污水泵安装工程施工合同

合集下载

污水处理施工合同范本(2篇)

污水处理施工合同范本(简称乙方)签订地点：签订日期：____年____月____日依据《中华人民共和国合同法》的原则，考虑到本工程的具体情况，合同双方就甲方污水处理工程签订本合同。

一、合同内容、方式、要求1.1乙方对甲方污水处理工程除土建工程外承包。

合同范围包括工程设计、设备、电气工程及管道安装调试和甲方技术人员培训及售后服务。

消防、绿化、道路及照明系统由甲方统一负责实施。

1.2甲方提供设计水质、水量参数如下：见附件(污水处理工程设计方案)。

1.3要求乙方处理出水达到国家规定的《污水综合排放标准》GB8978 ________一级排放标准。

CODcr：100mg/l，BOD5：30mg/l,SS：70mg/l,色度：50倍，PH：6____9.二、双方责任、权利及协作事项第1条甲方的工作2.1.1提供施工用电及用水接至施工现场。

2.1.2将污水处理系统所需的电源接到污水处理站内的电控柜上。

2.1.3给水管接到污水处理区边界。

2.1.4车间污水管接到集水池。

2.1.5若有必要，甲方办理施工许可证等开工前必需的手续。

2.1.6调试期间，操作工、药剂及时到位。

2.1.7(环保)竣工验收测试等费用由甲方承担，不在本合同总价内。

2.1.8按照本合同第四条及时支付工程款。

第2条乙方的工作2.2.1完成污水处理工程的设计任务(方案及施工图设计)，并向甲方提供施工图贰套。

2.2.2设备、管道、电气及控制仪表的代购、安装及调试。

调试前如有需要甲方配合做好准备工作的，应提前至少十天通知甲方。

2.2.3污水处理的技术调试。

2.2.4为甲方培训污水处理操作工名。

2.2.5提供污水处理操作规程壹份。

2.2.6提供污水处理工程的竣工验收资料。

2.2.7乙方保证该污水处理设施处理出水能达到设计标准。

2.2.8保质期：乙方保证承担的质保设备(除易耗品外)在设备安装完成之日起壹年内免费保修(甲方人为操作失误除外)。

壹年后的设备维修发生的费用由甲方负责。

污水设备安装合同协议书

污水设备安装合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方需要安装污水设备，乙方具备相关资质并同意提供安装服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就污水设备安装工程达成如下协议：一、项目概述1. 甲方委托乙方在指定地点安装污水设备，包括但不限于预处理设施、生化处理系统、污泥处理装置等。

2. 乙方负责提供符合技术规范的设备，并完成安装、调试直至达到正常运行状态。

二、合同金额与支付方式1. 合同总金额为人民币________元。

2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付__%的预付款；设备安装完成并通过验收后支付__%；余款在质保期满后无质量问题的情况下结清。

三、工期与交付1. 乙方应于合同生效后__天内开始施工，并在约定的__天内完成安装工作。

2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定延期事宜。

四、质量保证与售后服务1. 乙方保证提供的污水设备符合国家相关质量标准，并提供相应的质保服务。

2. 在质保期内，乙方应对因设备质量问题导致的故障负责免费维修或更换。

五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。

2. 如乙方未按约定时间完成安装或安装质量不符合要求，应承担违约责任。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

污水处理工程安装合同范本(3篇)

污水处理工程安装合同范本发包人：__________ 承包人：__________第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：污水处理厂三期项目设备安装及调试工程工程地点：污水处理厂三期工程规划红线内工程内容：工程建设内容包括污水级处理和污泥处理设备安装工程，四联体(粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池)，A2污泥浓缩脱水机房，加氯间，除磷加药间，除臭装置，中水装置，污泥输送码头等厂区工艺建构筑物内的设备、管道、电气、自控、仪表安装及调试，本工程所需电缆的铺设，电缆头和电缆支架制作等，及工艺建构筑物外5米内所有管道和管件的安装。

(___万吨/日污水处理能力)(具体工程内容见合同附件。

)①E1包范围内的粗格栅、细格栅、沉砂系统设备、鼓风机系统设备、污水泵类系统设备、沉淀池刮吸泥机设备、曝气系统空气管道、非标类设备(含闸门，除臭装置，加氯装置、中水装置和污泥料仓等)、阀门类设备、设备配套电气控制设备的安装与调试;②E1包范围内所有设备和材料的安装;E1包范围内所有支架、料斗、不锈钢平台、检修架和储槽的制作;E1包内的管件(弯头、异径等)现场根据情况能制作的尽量制作，不能制作的由发包人采购成品交由承包人安装;③E1包范围内高低压电气设备、自动控制及仪表系统设备的安装和配合调试工作，E1包范围内电气设备的现场测试工作，协调与其它安装承包商如外部供电安装的工作;④负责临时设施的搭拆;配合设备开箱检验;⑤协助发包人进行E1包范围内所有机电设备的联动试车，配合试运行工作;⑥除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需的辅助材料;⑦除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需支架和辅件等的制作和安装;⑧承包人应完成上述由其负责安装的设备及材料的卸车、转运、存储、保管、组装、安装、单机调试、联动调试、试运行、试验、安装缺陷处理及交接验收。

污水泵站施工方案

9、平坦场地
1〕回填完毕后平坦场地，平坦至设计地面高度。
2〕安装四周圉栏，防护棚，美化四周环境。
10、泵站操作间安装
泵站根底及设备安装完后进展泵站操作间安装构造承受复合板材质。
第三章、各项保证措施一、安全生产保障措施
1、安全预防准时推测安全状况、准时收听天气预报，关注大风、雨雪天气。高压线四周施工指派专人监护，其安全影响范围为垂直距离7米，水平距离8米。
4）完善质量保证体系，明确工程治理人员的质量职责，将责任落实到人员，树立谁施工谁负责质量的观念，加强工程质量的自我把握，通过质量监视来促使质量自控力量的提高。
8、运输车辆用苫布对土方等颗粒状建筑材料进展掩盖，运输车辆外表要清洁。
9、现场不设混凝土搅拌站，承受商品混凝土，混凝土承受
罐车密封运输，卸完混凝土后准时清扫地面，防止扬尘。
10、工人在完成一天的工作时，准时清理施工场地，做到工完、料净、场地清。
11、工程竣工后，施工单位在规定的时间内撤除工地围栏、安全防护设施和其它临时措施，做到“工完、料净、场地清”。三、工程质量保证措施
4.7C10混凝土垫层用经纬仪依据地面轴线把握点向下投测，以所投测的线把握细部尺寸，依据污水池根底平面图进展放线，由总包单位及现场监理复核检查后，依据轴线定位预制井池位置，承受50*100木方作为垫层模板，模板检查合格后，浇筑C10混凝土垫层并振捣密实，随即用木蟹搓平，等混凝土外表上浮的泌水排解后，进展其次遍木蟹搓平，以防混凝土垫层收缩裂缝，同时用铁抹子将垫层外表抹光。
工程定位及场地清理→降方开挖→基坑围护→基坑挖土
→底板施工→预制泵站及管线安装→回填→平坦场地→泵房安装
二、工期及进度打算
在工期打算和安排中，合理搭配工序、有效配置资源，依据实际需要既可进展流水作业，也可进展穿插作业。既要保证质量也要确保人员安全。

农村污水处理设施建设合同

农村污水处理设施建设合同甲方（发包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：__________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：__________________鉴于甲方拟建设农村污水处理设施，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同基本情况1. 工程名称：[农村污水处理设施建设具体名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容：- 污水处理池建设：确定合适的工艺和规模。

- 污水收集管网铺设：确保污水有效收集。

- 处理设备安装与调试：保证正常运行。

- 水质监测系统设置：实时监控处理效果。

- 附属设施建设：如泵房、配电室等。

4. 工程规模：- 污水处理池的容量。

- 管网的长度和管径。

- 处理设备的型号和处理能力。

5. 工程期限：- 开工日期：[具体日期]- 竣工日期：[具体日期]- 总工期：[工期时长]二、价格与支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元。

2. 支付方式：- 合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款。

- 污水处理池建设完成并验收合格后，支付工程总价的[X]%。

- 污水收集管网铺设完成并验收合格后，支付工程总价的[X]%。

- 处理设备安装与调试、水质监测系统设置完成且附属设施建设完成，整体工程竣工验收合格后，支付工程总价的[X]%。

- 剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后支付。

3. 支付账户：- 乙方收款账户：开户银行：[银行名称]账户名称：[乙方账户名]账号：[具体账号]三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 有权监督工程进度、质量和施工安全。

污水潜水泵维修合同(实用6篇)

污水潜水泵维修合同第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)兹因甲方需要在进行日常零星维修工作。

要求乙方负责做好零星维修工作，此零星维修设备为包工包料，所有材料由乙方提供。

经双方协商特订以下协议：一、设备内容，设备要求：1、在上班时间进行维修时，不能影响正常的学校秩序，同时需要切实做好安全防范工作，施工时不能影响其他设施，如有损坏，由乙方负责赔偿修复;2、工作时，必须按照相关规范施工，遵纪守法，遵守甲方相关规章制度;3、乙方在施工过程中必须严格采取相应的技术措施;4、乙方在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由乙方承担并负责修复，甲方保留对乙方进一步追究法律责任的权利;5、乙方在进行高空作业时，应自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方自行承担，甲方概不负责。

二、设备造价：按实际结算费用为 (小写：元)(具体费用见验收清单)。

三、付款方式：在设备验收合格后一个月内付清。

四、保质期：自完工验收合格之日起满一年。

(此维修设备在年月日已全部完工，验收合格。

)五、乙方须按国家和地方有关规范、规定做好现场施工的安全防范工作，严格遵守安全操作规程，施工期间发生的各类事故由乙方自负，甲方不负任何责任。

一切施工工具由乙方自理。

六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方：(签章) 乙方：甲方代表：身份证号码：账号：年月日：污水潜水泵维修合同第2篇甲方：乙方：依据《_合同法》的有关规定，甲方委托乙方对皇冠假日酒店地下室中央空调机房，泵房内的全部水泵设备进行维修保养服务，经甲，乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

一，服务项目1. 水泵设备维护保养2.技术服务要求1.乙方保证派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备国家有关规定的水泵维护保养资质，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

污水安装调试合同模板

污水安装调试合同模板甲方（委托方）：单位/个人:地址：联系人：电话：乙方（承包方）：单位：地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行污水安装调试工程，为维护双方的合法权益，特订立本合同，以示双方共同遵守。

第一条任务范围1.1 乙方承担甲方污水安装调试工程，具体任务包括但不限于：污水管道安装、污水处理设备调试、管道连接及堵塞情况排除等。

1.2 乙方承诺按照相关技术标准和要求执行工程任务，确保工程质量和安全。

第二条工程合同2.1 本合同自签署之日起生效，至工程完成验收结束。

2.2 甲方应向乙方支付工程款项，具体支付方式和合同约定。

第三条工程时间3.1 工程开工日期：________年____月____日。

3.2 工程竣工日期：________年____月____日。

第四条价格及支付方式4.1 工程总价为人民币________元整（大写：______），包括设备材料费、人工费、设计费等各项费用。

4.2 工程款项支付方式：分期支付，具体支付比例和时间约定见附表。

第五条质保期5.1 工程竣工后，乙方负责为工程提供一年的免费维修期，期间如出现质量问题，乙方应及时为其修复。

第六条交底和验收6.1 工程竣工时，乙方应向甲方交底工程质量和使用说明，并填写验收记录。

6.2 甲方对工程进行验收，如发现质量问题应及时通知乙方进行整改。

第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定时间交付工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

7.2 若甲方未按约定时间支付工程款项或提供必要的配合，导致工程延误或质量问题，应承担相应的责任。

第八条知识产权8.1 乙方提供的设计方案、施工图纸等知识产权归乙方所有。

第九条其他事项9.1 本合同附件和补充协议等文本均为本合同的有效组成部分。

9.2 本合同适用中华人民共和国的法律，双方因合同履行发生的争议应友好协商解决，协商不成，提交仲裁。

仲裁地点为____________，仲裁裁决是终局的。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日附表：工程款项支付比例及时间支付方式：分期支付付款比例时间____% 工程开工前____% 工程竣工前____% 工程验收合格后注：具体支付时间以实际工程进度和质量为准，如有变化双方协商确定。

安装污水泵的施工方案

工程名称：某污水处理厂污水泵安装工程工程地点：某市某区某污水处理厂工程规模：安装污水泵10台，单台流量为1000m³/h，扬程为30m。

工程工期：60天二、编制依据1. 国家相关法律法规及行业标准；2. 工程设计图纸及施工图；3. 施工合同及施工方案。

三、施工准备1. 人员准备：组织一支专业施工队伍，包括施工负责人、施工员、电工、焊工、起重工等；2. 材料准备：污水泵、电机、控制柜、电缆、管道、阀门、法兰、紧固件等；3. 工具准备：扳手、螺丝刀、电焊机、起重设备、压力表、试压设备等；4. 施工现场准备：平整场地，搭建施工便道，设置安全警示标志。

四、施工工艺1. 施工前，对污水泵、电机、控制柜等设备进行开箱检查，确认设备齐全、完好；2. 按照设计图纸要求，在泵房内设置泵基础，并验收合格；3. 将污水泵、电机、控制柜等设备吊装至泵基础上，调整水平；4. 安装电缆，连接电机与控制柜，确保电缆连接牢固、绝缘良好；5. 安装管道，包括吸入管道、排出管道、回流管道等，管道连接处应采用法兰连接，并加垫片；6. 对管道进行试压，确保管道无泄漏；7. 安装阀门，包括截止阀、球阀、闸阀等，确保阀门开启灵活、密封良好；8. 安装法兰，确保法兰连接牢固、密封良好；9. 安装紧固件，确保设备安装牢固；10. 对安装完成的设备进行调试，确保设备运行正常。

五、施工质量控制1. 严格控制施工质量，确保设备安装质量符合设计要求；2. 施工过程中，严格按照施工方案进行操作，确保施工安全；3. 施工完成后，对设备进行试运行，确保设备运行正常；4. 施工过程中，加强施工监督，发现问题及时整改。

六、施工进度安排1. 施工准备阶段：10天；2. 设备安装阶段：30天；3. 管道安装阶段：10天；4. 调试阶段：10天；5. 总工期：60天。

七、安全文明施工措施1. 施工现场设置安全警示标志，确保施工安全；2. 施工过程中，严格遵守操作规程，防止意外事故发生；3. 施工结束后，对施工现场进行清理，确保环境卫生；4. 加强施工管理，提高施工效率，确保工程按期完成。

污水泵站合作协议书范本

合作协议书甲方：乙方：鉴于甲方拥有污水泵站项目的建设、运营和管理权，乙方拥有污水泵站项目的技术、设备和服务能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行污水泵站项目的建设、运营和管理事宜达成如下合作协议：一、合作范围1.1 本合作协议所涉及的污水泵站项目位于（项目地点），主要包括污水处理设施、泵站建设、运营和管理等内容。

二、合作期限2.1 本合作协议的有效期为（合作期限年数），自双方签署之日起计算。

三、合作内容3.1 乙方负责污水泵站项目的建设，包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试等工作。

3.2 乙方负责污水泵站项目的运营和管理，包括但不限于设施的日常维护、保养、故障排除、安全生产等工作。

3.3 乙方应确保污水泵站项目的正常运行，达到约定的污水处理效果和标准。

四、技术支持和质量保证4.1 乙方应提供先进、可靠的技术支持，确保污水泵站项目的顺利实施和运行。

4.2 乙方应对提供的设备和服务质量负责，确保设备运行稳定、安全可靠。

五、费用和支付方式5.1 甲方应支付给乙方污水泵站项目的建设、运营和管理费用，具体金额和支付方式按照双方另行签订的财务协议执行。

5.2 甲方应按照双方约定的时间和方式支付费用，迟延支付的，应按照约定的利率支付滞纳金。

六、合作协调6.1 双方应设立合作协调机构，负责协调解决合作过程中出现的问题和争议。

6.2 双方应相互配合，及时沟通，确保污水泵站项目的顺利实施和运行。

七、违约责任7.1 任何一方违反本合作协议的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

八、解除和终止8.1 在合作期限内，双方协商一致可以解除或终止本合作协议。

8.2 一方违反本合作协议严重违约，另一方有权解除或终止本合作协议。

九、争议解决9.1 双方在履行本合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定10.1 本合作协议一式两份，甲乙双方各执一份。

污水泵安装工程施工合同

污水泵安装工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行污水泵安装工程，乙方具备相关施工能力和资质，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：污水泵安装工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于污水泵的采购、运输、安装、调试以及相关配套设施的建设等。

二、工程期限1、本工程预计自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，总工期为_____天。

2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认。

三、工程价款及支付方式1、本工程总价款为人民币_____元（大写_____元整），此价款为固定总价，包含但不限于工程所需的设备采购、安装调试、人工费用、运输费用、税费等所有费用。

2、甲方将按照以下进度支付工程款：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的_____%作为预付款，即人民币_____元（大写_____元整）；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程总价款的_____%，即人民币_____元（大写_____元整）；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的_____%，即人民币_____元（大写_____元整）；（4）剩余工程总价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方于_____个工作日内一次性无息支付给乙方。

四、工程质量及验收1、乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范以及甲方的要求进行施工，确保工程质量合格。

2、工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方应在接到申请后的_____个工作日内组织验收。

3、验收合格的，双方应签署工程验收单；验收不合格的，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格，整改期间所发生的费用由乙方承担。

fidic合同条款(通用10篇)

fidic合同条款（通用10篇）fidic施工合同篇一发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，甲方同意将新沂市钟吾壹号小区一期雨、污水管道、化粪池及道路等附属工程发包给乙方施工。

根据相关法律、行政法规及相关技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜，协商一致，订立本合同。

一、工程概况1、工程名称：钟吾壹号一期雨、污水管道、化粪池及部分道路工程2、建设地点：钟吾壹号小区内3、承包方式：采用包工包料。

4、工程内容：小区一期工程主道路及雨污水管网、化粪池坑。

二、承包范围(1)小区道路路面工程(包括灰土碎石路基、碎石垫层、12cm厚C30砼垫层、4cm细粒式沥青砼及发生的土方转运)。

(2)小区内雨污水管网(包括基槽土方开挖及转运、基础夯实、碎石垫层、砼垫层及抗肩、管道敷设安装、砼管箍、回填细砂、分层浇水灌实、分层回填素土)。

(3)化粪池：挖基坑土方及外运、基础夯实、C20砼垫层、化粪池内防水、回填细砂、分层夯实。

(4)雨污水沉井：基槽土方开挖及外运、坑内整平夯实处理、C20砼垫层、砌砖、内外抹灰、井圈井盖(包括铸铁、钢纤维复合井盖、砼重型井盖)(5)电力、消防、燃气、电信等管道土方开挖外运、回填细砂、素土夯实。

三、工程造价及结算方式1、工程造价：本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-20xx)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(20xx年)、《江苏省安装工程计价定额》(20xx)、《江苏省建设工程费用定额》(20xx年)，其中文明施工措施费按分部分项工程费仅计取基本费，不计取省级标准化增加费；临时设施费按江苏省14费用定额下限计算。

不计取夜间施工费、非夜间施工照明费、总承包服务费、二次搬运费、冬雨季施工费、地上地下设施建筑物临时保护设施费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、工程按质论价费、包干费等费用。

其它按省、市现行工程预算定额有关规定计算。

水泵安装合同

水泵安装合同合同范本。

合同编号，__________。

水泵安装合同。

甲方（安装商），__________（以下简称甲方）。

乙方（委托方），__________（以下简称乙方）。

鉴于甲方具有水泵安装相关的专业技术和经验，乙方愿意委托甲方进行水泵的安装工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、安装内容。

1. 甲方将根据乙方提供的相关要求和现场情况，对水泵进行安装、调试和验收。

2. 安装内容包括但不限于水泵设备的安装位置确定、管道连接、电气接线等工作。

二、安装标准。

1. 甲方承诺按照国家相关标准和规定进行安装工作，确保安装质量和安全性。

2. 安装过程中如遇特殊情况，甲方将及时与乙方沟通并提出解决方案，经乙方确认后再进行操作。

三、验收标准。

1. 安装完成后，甲方将进行水泵设备的功能性测试和安全性检查，确保设备正常运行。

2. 乙方有权对安装工作进行验收，如发现质量问题，甲方将在第一时间进行整改，直至乙方满意为止。

四、费用及支付方式。

1. 安装费用为__________（具体金额），乙方应在安装完成后的__________日内支付给甲方。

2. 如因乙方原因导致安装工作延迟或增加额外费用的，乙方应承担相应责任并支付额外费用。

五、保修期。

1. 安装完成后，甲方提供__________年的免费保修期，保修期内如发生设备故障，甲方将免费进行维修。

2. 保修期外，如需维修，甲方将提供有偿维修服务，具体费用双方另行协商。

六、违约责任。

1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同的，对方不承担违约责任，但应及时通知对方并尽力减少损失。

七、其他事项。

1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并作出书面补充协议。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（安装商），__________（盖章）日期，__________。

乙方（委托方），__________（盖章）日期，__________。

污水并网施工合同范本

污水并网施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行污水并网施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：污水并网施工，包括但不限于管道铺设、检查井建设、泵站建设等。

二、工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程量清单完成污水并网施工。

2.2 工程要求：乙方应确保施工质量符合国家相关标准和行业标准，满足甲方使用需求。

三、合同价款3.1 合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：________________元。

3.2 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同价款的_______%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的剩余部分。

四、工期4.1 工期为_______天，自合同签订之日起计算。

4.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按时完成。

五、质量保证5.1 乙方应严格按照施工图纸和工程技术规范进行施工，确保工程质量。

5.2 工程质量保修期为_______年，自工程完工验收合格之日起计算。

保修期内，乙方应免费修复因施工原因导致的质量问题。

六、甲方权利与义务6.1 提供施工图纸、工程量清单等相关资料。

6.2 提供施工场地，确保乙方顺利施工。

6.3 对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量。

6.4 按照约定支付合同价款。

七、乙方权利与义务7.1 按照甲方提供的施工图纸和工程技术规范进行施工。

7.2 确保施工安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。

7.3 服从甲方的监督、检查，及时整改施工过程中出现的问题。

2024年度污水处理设备安装服务协议样本版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度污水处理设备安装服务协议样本版本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 污水处理设备1.2 安装服务1.3 合同双方1.4 设备供应商1.5 业主1.6 工程日期第二条设备供应与交付2.1 设备供应2.2 交付时间和地点2.3 设备检验第三条安装服务内容3.1 安装范围3.2 安装标准3.3 安装时间第四条安装质量保证4.1 质量标准4.2 质量保证期限4.3 质量问题处理第五条技术支持和培训5.1 技术支持5.2 操作培训第六条合同价格与支付6.1 合同价格6.2 支付方式6.3 进度付款6.4 最终付款第七条合同的履行和变更7.1 合同履行7.2 合同变更第八条违约责任8.1 设备供应商的违约8.2 业主的违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 法律途径第十条法律适用10.1 合同适用的法律第十一条不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力事件的后果第十二条合同的终止12.1 合同终止的条件12.2 合同终止后的处理第十三条保密条款13.1 保密信息的定义13.2 保密义务13.3 保密期限第十四条附则14.1 合同附件14.2 合同的生效14.3 合同的修订第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 污水处理设备本合同所指的污水处理设备包括但不限于：沉砂池、初沉池、二沉池、曝气池、氧化沟、好氧池、厌氧池、消化池、提升泵站、污泥处理设备等污水处理过程中所需的全部设施和设备。

1.2 安装服务安装服务包括但不限于：设备的运输、安装、调试、试运行、验收、培训、质保期内维护等。

1.3 合同双方合同甲方：指具备污水处理设备安装需求并进行设备采购的一方。

合同乙方：指具备污水处理设备供应及安装服务能力，承担设备供应及安装义务的一方。

1.4 设备供应商设备供应商指合同乙方，负责污水处理设备的供应、安装及售后服务。

水泵安装合同范本最新

水泵安装合同范本最新甲方（需方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要在其指定地点进行水泵安装工作，乙方具有相应的资质和能力完成该安装任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。

第一条项目概述1.1 甲方需在_____（详细地址）安装_____（具体型号）水泵，用于_____（用途说明）。

1.2 乙方负责提供水泵安装服务，包括但不限于水泵的运输、现场安装、调试以及相关的技术支持。

第二条合同金额与支付方式2.1 本合同总金额为人民币_____元。

2.2 甲方应于合同签订后_____个工作日内支付合同总金额的_____%作为预付款。

2.3 余款在水泵安装完毕并经验收合格后_____个工作日内支付清。

第三条安装期限与验收3.1 乙方应在收到预付款后的_____（天数）内开始安装工作。

3.2 安装工程应在_____（日期或天数）内完成。

3.3 安装完成后，由甲乙双方共同对水泵安装进行验收。

验收标准按照国家相关标准及行业规范执行。

第四条质量保证与售后服务4.1 乙方保证提供的水泵质量符合国家标准及行业标准，并对安装质量负责。

4.2 水泵自验收合格之日起，乙方提供不少于_____个月的质保期。

4.3 在质保期内，如出现非人为因素导致的性能故障，乙方负责无偿维修或更换。

第五条违约责任5.1 若乙方未按约定时间完成安装工作，应按每日未完成部分合同金额的_____%向甲方支付违约金。

5.2 若甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应按未付款金额的_____%向乙方支付滞纳金。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他事宜7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

泵安装合同模板

泵安装合同模板第一条项目概况1、项目名称：XX泵安装工程2、项目地址：XX第二条承包范围1、乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成泵的安装。

2、安装内容：包括但不限于泵的安装、调试、验收等。

3、安装要求及材料要求：按照甲方提供的技术要求和规范进行安装，材料应符合国家相关标准和质量要求。

第三条承包方式及结算方法本合同采用包工包料的方式承包，乙方按照甲方提供的泵的数量和型号，进行安装并提供相应的售后服务。

本合同履行过程中，不管市场价格如何变化，双方均按照本合同确定的价格进行结算。

第四条安装时间1、本合同签订后，甲方按照订货量及交货时间向乙方发出书面安装通知，乙方应根据安装通知的要求进行安装，并在本合同约定的时间内完成安装。

2、如遇下列情况，经双方代表签证，工期相应顺延：(1)、因甲方原因，影响工程项目进度，如不按时提供场地、设备、材料等；(2)、不可抗力的因素，如自然灾害、社会事件等。

第五条质量保证乙方保证所安装的泵符合国家相关标准和质量要求，并负责泵的调试和验收。

在保修期内，如泵出现质量问题，乙方负责及时进行维修或更换。

第六条售后服务乙方提供泵的售后服务，包括泵的维护、维修、技术咨询等。

第七条保密条款双方应对合同内容、技术资料等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

第八条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日。

污水提升泵站合同模板

污水提升泵站合同模板甲方：（出卖方）乙方：（买受方）鉴于：为了加强双方的合作，确立清晰的合作内容和责任，现签订本合同。

第一条总则1.1 甲方为出卖方，乙方为买受方，双方根据平等自愿的原则，达成如下协议。

1.2 本合同的有效期为_______年，自双方签字盖章之日起生效。

第二条项目名称2.1 甲方同意向乙方出售污水提升泵站设备，并协助乙方完成相关服务和安装。

2.2 乙方同意购买甲方提供的污水提升泵站设备，并按照约定承担相应的费用。

第三条设备提供和安装3.1 甲方应根据双方协商确定的规格和要求，提供符合标准的污水提升泵站设备，并按时交付至乙方指定的地点。

3.2 乙方应在设备交付后及时安排人员进行安装和调试，并确保设备正常运行。

3.3 如设备在交付后出现质量问题，甲方应负责协助乙方进行维修或更换，并承担相应的费用。

第四条价格和付款方式4.1 污水提升泵站设备的总价格为_______元，乙方应在设备交付后的15天内支付全部款项。

4.2 乙方应将款项支付至甲方指定的账户，并提供相关付款凭证。

4.3 如果乙方未按时支付款项，甲方有权要求乙方支付滞纳金。

第五条维护和保养5.1 乙方应根据甲方提供的维护手册和指导，定期对污水提升泵站设备进行保养和维护。

5.2 如设备出现故障或需要维修，乙方应及时通知甲方，并协商解决方案。

5.3 如设备故障属于质量问题，甲方应免费提供维修服务和更换零部件。

第六条法律责任6.1 如一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。

6.2 双方应本着友好合作的原则，妥善处理合同履行中出现的问题。

第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签约日期：______________ 签约地点：______________以上合同内容为本次污水提升泵站设备交易的约定，双方共同遵守并履行。

污水厂安装合同简易协议书

污水厂安装合同简易协议书随着环保法规的日益严格和公众环保意识的提高，污水处理设施的建设和维护变得尤为重要。

为规范污水厂安装工程的实施，确保工程质量和进度，甲方（业主）与乙方（承包商）本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，特订立本合同。

一、合同双方信息甲方：（业主全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包商全称）地址：法定代表人：联系电话：二、工程内容与要求1. 工程名称：污水厂安装工程。

2. 工程地点：_____________。

3. 工程范围：包括但不限于污水处理设备的安装、调试、验收等工作。

4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计要求和相关法规标准。

三、合同价格与支付方式1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间节点向乙方支付相应款项。

具体支付比例和时间由双方协商确定。

四、工期与交付1. 开工日期：自合同签订之日起____天内开工。

2. 完工日期：自开工之日起____天内完工。

3. 延期责任：如因不可抗力因素导致工期延误，双方应根据实际情况协商解决。

五、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供设备及安装服务符合国家相关质量标准。

2. 安装完成后，乙方应提供必要的技术培训和操作指导。

3. 质保期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。

六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应承担逾期付款的违约责任。

2. 如乙方未按约定完成工程任务，应承担逾期完工的违约责任。

七、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。

污水泵安装施工合同范本

污水泵安装施工合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行污水泵安装施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________污水泵安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于污水泵的安装、调试、验收等。

二、承建范围2.1 乙方负责完成污水泵的安装、调试工作，并确保工程质量达到甲方要求的标准。

2.2 乙方负责提供施工过程中所需的各种材料、设备和技术支持。

2.3 乙方负责施工过程中的安全防护工作，确保施工过程中不发生安全事故。

三、合同价格3.1 双方经协商一致，确定污水泵安装施工价格为人民币____元整（大写：_________________________元整）。

3.2 上述价格包括但不限于施工人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。

四、合同履行4.1 乙方应当按照约定的时间、质量、安全等要求完成施工。

4.2 甲方应当按照约定的时间支付合同价款。

4.3 双方应当共同参与工程验收，工程验收合格后，甲方支付尾款。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间、质量、安全等要求完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的____%。

5.2 甲方未按照约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________（注：本合同范本仅供参考，具体内容还需根据实际情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。

室外雨污水工程施工合同版

室外雨污水工程施工合同版合同室外雨污水工程施工合同工程名称：工程地点：发包方：承包方：签订日期：年月日9目录第一条工程概况 3 第二条工程承包范围及内容 3 第三条承包方式 3 第四条合同价格及调整 5 第五条合同价款的支付 8 第六条工程质量 9 第七条工期 9 第八条图纸 10 第九条甲方、乙方现场代表 10 第十条甲方、乙方权利 11 第十一条甲方、乙方义务 11 第十二条物资供应及管理 13 第十三条设计变更、工程洽商及现场签证 15 第十四条履约保函 15 第十五条分包与转包 16 第十六条工程验收 16 第十七条竣工结算 17 第十八条工程保修 18 第十九条违约责任 19 第二十条争议解决 20 第二十一条合同的解除 20 第二十二条合同的生效与终止 21 第二十三条其他 21 第二十四条附件 219合同协议书发包人：承包人：为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就室外雨污水工程施工及有关合作事项协商一致，签订如下合同第一条工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、建筑面积：4、结构形式：第二条工程承包范围及内容1、图纸所示雨水、污水系统范围内全部工作，包括但不于限于以下工作内容：污水工程包括小市政施工图纸中注明的红线内小市政污水系统，与红线外大市政污水的开口与接驳，与总包单位出单体结构外墙米处管线接驳雨水工程包括但不限于小市政施工图纸中注明的红线内小市政雨水、与红线外大市政雨水开口与接驳，与总包单位出单体结构外墙米处管线接驳负责办理本合同范围内建设备案手续，办理红线外排水管线工程、施工证、占路及交通等相关施工手续；负责与大市政接口、接驳、接通、通水施工；负责对市政图纸进行深化，包括管井位置、管线综合、坡度和坡向、雨水口设置等，需要满足相关的规范9要求并经设计确认，以上所有内容的相关费用均包含在合同价款内；乙方应根据项目实际进度以及甲方对工期的要求，充分制定相应的技术经济措施，包括但不限于管线交叉协调等工作，此部分费用均包含在本合同价款内； 2、与各专业的界面划分及配合：总包单位负责将出户管道安装至建筑物、构筑物外墙皮米位置米以外由乙方负责施工，施工前乙方负责核对图纸出户管位置、管径和标高，保证满足施工条件乙方负责雨水井施工，并负责雨水口支管接至雨水井内，同时负责雨水井开口和封堵施工乙方负责雨水回收池及水泵以及管网施工，包括水泵安装、控制及接线；总包单位负责按图纸预留控制电源各类检查井、管线布置等在施工中必须与园林单位做好相互的沟通，配合园林做好井筒的调整，尽量减少施工后的更改，发生的费用由乙方自行承担乙方在施工前应做好水准点、坐标点的复测工作，并与总包单位核对测设成果，保证所使用的水准点、坐标点满足施工要求乙方必须按现场监理要求进行工程报验，合格后方可进入下道工序回填土应满足相关验收规范要求，经监理验收合格后，方可进入下道工序，位于其他专业及铺装范围下方管线部位的回填土，回填合格后需与有关专业办理书面交接手续各检查井、阀门井应有专业的明显标识，如“雨水井”、“污水井”、“化粪池”等设备材料运至现场后，由乙方负责对其进行看护和保管，直至系统调试验收完成并正式交付管理公司市政施工过程中，必须对检查井、阀门井等做好成品保护，施工完成后进行其他专业施工前必须做好交接，同时施工过程中必须安排成品保护人员看管3、乙方有责任对甲方提供的施工图纸进行复核，发现招标或施工图与施工现场不一致的、图中设计不符合国家规范及标准的，进行及时深化设计并完善乙方最终的深化施工图设计和优化方案须经甲方及设计单位书面确认，不得降低本工程的品质和效果4、甲方视需要可对乙方承包范围及内容作出增减或调整也可对乙方承包范围内的某一分项某一产品半成品材料等另行指定施工单位或供应商，并按照本合同单价相应的扣减乙方应无条件接受且不能因此作为对甲方索赔的理由9第三条承包方式本工程以招标图纸、国家现行技术规范及甲方要求为基础，采用包工包料形式承包，包括但不限于供货、安装、质量、工期、安全文明施工、施工措施、材料二次倒运、检测、保修、风险、保险、直至通过当地*相关部门验收等一切相关工作内容第四条合同价格及调整 (一)、合同价格本合同为□固定总价□固定综合单价包干，合同含税总价为：；金额小写：元整1) 增值税率为 %，增值税款为，金额小写：元整 2) 不含税总价为，金额小写：元整，3) 由于国家税收政策调整的原因，计税方法和税率/征收率等有调整的，按照调整后的国家税收政策相关规定执行本合同价格为在本合同约定的工期内、按照本合同约定的质量标准及验收标准、完成本合同施工范围内所有工程项目的费用总和无论何种原因引起的本工程的人工、材料及机械等价格发生波动，本合同总价不作调整具体报价见合同附件本合同价包括但不限于以下费用：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、费等相关一切费用其中措施费包括但不限于深化优化设计费、风险费、临时设施费、安全文明施工措施费、检验试验配合费、脚手架搭拆费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬季施工费、非夜间施工照明费、场外办公、员工住宿租赁费、交通费、包装运输装卸及保管费、成品及半成品保护费、停水、停电、待料施工等造成的误工成本、二次搬运费、履约担保费、保险费、检测费、保修费、施工及生活水电费、垃圾外运费、材料送检及制作费、施工交叉作业配合费、甲供材的保管费、环保检测费、联合验收费及其他不可预见费等相关一切费用工程水电费含在合同价款内，由乙方自行装表计费乙方的办公室、宿舍、食堂等由乙方自行安排，费用含在合同价款内乙方已根据招标图纸、合同签订前的商务谈判充分了解了甲方设计图纸所要达到的功能需求，也充分考虑了施工风险及施工难度在施工中，为了达到甲方所要求的功能9而做的的调整所增加的费用不视为合同价款的增加乙方对工程现场进行踏勘，进场施工后不得以不了解现场为由提出任何经济索赔本合同各类承包价格一经确定，除非符合本合同约定的可变更可调整的条件并经甲方书面确认，合同价格不因任何因素而变动乙方无需向总承包人支付总包服务费或配合费本合同价格为在本合同约定的工期内、按照本合同约定的质量标准及验收标准、完成本合同施工范围内所有工程项目的费用总和无论何种原因引起的本工程的人工、材料及机械等价格发生波动，本合同综合单价不作调整具体报价见合同附件本合同价包括但不限于以下费用：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费等相关一切费用其中措施费包括但不限于深化优化设计费、风险费、临时设施费、安全文明施工措施费、检验试验配合费、脚手架搭拆费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬季施工费、非夜间施工照明费、场外办公、员工住宿租赁费、交通费、包装运输装卸及保管费、成品及半成品保护费、停水、停电、待料施工等造成的误工成本、二次搬运费、履约担保费、保险费、检测费、保修费、施工及生活水电费、垃圾外运费、材料送检及制作费、施工交叉作业配合费、甲供材的保管费、环保检测费、联合验收费及其他不可预见费等相关一切费用工程水电费含在合同价款内，由乙方自行装表计费乙方的办公室、宿舍、食堂等由乙方自行安排，费用含在合同价款内乙方已根据招标图纸、合同签订前的商务谈判充分了解了甲方设计图纸所要达到的功能需求，也充分考虑了施工风险及施工难度在施工中，为了达到甲方所要求的功能而做的施工工艺的调整所增加的费用不视为合同价款的增加乙方已对工程现场进行踏勘，进场施工后不得以不了解现场为由提出任何经济索赔本合同各类承包价格一经确定，除非符合本合同约定的可变更可调整的条件并经甲方书面确认，合同价格不因任何因素而变动乙方无需向总承包人支付总包服务费或配合费 (二)、合同价格的调整本工程为施工图范围内总价包干，工程量按招标图纸、答疑及深化设计图纸进行9计算，投标的工程量清单计价表的工程量视同全部合同范围工作内容的工程量，结算时除设计变更、工程洽商及现场签证外工程量不作任何调整与标价的工程量清单分部分项的工作内容、项目相同的变更洽商工作，应按照标价的工程量清单内填报的综合单价作为计价依据；与标价的工程量清单的工作内容、项目类似的变更洽商工作，应参考标价的工程量清单内填报的综合单价调整后作为计价依据；当变更洽商工作不属于前述的 (1)及(2)项时，则按照工程所在地现行的建设工程预算定额的规定进行组价，并执行下列原则：1)人工工日单价：按标价的工程量清单中的对应的人工工日单价计算，其他人工费按照定额含量不做调整；2)材料费：主要材料费按照标价的工程量清单中内相同主材的价格计算，没有的主材，则按双方书面确认的市场价格确定结算时若承包人未提供发包人的书面确认文件，则发包人有权按其认为合理的价格进行主材结算，承包人不得提出任何异议辅材及其他材料则按照定额基价执行，不再调整；3)机械费：按照定额基价执行不再调整；4)费率计取：按标价的工程量清单中对应费率计取合同范围内单份单个子目的洽商变更金额在增减元内，不进行调整；增减在元以外的仅计取超出部分，结算时一并调整合同范围外新增工作内容据实计算合同清单综合单价在合同执行过程中固定不变合同清单固定综合单价内容包含但不限于：人工费、乙供材料费、周转材料费、消耗性材料费、机械机具费、管理费、规费、利润、税金、材料涨价风险及政策因素风险费等全部费用；与标价的工程量清单分部分项的工作内容、项目相同的变更洽商工作，应按照标价的工程量清单内填报的综合单价作为计价依据；与标价的工程量清单的工作内容、项目类似的变更洽商工作，应参考标价的工程量清单内填报的综合单价调整后作为计价依据；当变更洽商工作不属于前述的(1)及(2)项时，则按照工程所在地现行的建设工程预算定额的规定进行组价，并执行下列原则：1)人工工日单价：按标价的工程量清单中的对应的人工工日单价计算，其他人工9费按照定额含量不做调整；2)材料费：主要材料费按照标价的工程量清单中内相同主材的价格计算，没有的主材，则按双方书面确认的市场价格确定结算时若承包人未提供发包人的书面确认文件，则发包人有权按其认为合理的价格进行主材结算，承包人不得提出任何异议辅材及其他材料则按照定额基价执行，不再调整；3)机械费：按照定额基价执行不再调整；4)费率计取：按标价的工程量清单中对应费率计取第五条合同价款的支付1、本工程按施工进度进行付款，具体付款方式如下：本工程无预付款本工程施工阶段进度款按每月完成形象进度付款，付款比例为甲方确认实际已完产值的60%支付；本工程全部竣工，并通过*相关部门要求的竣工资料备案审查及整体竣工验收合格后14日内，甲方支付合同总价的80%；工程竣工结算完毕支付至工程结算总额的95%，乙方应向甲方开具结算款%的增值税专用发票质保金：结算总价的5%作为质保金，工程交付使用满2年后由乙方申请、甲方扣除维修费用和违约金后无息支付剩余质保金2、乙方在请款时需同时提供等额的国税系统可查的合法的增值税专用发票给甲方，经甲方审查认证通过后支付款项给乙方乙方没有及时提供发票或提供的发票不合法、不规范或涉嫌虚开，乙方需承担赔偿责任，且不能免除其开具合法发票的责任因乙方原因导致甲方延期付款，甲方不承担付款违约责任3、甲方支付工程款时有权选择不超过30%的银行承兑汇票4、上述工程款项均由甲方以支票/电汇/银行网银/银行承兑汇票的方式予以支付乙方收款账户信息如下：开户名：账号：开户行：9第六条工程质量1、工程质量标准：工程质量必须符合工程验收规范的要求，达到工程验收合格标准乙方应严格执行现行国家、行业以及项目所在地省、市颁布的各项规定、制度、条例、通知等本工程的施工质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它最新颁布的有关质量验收标准进行施工和验收所有规范、标准有最新版时以最新版为准2、对未能达到质量标准的乙方必须返工，由此所产生的一切费用均由乙方承担若乙方返工后仍不能达到甲方要求，甲方可委托第三方进行修复，发生的费用直接从乙方工程款中扣除，乙方不得提出异议3、乙方应为工程的实施、竣工和修补缺陷建立适当、可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求4、在下列情况下，甲方有权下达停工令，责令乙方限期整改，由此产生的经济费用和工期拖延造成的损失均由乙方承担，同时不因此而免除乙方的维修责任：施工中出现质量问题，经甲方和总监理工程师提出后乙方仍然不采取改进措施，或者采取措施不力，未使质量出现明显好转趋势时；乙方对已经发生的质量事故未进行处理和未提出有效的改进措施而继续作业时；隐蔽作业未经甲方和总监理工程师共同验收，乙方自行封闭、掩盖处理时；乙方擅自变更设计、施工图纸和施工方案进行施工时；乙方使用没有质量合格证的各种建筑安装材料或者擅自替换、代换和变更建筑安装材料时；乙方指定不具备专业资格的技术人员进入工地施工时第七条工期1、本工程施工总工期：日历天2、计划开工日期：年月日，竣工日期：年月日3、节点工期：预售证节点、推售节点等等94、以上工期已充分考虑了施工准备时间、国家法定节假日、地区极端天气、扰民、民扰、停水、停电、*规定的停工、高考限制等对工期的影响除不可抗力及甲方原因导致工期延长外，其他任何情况工期均不延长5、甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出处理意见乙方按甲方代表要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方代表处理意见后，乙方向甲方代表提出复工请求，经批准后，方可继续开工停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，赔偿甲方因此造成的损失，并且工期不予顺延停工责任不在乙方，则可顺延工期6、以下原因造成竣工日期延迟，经和甲方确认后，工期相应顺延不可抗力；合同中约定或甲方同意给予顺延的其他情况乙方在以上情况发生后24小时内，就延误的内容向甲方提出报告，甲方代表在收到报告后24小时内予以确认、答复第八条图纸1、甲方在开工前向乙方提供经双方确认的图纸套，版号为：图号为：未经甲方书面允许，乙方不得转借转让如果乙方需要增加图纸套数，甲方将代为复印，所需费用由乙方承担2、根据招标文件及合同的要求需要乙方进行的图纸的深化设计等工作，乙方应于合同签订后7日内向甲方及设计院提交深化设计的图纸，经甲方及设计师确认后方可按图施工乙方绘制的图纸应保证在各方面都是完整和规范的乙方需负责深化图纸送交有关部门审核和盖章的手续及费用第九条甲方、乙方现场代表1、甲方现场代表：姓名：职务：联系方式：职权：整个项目现场的协调与管理，涉及工期顺延和索赔及罚款免除的确认，质量和安全文明罚款免除、价款变更和确认等经济事项的需甲方盖章确认，否则无效 2、监理人代表姓名：职务：联系方式：19甲方委托的职权：负责工程质量、工期、安全文明等现场管理，具体以《建设工程委托监理合同》的相应条款为准；需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及工期顺延和索赔及罚款免除的确认，质量和安全文明罚款免除、价款变更和确认等经济事项的需甲方盖章确认，方发生法律效力，否则无效3、乙方派驻的项目经理姓名：职务：联系方式：职权：代表乙方全面履行合同，其行为视为乙方行为，但无权代表乙方变更、解除、转让本合同第十条甲方、乙方权利1、甲方权利有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方撤换后代表或监理工程师的权责不变有权监督乙方履行各项合同义务有权审批乙方编制的施工方案及进度计划有权对工程质量、施工进度进行监督，对乙方进场材料进行监管，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收有权将合同范围内部分材料自行采购，乙方将无条件服从相关费用从本合同价款中扣除施工过程中乙方发生不能完全兑现承诺，或不能按甲方的指令完成施工计划，或劳动力短缺、或不服从甲方变更要求等，甲方有权将部分工程进行另行分包，相关费用从本合同价款中扣除2、乙方权利有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日征得甲方同意，并同时委派资格、资历不低于前任的工地代表，撤换后代表的权责不变有权敦促甲方履行各项合同义务第十一条甲方、乙方义务1、甲方义务19按约定向乙方支付工程款办理施工许可证及其他施工所需的审批证件组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作提供施工场地，达到施工条件提供房屋主体结构，水、电、暖、风、机电设备的技术资料提供施工所需水、电接驳点协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定 2、乙方义务乙方应按本合同约定的质量、工期控制要求完成合同范围内的工程施工乙方应按投标确定的项目班子人员配置现场管理人员，未经甲方允许不得随意更换项目经理、主要技术负责人每周在岗不能少于5天，必须按时参加现场召开的工程例会，每缺席1人次乙方需支付违约金元对不称职的管理人员甲方有权要求乙方更换乙方需保证劳务队伍不受麦收、秋收等农忙季节的影响，确保工程的正常连续施工同时乙方需保证按时向劳务队伍支付工资报酬，不得拖欠乙方需制定完善的施工组织计划，并按甲方认可的进度计划有序地安排工程施工乙方的劳动力应满足施工进度的要求若乙方劳动力短缺、进度明显滞后，甲方有权安排其他劳动力进行施工，所发生的费用从乙方的工程款中直接扣除乙方不服从甲方的安排，甲方有权终止合同，并按乙方已完工程量的 70 %结算给乙方监理或甲方工程师认为工程进度过慢，通知乙方应采取必要措施加快工程进度，乙方不得以此为由要求增加措施费用乙方应遵守*有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，负责处理施工过程中扰民及民扰问题的处理，并承担可能产生的费用乙方应为自身人员办理社会保险及意外伤害保险，负责乙方施工人员的施工安全因乙方原因造成的人员伤害及对第三方造成的伤害或财产损失均由乙方承担全部责任乙方应高度重视安全文明施工，强化安全作业规范，提高消防意识，做好防火措施施工中由于乙方原因造成的安全及消防事故，乙方应承担经济赔偿及法律责任，并视情节轻重处以元罚款乙方应负责已完工程在交付前的成品保护及半成品的保护，亦应负责自身施工区19域内及周边其他承包人的已完工程的成品保护若造成其他工程的污染、损坏乙方应负责清洗、修复或赔偿若乙方未及时清理、修复，甲方可派人进行清理、修复，所花费用加 20 %管理费从乙方的合同价款中扣除，乙方不得有异议乙方应负责施工场地的清洁，做到无垃圾、无大面积灰土聚集，每日活完场清，垃圾需袋装，堆砌在甲方指定地点乙方未做清理，甲方有权委托他人代为清理，所产生的费用另加 20 %管理费从乙方的工程款中扣除，乙方不得有异议在材料运输及施工过程中对现场周围成品进行保护，包括且不限于电梯、入户门、楼道、电梯厅等装修区域内及公共区域墙面、顶面污染需及时清理还原乙方人员不得有偷盗、赌博等违法行为，不得在工地现场或甲方办公区域聚众闹事、索要工费，扰乱甲方正常工作秩序违反者甲方给以元的经济处罚，情节严重的甲方有权追究其法律责任，并终止与乙方的合同对于下列乙方工作人员，甲方、监理有权要求及时更换，乙方在收到书面通知后必须在12小时内将其调离本工程范围；同时，乙方应在12小时内用甲方批准的合格的人员代替被调离的人员①对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；②专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；③不能积极配合甲方、乙方正常工作者；④违反甲方、乙方工地现场管理规定者；⑤无证上岗者；⑥与投标书及本合同规定名册不符者；⑦与本工程施工无关以及对本工程产生不良影响的人员第十二条物资供应及管理1、本工程所有材料均由乙方自行采购2、乙方所采购的材料必须是全新的并没有缺陷的，必须符合招标文件及有关图纸、规范及甲方的要求所有材料均需有质量合格证和检验试验报告，有环保/节能要求的材料必须提供环保/节能检测合格书乙方必须对所提供的材料的质量、性能负全责甲方、监理对任何材料使用的批准，并不免除/或者减轻乙方应负的责任3、乙方须按照《主要材料品牌明细表》、《工程量清单计价表》中的材料品牌、规格以及甲方封存的样品、样本提供材料，经甲方代表签字验收后方可进行施工19工程量清单计价表中所列材料单价包含但不限于材料运到工地现场及保管所需的一切费用4、乙方施工前应按本合同附表确定的品牌提供材料的样品、样册，所有样品均需设计师、甲方代表确认封样竣工验收时以样品、样册作为实物效果的验收标准任何未经甲方和设计师认可的材料不得用于本工程，否则，乙方须无条件更换。