停工通知书
停工通知书模板_行政公文
停工通知书模板停工，指停止工作或生产。
进行停工时需要发出停工通知。
面橙子给大家带来停工通知书，供大家参考!停工通知书范文篇一土安监发[20xx]12 号建房住户 (签字) 地址相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题:1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。
土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。
整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。
签发人张xx 签发日期20xx年 3 月 25 日安监机构： (公章)停工通知书范文篇二签收单位 xx省xx县xx乡人民政府1 / 5停工原因我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工，截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混凝土浇筑、全场两公里的碎石层铺设，因为地质条件恶劣、自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后，设备损毁严重，于 20xx年 7 月28 日发生了交通事故，幸免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现，甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费用一再飙升，截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于 20xx年 8 月 8 日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准签收人申人请停工通知书范文篇三尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月xx日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工通知书15篇
停工通知书15篇停工通知书15篇在我们平凡的日常里，越来越多人会去使用通知，通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文。
那么你有了解过通知吗？下面是小编为大家整理的停工通知书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
停工通知书1编号:xx单位：你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。
经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。
经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
(以上打勾项为唯一选项)在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。
逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。
西峡县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日停工通知书2江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
工程停工通知模板
工程停工通知模板工程停工通知模板1__：鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响________整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
______人民政府20__年6月7日送达人：接收人：工程停工通知模板2七城管金沙字[__]号：你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)__年__月__日当事人：承办人：工程停工通知模板3编号：__施工单位：__你单位在__施工，因违反__规定，经__检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。
应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)__，复查合格后才能复工。
发出通知单位：__姓名：__时间：接收通知单位：__姓名：__时间：附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
工程停工通知模板4__户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇__年__月__日工程停工通知模板5建房户：经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在______擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
停工通知书范文
停工通知书范文
停工通知书范文一
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若
再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第
六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇一三年xx月xx日
停工通知书范文二
七城管金沙字[xx]号：
你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向
七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法
院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)
xx年xx月xx日
当事人：
承办人：
停工通知书范文三
xx：
2013年6月7日送达人：
接收人：。
施工停工通知书_通知_
施工停工通知书通知，是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。
下面小编给大家带来施工停工，供大家参考!施工停工通知书范文篇一平安府停〔20xx〕号建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：XXXXXXXXXXXXXXXX施工停工通知书范文篇二________________________：经查实，您(单位)从事___________________________行为，违反规定，现管理处勒令：请立即停止上述行为：1.限期_____天恢复或____________处理好。
2.赔偿经济损失____________元(人民币)。
3.没收__________________。
4.______________________。
限于_______天内到_________接受处理，逾期加倍处罚，并按规定强制执行。
若有疑问或异议，请于_________年____月____日前到__________查询或复议。
检查员：证号：___________________管理有限公司_________________________管理处___________年________月______日施工停工通知书范文篇三工程施工停工通知书编号：施工：你在施工，因违反规定，经检查组(安全检查员)检查，施工危及营业线行车安全。
应立即停工并措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我，复查合格后才能复工。
发出通知：姓名; ：接收通知：姓名：：附注：本通知书一式五份，主送施工，抄送建设、铁路局安监室、主管处，自存。
施工单位停工通知书_通知_
施工单位停工通知书停工，指停止工作或生产。
施工存在隐患是就会被要求停工。
施工单位进行停工时，同样需要发出停工通知。
下面小编给大家带来施工单位停工，供大家参考!施工单位停工通知书范文篇一编号：施工单位：你单位在施工，因违反规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。
应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门) ，复查合格后才能复工。
发出通知单位：姓名; 时间：接收通知单位：姓名：时间：附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
施工单位停工通知书范文篇二致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。
特此通知。
检查人：年月日施工单位停工通知书范文篇三江苏省xx科技有限公司，铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
通知书之停工通知单范文
停工通知单范文
【篇一：停工通知书范本】
停工通知书
（编号：2013—）
工程名称：内乡县南环线
施工单位：南阳市宛通公路工程技术有限公司
【篇二：停工通知单】
停工通知单
舒城县鹏基房地产开发有限公司
我单位承建的欣城一品31#--33#楼工程，按照合同约定你公司在收到我单位工程款支付申请后七天内支付我单位工程款，我单位于4月29日上报工程款支付申请后，到现在你公司仍未兑现。
自4月29日起至你公司支付工程款止，期间所产生的一切费用将由你公司承担（龙门架2台每月2500.00元∕台，内外脚手架3500.00元∕天，管理人员工资每月15000.00元）。
上海住安建安公司利辛项目部
2012年5月2
8日
【篇三：停工通知单】
停工通知单
xx项目部：
你项目部24队施工的xxxxxx巷，在没有措施的情况下进行撤退施工，公司决定自2014年7月2日起，对你项目部24队8114顶板高抽巷撤巷工程暂停施工，并要求你项目部尽快编写、审批撤巷安全技术措施。
措施审批、贯彻后方可开工。
特此通知。
签发：
2014年7月2日。
工程停工通知模板
工程停工通知模板通知书，汉语词汇，指以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。
以下是小编为大家推荐的关于一些工程停工通知模板，希望能帮助到大家!工程停工通知模板1__：鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响________整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
______人民政府20__年6月7日送达人：接收人：工程停工通知模板2七城管金沙字[__]号：你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)__年__月__日当事人：承办人：工程停工通知模板3编号：__施工单位：__你单位在__施工，因违反__规定，经__检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。
应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)__，复查合格后才能复工。
发出通知单位：__姓名：__时间：接收通知单位：__姓名：__时间：附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
工程停工通知模板4__户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇__年__月__日工程停工通知模板5建房户：经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在______擅自修建的房屋，。
停工通知书怎么写
( 通知)姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________编号：YB-BH-018548停工通知书怎么写How to write a stop work notice停工通知书怎么写停工是指停止工作或生产，停止工作，停工时会发布停工通知，下面小编给大家带来停工通知书范文，供大家参考!停工通知书范文一尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
xxxx年月日停工通知书范文二建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：停工通知书范文三经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。
工地施工停工通知书四篇
工地施工停工通知书四篇导读：本文是关于工地施工停工通知书四篇，希望能帮助到您！工地施工停工通知书范文一：你单位施工的工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：违反了第条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。
特此通知。
签发人：质量监督站(盖章)年月日签收人：年月日注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。
2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。
工地施工停工通知书范文二监督备案号：编号：江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：兴化市建筑安全监察站工地施工停工通知书范文三：你单位施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患：。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止部位的施工。
停工通知书范本_停工通知_通知_
停工通知书范本_停工通知停工，指停止工作或生产。
停工时就会发布停工通知，下面小编给大家带来停工，供大家参考!停工通知书范文篇一;经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。
违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。
即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。
此文件一式两份签字：年月日停工通知书范文篇二公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。
放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!河南中天工程监理有限公司20xx年1月26日停工通知书范文篇三尊敬的业户：您好!抗战胜利70周年纪念日降至，为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。
2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。
3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。
4.期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。
5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。
2022停工通知书15篇
2022停工通知书15篇停工通知书1平安府停〔20__〕__号__X建房户：经____X城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在______擅自修建的房屋。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：__X接受人：____二〇__年__月X日停工通知书2编号：施工单位：你单位在施工，因违反规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。
应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)，复查合格后才能复工。
发出通知单位：姓名;时间：接收通知单位：姓名：时间：附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
停工通知书3编号：__施工单位：__你单位在__施工，因违反__规定，经__检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。
应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)__，复查合格后才能复工。
发出通知单位：__姓名：__时间：接收通知单位：__姓名：__时间：附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
停工通知书4__县建设局：7月x日，我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查，发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题：1、《城乡规划法》学习培训工作不到位，仅1人参加自治区培训;2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;3、城市近期建设规划，住房建设规划没有按程序通过批准;4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%，未达到规定要求;5、项目立项、土地划拨出让审批的'协同机制未建立，未建立并实施乡村规划许可证制度;6、无批前批后公示，无规划网页，资料缺乏时效性;7、无规划委员技术审查单，未开展规划动态信息监测，规划信息没有及时统计;8、规划编制经费不足，部分规划编制工作比较滞后，规划指导作用没有完全发挥，边规划边建设，建了拆，拆了建现象依然存在，造成城市居民，农村村民拆迁户损失过大，引起了一定的上访案件发生;9、乡、镇规划管理机构还不健全，乡镇规划助理员配备不到位，没有切实发挥作用，日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。
停工通知书(优秀8篇)
停工通知书（优秀8篇）国庆假期装修停工通知及温馨提示篇一在“十一”国庆节即将到来之际，为给某某业主营造一个安静、舒适、安全的节日生活环境，根据国家国庆节假期安排，物业服务中心相关提示如下：装修方面相关提示：1、为了保证业主宁静的假日生活，20某某年10月1日至20某某年10月7日为节假日，禁止所有私人装修工程车辆进入小区，任何施工单位装修人员不得进入小区进行施工，同时暂停办理装修手续，20某某年10月8日恢复正常办理及正常施工。
2、敬请各业主/装修单位20某某年9月30日前做好各自单元的垃圾清理、材料堆放，施工现场围蔽等相应的安全防范和卫生清洁工作，不便之处请谅解。
安全方面防范提示：1、为了居家安全，敬请在外出时锁好门窗、关好煤气阀、水阀及相关电器设备；请自觉、有序地将车辆停放在指定停车位，并上防盗锁，请勿乱停乱放。
2、服务中心在节日期间，继续执行来访核实登记制度，当您有亲朋好友来访请及时告知我们，便于我们及时核实、登记与放行，如有不便之处，请您向亲朋好友做好解释，避免造成误解。
3、节日期间敬请广大业主积极配合我司一同做好安全防范工作，注意随手关闭楼宇大门。
如需物业管理服务请拨打物业服务中心服务电话：-，我们将竭诚为您服务。
特此通知，请各业户/装修单位相互周知！年某某月某某日春节工地放假停工通知篇二尊敬的市站各监督科，各县（市)区、园区安监站(质安站），在长各建设、施工、监理单位：20某某年春节临近，部分在建项目陆续停工放假，为加强放假期间的工地安全文明管理，现就有关事项通知如下：一、加强工地文明整理1、各项目要对施工围挡、公益广告进行一次全面检查，凡是污损、不符合标准的围挡和广告应进行更换、清洗。
2、要对施工现场、办公区、加工区进行一次彻底的大扫除，保持场地干净、整洁，无黑臭水体。
3、停工期间的各类裸土必须进行覆盖，所有易产生建筑扬尘的垃圾、杂物应清理外运或遮盖。
二、落实宿舍消防安全1、空置的宿舍要切断电源，假期住人的宿舍要安装冷暖空调，严禁私拉乱接，防范电器火灾；要清理宿舍内的杂物，不得存放易燃易爆物质。
停工通知书范本_停工通知
停工通知书范本_停工通知停工，指停止工作或生产。
停工时就会发布停工通知，下面橙子给大家带来停工通知书，供大家参考!停工通知书范文篇一;经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。
违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。
即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。
此文件一式两份签字：年月日停工通知书范文篇二公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。
放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!河南中天工程监理有限公司20xx年1月26日停工通知书范文篇三尊敬的业户：您好!抗战胜利70周年纪念日降至，为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。
2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。
3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。
4.期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。
5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。
工厂停工通知书范文(必备5篇)
工厂停工通知书范文(必备5篇)XX县公A菊：你菊刑警队侦查员杨、张，20xx年X月XX日晚在办理姜盗窃一案时，借被告人“拒不老实交待”为由，将被告人铐在柱子上，几次用电警棍击打，致使姜前胸留有多处伤痕，继而在刑讯逼供下屈打成招，胡乱供认，提供假证据，且时供时翻，使案情调查混乱。
杨、张二同志的上述行为，违反t《_刑事诉讼法》第32条的规定，本院根据《_刑事诉讼法》第52条规定，特向你菊提出纠正，请将纠正情况通知我院。
20xx年X月XX日(院印)工厂停工通知书范文第2篇全体同仁：值此新春佳节来临之际，为让大家拥有一个快乐而充实的春节，根据_办公厅20xx年春节放假安排：20xx年春节从2月7日至2月13日放假调休共7天，2月6日，2月14日上班。
现公司领导决定，我司春节放假安排如下：一、1月7日开始春节放假，共7天，截止时间为2月13日，2月14日正式上班。
二、假期因生产需要，需要加班人员必须于放假前填写加班申请单，经审批后方可加班；三、假日期间，请各布门提前安排好值班和安全保卫工作，各布门负责人电话必须24小时保持畅通，经备必时之需。
如遇重大突发事件，及时报告并妥善处置，确保员工度过愉快的春节。
xxx20xx年xx月xx日工厂停工通知书范文第3篇(环境保护行政许可申请人或者利害关系人)：根据《_行政许可法》第四十七条规定，并应(环境保护行政许可利害关系人和/或申请人) 的听证要求，我菊决定就(环境保护行政许可事项) 举行听证。
一、听证会的时间、地点时间：年月日时分地点：二、参加听证会人员1、听证主持人姓名：职务：，书记员姓名：职务：。
2、环境保护行政许可审查人员姓名：职务：。
3、环境保护行政许可申请人：。
4、环境保护行政许可利害关系人：。
三、环境保护行政许可申请人和利害关系人的权利和义务1、根据《环境保护行政许可听证办法》第十三条的规定，环境保护行政许可申请人、利害关系人享有下列权利：(一)要求或者放弃听证; (二)经说明理由，依法申请听证主持人回避;(三)可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理参加听证;(四)就听证事项进行陈述、申辩和举证;(五)对证据进行质证;(六)听证结束前进行最后陈述;(七)审阅并核对听证笔录;(八)查阅案卷。
责令停工通知书范文（通用18篇）
责令停工通知书范文（通用18篇）责令停工范文篇1xx单位：你单位工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工》报申请复查。
经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。
经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
(以上打勾项为唯一选项)在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。
逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。
xx县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日责令停工通知书范文篇2致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。
整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。
特此通知。
检查人：年月日责令停工通知书范文篇3________________：你单位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。
被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。
__________工商行政管理局______年______月______日责令停工通知书范文篇4编号:xx单位：你单位工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。
停工通知书范本_停工通知（精选19篇）
停工通知书范本_停工通知（精选19篇）停工范本_停工通知篇1;经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。
违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。
即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。
此文件一式两份签字：年月日停工通知书范本_停工通知篇2公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。
放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!河南中天工程监理有限公司20xx年1月26日停工通知书范本_停工通知篇3尊敬的业户：您好!抗战胜利70周年纪念日降至，为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。
2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。
3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。
4.期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。
5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。
如上信息烦请广大业户相互知照，谢谢!如需其他帮助，请咨询物业服务中心24小时服务热线0595-238200、或者致电您的凤凰管家。