支付的频次,如每月支付或每周支付,并指定支付方式,如银行转账或现金支付。
3. 工资保障金退还约定:补充协议应明确工资保障金的使用和退还规定。
工资保障金是对农民工工资支付的一种保障措施,确保农民工的工资得到及时支付。
协议应规定保障金的退还条件,如工程项目竣工、工资支付完毕等情况。
4. 异议处理机制:补充协议应设立农民工工资异议处理机制,明确发生工资异议时双方的处理程序和责任。
在协议中约定异议处理的时限、责任主体以及解决方式,以便及时解决农民工工资纠纷。
5. 法律责任与违约处理:补充协议中应明确违约责任和相应法律责任。
如果一方未能按照协议约定支付工资,应承担违约责任并赔偿农民工相应损失。
协议还可约定相应的救济措施,如向劳动行政部门或人民法院申请救济等。
农民工工资支付工程施工合同补充协议
工程施工合同工资支付补充协议(范本)鉴于甲乙双方已就[具体工程项目名称]签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),为确保农民工工资的及时足额支付,维护农民工的合法权益,经双方友好协商,特订立本补充协议如下:
一、支付原则
1. 农民工工资支付应遵循“按时足额、优先保障”的原则。
2. 甲方应确保工程款中用于支付农民工工资的部分不被挪用或占用。
二、支付方式
1. 农民工工资应按月支付,具体支付日期为每月的[具体日期]前。
2. 甲方应直接向农民工支付工资,或委托银行代发至农民工个人银行账户。
3. 农民工工资支付明细应详细列明每位农民工的姓名、身份证号、工资数额等信息,并加盖甲方公章。
三、支付保障
1. 甲方应在原合同约定的工程款中预留一定比例的农民工工资保证金,以确保农民工工资的支付。
2. 如因甲方原因导致农民工工资支付延误或不足额,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿农民工因此产生的损失。
四、争议解决
1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力,如双方在执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他
1. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议进行约定。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签订日期:____年__月__日。
农民工工资补充协议范本
甲方(用人单位):__________
地址:_________________
联系方式:______________
乙方(农民工):__________
身份证号码:_____________
联系方式:______________
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《农民工劳动合同》,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方工资支付有关事宜达成以下补充协议:
3.本补充协议未尽事宜,按照《农民工劳动合同》和国家有关法律法规执行。
甲方(盖章):__________乙方(签字):__________
签订日期:____年__月__日
五、争议解决
1.双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
2.仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
六、其他
1.本补充协议经双方签字盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本补充协议作为《农民工劳动合同》的补充,与劳动合同具有同等法律效力。
一、工资支付标准及方式
1.乙方在合同期间的工作报酬,按照国家及地方有关农民工工资支付的规定,结合甲方所在行业的工资指导线,双方约定月工资为人民币____元(大写:____________________元整)。
2.甲方应按月足额以货币形式支付乙方工资,支付日期为每月__日,如遇节假日或休息日,应提前至最近的工作日支付。
3.甲方应建立健全农民工工资支付台账,详细记录乙方工资支付情况,并保存至少三年。
四、工资支付违约责任
1.甲方未按照约定支付乙方工资的,应按照逾期支付部分支付乙方违约金,违约金标准为应付工资的50%。
农民工工资委托支付协议
农民工工资委托支付协议甲方:(工资支付单位)地址:邮编:乙方:(分包单位)地址:邮编:鉴于1.甲方承揽了项目的施工,需要聘用乙方提供的劳动力(农民工);2.甲方同意委托乙方支付农民工的工资;3.为确保农民工合法权益,维护社会稳定,各方同意签订本工资委托支付协议。
一、委托支付1.甲方同意委托乙方负责支付农民工工资,并按照法律法规和国家相关政策的要求,保障农民工的合法权益。
2.乙方应按照合法合规的要求,及时、准确地支付农民工工资。
支付方式可以选择银行转账或现金支付,但要确保工资发放的安全、及时和完整。
3.甲方应按照约定的支付周期,将相应的工资金额及支付清单按时提供给乙方,以便乙方进行工资支付。
4.乙方应建立健全农民工工资支付制度,并保持工资支付记录,以备检查。
二、工资支付责任2.乙方应定期对农民工工资进行核对,确保工资支付的准确性和公平性。
3.如乙方发现农民工的工资信息有误,应及时与甲方进行沟通和调整,确保工资支付的准确性。
4.若因乙方原因导致农民工工资延迟或未支付的,应由乙方承担相应的法律责任,并按照法律法规进行赔偿。
三、法律责任和争议解决1.如因甲方原因导致农民工工资延迟或未支付的,甲方应承担相应的法律责任,并按照法律法规进行赔偿。
2.如因不可抗力等特殊情况导致工资支付不能按时完成的,应及时通知甲方,并积极与甲方协商解决。
3.凡因履行本协议所引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;如协商不能解决,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、其他事项1.本协议签订后,双方均应认真履行各自的义务,不得擅自解除或变更协议约定的内容。
2.本协议的生效期为项目实施期,自甲方开始招聘农民工之日起至项目完成验收之日终止。
3.本协议未尽事宜,由双方协商解决并作出补充约定。
补充约定应与本协议具有同等效力。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:(盖章)(盖章)。
农民工工资支付补充协议
农民工工资支付补充协议甲方(用人单位):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(农民工):_____身份证号码:_____户籍地址:_____现居住地址:_____联系方式:_____鉴于甲乙双方已签订劳动合同,现就农民工工资支付相关事宜,经友好协商,达成如下补充协议:一、工资标准及计算方式1、乙方的工资按照_____(具体工资计算方式,如计时、计件等)计算,每小时/每件工资为_____元。
2、乙方的月工资不得低于当地最低工资标准。
二、工资支付周期及方式1、甲方应按照_____(支付周期,如每月、每半月等)支付乙方工资。
2、甲方应将乙方的工资通过_____(支付方式,如银行转账、现金支付等)支付给乙方。
3、如遇特殊情况需更改支付方式或周期,甲方应提前通知乙方并取得乙方同意。
三、工资支付时间1、甲方应在_____(具体支付时间,如每月 X 日)支付乙方上个周期的工资。
2、若甲方未能在约定时间支付工资,应向乙方说明原因,并尽快支付。
逾期支付的,应按照每日_____的标准向乙方支付违约金。
四、工作时间及加班工资1、乙方的正常工作时间为每天_____小时,每周_____小时。
2、乙方加班应按照国家相关法律法规支付加班工资,加班工资计算基数为_____。
五、工资构成乙方的工资构成包括_____(基本工资、绩效工资、津贴、补贴等)。
六、福利待遇1、甲方应为乙方缴纳_____(社会保险种类,如养老保险、医疗保险、工伤保险等)。
2、甲方应按照国家规定和企业制度,为乙方提供_____(其他福利待遇,如带薪年假、节日福利等)。
七、工资发放记录1、甲方应制作并保存乙方的工资发放记录,包括工资计算明细、支付凭证等。
2、乙方有权查阅自己的工资发放记录,如有疑问,甲方应及时予以解答和处理。
八、争议解决1、甲乙双方在工资支付方面发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动仲裁机构申请仲裁;对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
农民工工资补充协议(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX农民工工资补充协议(2024版)本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 农民工1.2 工资1.3 补充协议第二条劳动合同的补充2.1 工资支付标准2.2 工作时间2.3 福利与待遇第三条工资支付保障3.1 按时支付3.2 支付方式3.3 支付时间第四条加班工资4.1 加班定义4.2 加班工资计算4.3 加班工资支付第五条特殊情况工资支付5.1 请假5.2 旷工5.3 离职第六条工资调整6.1 调整条件6.2 调整程序6.3 调整通知第七条工资拖欠处理7.1 拖欠定义7.2 拖欠处理措施7.3 法律责任第八条工资争议解决8.1 争议定义8.2 协商解决8.3 调解程序第九条合同的生效与终止9.1 生效条件9.2 终止条件9.3 终止后待遇第十条双方义务与责任10.1 甲方义务10.2 乙方义务10.3 违约责任第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 泄露后果11.3 保密期限第十二条不可抗力12.1 不可抗力定义12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力处理第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决方式13.3 诉讼管辖第十四条其他约定14.1 补充条款14.2 附件14.3 修改与补充第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.2 工资:指甲方按照本协议约定,以货币形式支付给乙方的工作报酬,包括基本工资、加班工资、奖金、津贴等。
1.3 补充协议:指甲方与乙方在原劳动合同基础上,针对工资支付相关事项达成的额外协议。
第二条劳动合同的补充2.1 工资支付标准:乙方的工资标准按照甲方所在地区的最低工资标准执行,并根据甲方经营状况、行业标准及乙方的实际工作表现适时调整。
2.2 工作时间:乙方的工作时间按照甲方制定的工作时间规定执行,确保乙方每周休息日不少于一天。
2.3 福利与待遇:乙方享有国家规定的法定节假日、婚假、产假、丧假等休假待遇,以及甲方提供的其他福利待遇。
农民工工资补充协议-农民工工资支付保障条例补充协议
建设工程施工合同补充协议发包人:承包人:为了保障本工程农民工工资按期支付,根据国家有关规定和《武汉市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》规定,经_ __(以下简称发包人)与__ __(以下简称承包人)双方协商,就_建设工程施工合同(以下简称“施工合同”,编号:)项下农民工工资保障事宜订立补充协议如下:一、本工程实行工程款与农民工工资款“两条线”拨付和农民工工资按月支付制度。
即:将农民工工资款从分包工程款中剥离出来,由发包人按月向承包人拨付,以保障农民工工资按月发放。
二、发包人和承包人双方均承诺在商业银行开设专用账户,专门用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。
—1 —(一)发包人专用账户信息开户银行:户名:账号:(二)承包人专用账户信息开户银行:户名:账号:三、发包人每月第3个工作日前,将上月农民工工资暂付款拨付到承包人的专用账户,月拨付基数暂按施工合同价款总额的20%除以合同工期的月数计算,施工合同工期不足一个月的部分按一个月计算。
所拨付的农民工工资暂付款,发包人将在拨付工程进度款时如数扣回。
四、如果承包人对工程进行分包的,承包人须于每月第5个工作日前,将上月农民工工资暂付款拨付到分包企业专用账户,以保障农民工工资按月支付。
五、如果承包人直接招用农民工,承包人须依法与农民工签订劳动合同,建立农民工个人工作银行卡名册,与商业银行签订农民工工资委托代发协议,并在商业银行为农民工办理个人工资—2 —银行卡。
承包人应当制定内部工资支付办法,并告知本企业全体农民工。
六、发包人向承包人承诺:(一)按照本协议第三条的约定,按月按时将上月农民工工资暂付款拨付到承包人的专用账户;(二)对承包人按月足额支付农民工工资事宜履行监督责任。
七、承包人向发包人承诺:(一)全面履行对本工程项目施工合同项下的农民工工资支付事宜的管理责任;(二)如果本工程项目进行分包,将按照本协议第四条的约定,按月按时将上月农民工工资暂付款拨付到分包企业的专用账户;(三)如果承包人直接招用农民工,将严格遵守本协议第五条约定,并于每月第10个工作日前委托银行通过专用账户直接将农民工工资划拨到农民工的个人工资银行卡上;(四)确保本施工合同项下不因农民工工资未能按时足额发放到位而引发讨薪事件。
农民工工资支付协议书
农民工工资支付协议书农民工工资发放保障协议书甲方:XXX乙方:为规范劳务承包工程项目用工管理,保障农民工合法权益,防止非法用工和拖欠农民工工资等不良事件发生,根据《合同法》和《建设领域农民工工资支付管理暂行规定》,经甲、乙双方平等协商一致,就街巷硬化项目中分项、分部承包工程或劳务承包工程保证农民工工资支付达成如下协议,以资共同遵守。
一、甲方承诺按照分项、分部承包合同或劳务承包工程合同按约定支付乙方工程款,并监督结清乙方全部农民工工资。
二、乙方应如实为农民工考勤并计算工资,并严格执行农民工工资“月结季清”制度,每季度结清农民工剩余工资;每月至少向农民工支付一次工资或在终止或解除劳动合同时一次性结清农民工工资,支付的部分不得低于本市最低工资收入标准。
三、乙方在发放农民工工资时,应在甲方的监督下实施,由农民工本人签字确认,并将考勤表、工资发放表报甲方项目部备案,禁止乙方代领签字。
四、为保证乙方农民工支付合同履行情况,确保农民工工资能够及时足额发放,甲方拨付进度款时按当期进度款2%收取农民工工资履约保证金,保证金待工程竣工验收全部合格后视乙方履约情况无息退还。
五、违约责任施工期间若发生农民工工资拖欠现象,按下列方式处理:1、若甲方按合同约定按期支付工程款,而乙方未要求按期发放农民工工资,甲方核实后,先从乙方剩余承包费用(工程款)中直接向农民工支付工资,然后从乙方剩余承包费用(工程款)中扣除已发工资总额2倍的垫付费用。
2、分部、分项承包工程完工后,甲方先按乙方据实提供的农民工工资表结算工程劳务费用,并监督乙方将农民工资全部发放到位后,再结算剩余工程费用。
未付清农民工资的不予结算剩余工程费。
若因乙方原因恶意拖欠农民工工资导致聚众闹事、上访事件发生,甲方视情节对乙方处以5000~元罚款。
六、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,存档一份。
协议自甲乙双方盖章、签字之日起生效;自乙方所分包项目完工并结清所有农民工工资后自行终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
农民工工资
支付补充协议书
甲方:
乙方:
根据,要求建设单位对xx年北海市建设工程领域执行农名工工资保障金、实名制、分账制和银行代发工资制度等。
与施工总承包单位签订施工合同时,应当对施工总承包单位设立农名工工资支付专用账户、拨付工程款项方式以及建立农名工用工管理台账等事项作出明确约定,并将劳务人员工资按定额规定比例拨入施工总承包单位的农名工工资支付专用账户。
现就以上通知要求,甲乙双方签订此补充协议,具体内容如下:
一、乙方农名工工资专用户信息:
开户银行名称:
开户银行代码:
账户名称:×××公司农名工工资支付专户
账号:
二、拨付工程款项方式:按进度款申请每期支付。
三、农名工用工管理台账事项约定:乙方每期申请进度款需提供农名工用工人员管理台账。
四、农名工工资支付比例:甲方按乙方每期申请进度款的×
×%比例支付到农民工工资专户。
五、乙方必须与专户开立银行签订监管协议,确保专户资金用于支付农名工工资。
六、本协议生效后,即成为本工程施工合同不可分割的组成部分,与本工程施工合同具有同等的法律效力。
七、本协议经双方签字盖章后即生效,本协议一式份,甲方持份,乙方持份,份合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法人代表:法定代表人:
或授权代理人:或授权代理人:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
签订:年月日签订日期:年月日。