建设工程拆迁合同模板(标准)
建设工程拆迁房屋合同范本5篇
建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，与乙方就拆迁房屋事宜达成一致意见，为明确双方权益，特订立本合同。
一、合同背景为顺利进行城市建设改造，甲方根据有关法律法规和政策规定，需在乙方所在地进行建设工程拆迁。
乙方拥有房屋位于拆迁范围内，同意接受拆迁并签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在拆迁过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
三、拆迁范围本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件《拆迁范围图》。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据有关法律法规和政策规定，对乙方进行货币补偿或房屋置换补偿。
补偿方式和标准详见本合同附件《补偿方案》。
2. 乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋及相关权属证明文件交付甲方。
甲方在验收后，按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋。
五、拆迁期限本次拆迁工作自合同签订之日起开始，期限为XX个月。
乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋交付甲方。
六、甲方责任1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁工作的合法性和公正性。
2. 甲方应按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋，并确保补偿款的及时足额支付。
3. 甲方应负责拆除房屋及附属设施，并妥善处理拆迁产生的废弃物。
4. 甲方应负责办理相关手续，确保拆迁工作的顺利进行。
七、乙方责任1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，按照规定的期限完成搬迁。
2. 乙方应交付房屋及相关权属证明文件，确保房屋的合法性。
3. 乙方不得在拆迁范围内新建、改建、扩建建筑物或进行装修等不当行为。
4. 乙方应自行处理个人物品，确保安全搬迁。
八、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的期限支付补偿款或提供置换房屋，应按照未支付金额的一定比例支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的期限完成搬迁，应按照一定标准支付违约金。
3. 若甲、乙双方违反本合同的其它约定，应承担相应的违约责任。
房屋拆除合同标准范文(6篇)
房屋拆除合同标准范文委托人：（以下简称甲方）受托人：司（以下简称乙方）因国家城市规划建设需要，现对____区地段，住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁.现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质.为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，签订如下协议：一、乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。
二、乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。
三、乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。
四、甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按5m2收取拆除残值，并由乙方向甲方上交拆除保证金壹万元整。
在拆除工作按期、按质完毕后，退还乙方。
五、拆除期限为：____年____月____日至____年____月____日。
实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。
六、拆除房屋施工现场的安全责任人为和李卫清，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。
乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，消除一切不安全因素。
在拆除施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
七、危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。
八、乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。
九、乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。
十、在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。
十一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。
未完工部分，乙方须按5元/㎡的标准向乙方支付违约金。
以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。
建设工程拆迁合同书范本5篇
建设工程拆迁合同书范本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程规划许可证》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方对乙方房屋进行拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及补偿内容1. 甲方对乙方位于______地址的房屋进行拆迁。
房屋建筑面积为______平方米。
房屋结构为______，附属设施包括______等。
2. 补偿内容如下：（1）房屋补偿费用；（2）搬迁费用；（3）临时安置费用；（4）停业损失补偿；（5）其他相关补偿费用。
具体补偿金额及支付方式详见本合同附件。
第二条拆迁期限及安置方式1. 本合同签订后，乙方应于______日内搬离原住所并完成房屋交接手续。
甲方应在此期间按照约定支付补偿款项。
2. 甲方应按照规划要求进行工程建设，确保工程质量和安全。
乙方拆迁后的安置问题，由甲方协助解决，具体方案另行商定。
第三条双方权利义务1. 甲方应按时支付补偿款项，确保拆迁工程顺利进行。
甲方有权在乙方完成搬迁后进行房屋拆除和土地整理。
2. 乙方应按时搬离房屋并完成交接手续。
乙方应确保房屋内不存在易燃易爆、有毒有害等危险物品。
如因乙方未按时搬迁导致工程延误或安全事故，由乙方承担法律责任。
3. 乙方应配合甲方办理相关权属证书注销手续。
如因乙方原因导致权属证书无法注销，由此产生的法律责任由乙方承担。
4. 双方应共同遵守相关法律法规，严格执行本合同约定的条款。
任何一方不得擅自变更或解除合同。
如需变更或解除合同，应经双方协商一致并书面确认。
第四条违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未按时支付补偿款项，应按日向乙方支付逾期违约金，具体金额按照未支付金额的百分之___计算。
若逾期超过___日，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
第五条其他约定事项篇2合同编号：[具体编号]甲方（拆迁方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需进行建设工程拆迁，与乙方经过友好协商，就本次拆迁事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及内容一、甲方根据建设工程的需要，依照相关法律规定，决定对乙方位于[具体地址]的建筑物进行拆迁。
建筑拆除合同范本(5篇)
建筑拆除合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：玻璃分厂、动力分厂等设备、土建拆除二、工程地点：陕焦公司内三、承包内容：玻璃分厂的生产车间、库房、门房设备、土建拆除;九间门面房、自行车棚拆除;动力分厂的厂房、设备拆除;马路以东老系统五个烟囱拆除;土建均拆除至室外地平。
四、承包形式：承包方包工包料五、工程中标总造价人民币(大写)人民币(元)。
第二条施工准备一、发包方：区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。
第三条工程期限一、该项工程工期为天(日历天)，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：不可抗力的因素而延误工期。
第四条工程质量：一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任;3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位臵进行堆放;5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为____元/吨;吨位计量以发包方计量磅单为准。
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁房屋合同书范本拆迁合同甲方（被拆迁方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（拆迁方）：联系地址：电话号码：根据有关法律法规的规定，为了实施建设工程需要拆迁您的房屋，甲、乙双方经协商一致达成以下合同：一、拆迁范围1. 地址：2. 房屋面积：3. 所属权属性质：4. 其他附属设施：二、拆迁手续1. 甲方需提供的相关证明文件：（1）房屋所有权证书；（2）身份证明；（3）其他相关证明文件。
2. 乙方需提供的相关证明文件：（1）拆迁许可证；（2）拆迁计划；（3）拆迁补偿方案。
三、拆迁方式1. 拆迁时间：2. 拆迁方式：3. 确认拆迁时，甲、乙双方一并确认房屋内各项设施状况，如有损坏或遗漏需在拆迁合同中注明。
四、拆迁费用1. 甲方拆迁补偿费用：2. 其他费用（如搬迁费、装修费等）：3. 乙方需在拆迁完成后及时支付拆迁费用。
五、违约责任1. 甲、乙双方如有一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
2. 如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应及时通知对方并提供相关证明文件。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签署之日起生效，至拆迁完成之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上为拆迁合同书范本，甲、乙双方应本着平等自愿、诚实守信的原则签署拆迁合同，确保双方合法权益不受损害。
如有争议，应遵循相关法律法规解决。
感谢您的合作！篇2建设工程拆迁房屋合同书范本合同编号：___________甲方（出让人）：__________乙方（承租人）：__________根据国家有关法律法规规定，经双方友好协商，就甲方所拥有的建设工程拆迁房屋，由乙方承租使用，共同签订本合同，并共同遵守合同所列条款，以明确双方的权利和义务。
具体内容如下：一、租赁房屋的情况甲方将其拥有的建设工程拆迁房屋，位于__________，面积为__________平方米，建筑结构为__________，层数为__________，现状为__________，用途为__________，由乙方承租使用。
拆除工程合同模板(7篇)
拆除工程合同模板(7篇)拆除工程合同模板第1篇甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为保证顺利进行，并按期支付使用，经甲、乙双方商定，特定以下协议，共同遵照执行。
一、施工内容：甲方委托乙方对地上建筑物进行拆除（下称待拆除建筑物），拆除面积约5000平方米，乙方负责对上述房屋全面拆除至原地坪，并清运完所有拆除的渣土。
二、施工工期：工期为30天，截止日期：___年___月___日至___年___月___日止，工期延误按每天500元罚款，所拆除废料归乙方。
三、施工安全：乙方在施工中应服从甲方的工作安排，安全文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格管理，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
四、甲方义务1、甲方在乙方进入施工现场前应把场内可能影响施工的障碍物移走，保证乙方有足够的安全作业环境。
2、甲方应派专人配合协调移除工作。
五、乙方义务1、按本合同约定所有承诺项目进行施工，不得转包或分包本合同约定的拆除工程。
2、乙方对施工场地做封闭处理，确保道路安全畅通和人身财产安全。
采取有力措施做好减噪、降尘、清污和周边居民的影响干扰。
3、乙方应配合甲方做好待拆除建筑物内的物品。
设施搬迁工作，并派出专人配合甲方做好安全防范工作。
4、乙方管理和施工人配合甲方职能部门的管理，遵守治安、消防安全和卫生管理等相关制度。
六、付款条件双方约定，甲方待拆除建筑物的所有可利用的材料，将料抵工的方式拆除，甲方不再付给乙方任何费用。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）：乙方（盖章）：身份证号：身份证号：___年___月___日___年___月___日拆除工程合同模板第2篇发包方：___________________________（简称甲方）承包方：___________________________（简称乙方）甲方在原老房子位置拆旧新建设住房，委托乙方进行拆除原老屋和渣土清运。
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方（拆迁单位）：法定代表人（或负责人）：住所地：鉴于甲方需要进行建设工程拆迁，在拆迁过程中需要拆除乙方所居住的房屋，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守并遵循相关法律法规，维护各自合法权益，共同维护社会和谐稳定。
第一条乙方承诺1.乙方确认自己为合法持有该房屋使用权的合法居民；2.乙方确认该房屋内没有财产、物件未清理；3.乙方确认同意甲方依法拆除其居住的房屋；4.乙方应在规定时间内将自身及家人的私人物品搬离拆迁范围，并保持拆迁区域干净整洁。
第二条甲方责任1.甲方应按照相关法律法规，依法办理工程拆迁手续；2.甲方应妥善处理乙方的房屋，确保拆除过程安全可靠；3.甲方应在拆迁完成后及时与乙方协商合理补偿方案，并履行补偿义务。
第三条补偿协商1.甲、乙双方应友好协商房屋拆迁的相关事宜，包括拆迁时间、拆迁范围以及合理补偿方案；2.双方同意按照相关政策法规，达成补偿协议并签署书面文件；3.如出现纠纷，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解。
第四条其他约定1.本合同自双方签字生效，自甲方开始拆除房屋之日起至拆迁完成前有效；2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，协商解决；3.未尽事宜，由双方协商一致确定。
第五条合同争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：__________（以下空白）第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书样式甲方（拆迁方）：地址：鉴于甲、乙双方为保障国家利益、保障公民合法权益，经友好协商，就甲方拆迁乙方所持有的房屋达成如下协议：一、房屋拆迁范围：甲方将拆除乙方持有的位于（具体地址）的房屋。
二、拆迁补偿标准：根据当地政府有关规定，甲方将依法按照评估结果向乙方支付拆迁补偿。
三、拆迁时间：双方商定拆迁工作将于（具体时间）开始，折旧工作完成后，甲方将支付补偿款项。
建设工程拆迁合同样本5篇
建设工程拆迁合同样本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方进行建设工程拆迁补偿安置事宜达成如下协议：一、合同背景因甲方实施建设工程项目需要，必须对乙方位于__________（详细地址）的建筑物进行拆迁。
为明确双方权利义务，达成拆迁补偿安置协议。
二、拆迁范围及内容本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施，包括__________（详细列举）。
乙方应按照甲方的要求进行拆迁，确保拆迁范围无误。
三、拆迁补偿方式及标准1. 货币补偿：甲方按照乙方被拆迁房屋的市场价值进行货币补偿，具体金额按照评估报告确定。
2. 房屋置换：甲方提供位于__________（详细地址）的置换房屋，确保置换房屋的面积、质量、配套设施等符合约定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的其他损失，如搬迁费用、临时安置费用等，甲方按照相关规定进行补偿。
四、拆迁期限本次拆迁工作自本协议签订之日起____个月内完成。
乙方应按照甲方的要求，按时搬迁并完成拆迁工作。
五、安置房交付期限甲方应于乙方完成搬迁并验收合格后____个月内交付置换的安置房。
六、产权注销及手续办理1. 乙方应于本协议签订后____日内办理被拆迁房屋的产权注销手续。
2. 甲方负责办理安置房的产权登记手续，确保乙方取得合法的产权证明。
七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定支付拆迁补偿款或未能按时交付安置房，应按照未履行部分的价值向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本协议约定的期限完成搬迁并交付拆迁场地，应按照延期天数向甲方支付违约金。
3. 若因甲方原因导致安置房无法办理产权登记手续，甲方应负责解决并承担相应责任。
八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（拆迁人）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（被拆迁人）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就房屋拆迁事宜达成如下协议：第一条合同目的与背景本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程中的房屋拆迁事宜及相关权利义务关系，保障双方合法权益。
双方认可并支持城市建设与发展，愿意共同遵守本合同约定。
第二条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程需要，需拆迁乙方位于__________的房屋及相关附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件一《拆迁范围图》。
2. 乙方应按照甲方的要求，及时搬迁并完成房屋及附属设施的拆除工作。
第三条拆迁补偿与安置方式1. 甲方应按照国家和地方政府的有关规定，对乙方进行合理补偿。
具体补偿标准详见本合同附件二《拆迁补偿标准》。
2. 甲方负责乙方的临时安置，确保乙方在拆迁期间的生活需要。
具体安置方式详见本合同附件三《临时安置方案》。
3. 甲方在建设工程完工后，应按照约定对乙方进行安置。
具体安置方式及时间安排详见本合同附件四《安置方案》。
第四条拆迁期限及搬迁要求1. 本合同生效之日起____日内，乙方应完成搬迁工作并将房屋及附属设施交付甲方拆除。
如因特殊情况需延期搬迁，应提前向甲方提出申请并得到批准。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书通用版范本甲方：（拆迁方）乙方：（被拆迁方）根据《中华人民共和国拆迁条例》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方要拆迁乙方房屋，并对此达成以下协议：一、拆迁范围1. 甲方拟拆迁的房屋为乙方位于（拆迁地址）的（被拆迁房屋描述）。
2. 拆迁范围包括房屋本体、附属设施及相关土地。
二、拆迁时间1. 拆迁工作将在双方签署本合同后的（拆迁开始日期）开始进行，拆迁完成日期为（拆迁完成日期）。
2. 甲方应提前通知乙方拆迁工作的具体时间安排。
三、拆迁补偿1. 甲方应当提前向乙方支付拆迁补偿金，包括房屋补偿、临时过渡性安置费、搬迁费等相关费用。
2. 拆迁补偿标准按照政府相关规定执行，双方均应遵循当地政府的补偿标准，不得私自更改或调整。
四、拆迁安置1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，必须按照规定时间腾空房屋。
2. 甲方将协助乙方安排临时过渡性安置，确保乙方生活正常进行。
五、违约责任1. 在合同有效期内，任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方约定解除合同，并不承担赔偿责任。
六、其他约定1. 合同的解释权归双方所有，合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《建设工程拆迁房屋合同书通用版范本》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章生效。
感谢合作！第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）根据《中华人民共和国城乡规划法》、《拆迁管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担XX地区建设工程拆迁房屋的相关事宜达成如下协议：第一条合同标的甲方委托乙方担任本合同下涉及的拆迁房屋的审核、估值、拆除、清理等工作。
第二条项目内容1. 乙方应根据实际情况对拆迁房屋进行勘测，编制详细的拆迁方案，并报送甲方审核确认；2. 乙方应根据勘测情况制定合理的拆除方案，确保拆迁工程的安全、顺利进行；3. 乙方应在拆迁工程期间，保障周边居民的生活安全和正常生产生活秩序，并保持与甲方的及时沟通；4. 乙方应在拆迁完成后，清理拆迁现场及周边环境，确保环境卫生。
建设工程拆迁合同范文6篇
建设工程拆迁合同范文6篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方对乙方建筑物进行拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁范围及内容甲方因建设工程需要，需拆除乙方位于__________（地址）的建筑物。
具体拆迁范围包括：__________（请根据实际情况填写）。
甲方将按照国家和地方有关建设工程拆迁的法律、法规和政策，对乙方进行补偿和安置。
二、拆迁补偿与安置1. 甲方将按照国家和地方有关建设工程拆迁补偿标准，对乙方进行货币补偿或产权置换。
具体补偿金额或置换房产将由甲乙双方根据实际情况商定，并列入本合同附件。
2. 乙方在签订本合同后，应按照甲方的要求，及时办理相关手续并移交被拆迁建筑物。
甲方将在乙方完成移交手续后，按照约定支付补偿款项或交付置换房产。
三、拆迁期限本合同自签订之日起生效，乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁。
具体搬迁期限由甲乙双方商定，并列入本合同附件。
四、双方责任与义务1. 甲方应确保拆迁工作的安全进行，遵守国家和地方有关建设工程安全生产的规定，制定并落实安全措施，防止事故发生。
2. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，按照甲方的要求及时搬迁，并确保搬迁过程中的人身和财产安全。
3. 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关建设工程拆迁的法律、法规和政策，维护双方的合法权益。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定支付补偿款项或交付置换房产，应承担违约责任，并按照国家和地方有关规定支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定完成搬迁，应承担违约责任，并按照甲方遭受的实际损失进行赔偿。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作未能按时完成，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合同样板5篇
建设工程拆迁房屋合同样板5篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他相关法律法规的规定，为确保建设工程顺利进行和拆迁补偿安置工作的顺利进行，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方对乙方房屋进行拆迁补偿事宜达成如下协议：一、合同背景及目的因甲方负责的建设工程需要拆迁乙方房屋，为明确双方权利义务，保障乙方合法权益，确保工程顺利进行，双方签订本合同。
二、拆迁范围及补偿标准1. 拆迁范围：乙方房屋位于____________________（具体地址），建筑面积为______平方米，属于本次拆迁范围。
2. 补偿标准：甲方按照国家和地方有关法律法规的规定，结合当地实际情况，对乙方房屋进行补偿。
补偿标准包括房屋价值补偿、搬迁费用补偿、临时安置补偿等，具体补偿金额以甲方提供的拆迁补偿安置方案为准。
三、拆迁时间及相关安排1. 拆迁期限：自本合同签订之日起______个月内完成拆迁工作。
2. 拆迁安排：甲方在拆迁过程中，应严格遵守相关法律法规，确保安全文明施工，保障乙方合法权益。
乙方应按照甲方的安排，及时搬迁并处理好房屋内物品。
四、房屋产权及使用权处理1. 房屋产权处理：甲方在支付拆迁补偿款后，乙方房屋产权归甲方所有。
2. 房屋使用权处理：甲方在拆迁补偿安置方案确定后，为乙方提供临时安置用房或支付临时安置费用，确保乙方在拆迁期间的基本生活需求。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：如甲、乙双方任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 纠纷解决方式：如甲、乙双方在履行本合同过程中发生纠纷，应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定事项1. 甲方应按时支付拆迁补偿款，确保乙方的合法权益。
2. 乙方应配合甲方的拆迁工作，按时搬迁并处理好房屋内物品。
标准版房屋拆除工程合同书(通用7篇)
标准版房屋拆除工程合同书(通用7篇)标准版房屋拆除工程合同书【篇1】甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________（身份证号码：_________）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程工程地点：_____建设涉及吴家营社区工程内容：按甲方指定范围，拆除场地上全部原有建、构筑物及设施；二、工程拆除范围及要求拆除范围及主要内容：亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋。
拆除要求：指定范围的地面建筑、设施全部拆除，渣土进行现场填压并平整场地。
乙方必须严格按照昆明市房产管理局下发文件昆房（_____年）92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。
三、合同工期开工工期按甲方要求进行，按照甲方的要求拟行拆除工作。
四、合同价款、支付及工程工期（1）、乙方以工抵料，协议签定后乙方需向甲方预付补偿款￥500000元（人民币大写：伍拾万元整）；工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款￥_____元（人民币大写：_____）。
（2）、工期为20日历天。
五、工作和责任⑴、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续；⑵、乙方应编制施工组织计划，报有关部门批准、并严格遵照执行；⑶、乙方应严格按照合同及施工组织设计要求，及时组织工程人员、机械设备等就位；⑷、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作；⑸、乙方应确保房屋拆除的安全文明施工及施工管理；⑹、乙方应做好临近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的保护工作，做好临街面、施工现场内的各项安全施工及防护措施，做好施工中的安全消防措施；⑺、乙方工程中的.一切设施损坏责任、安全事故责任及费用均由乙方自行承担；⑻、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施，自行办理相关手续，并应取得有关部门批准，承担由此而发生的一切费用。
建设工程拆迁合同3篇
建设工程拆迁合同3篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________鉴于甲方需进行建设工程项目，需对乙方所拥有的房屋、土地等进行拆迁，为明确双方权益，达成如下协议：一、拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程项目需要，根据规划部门颁发的规划许可证，对乙方位于____________地区的房屋、土地及其他附属设施进行拆迁。
2. 拆迁范围具体为：____________________（详见附件1：拆迁范围图）。
二、拆迁补偿与安置1. 甲方应按照国家的有关法律法规和当地政府的有关规定，对乙方进行公平合理的补偿。
2. 补偿内容包括：房屋补偿、土地补偿、搬迁费用补偿、临时安置补偿等。
具体补偿标准按照附件2：拆迁补偿标准执行。
3. 甲方应在乙方完成搬迁后XX个工作日内，将补偿款项支付至乙方指定账户。
4. 甲方负责乙方的安置工作，安置用房应满足乙方的基本居住需求，并符合国家相关标准。
三、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在本协议签订后XX日内开始搬迁，并在XX日内完成搬迁。
2. 甲方应在此期间为乙方提供必要的帮助和支持，确保乙方顺利搬迁。
四、产权注销及土地使用1. 乙方应在收到全额补偿款项后XX日内，办理完毕拆迁范围内的房屋产权注销手续。
2. 甲方在取得相关部门的批准后，对拆迁范围内的土地进行使用。
五、协议履行及违约责任1. 双方应全面履行本协议，任何一方不得违约。
2. 如甲方违约，应支付违约金并赔偿乙方因此造成的损失。
如乙方违约，甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任。
3. 双方因不可抗力因素导致协议无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式1. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关进行仲裁或向人民法院起诉。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2024年建设工程拆迁房屋合同（3篇）
2024年建设工程拆迁房屋合同建设单位（以下简称甲方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____拆迁户（以下简称乙方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。
甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月____元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇篇1建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托人）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（承包人）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）根据《合同法》的相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方拆除建设工程拆迁房屋事宜，达成如下合同：一、合同内容1.1 甲方要求乙方拆除位置：（详细地址），包括XX平方米房屋。
1.2 乙方应按照有关规定进行拆迁工程，保证施工质量和工期。
二、工程要求2.1 拆迁房屋应注意安全，确保周边无人员伤亡和财产损失。
2.2 拆迁过程中应注意环境保护，保证周边环境整洁。
2.3 拆除房屋后，应清理现场，将残余材料、垃圾等妥善处理。
三、合同期限3.1 拆迁工程开始时间为（具体时间），完工时间为（具体时间）。
四、合同价款4.1 甲方应向乙方支付拆迁工程款项：人民币（具体数额）元。
4.2 甲、乙双方一次性结算款项，不允许拖欠。
五、违约责任5.1 乙方如未按照合同要求完成拆迁工程，甲方有权要求其承担违约责任。
5.2 甲方如未按时支付款项，应根据合同约定支付违约金。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件：（拆迁图纸、相关资料等）篇2建设工程拆迁房屋合同书甲方（拆迁单位）：______________乙方（被拆迁户）：______________为了明确双方的权利和义务，依据相关法律法规，经双方协商，达成如下拆迁房屋合同：第一条房屋基本情况甲方拆迁单位将对乙方被拆迁的房屋（以下简称拆迁房屋）进行拆除，拆迁范围为______________。
拆迁房屋的具体地址为______________，面积为______________，房屋结构为______________。
建设工程拆迁合同书范本3篇
建设工程拆迁合同书范本3篇篇1建设工程拆迁合同书范本甲方（拆迁方）：___________（法定代表人：___________，职务：___________）乙方（被拆迁方）：___________（法定代表人：___________，职务：___________）依据有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方依法对乙方进行拆迁工程达成如下协议：一、拆迁范围及要求1.拆迁范围包括但不限于：___________（具体位置及房屋、土地等具体项目）。
2.乙方在约定时间内积极配合甲方进行拆迁工作，提供必要的协助和支持。
二、拆迁赔偿方式1.甲方应按照国家有关规定支付拆迁补偿款，具体金额为___________（具体数额），具体支付时间及方式另行协商。
2.乙方应在收到拆迁补偿款后，履行相关法定手续，并妥善处理被拆迁物品。
三、拆迁工程安全保障1.甲、乙双方应加强工程管理与沟通，确保拆迁工程的顺利进行；2.拆迁工程过程中如有安全事故发生，责任由双方共同承担。
四、其他约定1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；2.本合同经双方签字盖章后生效，签署日期为___________年___________月___________日，自_____________起生效。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________法定代表人（签字）：___________ 法定代表人（签字）：___________日期：___________年___________月___________日以上为《建设工程拆迁合同书范本》，供参考使用。
在签订合同前，请务必与专业律师进行详细沟通和确认，以确保合同内容符合相关法律规定和双方意愿。
愿双方合作愉快，共同推进拆迁工作的顺利进行。
篇2建设工程拆迁合同书范本甲方（拆迁方）：______________乙方（承租方）：______________丙方（承包方）：______________为明确双方的权利和义务，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承租，丙方管理和承包的建设工程拆迁工作事宜，达成以下协议：一、拆迁范围及专业内容：1.甲方负责提供拆迁项目的所有相关资料和证明文件。
建设工程拆迁合同模板7篇
建设工程拆迁合同模板7篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方因建设工程需要，依据相关法律法规，对乙方所居住的房屋进行拆迁，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程需要，需在乙方所在地进行拆迁。
具体拆迁范围详见附件一《拆迁范围图》。
2. 乙方应按照甲方的要求，对拆迁范围内的建筑物、构筑物、附属设施等进行拆迁，并清理现场。
二、拆迁补偿1. 甲方应按照有关法律法规的规定，对乙方因拆迁造成的损失进行合理补偿。
补偿方式包括但不限于货币补偿、房屋置换等。
具体补偿标准详见附件二《拆迁补偿标准》。
2. 甲方应在乙方完成拆迁并验收合格后，按照约定支付补偿款项。
三、拆迁期限1. 乙方应在甲方发出拆迁通知之日起XX日内完成拆迁工作。
2. 若因不可抗力因素导致拆迁工作无法按时完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
双方可协商适当延长拆迁期限。
四、甲方责任1. 甲方应确保拆迁工作的合法性，遵守相关法律法规的规定。
2. 甲方应按照约定支付补偿款项，确保乙方的合法权益。
3. 甲方应负责监督拆迁工作，确保拆迁工作的顺利进行。
五、乙方责任1. 乙方应确保拆迁范围内的建筑物、构筑物、附属设施等权属清晰，无争议。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时完成拆迁工作，并清理现场。
3. 乙方应确保拆迁工作符合相关法律法规的规定，不得擅自扩大拆迁范围或损坏未列入拆迁范围的建筑物、构筑物、附属设施等。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
逾期违约金按照未支付金额的XX%计算。
若甲方逾期超过XX 个月仍未支付补偿款项，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未完成拆迁工作，应按照未完成的拆迁工作量向甲方支付违约金。
违约金的具体数额由双方协商确定。
若乙方未完成拆迁工作给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式篇2甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程，需拆迁乙方房屋及相关设施，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》等有关法律法规，为保障双方权益，明确拆迁事宜的条款内容，达成以下条款共识。
建设工程拆迁合同书范本5篇
建设工程拆迁合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁合同书范本甲方（拆迁企业/单位）：__________（单位名称）__________（法定代表人姓名）__________（联系地址）__________（联系电话）乙方（被拆迁单位/个人）：__________（单位名称/个人姓名）__________（联系地址）__________（联系电话）经双方友好协商，就甲方拆迁乙方所在建筑的相关事宜，达成如下协议：一、范围和地点1.甲方将拆迁乙方所在位置的建筑物，包括房屋、围墙、附属设施等全部拆除清理；2.拆迁地点位于_______（具体位置），面积约_______（平方米）。
二、拆迁时间1.双方约定拆迁工作将于__________年______月______日开始，至__________年______月______日结束；2.拆迁过程中，甲方将尽量减少对乙方日常生活和工作的干扰，确保安全和保障人身财产安全。
三、拆迁费用1.双方约定，甲方将支付给乙方拆迁补偿费用_______元；2.拆迁费用的支付方式为______________________。
四、拆迁后续处理1.拆迁完成后，乙方需及时搬离拆迁地点，避免对拆迁工作造成影响；2.拆迁后，乙方对甲方拆迁工作是否符合约定有异议的，可向当地有关部门投诉，甲方将按法律规定处理。
五、其他约定1.甲、乙双方在拆迁过程中应相互配合，保持联系畅通，及时解决遇到的问题；2.如出现不可抗力因素影响拆迁进度，双方应友好协商，协商不成，按法律规定处理；3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______日期：__________（本合同一式两份，双方签字生效）签字：____________ 签字：____________上述拆迁合同书范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
在签订合同时，甲、乙双方应认真核对合同内容，明确各自权利和义务，确保双方合法权益不受损害。
建设工程拆迁合同范文5篇
建设工程拆迁合同范文5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁合同甲方（建设单位）：_____________乙方（拆迁方）：_____________为了明确双方的权利和义务，根据相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就拆迁工程进行合作，达成如下协议：一、工程范围1. 甲方承接的工程为:_____________。
（以下简称工程）二、拆迁范围1. 拆迁范围为:_____________。
三、拆迁期限1. 拆迁工程期限为:_____________。
2. 拆迁工程的开始日期为:_____________，截止日期为:_____________。
3. 拆迁过程中如遇特殊情况需要延期，双方共同协商确定。
四、工程款支付1. 甲方应按照工程拆迁合同总金额_____________元按阶段支付。
2. 支付方式：_____________。
五、质量要求1. 拆迁工程过程中，乙方应保证拆迁过程中安全，不影响周边环境和居民生活。
2. 拆迁结束后，乙方应清理好现场，不得留下任何垃圾或建筑物碎片。
六、违约责任1. 在执行过程中，任何一方存在违约行为，应承担相应的法律责任。
2. 如因一方的违约行为导致工程停止或影响进度，应由违约方承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁解决。
2. 仲裁地点为:_____________。
3. 仲裁语言为:_____________。
4. 本合同在仲裁后仍需履行。
八、其他事项1. 本合同自双方盖章生效，合同的解释权在双方一致同意下归属于甲方。
2. 合同双方签字盖章生效，合同一式两份，双方分别保存。
甲方（建设单位）：乙方（拆迁方）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______该合同经双方讨论并商定后签署生效，作为拆迁工程的指导文件。
希望双方能够信守承诺，共同完成拆迁工程。
篇2建设工程拆迁合同范文甲方：____________________（出让方）地址：____________________联系人：____________________电话：____________________乙方：____________________（承购方）地址：____________________联系人：____________________电话：____________________根据《中华人民共和国土地管理法》、《城乡规划法》及相关法律法规的规定，为了保证双方的权益，特订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程拆迁合同模板
建设单位：____，以下简称甲方;
拆迁户(单位)：____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主(代表人)____，以下简称乙方。
根据____建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有____结构的住房__幢__间，共__平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。
甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适
当照顾)。
第二条乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助__元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助__元;
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助__元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于__，共__套__间，__层__号，配有__等装备。
第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__等__人一致签字同意__作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。
甲方
付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人__领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的__%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付__元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付__元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金__元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其它：____。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不
成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交__市(县)房地产管理局、XX银行、建委、计委__等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：____(公章)
地址：____
代表人：____
电话：____
银行帐户：____
拆迁户(乙方)代表人：____(盖章)
家庭18岁以上成员：____(盖章或签名)
地址：____
(乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户)
__年__月__日订。