弱电施工合同-模板附清单
弱电施工合同模板(热门4篇)
弱电施工合同模板（热门4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!弱电施工合同模板（热门4篇）弱电施工合同模板第1篇甲方：乙方：依照中华人·民共·和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
弱电工程合同6篇
弱电工程合同6篇弱电工程合同 (1) 发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________一、概况1、甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。
3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费：____________________，设计费：____________________垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）：____________________其他费用：____________________经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
弱电工程合同范本(5篇)
弱电工程合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：施工地点：第二条工程内容及承包范围1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;(2)甲方书面通知的计划工期改变;(3)不可抗力;第四条承包方式、造价及造价调整1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。
不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价：人民币(大写)(详见附件一)3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)应甲方要求单项设计变更增减费用在￥____元(不含本身)以上。
(3)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在____天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后____天内给予答复。
(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任甲方责任：1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
弱电施工合同范文模板
弱电施工合同范文模板合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：•单位名称：•法定代表人：•地质：•联系方式：乙方（承包方）：•单位名称：•法定代表人：•地质：•联系方式：经甲乙双方友好协商，就弱电施工事宜达成如下合同：一、工程内容1.弱电系统设计、施工、调试及维护。
2.工程包括但不限于：[具体工程范围]。
二、合同价款及结算方式1.合同总价款为：人民币[合同总价款]元。
2.乙方须出具合法、有效的发票。
3.乙方在合同履行完毕后15个工作日内，向甲方提供结算报告，并结算工程款项。
三、工期1.工程开始日期：[工程开始日期]2.工程完成日期：[工程完成日期]3.工期为：[工期时间]个工作日。
4.若因乙方原因导致工期延迟，乙方应承担违约责任。
四、质量保证与维修1.乙方对施工质量承担责任。
合格率低于[合格率]%的部分，乙方免费修复或更换。
2.乙方提供的设备质量问题，乙方负责调查并解决。
3.在合同生效后一年内，乙方对所承诺的工作质量提供维护服务。
五、违约责任1.若乙方无故延误工期，甲方有权要求乙方支付工程合同价款[违约金金额]元的违约金。
2.若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应向乙方支付逾期贷款的利息。
六、保密条款1.双方在履行合同时要严格遵守保密义务。
2.未取得另一方书面许可，不得向第三方披露合同内容及相关信息。
七、争议解决1.合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2.若协商无果，双方同意提交[仲裁机构名称]仲裁解决。
八、其他条款1.本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同。
2.未尽事宜由双方协商解决，并作为合同附件。
九、附件清单•[附件清单]本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方代表签字之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________。
弱电工程安装合同范文(5篇)
弱电工程安装合同范文建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
1.5合同价款：人民币小写：￥元正，大写：元正。
1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。
二、甲乙双方工作2.1、甲方工作2.1.1施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。
2.1.2开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。
甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。
施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作2.2.1乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。
2.2.2乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：____￥元正，即大写：元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：____￥元正，即大写：元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：____￥元，大写：元正。
3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。
弱电施工合同样本
弱电施工合同样本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方拟委托乙方进行弱电施工，并达成以下合同：第一条合同目的甲方根据工程需要，委托乙方进行弱电施工，乙方负责按照甲方的要求进行工程施工，并确保工程质量。
第二条工程内容1.工程范围：（具体描述工程范围）2.工作任务：（详细列出工作任务，包括但不限于电缆敷设、弱电箱安装、设备调试等）3.工期要求：（约定工程开始时间和完成时间）第三条交底事项1.乙方接到甲方施工通知后，应立即与甲方约定交底时间。
乙方应将工程计划、工作内容、施工标准等相关事项向甲方进行交底，并做好交底记录。
2.交底图纸、施工规范等文件应提前准备，并在交底过程中逐一解释说明。
第四条施工条件1.甲方应为乙方提供施工条件，包括但不限于用电、用水、用气等。
2.甲方应提供施工地点，并确保施工地点符合施工要求，并为乙方提供必要的施工材料和设备。
3.甲方应配合乙方安排施工进度，并提供必要的劳动力。
第五条材料和设备1.甲方负责采购弱电工程所需材料和设备，确保供应及时可靠。
2.甲方应将采购材料和设备的合格证明提供给乙方，并确保材料和设备符合合同要求。
3.如遇特殊情况，甲方需与乙方进行沟通协商，共同解决。
第六条施工质量1.乙方负责确保施工质量符合相关法律法规和技术标准要求。
2.乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保弱电设备的安全可靠。
3.乙方应配合甲方的监理工作，并按照监理的要求进行整改。
第七条付款方式1.甲方应根据施工进度和完成情况按阶段性支付款项。
2.甲方应在乙方提交相应的资料和报告后进行验收，并支付相应的款项。
第八条违约责任1.如因乙方原因导致工程质量不符合要求、工期延误等情况，乙方应承担违约责任，甲方有权要求乙方进行返工或赔偿相应损失。
2.如因甲方原因导致工程施工进展受阻、材料供应不及时等情况，甲方应承担违约责任，乙方有权要求甲方进行相应的赔偿。
第九条保密条款1.双方在合同履行过程中所知悉的商业秘密及其他保密信息，应予以保密，并承诺不向第三方泄露。
弱电施工合同-模板附清单
合同登记编号工程承包合同书工程名称:古雁岭工程甲方:乙方: 宁夏亿兴伟业科技有限公司签定地点:签定时间: 年月日根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方在工程承包中的权利、义务及经济责任，经双方协商一致同意签定本合同并严格执行。
第一条、工程工期一、本工程施工总工期以施工总进度计划为依据。
开工日期：2016年月日竣工日期：2016年月日乙方配合甲方的总体管理和进度计划，保证甲方在验收前完工，系统设备经调试后正常运行。
二、工程竣工验收合格并配合调试至正常运行后，移交给甲方使用。
三、如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第二条、工程施工范围及内容本工程的工程内容以合同报价清单为准。
乙方负责项目101厂房、108办公综合楼内、厂区监控、电子围栏的辅材采购、综合布线、设备安装、配合调试整个工程双方按合同总价执行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价格及工程量包死，如甲方增加工程内容须向乙方出具书面文件，经甲乙双方协商确认同意。
甲方须向乙方支付新增相应工程量工程款项。
1、101厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设备安装、配合调试（办公网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。
2、108办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设备安装、配合调试。
（办公网络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。
（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等）4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。
）5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。
6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。
乙方负责工程施工，辅材采购（详细见后附清单）第三条、工程造价一、经双方确定本工程总造价为¥ （大写：）二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整：1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；2、遇不可抗力的自然灾害及合同承包范围以外发生的费用，应签定补充协议或现场签证。
弱电施工合同附清单
弱电施工合同附清单甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电施工事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、施工内容1. 弱电系统设计：根据甲方提供的场地、功能需求等进行弱电系统设计，包括网络布线、监控系统、音响系统、照明控制系统等。
2. 设备采购：根据设计方案，乙方负责采购所有弱电设备，包括但不限于交换机、路由器、监控摄像头、音响设备等。
3. 施工安装：乙方负责按照设计方案进行施工，包括布线、设备安装、调试等。
4. 系统调试：乙方负责对施工完毕的弱电系统进行调试，确保系统正常运行，满足甲方需求。
5. 培训与售后：乙方负责对甲方人员进行系统操作培训，并提供一年的售后服务。
二、施工期限本工程合同约定的施工期限为 __ 天，自 __ 年 __ 月 __ 日起至 __ 年 __ 月__ 日止。
三、合同价格1. 工程总价：人民币 __ 元（大写：____ 元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备说明书、操作手册等。
3. 工程质量保证期为一年，自工程验收合格之日起计算。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为每日合同价款的千分之五。
2. 甲方未按照约定时间支付预付款、进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为每日应付金额的千分之五。
3. 工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。
六、争议解决本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
弱电综合布线施工合同范本
弱电综合布线施工合同弱电综合布线施工合同范本现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的弱电综合布线施工合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
弱电综合布线施工合同1甲方(发包方)：乙方(承包方)：经甲乙双方平等协商，现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。
为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。
一、工程名称：xxx科技有限公司网络及布线工程二、工程地点：xxx工业制造城三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。
五、合同工期合同总工期为：60个工作日。
六、合同总价1、工程总价(含税)：人民币217175、00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式：乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152、5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2、乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011、25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152、5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858、75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
5、付款账号：公司名称：xxx科技有限公司开户银行：中国民生银行深圳xx支行银行帐号：xxxxxx地址：深圳市福田区xxx。
弱电综合布线施工合同(5篇)
弱电综合布线施工合同甲方：乙方：一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。
关于质量、维修的其他约定：八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。
双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日弱电综合布线施工合同（二）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
弱电工程合同范本
弱电工程合同范本弱电工程合同范本【篇1】甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。
第一条工程项目一、工程项目名称：二、工程地点：三、工程承包范围：1、数字监控系统的布线及设备安装调试；2、桥架安装；四、工程承包内容1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。
五、工程建设质量承包要求：整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。
1、桥架工程要求：1）水平桥架安装；2）垂直桥架安装；3）桥架三通爬坡制作；2、布线工程要求1）、数字监控系统，共计__个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。
第二条双方责任一、甲方：1、指派现场代表负责协协调乙方施工；2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查；3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。
6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。
7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。
8、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。
二、乙方：1、服从甲方的统一调度；2、组织人员进场；3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档；4、工程质量必须达到优良；5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。
关于弱电施工合同范本
关于弱电施工合同范本
合同范本。
甲方，（委托方全称）。
乙方，（承包方全称）。
鉴于甲方拟进行弱电施工项目，现委托乙方承担该项目的施工工作，双方经协商一致，达成如下合同：
一、项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行弱电施工项目，具体包括但不限于，（列明具体项目内容）。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成项目的设计、施工、调试等工作，并保证工程质量符合相关标准和规定。
二、合同价款。
2.1 甲方应按照工程进度及验收情况，按照约定的支付方式及时间向乙方支付工程款。
2.2 工程款支付方式，（具体列明支付方式及时间节点）。
三、工程期限。
3.1 双方约定的工程期限为（具体工程完工时间），乙方应按期完成工程，并保证工程质量。
3.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，应当及时通知甲方，并经双方协商确定延期工期及补偿方式。
四、质量保证。
4.1 乙方保证所提供的材料、设备和施工质量符合国家标准及甲方要求，对工程质量承担相应的保修责任。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供相应的保修承诺书，并在保修期内对工程进行免费维修。
五、其他约定。
5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格之日终止。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签字，__________ 签字，__________。
日期，__________ 日期，__________。
以上为《关于弱电施工合同范本》，请根据实际情况进行具体修改和完善。
最新弱电施工合同5篇
最新弱电施工合同5篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（全称）：XXXXXX公司乙方（全称）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方为甲方提供弱电施工服务达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX弱电工程2. 工程地点：XXXXXXXXXX3. 工程内容：包括但不限于视频监控、门禁系统、报警系统、通信网络等弱电项目的施工。
二、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXXXX元整）。
具体价格以附件中的报价单为准。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成工程并通过甲方验收后，甲方支付合同余款。
4. 支付方式：通过银行转账或其他双方协商确定的支付方式。
三、工期及验收1. 乙方应在合同生效后XX天内完成全部工程施工。
2. 甲方在工程完工后XX天内组织验收，验收标准按照国家标准及合同条款执行。
3. 如因甲方原因导致工程延期或验收推迟，责任由甲方承担。
四、工程质量和保修1. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2. 工程保修期为XX年，保修期内因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期届满后，乙方提供有偿维修服务。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款，应按未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工，应按合同总价的XX%向甲方支付违约金。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在执行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
弱电工程合同清单
弱电工程合同清单合同编号：[填写合同编号]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]甲方（业主）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（承包商）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲乙双方就[项目名称]弱电工程项目的实施达成一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程概述本工程包括但不限于以下系统的设计、供货、安装、调试及售后服务：综合布线系统、安防监控系统、门禁控制系统、公共广播系统、网络通信系统等。
第二条合同金额合同总金额为人民币[填写金额]元整，包含所有设备材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
第三条工程进度乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段的工作任务，确保工程按期交付。
第四条质量保证乙方应保证提供的材料和设备符合国家标准及行业规范，确保工程质量达到甲方要求。
第五条付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后[填写天数]天内支付合同总额的[填写百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，每阶段完成后支付该阶段合同金额的[填写百分比]%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同金额的[填写百分比]%。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第八条其他事项1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________（盖章）。
弱电施工合同15篇
弱电施工合同15篇弱电施工合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。
第一条工程概况1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程2、工程地址：3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。
第二条承包形式包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。
第三条承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。
2、弱电系统：消防弱电不在范围内。
3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。
4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。
5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。
6、所有穿线、接线不在工程范围之内。
7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。
8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。
第四条承包单价完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。
第五条结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。
乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。
第六条工期要求按甲方提供的工期，乙方如期完成。
以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。
甲方签字：年月日年月日乙方签字：弱电施工合同2甲方：乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方的弱电工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________弱电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统等弱电项目的施工及安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包工包料价款，包括材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付至工程总价款的______%；剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关弱电工程规范、标准进行设计、施工和验收。
2. 工程质量应达到国家或地方的施工验收规范标准。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
甲方应在收到乙方通知后的______日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修1. 保修期：工程竣工后，保修期为______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费维修。
非因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方可收取合理的维修费用。
3. 保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后的______小时内响应并维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本（通用5篇）弱电合同1甲方(全称)：乙方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。
第一条：工程项目1：工程名称：2：工程地点：3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。
第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。
第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。
第五条：双方责任1：甲方责任1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3)：确定工程的变更事项;4)：负责申报工程验收;5)：办理竣工结算;6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。
2：乙方责任1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;6)：配合甲方的验收工作。
第六条：工程进度及工期本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。
第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
弱电项目施工合同范本(通用3篇)
弱电项目施工合同范本（通用3篇）弱电项目施工合同范本（通用3篇）随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的弱电项目施工合同范本（通用3篇），希望对大家有所帮助。
弱电项目施工合同1 发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况1、工程地址：2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，具体详见清单。
付费流程如下：备注：如需开具发票，另加6个税点，即823元(计算方式13710元x6%=823元)。
二、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。
2.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。
事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的.，乙方负责修复和赔偿。
三、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。
当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。
四、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同登记编号
工程承包合同书
工程名称:古雁岭工程
甲方:
乙方: 宁夏亿兴伟业科技有限公司
签定地点:
签定时间: 年月日
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方在工程承包中的权利、义务及经济责任，经双方协商一致同意签定本合同并严格执行。
第一条、工程工期
一、本工程施工总工期以施工总进度计划为依据。
开工日期：2016年月日
竣工日期：2016年月日
乙方配合甲方的总体管理和进度计划，保证甲方在验收前完工，系统设备经调试后正常运行。
二、工程竣工验收合格并配合调试至正常运行后，移交给甲方使用。
三、如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第二条、工程施工范围及内容
本工程的工程内容以合同报价清单为准。
乙方负责项目101厂房、108办公综合楼内、厂区监控、电子围栏的辅材采购、综合布线、设备安装、配合调试整个工程双方按合同总价执行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价格及工程量包死，如甲方增加工程内容须向乙方出具书面文件，经甲乙双方协商确认同意。
甲方须向乙方支付新增相应工程量工程款项。
1、101厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设备安装、配合调试（办公网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。
2、108办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设备安装、配合调试。
（办公网络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）
3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。
（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等）
4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。
）
5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。
6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。
乙方负责
工程施工，辅材采购（详细见后附清单）
第三条、工程造价
一、经双方确定本工程总造价为¥（大写：）
二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整：
1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；
2、遇不可抗力的自然灾害及合同承包范围以外发生的费用，应签定补充协议或现场
签证。
第四条、付款方法及方式
本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
一、合同签定后，甲方以书面形式通知乙方进场施工。
甲方预付乙方合同总额的20%，
即¥元整。
（大写：）。
二、材料进场后通知甲方进行确认完好后，甲方须向乙方支付合同总金额的40%的到工
程款。
即¥元整。
（大写：）
三、工程竣工验收合格后，甲方须向乙方支付合同总金额的30%的到工程款。
即
¥元整。
（大写：）
四、合同总价剩余的10%作为质量保证金，质保期满12个月无质量问题后支付。
即
¥元整。
（大写：）
五、以上工程款项，甲方须在接到乙方书面付款节点申请后3个工作日内响应，10个工
作日内按工程付款节点支付乙方工程款。
第五条、工程变更
一、如果由于甲方原因需修改或变更设计、工期等，由此产生的增加费用由甲方承担，
延误的工期由甲方负责。
二、施工中如需中途停建、缓建，甲方应对在建工程商定做到合理定位，并予以确认。
第六条、工程质量及验收
一、乙方对现场操作、施工方法、措施的安全性、可靠性负完全责任。
二、工程竣工后，经甲方验收合格后，视为工程质量达标。
三、具体参照《智能建筑工程质量验收规范gb503392013》标准。
第七条、双方责任
一、甲方负责事宜
1、甲方应指派施工全权代表，加强与乙方的联系，协助做好外部条件的协调工作
（如管路不通、施工用电、系统供电及与本工程相关的其它事宜等等），并及
时处理有关问题。
2、甲方应在进场前对乙方做好安全、技术、施工文明交底工作，签订书面责任交
接文件，监督、督促乙方安全。
若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡
及财产损失）应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上
报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。
由乙方人员及施
工所造成第三方及毗邻区域人员伤亡及财产损失与甲方无关。
3、甲方负责提供乙方施工材料的存放地（安全仓库），以便乙方施工材料的安全
存放。
4、由于甲方提供的资料错误、不齐等造成的工程质量事故的损失由甲方负责。
5、乙方在工程安装调试完毕后，以书面形式通知甲方验收日期，如果甲方不能按
时组织验收，应承认竣工日期，并另定日期组织验收。
6、甲方负责组织工程质量验收，并为工程的运行提供必要的条件。
二、乙方负责事宜
1、乙方应按甲方要求遵守施工现场及甲方单位的有关规章制度。
2、乙方指派专人为工程全权代表。
3、若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）乙方应立即采取保
护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依
据事故调查事实承担相应责任。
由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻区域人员
伤亡及财产损失与甲方无关。
4、乙方应严格遵守甲方对施工中工艺、方法及质量要求。
第八条：其它
一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、本合同如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则
条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。
三、本合同条款中如有与国家法规、法令、标准、规范相抵触，应以国家标准为准。
四、合同执行中如发生纠纷，应本着实事求是的原则，相互协商解决。
如协商解决
不了的，可通过当地仲裁机关仲裁或直接向当地人民法院起诉。
五、本工程合同书正本一式肆份，甲、乙双方各执正本贰份。
六、附工程报价核量清单。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）
施工部分报价清单。