建筑工程合作协议书 (三方推荐版)
建筑工程合作协议范本8篇
建筑工程合作协议范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的建筑设计和施工能力，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建筑工程合作事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目内容：____________________4. 项目规模：____________________二、合作方式1. 甲乙双方确认，乙方按照甲方需求，负责项目的建筑设计、施工及后期服务。
2. 甲方提供项目的土地及必要的基础设施，乙方负责项目的投资、建设和管理。
3. 双方共同组建项目管理团队，共同决策项目重要事项。
三、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为_____年。
2. 协议期满后，若项目未完成，经双方协商一致，可签订补充协议延长合作期限。
四、资金与费用承担1. 项目的总投资预算为人民币_____元，甲方负责土地费用及基础设施建设费用，乙方负责项目设计、施工及相关税费。
2. 双方按实际发生额结算，每_____个月进行一次财务审计。
五、工程进度与质量保证1. 乙方应按照协议约定，确保工程进度，按时完成建设任务。
2. 乙方应保证工程质量，符合国家和地方的相关标准。
3. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。
六、知识产权归属1. 项目的所有设计成果、技术资料等知识产权归乙方所有。
2. 甲方有权使用项目成果用于本项目，未经乙方许可，不得将项目成果用于其他用途。
七、违约责任1. 若因甲方原因导致乙方无法正常工作，甲方应承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任。
3. 双方应共同遵守本协议条款，如一方违约，应承担相应法律责任。
建筑工程施工三方协议书范本(两篇)
建筑工程施工三方协议书范本（二）一、协议背景本协议由甲方（建设单位）、乙方（施工总承包单位）和丙方（监理单位）根据《建筑法》、《合同法》以及其他相关法规和规定达成，旨在明确各方在建筑工程施工中的权责，确保工程的顺利进行。
二、协议内容1.项目概述甲方根据工程需求，委托乙方进行建筑工程施工，丙方作为独立第三方进行工程监理。
2.施工总包责任(1)乙方承诺根据甲方的要求，负责工程的总体施工，包括但不限于施工组织设计、施工方案编制、施工现场管理、材料采购、施工人员组织和安排、质量控制等工作。
(2)乙方应保证工程质量符合国家标准和合同约定的要求，保证工程达到交付使用的标准。
3.监理责任(1)丙方作为独立第三方监理单位，负责全程监督、检查和管理建筑工程的施工过程，以确保工程质量和工期的有效控制。
(2)丙方应提供专业的监理人员，对工程的各个环节进行全面监督，并及时向甲方和乙方反馈情况，提出必要的意见和建议。
4.工程款支付(1)甲方按照双方约定的付款方式和时间节点向乙方支付工程款项。
(2)乙方应按照工程进度和质量完成情况提供相关证明材料，并在丙方确认后向甲方申请支付相应款项。
5.罚款和违约责任(1)若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定向乙方处以一定的违约金。
(2)若丙方发现乙方工程质量存在严重问题或违反相关安全规定，有权通知甲方暂停施工，并向乙方处以一定的罚款。
(3)若甲方未按照合同约定时间支付工程款项，乙方有权向甲方索要逾期付款的利息。
6.变更和索赔处理(1)若工程发生变更，双方应根据实际情况重新商定工程变更事宜。
(2)若乙方在施工过程中遭受不可抗力或其他无法预见的原因导致经济损失，可向甲方提出索赔申请，双方协商解决。
7.保密条款双方应对协议涉及的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
8.争议解决凡因执行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
三方承包建设工程合作协议书（通用5篇）
三方承包建设工程合作协议书（通用5篇）三方承包建设工程合作篇1甲方：身份证号码：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)丙方：身份证号码：(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章项目概况及合作条件1.1本工程项目总建筑面积为平方米，中标造价约万元人民币。
1.2经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下：1.3.1甲方投资万元，占%;1.3.2乙方投资万元，占%;1.3.3丙方投资万元，占%;1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。
业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。
各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。
业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
第二章工程管理责任及分工2.1该项目工程管理责任及分工如下2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管(其中造价方面由主管，水电安装方面由主管，质量安全方面由主管);2.1.3该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。
2.1.4施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。
通用范文(正式版)建筑工程施工三方合作协议书范本
建筑工程施工三方合作协议书范本一、协议背景为了规范建筑工程施工过程中的合作关系，确保合同的履行和工程的质量，经甲方和乙方商定，特制定本施工三方合作协议。
二、参与方本协议由三方参与：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称] 丙方：[丙方公司名称]三、协议内容3.1 工程概况本协议涉及的工程为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]。
3.2 合作方式本协议中的合作方式为三方共同承担工程施工任务，并依据合同规定按照各自责任范围履行合同义务。
3.3 合作范围•甲方责任范围：负责工程的设计、技术指导、工程管理等工作。
•乙方责任范围：负责工程的施工、材料采购、人力安排等工作。
•丙方责任范围：提供工程所需的机械设备和相关技术支持。
3.4 工期和工程进度甲方、乙方和丙方应共同商定工程的工期和进度，并在正式签署本协议后立即制定详细的施工进度计划，并及时沟通协调，确保工程进度按时完成。
3.5 合同支付按照合同约定，甲方应按时支付乙方的工程款项。
乙方也应按时支付丙方的机械设备租赁费用。
3.6 施工质量和安全保障•甲方应按照相关法律法规以及工程设计要求对工程进行监管，确保施工质量符合规定。
•乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，并确保施工质量和施工工期。
•丙方应使用合格的机械设备，并确保设备的正常运行，确保施工安全。
3.7 变更和索赔如需变更工程合同内容或者提出索赔，甲乙丙三方应及时沟通、协商解决，确保变更和索赔满足法律规定，并对工程进度和质量无影响。
3.8 协议终止本协议终止的条件包括但不限于情况：完工验收合格，工程竣工。
合同期满，各方达成一致并签署终止协议。
法律法规或政府部门要求终止合同。
出现违约行为导致合同解除。
四、协议生效与解释4.1 协议生效本协议经甲方、乙方、丙方签字盖章后生效，并从协议签署之日起执行。
4.2 协议解释本协议的解释以及未尽事宜均由甲方、乙方、丙方三方共同商议解决，并书面确认。
五、协议争议解决因本协议引起的争议，甲方、乙方、丙方应通过友好协商解决。
建筑工程三方协议范本
建筑工程三方协议范本日期：（填写日期）地点：（填写地点）甲方：（甲方名称、地址、法定代表人）乙方：（乙方名称、地址、法定代表人）丙方：（丙方名称、地址、法定代表人）鉴于：1. 甲方是一家拥有建筑工程需求的企业，具备相应的资金和资源；2. 乙方是一家专业的建筑工程公司，具备相应的施工能力和经验；3. 丙方是一家服务于建筑工程项目的理赔机构，具备相应的法律知识和专业能力。
经过甲乙双方友好协商，达成如下协议：第一条协议目的本协议旨在明确甲方、乙方和丙方之间在建筑工程项目中的权利义务，为项目的顺利进行和风险的合理分担提供具体的规范和保障。
第二条建筑工程项目介绍甲方将委托乙方进行以下建筑工程项目（具体项目内容和位置等详见附件1），并要求丙方提供相应的服务和支持。
第三条权利和义务1. 甲方的权利和义务：（具体内容自行补充）2. 乙方的权利和义务：（具体内容自行补充）3. 丙方的权利和义务：（具体内容自行补充）第四条项目费用和支付方式1. 甲方应按照合同约定的价格和进度，按照如下方式支付项目费用：（具体内容自行补充）2. 乙方应在项目完成后及时提供相应的发票和付款证明。
第五条项目进展和变更管理1. 甲乙双方应进行项目周期和进度的详细规划，并在项目实施过程中及时沟通和协商。
2. 若项目中发生需改变原合同约定的变更情况，甲乙双方应按照相关法律法规和合同约定进行变更管理，并书面确认变更内容。
第六条总结和解决争议本协议自双方签字之日起生效，并在项目完成后解除。
如果在协议有效期内，甲方、乙方或丙方之间发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。
如协商无果，可通过法律途径进行解决。
第七条其他条款1. 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商决定。
2. 本协议一式两份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章/签字）： _________________ 日期：_________________乙方（盖章/签字）： _________________ 日期：_________________丙方（盖章/签字）： _________________ 日期：_________________。
建筑工程合作设计协议书6篇
建筑工程合作设计协议书6篇篇1建筑工程合作设计协议书甲方：建筑设计公司乙方：建筑施工公司为了规范双方合作，确保建筑工程设计和施工工作的顺利进行，特订立本协议，共同遵守并履行下列约定：第一条合作内容1.甲方负责对建筑工程进行设计，包括方案设计、施工图设计等各阶段工作。
2.乙方负责依据甲方提供的设计方案和施工图纸进行建筑工程施工。
3.甲乙双方将共同努力，确保设计和施工工作质量，保证建筑工程的安全、美观、经济和实用。
第二条合作期限本协议自双方签署之日起生效，至建筑工程竣工并通过验收合格之日止。
第三条合作方式1.甲乙双方将密切合作，沟通及时，共同协商解决设计和施工中出现的问题。
2.设计变更：若在设计和施工过程中需要进行设计变更，乙方应向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可执行设计变更。
3.工程变更：若在施工阶段需要进行工程变更，甲方应向乙方提供变更设计方案，并与乙方协商制定变更施工计划。
第四条合作报酬1.乙方应按照甲方提供的设计报酬标准进行支付设计报酬。
2.甲方应按照乙方提供的施工报酬标准进行支付施工报酬。
3.双方应按照相关法律法规和合同约定，按时支付设计和施工报酬。
第五条合作保密1.甲乙双方应保护建筑工程的商业机密和专有信息，未经允许不得向第三方披露。
2.乙方应妥善保管设计文件和相关资料，不得私自使用或转让。
第六条合作风险1.因不可抗力导致的合作风险，双方可协商变更合作内容或解除合作。
2.若因一方违约导致合作风险，应承担相应的法律责任。
第七条合作终止1.双方经协商一致，可提前终止本协议。
2.若因一方严重违约导致合作终止，应承担违约责任。
第八条其他约定1.本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（建筑设计公司）：______________乙方（建筑施工公司）：______________签订日期：年月日以上为建筑工程合作设计协议书，甲乙双方应严格履行协议约定，共同努力确保建筑工程的设计和施工质量，促进合作共赢。
建设工程合作协议书范文6篇
建设工程合作协议书范文6篇篇1建设工程合作协议书甲方：__________公司乙方：__________公司鉴于，甲方为经营建设工程业务，乙方拥有施工资质和实力，为了彼此合作，共同发展，特订立本合作协议书。
一、工程项目及合作内容1.1 甲方委托乙方负责参与__________项目的施工，包括但不限于项目的选址、设计、施工、监理、验收等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计方案进行施工，确保工程质量，遵守相关法律法规和规范要求。
1.3 甲乙双方应保持密切的联系和沟通，共同解决工程中出现的问题和困难。
二、工程款项及支付方式2.1 工程款项总额为__________元，甲方应按照工程进度及质量要求逐步付款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付首笔款项__________元作为工程开工的资金。
（2）工程进度达到__%时，甲方支付第二笔款项__________元。
（3）工程完工验收合格后，乙方提供最终结算清单，甲方支付工程款项的余款。
2.2 乙方应对工程款项的收取情况及时向甲方汇报，并提供相应的发票和收据。
2.3 如因合同变更等原因导致工程款项发生变化，甲乙双方应重新商议并签订补充协议。
三、工程质量及保修3.1 乙方应按照国家标准和相关规范要求进行施工，并确保工程质量符合验收标准。
3.2 工程完工后，乙方应提供相应保修服务，保修期限为__________年。
3.3 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时修复，保障工程的正常使用。
四、违约责任及解决方式4.1 如因甲方违约导致工程延期或质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于损失赔偿、违约金等。
4.2 如因乙方违约导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于损失赔偿、违约金等。
4.3 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同，但应承担相应的解约责任。
五、保密条款5.1 甲乙双方应保守工程相关信息的商业机密和技术秘密，未经对方同意不得向第三方透露。
建筑合作协议书范本8篇
建筑合作协议书范本8篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（合作方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就共同合作进行建筑项目事宜达成如下协议：一、合作事项甲乙双方同意就_________________________建筑项目展开合作。
合作内容包括但不限于项目的规划设计、施工建设、竣工验收及后期运营管理等。
二、合作模式1. 甲乙双方共同出资，成立项目公司，共同承担项目风险，共享项目收益。
2. 双方按照实际出资比例，确定在项目公司的股权比例。
3. 甲乙双方共同制定项目计划，并按计划推进项目实施。
三、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为_____年。
协议到期后，经双方协商一致，可续签本协议。
四、投资金额及出资方式1. 甲方投资金额：人民币______万元。
2. 乙方投资金额：人民币______万元。
3. 出资方式：双方按照约定的比例，在项目实施过程中分期出资。
4. 资金使用需经过双方共同审核，确保资金用于本项目。
五、项目管理与执行1. 设立项目管理部，负责项目的日常管理事宜。
2. 项目管理部负责人由双方共同推荐并确定。
3. 双方共同参与项目决策，包括项目规划、设计变更、采购等重大事项。
4. 项目收益分配、风险承担等需经双方协商一致后确定。
六、利益分配与风险承担1. 项目收益按照双方实际出资比例进行分配。
2. 风险承担：双方按照实际出资比例，共同承担项目实施过程中可能出现的风险。
3. 如因一方违约导致项目损失，违约方需承担相应责任。
七、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术资料等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合作相关信息。
八、违约责任1. 如一方未按本协议约定履行出资义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
建筑工程合作协议书范本7篇
建筑工程合作协议书范本7篇篇1甲方：___________身份证号码：_____________________乙方：___________身份证号码：_____________________丙方：___________身份证号码：_____________________丁方：___________身份证号码：_____________________鉴于甲、乙、丙、丁四方有共同意愿，为明确各自的权利和义务，共同合作承建某建筑工程项目，经友好协商共同签订本协议，以兹信守。
一、合作宗旨四方共同合作、共担风险，以期共同获得更好的经济效益和社会效益。
各方均以本协议约定内容为基础开展本次合作。
二、合作项目和范围工程项目名称：____________________工程项目地址：____________________工程项目规模及内容：____________________ （可另附页）合作范围包括但不限于施工、材料采购、成本控制等。
三、合作模式及各方职责甲方负责提供项目信息和资源支持，协助项目开展前期工作；乙方负责项目的施工管理和现场协调；丙方负责项目资金筹措和财务管理；丁方负责材料和设备的采购及物流配送。
各方具体职责分工如下：1. 甲方职责：负责项目的策划、设计以及与业主的对接工作，确保项目顺利推进。
2. 乙方职责：负责施工现场的具体管理工作，确保施工进度和质量安全。
协助成本控制和验收结算工作。
3. 丙方职责：负责项目的资金筹措和财务管理，确保项目资金及时到位。
监督资金使用情况，防止资金流失和浪费。
4. 丁方职责：负责材料和设备的采购及物流配送，确保施工进度不受物资短缺影响。
协同各方进行成本控制工作。
甲方（签字）：___________________ 盖章：___________________ 签订日期：____年__月__日乙方（签字）：___________________ 盖章：___________________ 签订日期：____年__月__日丙方（签字）：___________________ 盖章：___________________ 签订日期：____年__月__日篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑工程合作事宜达成如下协议：一、合作事项双方同意就____________（具体工程项目名称）进行合作，甲方将建筑工程发包给乙方进行施工。
工程合伙协议书三人(热门9篇)
工程合伙协议书三人（热门9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程合伙协议书三人（热门9篇）工程合伙协议书三人第1篇合伙人：甲(姓名)________，性别：____身份证号：____________________________现住地·址：____________________________联系方式：____________________________合伙人：乙(姓名)________，性别：____身份证号：____________________________现住地·址：____________________________联系方式：____________________________合伙人：丙(姓名)________，性别：____身份证号：____________________________现住地·址：____________________________联系方式：____________________________风险告知：选择合伙人不单纯是熟悉、信任，还要看其有无一定的物质实力或软实力。
三方施工合作协议书范本(6篇)
三方施工合作协议书范本（6篇）三方施工合作协议书范本第1篇建设单位：（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）分包单位：（以下简称丙方）经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：二、工程地方：三、工程内容：四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包含料子费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等全部费用）。
六、工期：年月日至年月日，开工日期以乙方通知为准。
如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、料子要求：所用料子应供给料子的相关质量证明文件，依照要求进行检验并承当有关费用。
防水及附属料子必须用原生料子生产，否则除更换为原生料子生产外，施工方承当工程造价20%的违约金。
九、料子规格及厂家：料子为“奥斯泰”牌PVC防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。
山东聊城天龙建设进展有限公司生产。
十、工程款支出方式：（1）料子进场后付合同价款的40%；（2）底板施工完毕后付合同价款的40%；（3）挡土墙施工完毕阅历收合格结算完毕后付至合同价款95%；（4）留5%作为工程保修金，一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支出给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、引导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行惩罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，搭配各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重点伤亡事故，如显现安全事故，造成人员伤亡或资产损失均由丙方全部承当。
4、丙方应保障甲、乙方免于承当因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其全部责任和费用均由丙方承当。
建筑工程合作协议书6篇
建筑工程合作协议书6篇建筑工程合作协议书1甲方：身份证号：住址：电话：乙方：身份证号：住址：电话：丙方：身份证号：住址：电话：丁方：身份证号：住址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。
实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
甲、乙、丙、丁____方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。
第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。
第二条合伙经营项目和范围：包工包料的方式合伙承包__________工程，对外以_________公司的名义出现。
第三条合伙期限合伙期限为____个月，自________年____月____日起，至________年____月____日止。
风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。
同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出__________，计人民币__________元（__________元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条盈余分配与债务承担1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占__________。
建筑合作协议书范本4篇
建筑合作协议书范本4篇篇1建筑合作协议书范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行以下项目的建设工作，为保障双方的合法权益，经双方友好商议，就本项目建设工作签订如下合作协议：一、项目名称：（以下简称“项目”）二、项目地点：三、建设内容：四、工程造价：五、合作方式：甲方委托乙方承担本项目的建设工程（包括设计、施工、监理、材料采购等），乙方在承担该建设项目的建设过程中有权依据合同要求委托其关联公司或专业分包商进行部分工程的分包。
六、委托内容及工程管理要求：1.甲方委托乙方承担本项目的建设工程，工程质量、工期、安全事故责任由乙方负责。
2.乙方应按照合同约定的内容，时间要求、标准要求、质量要求，负责本项目建设工程的实施和工程相关的全过程负责。
3.乙方应保证工程所用材料及设备符合国家法律法规以及现行标准，保证工程施工符合国家质量标准，保证工程质量符合设计要求。
4.乙方应确保工程的工期，保证按照合同规定的时间节点完成项目的各项工作，若延期需提前向甲方报备，未经甲方同意不得擅自延期完成工程。
5.乙方应保证工程的安全生产，合理制定安全生产方案，完善安全生产制度，加强安全教育培训，确保工程施工过程中无事故发生。
如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
6.乙方应保持与甲方的良好沟通，及时向甲方汇报工程的进展情况、遇到的问题以及解决方案。
七、工程款项支付：1.甲方应按照合同约定的条款及工程进度要求，按期向乙方支付工程款项。
2.乙方应及时准确地向甲方提供完整的工程款项发票及相关证明文件。
3.如工程存在质量问题、工期延误或安全事故等，甲方有权暂停支付工程款项，直至问题解决为止。
八、合同变更：1.若需对合同内容进行变更，须经甲、乙双方协商一致后签订书面变更协议，并报建设工程规划审批部门备案。
2.未经甲、乙双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。
九、争议解决：1.若在合作过程中发生争议，应友好协商解决；若协商无果，则提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建筑合作协议书范本3篇
建筑合作协议书范本3篇篇1甲方（投资方）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（建筑公司）：_________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方共同意愿，为明确双方在建筑项目中的合作事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下合作协议：一、合作宗旨双方本着互惠互利、共同发展的原则，充分利用各自的优势和资源，在建筑工程领域展开广泛合作，实现双赢。
二、合作事项及内容1. 项目名称：___________________________。
2. 合作内容：双方共同进行项目的策划、设计、施工、管理等工作。
甲方提供项目资金，乙方负责项目的建筑设计与施工。
3. 合作期限：自本协议签订之日起至项目竣工并交付使用后的_____年止。
4. 合作方式：甲乙双方共同组建项目组，共同制定项目计划，共同承担风险，共享利润。
三、投资与分工1. 甲方负责提供项目所需资金，并确保资金的按时到位。
2. 乙方负责项目的建筑设计、施工管理、质量控制及安全等方面的工作。
3. 双方共同确定项目预算、进度计划及收益分配方案。
4. 甲方有权对乙方的工程进度、质量进行检查与监督。
5. 乙方应按照双方约定的工程进度和质量要求完成工作任务。
四、利益分配1. 项目利润按照甲方_____%、乙方_____%的比例分配。
2. 如项目发生亏损，双方按上述比例共同承担。
3. 具体利益分配方式、时间和结算方式，由双方另行协商确定。
建设工程合作协议书(合集7篇)
建设工程合作协议书（合集7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建设工程合作协议书（合集7篇）建设工程合作协议书第1篇项目工程建设合作协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着平等自愿，互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作，经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议，达成如下协议：一、工程项目的综合概况1、项目工程名称：2、项目工程地·址：3、项目建设工程规模：建筑面积约xxxx㎡以上。
建筑项目三方合作协议范例
建筑项目三方合作协议范例
一、协议背景
本协议由甲方、乙方和丙方（以下简称“各方”）就参与建筑项
目合作达成如下协议。
二、合作内容
1. 各方将共同参与建筑项目，包括但不限于设计、施工、材料
采购等。
2. 各方将按照协议约定的责任和义务履行各自的合作职责。
三、各方责任和义务
1. 甲方责任和义务：
- 提供项目资金和必要的资源支持。
- 监督项目进展，并及时向乙方和丙方提供必要的信息和决策。
- 支付乙方和丙方按照约定的报酬。
2. 乙方责任和义务：
- 负责项目设计和施工，并确保按照合同要求完成。
- 提供项目进展报告和相关文件资料。
- 遵守法律法规和行业标准，确保施工质量和安全。
3. 丙方责任和义务：
- 负责项目材料采购和供应，并保证质量和及时交付。
- 提供采购计划和进度报告。
- 遵守法律法规和行业标准，确保材料质量和供应稳定。
四、合作期限
本合作协议自双方签署之日起生效，有效期为合作项目完工并经甲方验收合格之日起至合同约定的保修期满之日止。
五、保密条款
各方同意在合作期间和合作结束后，对于涉及本合作协议内容的商业秘密和相关信息予以保密，不得向第三方泄露或披露。
六、争议解决
各方发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本协议未尽事宜，各方可另行协商补充协议。
2. 本协议一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自签署之日起生效。
建筑公司合伙协议书(3篇)
建筑公司合伙协议书（3篇）建筑公司合伙协议书（精选3篇）建筑公司合伙协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《民法通则》等有关法律规定，为充分发挥各自优势，甲、乙双方经友好协商，就北京、天津地区工程建设项目联营合作事宜达成本协议，以资共同信守。
第一条、联营合作目的：利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。
第二条、联营合作范围：甲方在北京、天津行政区划内拓展的所有业务。
第三条、联营合作期限：从20__年__月__日到20__年__月__日，合作期满双方另行续约。
第四条、联营合作体制：在甲方的框架内成立__省建筑工程集团总公司北京、天津地区工程建设指挥部（或项目部），双方以指挥部为平台开展合作。
第五条、工程建设指挥部的有关规定一、指挥部为甲乙双方联营合作的常设经营管理机构，负责日常经营管理工作，地点设在有限公司住所地，下设办公室、资质管理部、招投标与成本控制中心、工程管理部、财务部等部（室）。
二、乙方指派人员负责指挥部的日常经营管理工作。
指挥部设经理一人，由乙方指派的人员担任，全权负责处理指挥部日常事务。
三、在甲乙双方共同进行工程项目的施工过程中，指挥部编入甲方的公司组织机构序列，对外的名称为：“__省建筑工程集团总公司”。
四、指挥部的人员组建上，原则上由乙方负责招聘。
如乙方需求，可以从甲方系统内挑选人员，甲方提供相应方便并将乙方选中人员个人档案调入集团，工作地点和内容由乙方安排。
五、指挥部聘任会计、出纳各一名，原则上由双方各派一人共同管理，亦可由乙方推荐甲方认可的人选担任，其拟定的薪酬待遇为会计：4000元/月，出纳：2500元/月，以后根据需要可协商调整。
六、甲方应为指挥部设立独立帐户，该帐户资金使用、管理由指挥部经理负责。
甲方有权监督和过问。
七、甲、乙双方每年度可不定期对指挥部进行财务审计。
第六条、联营成员权利和义务一、为了保证指挥部顺利开展工作，不影响经营，甲方应为指挥部和乙方提供工程投标需用到的所有资质副本原件各一份及工程投标所需的建造师证等必备文件。
建筑工程合作协议书范本5篇
建筑工程合作协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就共同合作完成某建筑工程事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程项目概况工程项目名称：____________________工程地点：____________________工程规模及内容：____________________二、合作模式及分工1. 甲乙双方共同出资，甲方负责提供项目资源及业务支持，乙方负责提供技术团队和施工力量。
2. 双方共同组成项目管理团队，明确各自的职责和权利。
甲方负责协调与政府、业主等相关方的关系，确保项目的顺利推进；乙方负责具体施工和质量控制，确保工程的安全、质量和进度。
3. 双方共同制定项目计划、预算和进度安排，并按计划执行。
对于项目中的重大决策，需经双方共同商议并达成一致意见。
三、资金管理及费用承担1. 双方按照合作协议书的约定共同出资，确保项目的顺利进行。
具体出资比例和方式如下：甲方出资____%，乙方出资____%。
2. 项目费用按照实际发生额进行承担，双方按照约定的比例分担费用。
对于超出预算的费用，需经双方共同确认后由双方按比例承担。
3. 双方设立专门账户，用于项目的资金管理和费用支出。
每笔支出需经双方共同确认后付款。
四、质量及安全保障1. 乙方负责施工过程中的质量控制，确保工程符合相关质量标准和规范。
2. 双方应共同制定安全管理制度和应急预案，确保施工过程的安全。
3. 对于施工中发生的质量或安全问题，双方应共同协商解决，确保工程的顺利进行。
五、利益分配及风险承担1. 项目盈利后，双方按照约定的比例分配利润。
具体分配比例如下：甲方____%，乙方____%。
2. 对于项目中的风险，双方应按以下方式承担：因甲方原因导致项目失败或损失，甲方承担____%的责任；因乙方原因导致项目失败或损失，乙方承担____%的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合作协议书
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于：
甲方已与公司签订了工程承包合同。
甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。
甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。
第一条合伙宗旨：
在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。
第二条合伙经营项目和范围：
包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。
第三条合伙期限
合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。
第四条出资额、方式
甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。
因本工程预算所需资金为80万元，经过友好协商合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资：
甲方出资20万元，占合作项目投资比例_25_%；
乙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5 %；
丙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5_%。
签字之日起天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。
后期因工程进展需要，如出现资金缺口，各方以同等比例继续投资。
利润分享与风险承担方式按以下第__五_条约定。
第五条盈余分配与风险承担
1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按1:1:1比例分配。
2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，各方合伙人按1:1:1比例承担。
第六条各方的职责和权利
1、甲方的职责和权利：
（1）负责工程的全面工作。
对外开展业务，订立合同，管理合作项目中的日常事务（施工人员招聘、工程进度、工程质量把关等）；
（2）协调与发包方及当地各有关部门的关系，确保有关工程的施工工作得以顺利进行并确保发包方依约支付工程款；
（3）在合作项目遇到紧急情况或重大事项时，召集其他合作人（乙方、丙方）共同处理。
（4）对各项开支进行签字；
2、乙方的职责和权利：
（1）工程施工进展的安全管理，排查、清除安全隐患。
管理施工人员，监督施工人员的施工行为是否符合施工行为规范，监管工程设施设备是否安全；
（2）负责工程场地的财产管理，防止浪费、被盗发生；
（3）听取负责人开展业务情况的报告；
（4）检查合伙帐册及经营情况；
（5）共同决定合作重大事项。
3、丙方的职责和权利：
（1）负责管理工程资金。
外付资金必须经甲、乙方同意，甲方签字方可。
（2）各种材料的进出购销；
（3）听取负责人开展业务情况的报告；
（4）支付合伙债务；分配合伙盈利；
（5）共同决定合作重大事项。
第七条禁止行为
1、未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失独自赔偿。
2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、禁止合伙不利时退伙。
5、如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失2倍赔偿。
第八条合伙的终止及终止后的事项
1、合作因以下事由之一得终止：
（1）合伙期届满；
（2）各方同意终止合伙关系：
（3）合作事业完成或不能完成；
（4）合作事业违反法律被撤销；
（5）法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合作终止后的事项：
（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；
（2）清算后的盈余，则按1:1:1比例分配剩余财产；
（3）清算后如有亏损，各方合伙人按1:1:1比例承担。
第九条纠份的解决
合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的
原则予以解决。
如协商不成,可以诉诸当地人民法院。
第十条本协议自签字之日生效。
第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。
补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正本一式叁份，合伙人各执壹份。
甲方签字：＿＿＿＿（盖章）身份证号码：_____________ _ 乙方签字：＿＿＿＿（盖章）身份证号码：_____________ _
丙方签字：＿＿＿＿（盖章）身份证号码：_____________ _ 年＿月＿日。