房屋建筑工程保修细则
工程项目保修管理制度

工程项目保修管理制度一、总则为了规范工程项目保修管理工作,提高项目质量和服务水平,保障业主合法权益,制定本保修管理制度。
二、适用范围本保修管理制度适用于公司所有进行施工的工程项目,包括建筑工程、市政工程、园林绿化工程等。
三、保修责任1. 保修期限:工程项目保修期限一般为12个月,自项目竣工验收备案之日起计算。
2. 保修责任:保修期内,承包商负责对施工质量出现的问题进行维修或更换,确保项目设施的正常运行和使用。
3. 保修内容:包括但不限于修复工程质量问题、更换破损部件、提供免费技术支持等。
四、保修管理流程1. 业主报修:业主发现施工质量问题或设施故障,可向物业管理处进行报修。
2. 报修登记:物业管理处接到报修信息后,应及时登记并派遣维修人员处理。
3. 维修查找:维修人员应迅速到达现场,对问题进行检查和确认,并制定维修方案。
4. 维修执行:维修人员根据方案进行维修,确保问题得到有效解决。
5. 完工验收:维修工作完成后,由业主或物业管理处进行验收,确认是否达到要求。
6. 效果跟踪:对保修维修情况进行跟踪调查,确保问题不再出现。
五、保修管理要求1. 保修人员:维修人员需具备相关资质和技术能力,熟悉各类设备的维修方法和流程。
2. 保修设备:物业管理处应配备必要的维修设备和工具,确保能够及时有效地进行维修。
3. 保修记录:物业管理处应建立完善的保修记录系统,记录每一次报修情况和维修过程,以供查询和追溯。
4. 保修宣传:物业管理处可通过公告、通知等方式宣传保修管理制度,提醒业主及时报修。
5. 保修评估:定期对保修维修工作进行评估,根据评估结果进行调整和改进。
六、保修管理监督1. 部门监督:公司管理部门应加强对工程项目保修管理工作的监督和指导,确保保修工作按照规定进行。
2. 业主监督:业主可通过反馈意见建议等方式对保修管理工作进行监督,提出改进建议。
3. 第三方监督:公司可委托第三方机构对保修管理工作进行抽查和评估,保证管理工作的公正性和客观性。
建设工程合同工程保修

建设工程合同工程保修工程保修是指施工单位对所施工的建设项目在竣工验收合格后,对其质量承担一定期限内的责任。
这不仅是施工单位对工程质量的承诺,也是建设单位维护自身合法权益的重要依据。
以下是一个典型的建设工程合同中关于工程保修的范本内容:一、保修范围1. 本工程保修包括但不限于主体结构、屋面防水、外墙装饰、室内装修、给排水、电气安装等所有分部分项工程。
2. 保修期内,对于因施工质量不符合国家标准及设计要求而引起的缺陷或损害,施工单位应负责无偿修复。
二、保修期限1. 主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限。
2. 屋面防水、外墙装饰等其他分部工程的保修期限为三年。
3. 室内装修、给排水、电气安装等分部工程的保修期限为两年。
4. 具体保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
三、保修责任1. 在保修期限内,如发现工程质量问题,建设单位应及时书面通知施工单位。
2. 施工单位接到通知后应在合理时间内派人进行现场检查,并在双方约定的时间内完成修复工作。
3. 若施工单位未按约定时间完成修复,建设单位有权委托第三方进行修复,并由施工单位承担相关费用。
四、保修例外1. 因自然灾害、不可抗力造成的损害不在保修范围内。
2. 因建设单位使用、维护不当或其他非施工单位原因造成的质量问题,施工单位不承担保修责任。
五、争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决保修过程中出现的任何争议。
2. 如协商不成,任何一方均可向合同签订地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本保修条款是工程合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。
2. 本保修条款的任何修改和补充均需双方书面同意,并作为合同附件。
工程质保维修制度

工程质保维修制度一、总则为确保工程项目的质量达到国家规定的标准,保障用户的合法权益,根据相关法律法规,特制定本工程质保维修制度。
本制度适用于我公司承接的所有建筑工程项目,旨在明确工程质量保修的责任、范围、期限及维修程序等事项。
二、质保责任1. 本公司对其承接的建筑工程的质量承担保修责任,确保工程符合国家及行业的质量标准。
2. 在质保期内,如发现工程存在质量问题,本公司将负责无偿修复。
3. 质保期外的维修服务,本公司将根据实际情况提供有偿服务。
三、保修范围与期限1. 保修范围包括主体结构、屋面防水、外墙装饰、室内装修、给排水及电气管线等主要部分。
2. 各部分的具体保修期限如下:- 主体结构:设计文件规定的合理使用寿命内。
- 屋面防水:5年。
- 外墙装饰:2年。
- 室内装修:2年。
- 给排水管线:2年。
- 电气管线:2年。
3. 对于非正常使用、不当操作或不可抗力造成的损害,不在保修范围内。
四、维修程序1. 用户在使用过程中发现质量问题,应及时书面通知本公司。
2. 本公司接到通知后,将在24小时内响应,并在双方协商的时间内派出专业技术人员进行现场勘查。
3. 确认属于保修范围内的质量问题后,本公司将制定维修方案并与用户协商一致后实施。
4. 完成维修后,本公司将对维修结果进行复查,确保问题得到妥善解决。
五、其他条款1. 本公司保留对本制度解释的权利,如有变更,将及时通知用户。
2. 本制度自发布之日起生效,原质保维修制度同时废止。
六、结语本工程质保维修制度旨在为用户提供更加明确、可靠的质量保障,同时也是我们公司对自身工程质量的自信和承诺。
我们期待与用户携手合作,共同推进建筑工程质量的提升,创造更加安全、舒适的居住和工作环境。
监理实施细则对工程保修期管理的要求

监理实施细则对工程保修期管理的要求工程保修期是指建筑工程竣工验收合格后,在一定时限内由承包商对工程质量问题负责并进行修复的期限。
保修期管理是建筑工程监理中的重要内容之一,主要是确保工程质量达到合同要求,并监督承包商及时修复质量问题,以保障建筑物的可靠使用和延长其使用寿命。
下面将介绍监理实施细则对工程保修期管理的要求。
1. 保修期的确定根据监理实施细则的规定,工程保修期的确定应该与合同约定的保修期一致,一般为竣工验收合格后的一定时限。
在确定保修期时,应充分考虑项目的大小、复杂程度、使用性质等因素,确保保修期与实际情况契合。
2. 保修期期限的要求监理实施细则对保修期的期限有一定的要求。
一般来说,中小型建筑工程的保修期为一年,大型工程的保修期为两年。
此外,监理实施细则还对特定类型的工程设定了不同的保修期要求,如结构工程、给排水工程、电气工程等。
承包商需要在保修期内负责及时修复因质量问题引起的损害,并承担相应的责任。
3. 保修期管理的责任监理实施细则明确了保修期管理的责任分工。
建设单位负责确定保修期,并与承包商在合同中明确相应的义务和责任。
监理机构则负责监督保修期管理的执行,包括检查工程质量问题、记录问题清单、跟踪整改情况等。
同时,监理机构还要及时向建设单位汇报问题和整改情况,以便建设单位能够及时对承包商提出要求和处理建议。
4. 整改责任的确定在保修期管理中,监理实施细则对于质量问题的整改责任的确定也有明确要求。
当承包商在保修期内出现质量问题时,监理机构要及时通知建设单位,并要求承包商在规定的时间内进行整改。
如果承包商未能按时进行整改或整改不符合要求,监理机构有权向建设单位提出更换承包商的建议,确保质量问题得到及时解决。
5. 保修期管理的监督监理实施细则对保修期管理的监督也提出了要求。
监理机构需要进行定期巡查和检查,发现质量问题要及时记录,并监督承包商进行整改。
此外,监理机构还需定期向建设单位提交保修期管理报告,对整改情况进行汇总和分析,为建设单位提供保修期管理的决策依据。
建筑工程房屋质量保修书范文9篇

建筑工程房屋质量保修书范文9篇第1篇示例:建筑工程房屋质量保修书一、保修期限1.1 本保修书所规定的保修期限为自交付使用之日起三年内有效。
1.2 在保修期间,保修方将负责修复由于设计、施工、材料质量等因素导致的房屋结构、外观等方面的质量问题。
二、保修内容2.1 房屋结构方面:如发现因设计、施工质量问题导致的房屋结构不牢固、漏水、开裂等问题,保修方将负责修复。
2.2 房屋外观方面:如发现因设计、施工质量问题导致的房屋外墙开裂、涂料脱落等问题,保修方将负责修复。
2.3 房屋设施方面:如发现因设计、施工质量问题导致的门窗漏风、下水道堵塞等问题,保修方将负责修复。
三、保修责任3.1 保修方将在收到保修通知后,及时派遣专业人员对质量问题进行调查,并在72小时内提供修复方案。
3.2 保修方承诺在保修期内,对质量问题进行免费修复,并承担因修复过程中产生的人工、材料费用。
3.3 如果保修方未能在规定时间内修复质量问题,将按照双方协商的修复方案进行赔偿并承担延期造成的损失。
四、保修范围之外4.1 自然灾害导致的损失,如地震、火灾、洪水等,保修方不承担责任。
4.2 人为破坏或未经授权的改动导致的损失,保修方不承担责任。
4.3 房屋长期使用导致的自然老化问题,保修期外不在保修范围之内。
五、其他条款5.1 本保修书未尽事宜,双方应协商解决,如无法达成一致意见,则根据相关法律法规处理。
5.2 本保修书自双方签署之日起生效。
六、签署人保修方:_________________日期:__________用户:___________________日期:__________以上为建筑工程房屋质量保修书范文,双方应遵守以上规定,确保房屋质量问题得到及时有效的解决,维护双方的合法权益。
第2篇示例:建筑工程房屋质量保修书范文尊敬的业主:您好!感谢您选择我们的建筑工程为您提供居住环境。
为了保障您的权益,我们制定了以下的房屋质量保修书,希望对您有所帮助。
山东省建设工程质量保证金管理实施细则

山东省建设工程质量保证金管理实施细则(暂行)第一章总则第一条为规范建设工程质量保证金(保修金)管理,落实工程在缺陷责任期内的维修责任,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》、《基本建设财务管理规定》和《建设工程质量保证金管理暂行办法》等相关规定,结合我省实际,制定本实施细则。
第二条凡在本省行政区域内的新建、扩建、改建的建设工程项目,适用本实施细则。
第三条本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
第二章保证金的预留第四条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容并与各相关承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定:(一)缺陷责任范围及缺陷内容、责任期限、维修质量、费用计算;(二)保证金预留比例、期限;(三)保证金预留、存储、支付、结算方式;(四)保证金是否计付利息,如计付利息,利息的计算方式;(五)争议处理程序。
第五条缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。
其他政府投资项目,保证金可以预留在财政部门或发包方,也可以合同约定由金融机构托管。
缺陷责任期内,如发包方被撤消,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。
社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管;采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。
第六条建设工程竣工结算后,发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金。
第七条全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。
社会投资项目采用预留保证金方式的,预留保证金的比例可参照执行。
第三章缺陷责任与认定第八条缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。
山东省实施《房屋建筑工程质量保修办法》细则

山东省实施《房屋建筑工程质量保修办法》细则第一条为保障建设单位、施工单位、房屋建筑所有人和使用人的合法权益,维护公共安全和公众利益,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》,结合本省实际,制订本细则。
第二条在本省行政区域内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)的质量保修,适用本细则。
第三条本细则所称房屋建筑工程质量保修,是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷予以修复。
本细则所称质量缺陷,是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。
第四条房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷,(来自:)施工单位应当履行保修义务。
第五条省人民政府建设行政主管部门负责全省房屋建筑工程质量保修的监督管理。
县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑工程质量保修的监督管理。
第六条工程竣工验收前,施工单位应当与建设单位签订《房屋建筑工程质量保修书》,并在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限、保修责任、保修方法、承诺保修时限、保修费用的支付方式、不履行保修责任的罚则、保修责任争议处理办法等。
双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。
施工单位应当在《房屋建筑工程质量保修书》中向建设单位提供房屋建筑使用说明。
第七条在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(一)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装,为2年;(五)装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
第八条房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
竣工验收合格之日,是指建设单位组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收,经验收合格并由各方签署竣工验收文本的日期。
房建工程保修制度

房建工程保修制度
一、保修范围与期限
1. 结构体系:主体结构终身保修。
2. 屋面防水:保修期为5年,自竣工验收合格之日起计算。
3. 室内外墙面及卫生间、厨房地面防水:保修期为2年。
4. 电气管线、给排水管道、设备安装等:保修期为2年。
5. 装修工程:根据合同约定执行,但不得低于1年。
二、保修责任
1. 施工单位应按照国家相关法律法规及合同约定负责房建工程的质量保修工作。
2. 在正常使用条件下,如出现质量问题,施工单位应当承担保修责任,及时修复或更换有问题的部分。
3. 对于因自然灾害或不可抗力造成的损坏,施工单位应及时进行维修,但可根据实际情况协商解决费用问题。
三、保修流程
1. 用户发现质量问题后,应在发现问题后的合理期限内书面通知施工单位。
2. 施工单位接到通知后,应在约定时间内安排专业技术人员进行现场勘查,并出具书面鉴定报告。
3. 若确认属于保修范围内的质量问题,施工单位应与用户商定维修方案,并在双方约定的时间内完成维修工作。
四、权利与义务
1. 用户有权要求施工单位按约定履行保修责任,并对施工质量进行监督。
2. 施工单位应保证维修质量,确保维修后的部位恢复至原设计标准或合同约定的状态。
3. 用户应合理使用房屋,不得擅自改变房屋结构和用途,以免影响保修责任的判断。
五、其他事项
1. 保修期限届满后,施工单位仍应对其施工质量负责,并提供有偿维修服务。
2. 用户与施工单位就质量问题发生争议时,可提交第三方专业机构进行鉴定。
3. 本保修制度自发布之日起生效,由施工单位负责解释。
如有变更,应及时通知用户。
工地工程保修制度

工地工程保修制度工地工程保修制度范本:一、总则1. 本保修制度依据国家相关法律法规制定,旨在规范工程建设过程中的保修行为,确保工程质量,保护业主合法权益。
2. 本制度适用于所有参与本工程项目的建设、监理、设计、施工等相关单位及其人员。
二、保修范围1. 保修范围包括但不限于主体结构、屋面防水、外墙装饰、室内装修、给排水电安装、暖通空调系统等。
2. 具体保修范围和内容应根据合同约定以及国家相关标准执行。
三、保修期限1. 主体结构和屋面防水工程的保修期限不得低于国家规定的最低标准。
2. 其他工程部位的保修期限应根据合同约定执行,但不得低于国家及地方规定的最低保修期限。
四、保修责任1. 施工单位应对其施工范围内的工程质量负责,并在保修期内承担无偿修复的责任。
2. 若发现质量问题,业主应及时书面通知施工单位,并由施工单位在规定时间内进行修复。
五、保修流程1. 业主发现质量问题后,应向施工单位提出书面保修申请,并详细说明问题情况。
2. 施工单位应在接到申请后的___个工作日内进行现场勘查,并与业主协商确定修复方案和时间。
3. 修复完成后,业主有权对修复结果进行验收,直至满意为止。
六、违约责任1. 施工单位未按约定时间完成修复工作,或修复质量未达到合同约定标准的,应承担违约责任。
2. 业主未按规定程序提出保修申请,导致无法及时修复的,由业主自行承担责任。
七、争议解决1. 双方在执行保修制度过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可依法向有关部门投诉或向人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本保修制度自工程竣工验收合格之日起生效。
2. 本制度的解释权归建设单位所有,如有未尽事宜,按照国家法律法规及相关标准执行。
结语:。
工程合同保修

工程合同保修一、保修范围和期限1. 本工程项目自竣工验收合格之日起进入保修期。
保修期根据国家相关规定及合同约定执行,通常为一年至五年不等,具体以《建设工程质量管理条例》及相关行业标准为准。
2. 保修范围包括但不限于主体结构安全、屋面防水、电气管线、给排水管道、装饰装修等关键部位。
3. 因材料、设备或施工质量问题导致的缺陷均属于保修范围内。
二、保修责任1. 承包方应负责保修期内出现的质量问题的无偿修复。
2. 发包方应在接受承包方通知后的合理期限内,协助承包方进行问题检查和维修。
3. 若质量问题由第三方造成,承包方应及时通知相关责任方,并协调解决问题。
三、保修流程1. 发包方在发现质量问题时,应在三日内书面通知承包方,并详细描述问题情况。
2. 承包方收到通知后,应在五个工作日内到现场进行检查,并在十五个工作日内提出维修方案。
3. 发包方对维修方案有异议的,双方应协商一致后实施。
4. 完成维修后,双方应共同验收,并在维修记录上签字确认。
四、保修例外1. 因自然灾害、不可抗力造成的损害不在保修范围内。
2. 发包方未经承包方同意擅自改动、使用不当或维护不善导致的损坏不在保修范围内。
3. 正常磨损、老化不在保修范围内。
五、违约责任1. 承包方未按约定时间完成维修工作的,应按日支付违约金,违约金的数额和支付方式按合同约定执行。
2. 发包方未及时通知承包方或未提供必要协助导致维修延误的,承包方不承担责任。
六、其他事项1. 本保修条款的解释权归合同双方共同拥有,如有争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行裁决。
2. 本保修条款自合同签订之日起生效,至保修期满自动终止。
建设工程合同保修

建设工程合同保修一、保修范围1. 本保修条款适用于甲方(业主)与乙方(承包商)之间签订的所有建筑施工工程,包括但不限于土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、通风与空调工程等。
2. 乙方应对其负责施工的全部工程提供保修服务,确保工程质量达到合同约定的标准和规范要求。
二、保修期限1. 主体结构:自工程竣工验收合格之日起,保修期限为十年。
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏:五年。
3. 电气管线、给排水管道、设备安装:两年。
4. 装修工程:自竣工验收合格之日起,保修期限为两年。
5. 其他项目的保修期限由双方在合同中另行约定。
三、保修责任1. 在保修期限内,如发现工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后的合理时间内进行无偿修复。
2. 乙方应保证维修质量,维修后的工程应达到原设计标准和功能要求。
3. 如因乙方原因导致工程需要返工或更换材料,乙方应承担相应的费用和责任。
四、不属于保修范围的情况1. 由于自然灾害、战争、法律政策变化等不可抗力因素造成的损害。
2. 甲方未经乙方同意擅自改动、改造或使用不当导致的损坏。
3. 正常磨损及老化导致的性能下降。
4. 甲方未按照乙方提供的使用和维护说明操作造成的损害。
五、保修流程1. 甲方发现质量问题后,应及时书面通知乙方,并提供相关证据。
2. 乙方接到通知后,应在约定时间内派遣专业技术人员进行现场勘查。
3. 确认质量问题后,乙方应制定维修方案并与甲方协商一致后实施。
4. 维修完成后,双方应共同验收,并签署维修完成证明。
六、违约责任1. 如乙方未在约定时间内完成维修工作,应按照合同约定支付违约金。
2. 如因乙方维修质量不合格导致再次出现同一问题,乙方应重新承担维修责任。
3. 如因甲方原因导致维修工作无法进行,甲方应承担相应责任。
七、其他约定双方可以根据实际情况,对保修条款进行补充和修改,但任何变更都应以书面形式确认,并作为合同不可分割的一部分。
2024年建筑项目施工保修细则与维护协议

2024年建筑项目施工保修细则与维护协议本合同目录一览1. 合同概述1.1 定义与解释1.2 双方权益与义务1.3 合同的有效期与起始日期2. 施工保修内容2.1 工程质量保修2.2 施工安全保修2.3 材料与设备保修2.4 工程进度保修3. 保修期限与条件3.1 保修期限的确定3.2 保修条件的满足3.3 保修范围的界定4. 保修责任与赔偿4.1 施工方责任4.2 维护方责任4.3 赔偿方式与金额5. 保修申请与处理流程5.1 保修申请的提交5.2 保修处理的流程与时间5.3 保修结果的反馈与确认6. 维护协议6.1 维护内容与频次6.2 维护责任的分配6.3 维护效果的评价与改进7. 合同的变更与终止7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同终止的条件与后果8. 争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解程序8.3 法律途径9. 合同的附则9.1 合同的附件9.2 合同的签署与盖章9.3 合同的生效与份数10. 其他条款10.1 保密条款10.2 法律适用与管辖10.3 合同的翻译版本11. 合同签订日期与地点11.1 签订日期11.2 签订地点12. 甲方(业主)签字12.1 甲方代表签字12.2 甲方盖章13. 乙方(施工方)签字13.1 乙方代表签字13.2 乙方盖章14. 丙方(维护方)签字14.1 丙方代表签字14.2 丙方盖章第一部分:合同如下:1. 合同概述1.1 定义与解释1.1.1 本合同是指甲方(业主)与乙方(施工方)及丙方(维护方)就2024年建筑项目施工完成后,对工程进行保修及维护服务所达成的协议。
1.1.2 甲方指具有本合同第一条所述权利和义务的法人、其他组织或自然人。
1.1.3 乙方指具有本合同第一条所述权利和义务的法人、其他组织或自然人。
1.1.4 丙方指具有本合同第一条所述权利和义务的法人、其他组织或自然人。
1.1.5 本合同中的“工程”指甲方委托乙方施工建设的建筑项目。
建设工程合同保修范围

建设工程合同保修范围是指在合同中约定的,承包人应当对哪些工程质量问题承担保修责任。
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规的规定,建设工程合同保修范围主要包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
一、地基基础工程和主体结构工程地基基础工程和主体结构工程是建设工程的重要组成部分,其质量问题直接关系到整个工程的安全和稳定。
根据法律法规的规定,地基基础工程和主体结构工程的保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限。
在保修期内,如果出现地基基础工程和主体结构工程的质量问题,承包人应当承担保修责任。
二、屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏是建设工程中常见的质量问题,其保修期限为年。
在保修期内,如果出现屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏问题,承包人应当承担保修责任。
三、供热与供冷系统供热与供冷系统是建设工程中的重要组成部分,其质量问题直接关系到建筑物的使用舒适度和节能效果。
根据法律法规的规定,供热与供冷系统的保修期限为一个采暖期及供冷期。
在保修期内,如果出现供热与供冷系统的质量问题,承包人应当承担保修责任。
四、电气管线、给排水管道、设备安装电气管线、给排水管道、设备安装是建设工程中常见的质量问题,其保修期限为年。
在保修期内,如果出现电气管线、给排水管道、设备安装的质量问题,承包人应当承担保修责任。
五、装修工程装修工程是建设工程中的重要组成部分,其保修期限为年。
在保修期内,如果出现装修工程的质量问题,承包人应当承担保修责任。
六、双方约定的其他项目除了上述列举的保修范围外,双方还可以在合同中约定其他需要保修的项目。
这些项目的保修期限和保修责任由双方在合同中进行明确约定。
房屋质量保修期及规定

房屋质量保修期及规定房屋质量保修期规定是五年,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
建设工程质量保修的承诺,应当由承包单位以建设工程质量保修书这一书面形式来体现。
很多人在购买房屋时经常会遇到房屋质量保修期的问题,这也大家买房过程中也是一个非常重要的问题。
那么什么是房屋质量保修期呢?法律中又有哪些关于房屋质量保修期的规定呢?下面就由小编为您总结一下关于房屋质量保修期的相关内容。
一、什么是房屋质量保修期房屋保修期是指物业开发建设单位在物业交付使用后,对业主承担保修责任的期限。
二、房屋质量保修期规定(1)建设部的《商品房销售管理办法》第三十三条:“房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。
当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。
保修期从交付之日起计算。
”(2)关于保修期的长短,依据《商品房销售管理办法》第三十三条:“商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向房地产商出具的质量保修书约定保修期的存续期;存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的,保修期不得低于《规定》中确定的最低保修期限。
”因此房地产商对购房人负有保修责任,但实际真正承担保修工作的是建设工程承包单位,保修期是以建设工程承包单位对房地产商承诺的时间为基础的。
该条里说的《规定》,是《商品房销售管理办法》第三十二条注明的《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》,而该《规定》第六条讲明:“国家对住宅工程质量保修期另有规定的,保修期限按照国家规定执行。
”(3)依据国务院的《建筑工程质量管理条例》第四十条规定:在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:a 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限(注:该年限可能会达到楼宇的使用年限);b 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;c 供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;d 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年;e 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定;f 建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
二建工程保修制度

二建工程保修制度
建筑工程的质量直接关系到使用者的安全与舒适,因此,二级建造工程保修制度的制定必须严格遵守国家相关法律法规,并结合工程实际情况。
本保修制度适用于所有参与二级建造工程的设计、施工、监理以及后期维护管理的各个单位和人员。
施工单位应当在工程竣工验收合格后,向业主提供详细的工程质量保证书和保修手册。
保证书中应明确保修范围、保修期限以及保修服务的具体内容。
通常,主体结构保修期限不得少于设计使用年限的一半,其他部分根据国家规定和合同约定执行。
业主在使用过程中发现质量问题,应在发现问题后的合理期限内通知施工单位。
施工单位接到通知后,应在规定时间内派遣专业技术人员进行现场检查,并与业主协商确定维修方案。
维修工作应尽快开始,并在合理时间内完成,以减少对业主的影响。
在保修期间,施工单位应定期对工程进行检查和维护,预防潜在的质量问题。
对于因自然灾害或不可抗力造成的损害,施工单位应及时评估损害情况,并与业主协商修复计划。
为了确保保修制度的执行力,建议设立专门的保修管理部门,负责监督和管理保修工作的实施。
该部门应建立健全的保修档案管理系统,记录每一次的保修服务和用户反馈,以便持续改进服务质量。
在处理保修事宜时,应坚持公正客观的原则,确保业主的合法权益不受侵害。
同时,施工单位也应保护自身合法权益,对于超出保修范围或因业主使用不当导致的损害,施工单位有权拒绝无偿维修。
为了保证保修制度的有效性,建议定期对保修制度进行评估和修订。
通过收集业主反馈、分析保修数据,不断优化保修流程,提高服务质量。
房屋保修条例实施细则

一、保修范围1. 商品住宅的保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装等。
2. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修年限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
二、保修期限1. 商品住宅的保修期一般为2至5年,房屋主体结构终生保修。
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。
3. 供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。
4. 电气管线、给排水管道、设备安装为2年。
三、保修责任1. 房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。
2. 当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。
3. 保修期从交付之日起计算。
四、保修流程1. 业主发现房屋存在质量问题,应及时向房地产开发企业或物业管理单位报告。
2. 房地产开发企业或物业管理单位应在接到报告后及时进行调查、核实,并在合理期限内予以维修。
3. 对于保修期内出现的质量问题,房地产开发企业或物业管理单位应免费维修;对于非保修期内出现的质量问题,房地产开发企业或物业管理单位应按照合同约定承担维修责任。
五、保修费用1. 保修期内出现的质量问题,由房地产开发企业或物业管理单位承担维修费用。
2. 保修期外出现的质量问题,按照合同约定承担维修责任。
六、争议解决1. 业主与房地产开发企业或物业管理单位在保修期内发生争议的,应协商解决。
2. 协商不成的,可以向消费者协会、房地产管理部门或者其他有关行政部门投诉。
3. 争议解决过程中,房地产开发企业或物业管理单位不得拒绝维修。
七、监督管理1. 房地产开发企业或物业管理单位应建立健全房屋保修制度,确保房屋在保修期内得到正常维修。
2. 房地产管理部门应加强对房屋保修工作的监督检查,确保业主合法权益得到保障。
3. 业主有权对房屋保修工作进行监督,对不符合规定的行为有权向有关部门投诉。
建设工程质量保修制度内容

建设工程质量保修制度内容
建设工程质量保修制度是指建设单位、施工单位以及监理单位等在建筑工程竣工验收合格后,依法对工程的质量承担一定期限的保修责任,确保工程在使用过程中的质量问题得到及时有效的解决。
一、保修范围与期限
根据国家相关法律法规,建设工程的主体结构和基础设施部分通常享有较长的保修期限,如屋面防水、墙体保温、电气管线等,保修期限不得低于五年;而装修工程、给排水及供暖系统等,保修期限不得低于两年。
所有保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
二、保修责任
1. 施工单位应对其施工范围内的工程质量负责,并在保修期限内提供免费维修服务。
2. 建设单位应负责组织和协调保修工作,确保质量问题得到及时处理。
3. 监理单位应监督施工单位履行保修责任,并对质量问题的处理结果进行确认。
三、保修程序
1. 用户在使用过程中发现质量问题,应及时书面通知建设单位。
2. 建设单位收到通知后,应在规定时间内组织相关人员进行现场勘查,并制定维修方案。
3. 施工单位根据维修方案,安排专业技术人员进行维修,并确保维修质量。
4. 维修完成后,由监理单位进行验收,并出具维修完成证明。
四、法律责任
1. 对于未按保修制度履行保修责任的单位,将依法追究其法律责任。
2. 若因质量问题造成用户损失,相关责任单位应依法承担赔偿责任。
3. 对于故意隐瞒质量问题或拒不履行保修责任的行为,将依法加大处罚力度。
五、监督管理
1. 建设行政主管部门应对建设工程质量保修情况进行监督检查。
2. 鼓励用户通过法定途径维护自身合法权益。
3. 建立健全工程质量投诉受理机制,及时处理用户反映的质量问题。
建设工程合同保修条款

建设工程合同保修条款一、保修范围及期限1.1 本合同保修范围包括所有工程项目的土建、安装、装修及设备等,具体包括但不限于:(1)土建工程:包括基础、结构、屋面、墙面、地面、楼梯、门窗等;(2)安装工程:包括给排水、供电、照明、暖通、消防、通信等;(3)装修工程:包括室内外装饰、装修、家具、设备等;(4)设备工程:包括各类机械、电器、仪表等设备及其安装和调试。
1.2 本合同保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,保修期限按照国家和行业标准执行,具体保修期限如下:(1)土建工程:一年;(2)安装工程:一年;(3)装修工程:两年;(4)设备工程:根据设备类型和制造商的保修政策确定。
二、保修责任及处理2.1 承包人应在保修期内,对工程质量问题负责修复和更换,并承担由此产生的费用。
保修费用按照以下方式计算:(1)保修范围内的问题,承包人免费修复和更换;(2)保修范围外的问题,双方协商确定费用。
2.2 发包人在保修期内发现工程质量问题,应及时通知承包人。
承包人接到通知后,应在约定的时间内到达现场进行调查、诊断和处理。
2.3 承包人未能在约定的时间内到达现场或未能及时修复和更换的,发包人有权自行解决问题,并有权要求承包人承担由此产生的费用。
2.4 保修期内,工程质量问题导致的损失,由承包人承担赔偿责任。
承包人拒绝赔偿或无法赔偿的,发包人有权向承包人追偿。
三、保修条件及程序3.1 发包人在保修期内提出保修要求,应向承包人提交以下资料:(1)保修申请;(2)问题描述;(3)相关证据材料。
3.2 承包人接到保修申请后,应在约定的时间内进行答复,并按照约定时间到达现场进行处理。
3.3 承包人完成修复和更换后,应向发包人提交保修记录,发包人进行验收。
发包人验收合格后,承包人应继续履行保修义务。
四、保修费用及支付4.1 保修费用按照本合同第二条约定的方式计算。
4.2 承包人应在保修期内,按照发包人要求,提供相关保修服务。
4.3 保修费用支付方式如下:(1)保修范围内的问题,承包人免费修复和更换,不需支付费用;(2)保修范围外的问题,发包人按照约定支付保修费用。
建筑施工合同保修

建筑施工合同保修是指在建筑施工过程中,为了保证工程质量,明确施工方在施工过程中对工程质量负责的期限和范围,施工方与业主方签订的一种合同。
本文将从建筑施工合同保修的概念、内容、期限、责任等方面进行详细阐述。
一、建筑施工合同保修的概念建筑施工合同保修是指施工方在完成建筑施工任务后,对工程质量承担一定的保证责任,以确保工程在使用过程中具有良好的使用性能和安全性能。
保修是施工方对业主的一种承诺,旨在解决业主在工程使用过程中可能遇到的质量问题,提高业主的满意度和信任度。
二、建筑施工合同保修的内容1. 工程质量:施工方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求,确保工程在使用过程中具有良好的使用性能和安全性能。
2. 材料和设备:施工方应保证所使用的材料和设备符合国家相关标准和要求,不得使用劣质、假冒伪劣产品。
3. 施工工艺:施工方应按照设计和规范要求,采用正确的施工工艺,确保工程质量。
4. 工程进度:施工方应按照合同约定的工期完成施工任务,如有延期,应承担相应的违约责任。
5. 工程安全:施工方应确保施工过程中的安全,防止安全事故的发生。
三、建筑施工合同保修的期限建筑施工合同保修期限是指施工方对工程质量承担保证责任的时间期限。
保修期限应根据工程性质、施工内容、国家相关法律法规和双方协商确定。
常见的保修期限有一年、两年、五年等。
保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
四、建筑施工合同保修的责任1. 施工方在保修期内,对工程质量问题负责修复、更换或赔偿。
如工程质量问题导致业主损失的,施工方还应承担相应的赔偿责任。
2. 施工方在保修期内,对材料和设备质量问题负责更换或赔偿。
如材料和设备质量问题导致工程质量问题的,施工方还应承担相应的修复和赔偿责任。
3. 施工方在保修期内,对施工工艺问题负责修复或更换。
如施工工艺问题导致工程质量问题的,施工方还应承担相应的修复和赔偿责任。
4. 施工方在保修期内,对工程安全问题负责。
如施工过程中发生安全事故的,施工方应承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
房屋建筑工程保修合同书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《合同法》,经甲乙双方协商一致,对工程签订工程质量保修合同书。
一、工程质量保修范围和内容
乙方在保修期内,按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等有关法律、法规、规范等规定,承担本工程的保修责任。
质量保修范围:包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,其中包括:
1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;
2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露;
3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;
4、内外墙及顶棚抹灰、油漆、涂料等装饰面及结合层开裂、脱落或墙面起碱脱皮;
5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;
6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;
7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;
8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;
9、强弱电系统不能正常使用,电气设备、开关、插座故障,漏电、短路;
10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝;
11、施工产生的其他质量缺陷。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定,约定本工程的最低质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为10年;
3、外墙保温10年;
4、装修工程为5年;
5、电气管线、给排水管道、供热管道、设备安装工程为5年;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为5年;
7、其他项目保修期约定如下:其他项目的保修期为5年。
质量保修期自如下规定日期起计算:
1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据);
2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时,则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算(以包括甲方在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据);若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时,则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后,经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围的项目,乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修,并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
乙方不在约定时限内派人保修的,甲方可委托他人维修,维修费用从乙方预留的质量保修金中抵扣。
2、发生紧急抢修事故的,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。
4、在保修期限内,因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的,乙方应承担相应的经济与法律责任。
如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损失,甲方有权向乙方追偿。
5、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害,乙方应承担相应的赔偿责任。
6、非乙方原因造成的质量缺陷,乙方在履行保修义务后,有权就所发生的费用向责任方追偿。
因设计方面的原因造成的,相关责任由设计单位承担;因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的,如属乙方采购的,或由甲方采购而乙方不按规定进行检验用于工程的,相关责任由乙方自负;如属甲方采购,乙方曾提出质量异议而甲方未经鉴定合格坚持使用的,相关责任由甲方承担。
7、在本保修书规定的各分部分项(除地基基础、主体结构外)保修期限届满后,如因乙方未按国家规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷,导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方应承担相应责任。
8、由于乙方原因造成的工程质量缺陷致使甲方遭受房屋消费者退房或换房等损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。
9、若因乙方原因造成业主索赔的,乙方在接到甲方电话通知后与业主协商解决。
因解决索赔问题签署的文件、协议对乙方具有法律效力,乙方同意承担相应的法律后果。
若乙方未按甲方的要求与业主进行协商处理的,则视为乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜,
甲方与业主签订的补偿协议书对乙方具有法律效力,约定的补偿金由乙方承担,并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣付。
四、质量保修金的支付与返还
1、本工程双方约定乙方向甲方支付工程总价款 5 %的工程质量保修金,质量保修金在工程办理竣工手续后5日内支付给甲方,质量保修金预留期间不计利息。
2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起至保修期满时,工程无质量问题,甲方应将预留的保修金余额返还乙方(不计利息)。
3、根据本条第2款规定的各分项工程保修期限满后,甲乙双方应共同对该工程的质量进行回访,在确定工程无质量缺陷后甲方方可将保修金返还。
4、甲方在返还保修金时,有权将应由乙方承担的但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣,如保修金余额不足以抵扣,乙方须在接到甲方书面通知后10日内付给甲方,否则,每逾期一日,乙方按应付款项的0.4%向甲方支付滞纳金。
5、自本条规定的保修金返还之日起14日内,乙方应凭相关证明到甲方处办理保修金返还手续,因乙方原因逾期办理的,保修金在逾期返还期间不计利息。
五、保修程序
1、工程竣工前,乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话书面通知甲方及物业。
如甲方在工程竣工时仍未收到乙方的通知,则该工程项目经理为保修负责人。
2、乙方指定的工程保修负责人联系电话必须保持畅通,如发生变动,乙方必须在24小时内书面通知甲方及物业。
发生质量投诉时,甲方电话通知乙方工程保修负责人,保修负责人必须在24小时内到甲方物业处领取《工程保修通知单》,逾期未领取或保修负责人的联系电话无法接通,甲方有权委托其他施工单位维修,所发生的费用按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金中扣付。
3、乙方必须在领取《工程保修通知单》起6小时内与甲方、物业、质监、监理、房屋所有人(或使用人)约定现场核查时间,并按时到现场核查、确定质量问题的原因及责任,并完成维修(在本保修书第六条规定的保修时限内完成);如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故,乙方在接到保修通知后,应在2小时内到达现场抢修。
若乙方不遵守上述规定,甲方有权委托其他施工单位进行抢修,所发生的费用由乙方承
担,且甲方可按所发生费用总额的50%向乙方收取代办费。
如乙方拒不承担上述费用,甲方有权从乙方预留的保修金中直接抵扣。
4、乙方领取《工程保修通知单》后应妥善保管,在完成保修经房屋所有人(或使用人)、物业、监理签字确认后,作为已履行保修义务的依据交回甲方。
否则,视为乙方
未履行保修义务,甲方有权按照返修内容估算返修费用及代办费,并按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金中抵扣;如乙方履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签字确认的,乙方应及时通知甲方,经甲方签字确认后,可认定为乙方已
履行了保修义务。
5、乙方未按上述规定履行保修义务或超过三次维修未解决质量问题的,甲方另行委托的施工单位发生的维修费用,由甲方按市场价进行结算,按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金中抵扣。
六、维修时限(自乙方领取《工程保修通知单》之日起算)
1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为5天;
2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂的为3天;
3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、油漆、涂料等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为3天;
4、烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为2天;
5、厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为5天;
6、门窗变形、五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等2天;
7、室内外给排水管道、供热管道渗、漏水或堵塞的1天内必须完成,剩余土建修
复工作3天内完成;
8、强弱电系统不能正常使用,电气设备及开关、插座故障,线路漏电、短路为1天
9、给排水设施、道路等配套工程为7天
以上时限均以住(用)户配合为前提。
如住(用)户不予配合,乙方应及时告知甲方、物业到场确认,未经甲方物业确认的,均视为住户已配合。
七、其他
1、甲方指定其“物业管理办公室”负责协调保修具体事宜。
2、未尽事宜按国家相关法律法规执行,乙方不按合同履行保修义务或故意拖延履行保修义务,甲方申请当地建设主管部门责令其改正,按规定给以处罚,并承担相应法律责任。
甲方(盖章): 代表人(签字): 乙方(盖章):代表人(签字):。