基坑开挖施工合同
基坑开挖安全协议书5篇
基坑开挖安全协议书5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保基坑开挖工程的安全进行，明确甲乙双方的安全责任，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________基坑开挖工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：基坑土方开挖、支护、降水等。
二、甲乙双方的安全责任1. 甲方责任：（1）甲方负责施工现场的安全管理，制定安全规章制度，并组织乙方实施。
（2）甲方负责提供施工现场的安全设施，如护栏、安全网等。
（3）甲方有权对乙方的安全施工进行检查和监督，对违反安全规定的行为进行纠正和处罚。
2. 乙方责任：（1）乙方应严格遵守国家法律法规及甲方制定的安全规章制度，确保施工过程中的安全。
（2）乙方应制定安全技术措施，对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
（3）乙方应对施工人员进行安全教育，提高员工的安全意识。
（4）乙方应确保基坑开挖过程中不对周边建筑物、道路、管线等造成损坏。
1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行基坑开挖。
2. 乙方应制定安全技术方案，确保基坑开挖过程中的稳定和安全。
3. 乙方在基坑开挖过程中，应采取有效的降水措施，确保基坑干燥。
4. 乙方应设置安全通道和逃生通道，确保施工人员的安全撤离。
5. 乙方应加强对基坑边缘的防护，设置护栏、安全网等设施。
四、违约责任1. 若甲乙双方任何一方违反本协议的规定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方的违规行为导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及其他相关方的损失。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（发包方）：__________（盖章）法定代表人：__________（签字）日期：_______年___月___日乙方（承包方）：__________（盖章）法定代表人：__________（签字）日期：_______年___月___日（注：以上仅为一份基坑开挖安全协议书的范本，具体内容应根据实际情况进行调整。
基坑开挖合同协议书范本
基坑开挖合同协议书范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行基坑开挖工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就基坑开挖工程达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 开工日期：_____________________1.6 竣工日期：_____________________第二条工程承包范围及方式2.1 乙方负责本工程的基坑开挖、支护、降水等全部施工任务。
2.2 承包方式：乙方包工包料，负责工程所需的全部材料和人工。
第三条工程质量标准3.1 乙方应按照国家及地方相关工程质量标准进行施工，并保证工程质量达到合格标准。
3.2 工程质量验收标准按照甲方提供的施工图纸及相关技术规范执行。
第四条工程价款及支付方式4.1 本工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。
4.2 支付方式：甲方根据工程进度分期支付工程款，具体支付时间及比例如下：4.2.1 合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；4.2.2 基坑开挖完成，经甲方验收合格后____天内，甲方支付乙方工程总价款的____%；4.2.3 工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方工程总价款的____%；4.2.4 余款在工程质保期满后____天内一次性支付。
第五条工程变更5.1 工程实施过程中，如甲方需要变更工程内容或施工方案，应提前____天书面通知乙方，并由双方协商一致后签订补充协议。
基坑开挖合同协议书模板
基坑开挖合同协议书模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，特签订本合同，以明确双方各自的权利和义务，双方应共同遵守本合同。
一、工程概况1.1、工程名称：__________1.2、工程地点：__________1.3、工程类型：基坑开挖。
二、承包方式及施工范围2.1、承包方式：包工、包料、包质量、包安全。
2.2、施工内容：根据设计图纸和工程量清单，完成基坑的开挖、排水、支护等工作，并保证工程质量达到合同约定的标准。
三、工期3.1、初拟开工日期：____年__月__日。
3.2、工程进度随土方开挖进度。
四、工程质量等级4.1、质量等级评定按照国家或行业的质量检验评定标准，工程质量达到国家规范合格标准。
五、工程价款5.1、承包单价：本合同各分项开挖工程按固定综合单价形式包干，其承包单价见分项工程报价清单。
5.2、工程计量：乙方按设计图纸施工，工程量以实质完成工程量计算所得。
六、合同价款及支付方式6.1、合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
6.2、支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价__%作为预付款。
（2）工程进度达到__%，甲方支付乙方合同总价__%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价__%。
（4）剩余__%的款项作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。
七、违约责任7.1、甲方未按合同约定支付工程价款，应支付乙方违约金，违约金按应付工程价款的__%计算。
7.2、乙方未按合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金按合同总价__%计算。
八、争议解决8.1、双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
土方开挖工程施工合同范本（精选8篇）
土方开挖工程施工合同土方开挖工程施工合同范本（精选8篇）随着法律知识的普及，越来越多事情需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的土方开挖工程施工合同范本（精选8篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
土方开挖工程施工合同1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程分包施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程范围：楼土方开挖外运工程二、施工工期：___天三、单价（不含税）：本工程的土方挖运，单价按元/立方米，___建筑垃圾元/立方米。
该单价只包括机械挖土（预留20cm以内），不含配合人工清底、修边等费用。
如产生额外机械费用按台班大型挖机260元/小时，中型挖机按200元/小时，小型挖机按140元/小时另行结算。
四、付款方式：乙方在完成本工程机械挖运后3天内一次性付清，按实结算。
五、安全文明施工乙方在施工过程中，严格按照安全操作规程文明施工，如产生一切安全责任事故，由乙方自行承担。
六、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：日期：土方开挖工程施工合同2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为加强工程建设管理，确保工程质量，提高投资效益，甲方将本合同建设项目确定由___乙方承担施工。
现就有关建设施工事宜，甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规及结合本工程项目实际情况，经协商一致，签订合同条款如下：一、工程概况工程名称：涉外花园二期工程地点：涉外经济学院内工程内容：土石方工程二、工程承包范围承包范围：___按甲方提供设计图纸施工（详见土方施工图）三、工程施工方式、数量、单价及包含的内容（一）按照本工程的规定，本工程以包工包料的方式进行。
（二）工程数量及单价：本工程土方开挖、外运、回填总工程量，经双方计算确认土方工程数量为：m3，含税综合包干单价：贰拾叁元陆角整（23.6元）Mm3（含土方开挖费，并运至场外卸土区费，运输途中城管卫生费用，卸土区的场地平整费和税费，卸土区由乙方负责）。
基坑开挖合同协议书范本
基坑开挖合同协议书范本乙方（承包商）：______________鉴于甲方拟进行_____________（工程项目名称）的施工，现委托乙方承担该工程的基坑开挖工作。
为明确双方的权利与义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程地点：________________________2. 工程规模：基坑尺寸约为______米×______米，深度约______米。
3. 工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、堆放以及基坑支护等工作。
4. 工期要求：自合同签订之日起______天内完成。
二、工程质量要求1. 乙方必须严格按照国家及地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应对所承担的工作负责，对出现的质量问题应及时整改，并承担相应的责任。
三、安全生产要求1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制。
2. 乙方应采取有效措施，防止安全事故的发生，保障人员和财产的安全。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币________元整（￥______），包含所有材料费、人工费和管理费等。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：- 预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币______元整（￥______）。
- 进度款：基坑开挖完成后，甲方支付乙方进度款人民币______元整（￥______）。
- 竣工款：工程验收合格后，甲方支付乙方竣工款人民币______元整（￥______）。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准，应向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，并承担由此给乙方造成的损失。
六、争议解决方式双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
基坑土方建筑合同范本
基坑土方建筑合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对[项目名称]的基坑土方工程进行施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[基坑土方工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程范围及内容：按照甲方提供的设计图纸及要求进行基坑土方的开挖、运输、堆放等相关工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天，如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______天内组织验收。
如甲方未按时验收，视为验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
四、工程价款及支付1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后______天内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______天内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；（4）剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后______天内无息退还。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的设计图纸、技术资料等；（2）按合同约定支付工程价款；（3）协助乙方协调施工现场周边关系。
基坑支护工程施工合同6篇
基坑支护工程施工合同6篇第1篇示例：基坑支护工程施工合同是工程施工项目中的重要文件，对于双方当事人的权利与义务具有约束力，是双方履行合同的法律依据。
本文将围绕基坑支护工程施工合同的内容、签订流程、履行义务等方面展开介绍。
一、合同内容基坑支护工程施工合同是由建设单位与施工单位签订的，合同内容应包括基坑支护工程的具体要求、标准及质量要求、工程进度计划、施工期限、付款方式、安全措施、保险责任等条款。
同时还应明确责任人员及联系方式、违约责任、变更合同的程序等内容，确保双方权益得到保障。
二、签订流程1. 洽谈：建设单位首先与潜在的施工单位洽谈合作事宜，确定合作意向后，双方开始商讨具体的合同条款。
2. 签订：在商讨确定合同条款后，由双方协商签署正式的基坑支护工程施工合同，签字盖章后合同生效。
3. 履行：施工单位按照合同规定履行基坑支护工程施工合同的各项条款，建设单位按时支付工程款项。
三、履行义务1. 施工单位的责任：施工单位应按照合同要求完成基坑支护工程的施工任务，保证施工质量、工期及安全。
同时应按照约定的付款方式及时领取工程款，保证工程进度。
2. 建设单位的责任：建设单位应提供施工所需的资料、图纸及其他必要的支持，按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。
3. 双方的合作：双方需密切合作，及时沟通，解决工程中出现的问题，保证工程的按时完工。
四、合同终止基坑支护工程施工合同可能会因违约、合同期限届满、申请解除等原因而终止。
在合同终止时，双方应按照合同约定的解除程序履行各自的权利义务。
五、总结第2篇示例：基坑支护工程施工合同是指由施工单位与业主双方签订的正式文件，约定了基坑支护工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等具体事宜，为保证工程顺利进行并达到预期目标而制定。
基坑支护工程是在城市建设和地下工程中常见的工程类型，其施工合同的制定和执行对工程进展和质量具有重要影响。
一、合同内容包含1.参与方：基坑支护工程施工合同的参与方一般包括业主、施工单位和监理单位。
基坑支护施工合同范本
基坑支护施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑支护施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：基坑支护施工，包括但不限于土方开挖、支护结构施工、降水排水、监测等工作。
二、合同工期1. 本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，合理组织施工，确保工程按期完成。
三、合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2. 乙方应根据实际完成工程量，按照甲方确认的工程进度和合同约定的计价方式，向甲方申请支付工程进度款。
四、工程质量1. 乙方应按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程安全、合格。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全生产措施，对施工现场进行安全防护，防止事故发生。
六、环境保护1. 乙方应按照国家环境保护法律法规，加强施工现场环境保护，防止环境污染。
2. 乙方应制定环境保护措施，对施工现场进行绿化、降噪、降尘等处理，确保环境质量。
七、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未能按照合同约定支付工程进度款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
（2）甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行的，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：（1）乙方未能按照合同约定完成工程的，应按逾期完工天数的_______%向甲方支付违约金。
基坑土方作业专项合同(2024年版)版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX基坑土方作业专项合同（2024年版）版B版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 丁方名称及定义2. 基坑土方作业内容2.1 作业范围2.2 作业要求2.3 作业时间3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付时间4. 作业质量及验收标准4.1 作业质量要求4.2 验收标准及流程5. 安全生产及环保要求5.1 安全生产责任5.2 安全防护措施5.3 环保要求6. 违约责任及争议解决6.1 违约责任6.2 争议解决方式7. 合同的生效、变更与解除7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同解除8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 违约保密条款9. 合同的转让9.1 转让条件9.2 转让程序10. 法律适用及争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式11. 其他条款11.1 甲方义务11.2 乙方义务11.3 丙方义务11.4 丁方义务12. 附件12.1 附件定义12.2 附件内容13. 签字盖章页13.1 甲方签字盖章13.2 乙方签字盖章13.3 丙方签字盖章13.4 丁方签字盖章14. 合同生效日期及有效期14.1 合同生效日期14.2 合同有效期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 丁方名称及定义第二条基坑土方作业内容2.1 作业范围乙方负责甲方指定的基坑土方作业区域，包括但不限于土方开挖、运输、堆放、回填及施工现场的清理等工作。
2.2 作业要求乙方应按照甲方的施工图纸、规范和工艺要求进行施工，确保施工安全、质量、进度符合甲方要求。
2.3 作业时间乙方应按照甲方的要求，自【开工日期】起至【竣工日期】完成基坑土方作业。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式甲方支付乙方合同价格的方式为：【支付方式】，具体支付细节在附件中约定。
基坑支护施工合同
基坑支护施工合同施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
以下是我整理的基坑支护施工合同范本，欢迎阅读。
篇一：基坑支护施工合同范本发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，依据本工程的详细状况，签订本合同如下，双方共同遵守：一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXX工程工程地点：位于XXXXXXX二、承包范围完成基坑支护工程施工图(XXXX水电工程勘察院设计2023.06.18版)所包含的全部内容，包括但不限于IV型拉森钢板桩、坡面喷射钢筋混凝土、预应力锚索、锚管、灌注桩、钢筋混凝土冠梁、腰梁、单双轴混凝土搅拌桩、木桩、基坑顶底排水沟及集水井（坑）、基坑顶部1.5M范围内的硬地化、止水、排水、机械安拆及进出场，施工场地铺筑等，帮助基坑支护工程监测、完工后施工现场的清理、施工资料编制、整理、装订成册等，为完成施工范围全部项目并达到规范质量要求必需实行的施工措施等所产生的全部费用。
三、施工内容3.1 该工程分为两个施工标段：1）一标段：地块基坑支护工程；2）二标段：地块基坑支护工程；3.2 主要工作内容包括但不限于：（1） IV型拉森钢板桩（2）坡面喷射钢筋混凝土面层（3）预应力锚索（4）￠48锚管（5）￠1000灌注桩（6）钢筋混凝土冠梁、腰梁（7）单、双轴混凝土搅拌桩（8）￠80稍径木桩（9）基坑顶、底排水沟及集水井（坑）（10）基坑顶部1.5米范围内的硬地化（11）施工项目产生的止水、排水等一切其它所需的措施项目等。
施工期间的排水工作，乙方必需实行一切措施保证抽水、止水、排水的刚好性，否则，由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方担当,若不是由乙方缘由造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。
四、承包方式本工程采纳核定单价、总价包干的方式。
挖基坑工程合同协议书模板
挖基坑工程合同协议书模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行挖基坑工程事宜，签订本合同，双方共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______挖基坑工程。
1.2 工程地点：_______（详细地址）。
1.3 工程规模及特征：根据设计图纸和施工方案，基坑开挖尺寸为长_______米，宽_______米，深_______米。
基坑周边环境及地下管线情况已充分了解，并已采取相应的安全措施。
第二条工程承包范围乙方承担挖基坑工程的全部施工任务，包括但不限于：2.1 基坑开挖；2.2 基坑排水；2.3 基坑土方运输；2.4 基坑边坡支护；2.5 施工期间的安全防护；2.6 施工图纸和施工方案要求的其它工作。
第三条工程期限本工程合同总工期为_______天（日历天从开工之日算起）。
第四条工程质量标准乙方应严格按照国家现行有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和验收标准。
第五条款项及付款方式5.1 本工程合同总价款为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
5.2 甲方分期支付工程款项，具体付款方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价的20%。
5.3 付款均以人民币支付，支付方式为银行转账。
第六条安全文明施工乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工过程中的安全文明。
第七条违约责任7.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
基坑土方开挖合同标准范本
基坑土方开挖合同甲方（发包方）：_____________________地址：___________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：_____________________地址：___________________________联系电话：__________________________鉴于甲方需进行基坑土方开挖工程，现委托乙方承担此项工作。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就基坑土方开挖事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________________1.2 工程地点：____________________________1.3 工程规模：基坑深度____米，长度____米，宽度____米。
1.4 工程内容：包括但不限于基坑土方开挖、运输、堆放等。
二、工期与进度2.1 开工日期：____年____月____日。
2.2 竣工日期：____年____月____日。
2.3 乙方应按甲方要求的进度计划进行施工，并确保按时完成工程任务。
三、工程质量标准3.1 乙方应严格按照国家现行的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
3.2 对于不符合质量标准的工程，乙方应负责无偿修复直至合格为止。
四、合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币____________元（大写：____________________），其中包括人工费、材料费、机械使用费等所有费用。
4.2 付款方式如下：-预付款：签订合同后____天内支付合同总价款的____%作为预付款。
-进度款：按工程进度分阶段支付，每完成一个阶段后支付该阶段对应的合同价款。
-竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：-提供必要的施工条件，如施工现场、水电接入点等。
基坑开挖补充协议书6篇
基坑开挖补充协议书6篇篇1本协议作为原合同（基坑开挖合同）的补充条款，对原合同的部分内容做出调整和补充。
双方在签订本协议时，应严格遵守相关法律规定，确保合同条款的合法性和有效性。
本补充协议旨在明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行。
一、协议背景鉴于工程进度的需要，经双方友好协商，就基坑开挖相关事宜达成如下补充协议。
二、工程概况1. 工程名称：基坑开挖工程。
2. 工程地点：具体地点详见原合同。
3. 工程范围：本次补充协议涉及的基坑开挖范围、技术要求及工期调整等详见本协议相关条款。
三、补充协议内容1. 工期调整根据工程实际情况，经双方协商，对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整事项及工期延期时间详见本协议附件。
2. 承包方式变更原合同承包方式根据工程需求，现进行变更。
变更后的承包方式采用包工包料的方式，承包方负责基坑开挖的全部工作，包括但不限于是人员调配、设备租赁、材料采购等。
3. 工程造价调整根据工程变更情况和市场行情，对原合同约定的工程造价进行合理调整。
调整后的工程造价已包含本次补充协议涉及的所有工作内容和风险费用。
4. 验收标准及方法双方同意按照最新的国家相关规范、标准以及本协议约定的验收标准和方法进行验收。
验收过程中如发现质量问题或不符合约定的情况，承包方应立即整改并承担相应责任。
四、双方责任与义务1. 发包方责任与义务（1）按照本协议约定支付工程款。
（2）提供必要的施工条件和环境。
（3）及时提供设计文件和施工图纸。
（4）负责协调与其他施工单位的关系。
2. 承包方责任与义务（1）按照本协议约定完成基坑开挖工作。
（2）确保施工质量符合约定标准。
（3）确保施工现场安全，防止事故发生。
（4）按时提交工程进展报告和结算资料。
五、违约责任与赔偿1. 双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方相应的损失。
3. 违约金和赔偿金的数额应根据实际损失情况合理确定。
承包基坑土方开挖合同范本
承包基坑土方开挖合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（承包方联系人）电话：（承包方联系电话）鉴于甲方拟在（工程地址）进行基坑土方开挖工程，现委托乙方承担该工程的土方开挖工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同：一、工程内容及要求：1.1 本合同项下的工程为（工程名称），包括基坑土方开挖工作。
1.2 工程地点为（工程地址），具体范围及要求详见设计图纸和规范要求。
1.3 乙方应按照相关规范和要求，合理安排施工队伍和设备，保证工程质量和工期。
二、工程费用及支付方式：2.1 本工程总价为人民币（金额大写），乙方应按照实际工程量及质量要求结算费用。
2.2 甲方应在工程开始前支付合同总价的50%作为预付款，余款在工程竣工验收合格后支付。
2.3 如工程进度延误或质量不达标，乙方应承担相应责任并按照约定进行赔偿。
三、工程期限及延期：3.1 工程期限为（工程开始日期至结束日期），如遇不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，应及时通知甲方并经双方协商确定延期时间。
3.2 若乙方未经甲方同意擅自延期或拖延工期，应承担相应违约责任。
四、施工安全及保障：4.1 乙方应严格遵守相关安全规定，保证施工现场安全，确保施工人员和设备的安全。
4.2 如因乙方施工导致事故或损失，乙方应承担全部责任并进行赔偿。
4.3 甲方应提供必要的施工条件和保障，确保乙方施工顺利进行。
五、质量保证及验收标准：5.1 乙方应按照相关规范和要求进行施工，保证工程质量符合设计要求。
5.2 工程竣工后，由双方共同进行验收，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
5.3 工程验收合格后，乙方应提供相关质量保证书及保修承诺。
六、违约责任：6.1 若一方未履行合同义务或违反合同约定，应承担相应违约责任。
6.2 违约方应在收到对方书面通知后立即进行整改，并承担由此产生的一切费用和损失。
基坑开挖合同协议书范本
甲方（以下简称“甲方”）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________乙方（以下简称“乙方”）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行基坑开挖工程的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程类型：基坑开挖及支护1.4 工程规模：________________________1.5 工程内容：包括但不限于土方开挖、边坡支护、排水设施施工等。
二、承包方式及施工范围2.1 承包方式：乙方负责该工程的施工、材料供应、设备租赁、人员配备及工程管理，并承担相应的质量、安全、工期责任。
2.2 施工范围：乙方按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，具体包括但不限于以下内容：（1）土方开挖及运输；（2）边坡支护（包括但不限于土钉墙、锚杆支护、喷锚支护等）；（3）排水设施施工；（4）其他相关配套设施施工。
三、工期及进度3.1 工期：本工程计划工期为__天，具体开工日期以甲方书面通知为准，竣工日期为计划工期的最后一天。
3.2 进度：乙方应按照施工组织设计和甲方要求，合理组织施工，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工期，应提前__天向甲方提出书面报告，并经甲方同意后，工期相应顺延。
四、工程质量4.1 工程质量等级：本工程质量等级达到国家现行施工验收规范和设计要求。
4.2 质量检验：乙方应严格按照国家现行施工验收规范和设计要求进行质量检验，确保工程质量。
基坑支护施工合同(集合3篇)
基坑支护施工合同（集合3篇）基坑支护施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。
三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。
由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿101元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1010元，从工程款中扣除。
四、承包方式1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。
基坑支护,土方开挖合同6篇
基坑支护,土方开挖合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方基坑支护与土方开挖工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________基坑支护与土方开挖工程。
2. 工程地点：____________________。
二、承包范围及内容乙方负责甲方指定的基坑支护与土方开挖工程，包括但不限于以下内容：基坑支护设计、施工、检测及土方开挖等。
具体内容以甲方提供的施工图纸和工程任务单为准。
三、承包方式本合同采用包工包料的方式，乙方负责提供工程所需的人工、材料、设备和技术支持。
四、合同工期工程开工日期：____年____月____日。
工程竣工日期：____年____月____日。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并出具验收报告。
甲方在收到验收报告后，应在合理期限内组织最终验收。
3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
六、合同价款与支付1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
该总价已包含工程所需的人工、材料、设备费用以及税金等。
2. 支付方式：甲方在工程开工前支付乙方工程总价的____%作为预付款，工程完工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
具体支付条款另行约定。
七、安全施工与保障1. 乙方应制定安全施工方案，确保施工现场安全。
2. 乙方应加强对施工现场的安全管理，采取有效的防护措施，防止事故发生。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金。
承包土方开挖工程合同(通用3篇)
承包土方开挖工程合同（通用3篇）承包土方开挖工程合同篇1甲方：乙方：经甲乙双方协商，遵循平等自愿、诚实守信的原则，甲方将工程土石方开挖平场承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、碾压及运送到甲方指定的1km范围，沿线道路清扫等工作。
四、工程量及计算方式：1、土石方开挖工程量为150万立方米以上。
2、工程量计算方式：甲乙双方测量员实际测量核实后签认为准。
五、工程工期：甲乙双方签认的进场日期为准，工期为七个月，因自然灾害造成乙方无法施工所耽误的工期经甲乙双方签认后，工期可顺延，否则超期甲方将罚款乙方，按叁万元每天计算，在当月支付工程进度款时扣除。
六、结算单价及支付方式：1、单价：甲乙方现场签认的实际开挖方量，综合单价按19元/ m3 (开挖方量全按石方计算，此单价含7.5元/m3的石方爆破价)计算。
2、支付方式：乙方在每月的25日上报工程进度，经甲方签认后15日内支付乙方80%的工程进度款，余下20%的工程进度款在拨付第二个月80%的工程进度款时一并支付，以此类推，直至工程完工后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。
七、甲方责任：1、甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督与指导，乙方必须准确掌握高程，按甲方指定的深度开挖及回填。
2、甲方的原因造成乙方停工3天以上，经甲方签认后，补偿乙方：机械设备每台20xx元/天、车辆每台200元/天、施工人员每人100元/天。
3、甲方承担乙方所需的临时设施搭建及租赁费用(此费用含水电费，按20xx 元每月包干计费)。
甲方：乙方：签于：承包土方开挖工程合同篇2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：工程名称：工程地点：经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基坑开挖工程施工合同
发包方（甲方）：中齐建设工程有限公司恩阳·首座3#楼项目部
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，本着平等、互利、公平、诚信的原则，甲方将巴中市恩阳区恩阳·首座3#楼工程基础的独立基础、承台、地梁、筏板、电梯基坑开挖施工承包给乙方，甲乙双方经协商一致，就该工程基础施工达成以下协议，以便双方共同遵守。
一、工程承包内容
为完成独立基础、承台、地梁、筏板、电梯基坑开挖工作所需用的施工机械设备、机具、人员、材料的准备（包括水磨钻），相关机械的进退及撤离、使用、维护，和上述未明示但实际完成的承包内容所需的辅助工序所包含的全部工作内容。
二、甲方责任与义务
1、甲方负责基坑位的测量放线，完成施工场地平整、接通水电至施工现场，和对乙方提出相关工作的合理要求。
2、甲方负责相关工程资料收集、整理及存档备案工作。
三、乙方责任与义务
1、严格按照甲方的要求和图纸进行施工和负责岩芯试件的取样。
2、乙方负责自己施工人员的生产、安全及生活居住等事项，为参与该项目所有人购买意外伤害险，其费用包含在综合单价内。
特别在施工中应严格遵守安全操作规程，乙方在施工期间机械和人员发生的安全事故及其经济、民事、刑事责任均由乙方自行全权负责，甲方不承担任何责任。
3、服从甲方及相关人员的管理，保证按照工期计划和合同质量要求组织施工。
4、乙方指派为代表，协调处理解决施工过程中发生的相关事宜。
5、乙方机械产生动力的柴油、气费用及机械设备的维护、维修费用，由乙方自理。
6、乙方遵守项目部的所有规章制度及相关惩罚措施。
四、工期
本合同签订后，乙方在20天内完成所有工作内容，若未完成所有工作内容，超出工期的应由乙方承担甲方的损失。
五、工程质量、价款及支付方式
1、本合同采用设计图纸上的平面尺寸，深度按实际深度进行计量计算，空压机开挖单价为170元/m3（包括土层、岩层）。
水磨钻开挖单价为340元/m。
2、工程款支付方式为：
①基坑全部完工后，经甲方、监理、设计等相关部分组织验收合格后15天内，支付全部工程款的50％，余下50％在两个月后全部付
清。
②甲方向乙方支付工程款时，若甲方要求乙方提供税票的，乙方应予以配合，但开具税票所产生的一切税应由甲方支付。
六、工程验收
本基坑开挖工程通过甲方、监理、设计、质检、地勘、检测单位等技术部门组织验收，并达到合格要求。
七、违约责任
1、因乙方违规操作或设备故障等原因，造成返工、停工、延误工期或造成安全事故，所造成的损失由乙方承担；施工过程中，甲方发现乙方未按合同规定履行合约和不服从施工现场安排的，甲方可随时解除合同，并承担由此给甲方造成的一切损失。
2、因甲方不能正常配合乙方施工，所造成的返工、停工、延误工期的，工期顺延并承担乙方的损失（特殊情况除外，如电力公司停电及其它不可抗拒的因素）。
3、本合同自签订之日起生效，合同期限内任何乙方不履行合同义务和责任，应向守约方支付违约金。
本合同违约金为合同总价款的10％。
4、合同期限内，若因不可抗力的因素导致返工、停工、工期延误或不能完全履行合同义务的，本合同自行终止，并互不承担责任及损失。
八、安全责任
乙方应严格遵守项目部及相关安全管理规定，禁止违章作业、禁
招60岁以上工人和带病的工人。
若施工现场发生安全事故，其费用在一万元以内的由乙方负责。
超过一万元的，扣除一万元后，甲方承担70％，乙方承担30％，并且乙方处理好一切后续工作。
九、其他约定
1、发生合同争议时，双方应及时协商解决；协商不成可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商并签订补充协议，补充协议经双方签字后与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，协议经双方签字盖章后生效。
双方履行完协议义务后，本合同终止。
甲方代表：乙方代表：
身份证号：身份证号：
年月日年月日。