江苏省2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)单选题（共150题）1、关于借款合同的说法正确的是（）A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同【答案】 C2、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。
A.备案的中标合同B.最后签订的合同C.双方协商所确定的合同D.签订合同时工程所在地的价格标准【答案】 A3、依据《民法典》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】 D4、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。
该施工许可证（）。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】 A5、工伤保险基金可以用于（）。
A.劳动能力鉴定B.投资运营C.兴建或者改建办公场所D.发放奖金【答案】 A6、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第48条的规定，下列不属于“以他人名义投标”的行为是()A.投标人挂靠其他施工单位的行为B.投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书的行为C.由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为D.两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为【答案】 D7、在建设工程活动中，以下不得代理的是（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)单选题（共45题）1、沉井封底前自沉速率应小于（）。
A.10mm/8hB.15mm/8hC.20mm/8hD.25mm/8h【答案】 A2、关于定金，下列说法错误的是()。
A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金合同从实际交付定金之日起生效【答案】 C3、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。
A.直接要求设计单位改正B.自行改正C.直接要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正【答案】 D4、除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）。
A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 C5、（2021年真题第2批）关于建设工程债的说法，正确的是（）。
A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】 A6、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是( )。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】 B7、负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除危及生产安全的紧急情形外，应当提前（）通知生产经营单位。
A. 12小时B. 36小时C. 48小时D. 24小时【答案】 D8、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。
A.超越本单位资质等级承揽工程的B.以他人名义骗取中标的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的【答案】 A9、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是（）。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》多选题 专项检测C卷附答案 50题
二级建造师《建设工程法规及相关知识》多选题专项检测C卷附答案 50题检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分,每题2分。
2、本卷为多项选择专题训练，共计50题。
多项选择题（共50题，每题2分。
）1、建设工程价款优先受偿权的范围是（）。
A.施工工作人员的报酬B.实际支付的建筑构配件价款C.欠付工程价款的利息D.实际支付的材料款E.当事人未约定的垫资利息2、根据《产品质量法》，生产者不得（）A．生产国家命令淘汰的产品B．伪造或者占用他人的厂名C．对产品使用性能瑕疵作出说明D．伪造或者冒用认证标志等质量标志E．以不合格产品冒充合格产品3、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（）。
A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.赔偿损失4、下列属于违法分包的是（）。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程基础工程的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.分包取得发包人同意的5、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）。
A．经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B．施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业C．施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业D．劳务分包企业将其承包的劳务再分包E．专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包6、下列属于投标人之间串通投标的行为是（）A．招标人在开标前开启投标文件，并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人B．投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C．投标人在投标时递交虚假业绩证明D．投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E．投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标7、下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）A．重伤80人B．直接经济损失5000万元C．死亡20人D．直接经济损失8000万元E．死亡30人8、下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（）。
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、工程建设强制性标准由（）负责解释。
A．国家质量监督检验检疫总局B．国务院建设行政主管部门C．省级人民政府建设行政主管部门D．工程建设标准批准部门2、我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包B．工程总承包，专业分包和劳务分包C．施工总承包，专业分包和劳务分包D．施工总承包，专业承包和劳务分包3、根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）。
A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同4、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。
A．60%B．90%C．70%D．80%5、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。
A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达6、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间7、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。
A．中心B．毗邻建筑物C．边界D．周边50米8、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担的监理业务。
二级建造师建设工程法规及相关知识
《二级建造师建设工程法规及相关知识》模拟试题（2小时）一、单项选择题（共计60题，每题1分）1、国家鼓励和提倡注册建造师（），从事国家规定的其他业务。
A．一师多岗B．多师多岗C．一师一岗D．多师一岗2、从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员取得（）证书后，方可以建造师名义执业。
A. 建造师执业资格B. 建造师注册C. 建造师执业培训合格D. 项目经理资质3、法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的（）关系。
A．权利和义务B．合同C．契约D．协议4、何某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。
何某的行为违背了民法的（）。
A.自愿原则B.等价有偿原则C.保护公民、法人的合法民事权益原则D.诚实信用原则5、在债的发生依据中，（）是指没有法律或合同依据，有损于他人而取得的利益。
A. 合同B. 侵权行为C. 不当得利D. 无因管理6、甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。
甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。
则该笔租金的诉讼时效至（）期满。
A. 2003年3月2日B. 2002年5月16日C. 2002年3月2日D. 2001年5月16日7、无论企业法人还是非企业法人，因依法被撤销、解散、宣告破产或其他原因而进行清算时，法人（）。
A. 主体资格消灭，不能进行民事活动B. 主体资格不消灭，仍然可以进行各种民事活动C. 主体资格不消灭，但不能进行民事活动D. 主体资格不消灭，但不能进行清算范围以外的活动8、某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为（）。
A. 不具有法律效力B. 有效代理行为C. 无权代理行为D. 无效代理行为9、根据《建筑工程施工许可管理办法》，（）不是领取施工许可证必须具备的条件A．已办理了建筑工程用地批准手续B．建设资金已经落实C．已经确定施工企业D．法律法规和规章规定的其他条件10、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案单选题（共60题）1.【2024真题】关于建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。
A.建筑市场信用信息仅在全国建筑市场信息平台公开，各省市无权搜集和公开B.建筑市场信用信息由基本信息和优良信息构成，不包括不良信息C.建筑市场优良信息是指建筑市场主体获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息D.建筑市场基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息、奖惩信息等正确答案：C2.【2023真题】关于两阶段招标的说法，正确的是（）。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人应当分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人提交包括最终技术方案和投标报价C.第一阶段，投标人应当提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出正确答案：B3.【2022真题】关于投标的说法，正确的是（）。
A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效正确答案：C4.【2022真题】根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的频率为（）A.每周B.每季度C.每月D.每日正确答案：D5.【2020真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。
A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修正确答案：A6.【2021真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序C.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】 C2、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。
因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。
下列说法正确的是()。
A.丙不能以自己的名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙的主张应当以50万元为限D.丙必要的诉讼费用由自己承担【答案】 B3、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。
A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍返还定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】 C4、下列关于用益物权的说法中，正确的是（）。
A.用益物权的权能是占有、处分、收益B.不动产租赁权属于用益物权C.住宅建设用地使用权届满的，自动续期D.不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿【答案】 C5、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。
A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】 D6、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。
A.举证期限只能由法院指定B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可C.人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长【答案】 C7、下列争议中，属于劳动争议的是（）。
A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议【答案】 D8、水处理构筑物满水试验（）之后进行。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库(附答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、关于合同形式的说法，正确的是（ ）。
A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.电子文件合同视为书面合同【答案】 D2、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息【答案】 B3、根据《建筑法》的规定，下列选项中，发包单位不可以做的是（）。
A.将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.将建筑工程的施工发包给一个施工总承包单位C.将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位D.将建筑工程的勘察、设计共同发包给一个工程总承包单位【答案】 C4、2018 年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从 8 月 23 日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（ ）。
A.出售招标文件的截止日期为 8 月 25 日B.提交投标文件的截止日期为 9 月 13 日C.开标时间为 9 月 10 日D.投标有效期开始于 8 月 23 日【答案】 B5、甲委托某车行修理汽车。
取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。
A.处分权B.抵押权C.质押权D.留置权【答案】 C6、（2016年真题）两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是( )。
A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】 C7、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案(典型题)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）单选题（共60题）1、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。
施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。
A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】 D2、《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在10万元以上的，处以罚款的额度是违法所得的( )。
A.10倍以上B.5倍以上10倍以下C.2倍以上5倍以下D.1倍以上2倍以下【答案】 C3、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。
A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商【答案】 D4、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。
A. 按照建设单位的指令确定B. 注明规格、型号、性能等技术指标C. 指定生产厂、供应商D. 征求施工企业的意见【答案】 B5、下列选项中，应当作为竣工决算依据的文件是（）A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】 D6、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。
A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】 C7、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)单选题（共40题）1、关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金B.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期C.由于他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】 B2、（2020年真题）关于债的基本法律关系的说法，正确的是( )。
A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】 C3、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】 C4、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）A.材料设备采购不得代理实施B.被代理人取消委托，委托代理终止C.代理行为应当采取书面形式D.建设工程活动不涉及诉讼代理【答案】 B5、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是( ）。
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【答案】 A6、按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。
A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D.关系到社会公共利益的大型经济适用住房工程【答案】 D7、关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题1.关于法人成立的说法，正确的是（）。
A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【参考答案】C2.关于承担代理责任的说法，正确的（）。
A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【参考答案】C3.关于土地所有权的说法，正确的是（）。
A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【参考答案】D4.关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。
A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【参考答案】C5.关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。
A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关【参考答案】C6.下列主体中，具有保证人资格的是（）。
A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【参考答案】D7.关于保险主体的说法，正确的是（）。
A.被保险人负有支付保险费的义务B.投保人可以与被保险人不一致C.受益人应当是被保险人D.被保险人不得为两个以上【参考答案】B8.根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。
A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地B.施工现场搅拌站，仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施【参考答案】A9.关于合同解除的说法，正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。
A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【答案】 A2、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。
A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位【答案】 C3、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。
后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。
A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则甲可对不属于自己责任的那部分赔偿向乙追偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50％【答案】 B4、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。
A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外伤害罪【答案】 C5、关于工程再分包的说法中，正确的是（）。
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】 B6、王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。
张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。
对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应( ) 。
A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【答案】 A7、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
2020年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》 真题及答案解析
2020 年二建《法规》真题及答案解析一、单项选择题（共60 题，每题1 分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。
A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】D【解析】本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。
《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。
有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2.在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。
A.申请人撤销强制执行申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】B【解析】本题考查的是民事诉讼的执行程序。
有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：（1）申请人表示可以延期执行的；（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。
中止的情形消失后，恢复执行。
3.建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。
关于返还财产的说法，正确的是（）。
A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】D【解析】本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共60题）1、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。
A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门【答案】 A2、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。
A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任【答案】 B3、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无须采取措施防止损失扩大【答案】 A4、某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。
建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()。
A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】 C5、下列主体中，具有保证人资格的是（）。
A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】 D6、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有()。
A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日D.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息【答案】 A7、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。
A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】 C8、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共45题）1、关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（）A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人【答案】 D2、下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。
A.对采用常规通用技术标准的政府投资工程，原则上最低价中标B.中标候选人的经营，财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认C.中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准D.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容【答案】 D3、根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）。
A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建设单位【答案】 C4、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】 C5、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】 B6、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件好B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】 C7、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共60题）1、根据《保障农民工工资支付条例》施工承包单位应当建立用工管理台帐并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。
A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】 C2、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是( )。
A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】 A3、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于（）之债。
A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】 A4、在所有权里面，属于核心的是（）。
A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】 D5、根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。
A.50%B.60%C.80%D.70%【答案】 D6、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.1B.2C.3D.5【答案】 D7、关于合同形式的说法，正确的是（）。
A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】 A8、（2019年真题）合同权利转让未通知债务人，则（）。
A.转让合同无效B.推定为未转让C.抗辩权发生转移D.对债务人不发生效力【答案】 D9、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。
后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第4次)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。
A.请求减少价款至16万元?B.以合同违法为由申请合同无效?C.以重大误解为由请求撤销合同?D.法院只能判决甲乙双方解除合同2.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。
A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程3.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。
这里所指的安全警示标志一般由( )制定。
A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.国家有关部门4.下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。
A.盗掘古文化遗址、古墓葬B.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人C.非法侵占国有文物D.将文物赠送给亲友或朋友5.【真题】劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为()。
A.该试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理6.某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是()。
A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录7.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共45题）1、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A.一审程序包括普通程序和特别程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】 B2、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。
A.配套建设的环境保护设未经验收或者验收不合格的，经上级主管部门同意，可以投入生产或者使用。
B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C.涉及环境保护的项目，建设单位应当依法向社会公开验收报告D.由监理单位对环境保护设施进行验收【答案】 B3、投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则以下适宜的履约保证金额为( )。
A.650万元B.700万元C.750万元D.800万元【答案】 A4、关于中标的说法，不正确的有（）。
A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C.在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书【答案】 A5、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是( ）。
A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业法人属于非营利法人C.施工企业的法定代表人是法人D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】 A6、（2020年12月真题）下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是( )。
A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标【答案】 B7、下列选项中，中标人按照合同约定，可以分包的部分是（）。
A.关键性工作B.主体结构中的混凝土工程C.主体结构中的钢结构工程D.主体结构中的砌体工程【答案】 C8、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）A.发包人B.总承包人C.同级审计部门D.同级财政部门【答案】 D9、下列不属于违法分包行为的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏省2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建设工程质量必须实行（）监督管理。
A、建设单位B、建立单位C、工商行政管理部门D、政府2、关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均已权利要求的内容为准3、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。
A.竣工结论B.环境保护设施竣工验收申请C.竣工验收申请D.建设项目竣工验收合格证书4、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。
A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时5、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。
A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据6、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，投标有效期从（）之日开始计算。
A.发布招标文件B.购买招标文件C.提交投标文件截止D.发布中标通知7、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换8、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（）。
A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失B.灭火或其他救助所造成的损失C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失9、由（）承担的损失额为免赔额。
A.被保险人B.投保人C.施工单位D.损害责任人10、下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包11、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（）A.向人民法院上诉B.向人民法院申请再审C.向人民法院执行庭申请复义议D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁12、下列各项中，不属于法律关系的终止的是（）。
A.自然终止B.暂时终止C.协议终止D.违约终止13、根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖14、超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行15、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。
A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门16、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。
A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与施工企业签订了合作协议17、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担的监理业务。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位18、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。
A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致19、根据代理权产生的原因，代理可以分为（）。
A.表见代理、委托代理、指定代理B.委托代理、指定代理、法定代理C.法定代理、指定代理、表见代理D. 口头代理、指定代理、委托代理20、人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日A.1B.26C.5D.1021、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地B.移出地C.途经地D.接受地22、关于合同成立时间的说法，正确的是（）A.承诺生效时合同成立B.口头合同自交付标的物时成立C.合同书自生效时成立D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立23、评标委员会成员名单应当（）。
A．在开标前应向社会公布 B．在开标前向投标人公布C．在中标结果确定前保密 D．永久保密24、按照行政处罚法的规定，（）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A．法律B．行政法规C．部门规章D．地方性法规25、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）A．同时履行抗辩权B．先履行抗辩权C．不安抗辩权D．先诉抗辩权26、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走27、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托（）工程监理单位进行监理。
A.有经验的B.监理费用低的C.具有相应资质等级的D.监理工程师人数多的28、下列选项中，属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是（）。
A．在试用期内B．用人单位濒临破产C．劳动合同订立时的客观情况发生重大变化D．劳动者在医疗期内29、乙公司欠甲公司货款70万元，到期没有清偿。
而乙公司享有对丙公司的100万元债权，却未去尽力追讨。
此时，甲可以行使（）以实现自己的债权。
A.确认权B.代位权C.否认权D.撤销权30、控制整个项目实施阶段的进度是( )进度控制的任务。
A.施工方B.施工监理方C.设计方D.业主方31、根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项目要求D.包括投标担保32、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中不属于建设单位的质量责任和义务的是( )。
A.应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位B.应当依法对与建设工程有关的重要设备、材料等的采购进行招标C.必须向有关的勘查、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料D.必须对施工质量进行检验33、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2019年5月1日还款。
但到2020年6月1日，甲仍未还钱。
2020年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。
此行为的法律效果是( )。
A．引起诉讼时效的中断 B．引起诉讼时效的中止C．引起诉讼时效的延长 D．改变法定时效期间34、根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。
A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级35、关于执行申请期间的说法，正确的是（）A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算C．法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算36、建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（）。
A.报告书B.报告表C.公告书D.登记表37、因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。
A.当事人产生重大误解B.损害合同相对人利益C.当事人意思表示不真实D.损害国家利益38、根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门B.原环评文件审批部门C.建设单位D.建设行政主管部门39、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A．10B．15C．20D．3040、根据《建筑法》的规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，下列说法正确的是（）。
A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.责令改正,处以罚款C.发包无效，并承担赔偿损失D.构成犯罪的，依法追究刑事责任41、工程建设法律关系的构成要素不包括（）。
A.主体B.客体C.内容D.时间42、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。
合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。
A.按照出资比例B.重新协议C.请求法院D.平均43、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构44、关于共同投标协议，说法错误的是（）。
A．共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据B．没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C．共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任45、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒46、下列各项中，关于国家建设部对投标人资格预审的规定，正确的表述是（）。
A.由招标管理机构评比和分析，确定出合格的申请单位B.申请单位在收到资格预审合格通知书后，应以口头形式予以确认C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况47、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工生育享受不少于90天的产假48、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。