施工图设计合同的补充协议

合集下载

工程施工合同补充协议范本6篇

工程施工合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议范本甲方（甲方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（乙方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方和乙方就__________工程项目签订了施工合同（合同编号：________），经双方友好协商，特订立本补充协议：一、施工项目和工程内容1.1甲方将以上所述工程项目的________________转交给乙方负责实施。

1.2本补充协议制定的目的是为明确双方合作的流程、责任和义务，以确保工程项目如期、高质量、高效率完成。

二、施工工期2.1甲方及其它相关部门应按工程实际情况为乙方提供必要的协助和支持，确保施工工期不受外部因素干扰。

2.2如有特殊情况需要延长工期，双方应另行协商确定，并在书面形式上签订延期协议。

三、施工质量和安全3.1乙方应按照国家有关法律法规和标准，确保施工质量符合相关标准要求。

3.2乙方应建立健全施工安全管理制度，加强现场安全监督，确保施工安全。

四、施工款支付4.1甲方应按合同规定的进度及时支付施工款项。

4.2如有特殊情况导致支付延误，甲方应提前告知乙方并协商解决方案。

五、工程变更与索赔5.1如有施工项目改变需求或遇到不可抗力等情况，双方应协商确定变更方案，并签订书面变更合同。

5.2如有索赔需求，乙方应提交相关证据和资料，双方协商确定索赔金额，经签字盖章后办理相关手续。

六、保密条款双方应对施工过程、工程项目有关的商业机密及技术资料等保密，未经允许不得擅自泄露或传播。

七、合同解决本补充协议自双方签字盖章生效，终止于工程项目竣工验收结束后。

在履行中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院予以解决。

建设工程施工合同补充协议书样本6篇

建设工程施工合同补充协议书样本6篇建设工程施工合同补充协议书样本 (1) 发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程顺利实施，在甲乙双发完全自愿和完全理解本合同条款的情况下，双发就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：结构形式：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部内容。

2、不包括。

三、合同工期开工日期：竣工日期：合同日期总日历天数天(含国家规定的法定假日)四、质量标准工程质量标准：达到国家施工验收规范合同标准(质量标准的评定以现行国家及行业的质量检验评定标准为依据)五、合同价款合同暂定总价为(人民币小写)：￥ (元)(大写)： (含暂列金) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、招标文件及招标过程中双方往来的书面文件7、现行的法律、法规、技术标准、规范和要求8、本工程施工图纸9、食堂工程工程量清单10、合同附件(食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程安全责任书、食堂建设工程质量保修书共三份)本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为本合同的组成部分。

但其内容不得改变本合同的计价原则，其内容不能影响本合同文件的含意，除非双方同意将它们作为本合同的补充。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述组成合同的文件顺序进行解释，以合同约定次序在先者为准。

七、议书有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

施工图设计合同补充协议2篇

施工图设计合同补充协议2篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（设计方）：___________________________鉴于甲乙双方已经签订了关于本项目施工图设计的合同，现就有关事项达成如下补充协议：一、背景与目的本补充协议基于双方对原合同的共同遵守和履行，为了更好地明确双方权责，细化设计工作内容及进度，优化合同执行流程，特订立本协议。

二、补充事项及内容1. 设计工作内容调整（具体内容根据实际项目而定）对原合同中设计工作内容进行调整，增加（或减少）具体的设计项目和内容，如__________、__________等。

具体设计任务及要求详见附件《设计任务书》。

2. 设计进度安排与调整根据实际项目进展情况，对原合同的设计进度进行合理调整。

明确各阶段设计成果交付时间、节点验收标准等。

同时设立相应的进度监控机制，确保设计工作的顺利进行。

3. 合同金额调整与支付方式变更根据设计工作内容和进度的调整，对原合同金额进行合理调整。

同时，为优化支付流程，变更部分支付方式。

例如，增设预付款项、阶段性付款、以及设计质量保证金等条款。

4. 知识产权保护约定明确项目设计过程中产生的知识产权归属问题。

包括设计成果的知识产权归属、专利申请、技术转让等方面的约定，保护双方的合法权益。

5. 保密条款及违约责任双方应共同遵守保密义务，对涉及项目的商业秘密、技术资料等予以保密。

同时，明确违约情形及责任承担方式，如违约金、损失赔偿等。

三、实施与验收1. 实施过程中，双方应建立有效的沟通机制，确保设计工作的顺利进行。

如遇重大问题，应及时向对方报告并共同协商解决。

2. 设计成果应按照双方约定的标准进行验收。

验收合格后，甲方应支付相应款项。

如设计成果存在质量问题，乙方应负责修改并承担相应责任。

四、争议解决与法律适用1. 本补充协议在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

施工图设计合同补充协议6篇

施工图设计合同补充协议6篇篇1施工图设计合同补充协议一、协议目的为规范施工图设计合同中相关事项，明确双方责任、权利和义务，保障双方合法权益，特制订本补充协议。

二、协议范围本补充协议适用于双方签订的施工图设计合同（以下简称“合同”）中涉及的相关事项。

三、补充约定1. 交付标准：甲方应按照合同约定的时间节点，按时提交符合要求的设计成果文件，并确保设计成果符合国家相关法律法规的要求。

2. 设计改动：如在设计过程中发生变更需求，乙方需及时调整设计方案，并通知甲方确认，甲方应在5个工作日内给予答复。

3. 设计文件：甲方应妥善保管设计文件，不得私自非法复制、篡改、传播或泄漏设计文件内容，如有遗失或损坏，应立即通知乙方并重新提供。

4. 设计费用：设计费用按合同金额及进度支付，支付方式采取分期支付方式，具体支付比例及时间节点详见附件一。

5. 违约责任：如一方违反合同约定，损害另一方合法权益的，应承担相应的违约责任并赔偿损失。

6. 知识产权：设计成果文件的知识产权归乙方所有，甲方不得擅自使用、转让或转让他人利用设计文件。

7. 补充协议：除本协议外，双方还可以根据实际情况制定其他补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

四、其他约定1. 本协议自双方代表签字盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕之日止。

2. 本协议未尽事宜，双方可协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的法院提请仲裁解决。

3. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件一：设计费用支付比例及时间节点第一阶段：完成方案设计30%，于合同签订后5个工作日内支付。

第二阶段：完成初步设计40%，于方案设计完成后10个工作日内支付。

第三阶段：完成施工图设计30%，于初步设计完成后15个工作日内支付。

篇2施工图设计合同补充协议甲方：_______________（盖章）乙方：_______________（盖章）为明确双方在施工图设计合同中未尽事宜，特订立本补充协议，共同遵守。

施工图设计合同补充协议书范本

施工图设计合同补充协议书范本合同编号：__________施工图设计合同补充协议书范本甲方：__________乙方：__________一、原合同第一条有关设计范围和内容的补充：1.1 乙方根据甲方提供的项目需求，负责完成施工图设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的施工图设计及相关的设计配合工作。

1.2 乙方应在原合同约定的设计周期内完成设计工作，并按照甲方的要求提交设计成果。

设计成果应符合国家及地方相关法律法规、规范和标准的要求。

二、原合同第二条有关设计费用的补充：2.1 乙方按照甲方提供的项目需求和实际完成的设计工作量，向甲方收取设计费用。

设计费用总额为人民币____元（大写：____________________元整），支付方式及支付时间按照原合同约定执行。

2.2 如有额外工作量或变更设计，双方可另行协商确定相应的费用。

三、原合同第三条有关设计成果交付的补充：3.1 乙方应在设计周期内完成设计工作，并向甲方提交施工图设计成果。

施工图设计成果应包括完整的施工图纸、设计说明、设计计算书等相关资料。

3.2 乙方应保证设计成果的质量和准确性，对因设计原因造成的工程质量问题承担责任。

四、原合同第四条有关设计变更和修改的补充：4.1 甲方在设计过程中如有变更需求，应提前通知乙方，并在变更发生后与乙方协商确定变更设计的费用和时间。

4.2 乙方在收到甲方变更需求后，应按照甲方的要求及时进行设计变更，并确保设计变更后的成果符合相关法律法规、规范和标准的要求。

五、原合同第五条有关违约责任的补充：5.1 乙方未按照约定时间完成设计工作，应按照原合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。

5.2 甲方未按照约定时间支付设计费用，应按照原合同约定的违约金比例向乙方支付违约金。

六、其他约定：6.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

施工图设计合同补充协议

施工图设计合同补充协议本协议旨在补充与完善编号为XXXX的施工图设计合同的相关内容和条款，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原施工图设计合同中部分条款的细化需求以及实际业务中的特殊情况，双方在充分沟通和共同商讨的基础上，决定签订此补充协议。

二、补充条款及内容1. 设计变更管理（1）在本合同履行过程中，若因甲方原因需要变更设计内容，甲方应提前向乙方提交书面变更申请。

乙方根据变更内容的复杂程度，调整设计进度及费用。

（2）所有设计变更需经双方书面确认后生效，并作为本合同组成部分。

未经书面确认的变更，乙方不承担相应责任。

2. 交付周期与进度调整（1）乙方应根据甲方需求调整设计进度，确保设计质量的同时尽量满足甲方的时间要求。

如遇特殊情况，双方应及时沟通并协商解决方案。

（2）若甲方对设计进度有特殊要求，应在合同签订前与乙方明确约定，以便乙方合理调配资源。

3. 设计费用调整（1）若因设计变更导致乙方工作量增加或减少，双方应依据实际情况调整设计费用。

具体调整金额需经双方书面确认。

（2）如因市场变化导致设计成本发生变化，双方可协商调整设计费用。

4. 版权与保密条款（1）乙方对完成的设计成果享有著作权。

甲方在支付设计费用后获得设计成果的使用权，但未经乙方许可，不得擅自复制、传播或用于其他用途。

（2）双方应严格保密本合同内容以及在本合同履行过程中涉及的技术信息和商业信息。

未经对方同意，任何一方不得泄露给第三方。

5. 违约责任（1）如因乙方原因未能按时完成设计任务，乙方应承担违约责任，并按照合同约定的违约金比例支付违约金。

（2）如甲方未按约定支付设计费用或擅自变更设计内容导致乙方损失，甲方应承担相应责任。

三、解决争议的方式及法律适用（1）本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

设计合同补充协议范本5篇

新闻时事摘抄简短中国，作为一个世界性国家，一直都在不断地更新其新闻时事。

新闻中心、新闻媒体和其他媒体可以提供最新、最有价值的新闻材料，以满足我们日常生活中关注新闻的需求。

本文给大家汇总了近期发生的一些重要的新闻事件，以便提供一个简短的摘要。

2018年8月3日，中国茶叶市场迎来了辉煌的一天，当天，中国最大的茶叶生产基地四川省梵净山茶叶公司，以每公斤13.6万元的价格向市场投放了首批新茶叶。

这标志着，中国茶叶市场已经进入一个全新的高速发展时期，当前流行的新品种将会为市场带来新的活力。

2018年8月17日，中国正式启动了“两会”时间内的“文化大融合”行动，旨在推动“文艺复兴”，恢复中国古代故都的历史文化气息，促进中国文化的传承和发展，以及建设中国具有自身特色的社会文化体系。

这不仅是千古一帆的历史机遇，也是中国文化复兴的重要结果。

2018年8月29日，世界银行组织宣布了金融支持中国政府“智慧城市”建设和“蓝色繁荣”计划融资计划。

这项借款由世界银行组织提供，旨在支持中国政府建设“智慧城市”，以及推动“蓝色繁荣”可持续发展，通过数字技术的应用，推动中国的城市发展。

2018年9月5日，中国南方航空集团有限公司，与福冈县签署了一份协议，以推动福冈县民航业的发展。

这一协议旨在促进福冈县的民航业发展，通过在民用航空产业上的服务及技术培训，提升福冈县的民航安全水平，为全省及全国的民族航空发展贡献力量。

2018年9月24日，中国国家发改委和中国人民银行联合发布了防范金融风险的指导性文件，旨在加强金融监管，促进金融安全，防止金融风险的跃然而出。

文件指出，防范金融风险的重点要素，不仅仅是强有力的监管制度、可持续的风险管理体系、有效整治违规行为、及早控制风险，还包括加强行业合规管理，把握宏观调控及敏感度，加强实施细则监督等多方面内容。

上述就是近期发生的一些重要新闻事件，新闻并不是瞬时消失，而是继续存在着，发展着，推动着我们的生活。

施工图审查合同补充协议

建设工程施工图设计文件技术审查咨询合同补充协议委托方（甲方）：XXXXXXXXXX审查方（乙方）：........ ......委托方（甲方）：xxxxxxxxxx _____________________________________ 审查方（乙方）：....... .............................................. 联系地址：____________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政工程基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部134号）以及四川省成都市建设行政主管部门关于市政工程施工图设计文件审查的相关规定，委托方（甲方）委托审查方（乙方）承担**********_项目施工图设计文件技术审查咨询工作，现经双方本着公平、自愿的原则，协商达成本合同内容，以兹遵守。

第一条审查工程规模：约____________ x _____ 平方米第二条审查费用及付款方式1、审查费用：根据双方进一步协商，本补充协议将原主合同中有关审查费用单价和暂定总价变更为：单价为_xxxxxx_元/平方米；以实际审查面积进行结算。

总价暂订为大写：_____________________________ 。

2、付款方式：合同签订后甲方向乙方支付审查费用30%作为预付款，乙方提供审查报告时甲方向乙方支付审查费用70%。

乙方同时向甲方提供全额发票。

第三条其他1、本补充协议为甲乙双方签订《建设工程施工图设计文件技术审查咨询合同》的有效组成部份，与《建设工程施工图设计文件技术审查咨询合同》具有同等法律效力，凡本补充协议约定的内容与《建设工程施工图设计文件技术审查咨询合同》的规定有冲突的，以本附件约定的内容为准。

2、本补充协议一式四份，委托方_二_份，审查方_二份。

3、本补充协议经双方签字盖章后生效。

建设工程施工合同补充协议书5篇

建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。

一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。

1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。

二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。

2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。

2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。

三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。

3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。

四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。

4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。

4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。

五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。

5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。

六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。

6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。

七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。

7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。

2024版施工图设计合同补充协议书范本

2024版施工图设计合同补充协议书范本合同编号：__________施工图设计合同补充协议书1. 名称：__________2. 地址：__________3. 联系人：__________4. 联系方式：__________1. 名称：__________2. 地址：__________3. 联系人：__________4. 联系方式：__________一、关于设计范围和内容的补充1.1 乙方应根据甲方的要求，对施工图设计进行补充和完善，确保设计符合相关法律法规、规范标准和甲方的实际需求。

1.2 乙方应在______小时内完成补充设计的初步方案，并提交给甲方审查。

甲方应在接到初步方案后______日内提出修改意见，乙方根据甲方的修改意见进行修改。

1.3 乙方应保证补充设计的内容符合甲方的要求，并确保施工图设计的整体质量和安全性。

二、关于设计进度的补充2.1 乙方应按照主合同约定的时间表完成补充设计工作，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.2 甲方应按照主合同约定的时间和方式向乙方支付设计费用，如甲方延迟支付，甲方应支付乙方延迟支付部分的同等金额的违约金。

三、关于设计费用的补充3.1 乙方向甲方提供补充设计的服务，甲方应按照主合同约定的费率支付补充设计费用。

3.2 补充设计费用的具体金额双方另行协商确定，并在补充协议中予以明确。

四、关于保密的补充4.1 乙方应对在设计过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。

4.2 乙方应确保其员工和关联方遵守保密义务，如因乙方原因导致泄密，乙方应承担相应的违约责任。

五、关于争议解决方式的补充5.1 对于因本补充协议引起的或与本补充协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。

5.2 如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他6.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

补充协议书范本(7篇)

补充协议书范本(7篇)补充协议书范本委托方(以下简称甲方)：承接方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的原则，结合本工程设计的具体情况，在甲、乙双方签定的设计合同前提下，双方达成如下补充协议。

第____条乙方愿意调度优势力量承接本工程的设计任务，并承诺本项第____条乙方承诺确保该项目方案按时顺利通过，并作为合同实施的第____条乙方人员分工明确及撤换须经甲方同意。

第____条设计进度控制。

4.1报批方案文本：4.2一期施工图完成：4.3后期施工图：按工程进展情况另定。

第____条设计成本控制。

5.1乙方对甲方的合理化建议应无条件修改。

5.2甲方有对设计有功人员的奖励建议权(总设计费的5______5.3成本控制考核指标如下：第____条本协议作为主合同的补充，与主合同同时有效。

合同订立时间：____年____月____日委托方(章)：承接方(章)：地址：__________地址：__________法定代表人：__________委托代理人：__________德律风：__________挂：__________开户银行：__________帐号：邮政编码：鉴(公)证意见：经办人：鉴(公)证机关(章)____年____月____日帐号：邮政编码：发包人(全称)：法定代表人：__________委托署理人：____________________电电挂：__________开户银行：__________承包人(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月____日签订合同编号为NPXY合______SG______01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：因冬季施工增加成本及施工难度加大等原因，为保证工程进度与施工安全质量的前提下，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

建筑施工补充协议范本

建筑施工补充协议范本
一、协议背景
本补充协议是针对原有的建筑施工合同进行补充和调整，以解决双方在施工过程中遇到的新情况、问题或需求变更等事项。

双方通过协商达成一致，并经双方签字确认后，本协议具有法律效力。

二、补充协议内容
2.1 变更工程范围
双方经协商同意，在原有建筑施工合同的工程范围中进行如下变更或补充：
（在此插入具体变更内容）
2.2 工期调整
考虑到工程范围变更可能对原工期造成影响，双方同意对施工工期进行如下调整：
（在此插入具体工期调整内容）
2.3 材料和设备变更
如有需要更换或调整原有建筑施工合同中规定的材料和设备，双方应经过协商一致，并签订补充材料和设备清单。

材料和设备的更换或调整应符合相关法律法规和质量要求。

2.4 资金变动
如因工程范围变更、工期调整或材料设备变更等原因导致施工费用发生变动，双方应重新评估并确定变动后的费用。

具体资金变动应通过协商一致，并在补充协议中明确。

2.5 法律责任和纠纷解决
本补充协议视为原建筑施工合同的一部分，双方在执行本协议过程中应遵守原建筑施工合同的约定。

如因本补充协议发生纠纷，双方应首先通过友好协商解决。

若协商不成，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼解决纠纷。

三、补充协议生效
本补充协议自双方签署并盖章后生效，并成为原建筑施工合同的一部分。

本补充协议正本一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：。

设计合同补充协议范本

设计合同补充协议范本甲方（委托方）：__________________乙方（设计方）：__________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的设计合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就进一步明确和细化设计服务内容、增加设计任务及相关事宜达成如下补充协议：一、补充说明1. 为明确设计服务范围，双方同意对原合同中的附件《设计任务书》进行修改，具体修改内容如下：- 增加设计范围：包括但不限于新增区域的设计工作。

- 调整设计深度：在原有基础上提高设计深度至施工图阶段。

- 明确设计风格与理念：详细描述设计风格及设计理念。

2. 设计成果交付时间：根据调整后的设计任务，重新确定各阶段设计成果的提交时间。

3. 设计费用调整：基于上述变更，双方确认新的设计费用总额为____元人民币，并明确付款节点及方式。

4. 违约责任：任何一方违反本协议约定的，应承担违约责任；违约方需向守约方支付违约金____元或按实际损失赔偿。

5. 保密条款：双方同意对本项目涉及的所有商业秘密和技术资料予以严格保密，并仅限于本项目使用。

6. 知识产权归属：双方确认，乙方完成的设计成果知识产权归甲方所有，但乙方享有署名权。

7. 争议解决：凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他事项：双方认为有必要约定的其他事项。

二、附则1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

3. 双方确认已充分理解并接受本补充协议全部内容，自愿签订本协议。

甲方（盖章）：__________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：__________________ 日期：____年____月____日。

施工补充协议范本7篇

施工补充协议范本7篇第1篇示例：施工补充协议范本甲方：（甲方单位/个人名称）根据双方当事人本着平等、自愿、公平的原则，就施工项目（项目名称）进行了充分沟通和协商，特订立本补充协议，以作为对原合同的补充规定，双方遵照执行。

一、施工内容1. 甲方委托乙方在（具体地点）进行施工工作，施工内容包括（具体工程范围）。

2. 施工工程期限为（工期），乙方应该按照约定时间节点保质保量完成工程。

3. 乙方需按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保工程质量和安全。

二、工程变更1. 若工程施工过程中需要变更，则应经双方协商一致后签订书面变更协议。

2. 工程变更涉及到费用、工期等方面的调整，双方应当重新商定相关事宜。

三、施工费用1. 施工费用总额为（金额），乙方应按照工程实际进度完成情况结算费用。

2. 如因不可抗力等原因造成施工工期延误，双方可协商调整费用支付时间。

3. 甲方应按照约定时间节点支付工程进度款，以确保施工工程正常进行。

四、保险及责任1. 乙方应当为施工项目购买相应的施工责任险，确保工程质量和安全。

2. 如因乙方的过错导致工程质量问题或安全事故发生，乙方应承担相应的责任。

3. 双方应共同维护工程施工现场的安全和环境卫生，避免发生意外事件。

五、解决争议1. 如在施工过程中发生争议，双方应当优先通过友好协商解决。

2. 若协商不成，可由双方协商选定第三方专业机构进行调解或仲裁。

本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效。

未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工补充协议范本》，请双方当事人认真阅读并遵守执行。

第2篇示例：施工补充协议范本协议编号：XXXXX甲方（委托方）：___________（委托方名称）为了明确双方在施工过程中的责任和义务，保障工程的顺利进行，特就本工程进行如下补充协议：一、施工内容补充1. 甲方要求乙方在原有合同约定的基础上增加/修改以下施工内容：___________（具体施工内容）2. 乙方同意在双方商定的时间内完成上述施工内容，并保证施工质量符合相关标准和规定。

施工图修改补充协议

施工图修改补充协议1. 引言2. 背景为了保证项目施工过程中的质量和效率，根据实际施工需要，有必要对施工图进行修改和补充。

本协议将记录双方在施工图设计阶段所达成的共识，并对修改和补充事项进行详细说明和约定。

3. 施工图修改事项3.1 安全要求根据施工实际情况，乙方在施工图设计过程中需要对工程的安全要求进行修改补充。

具体修改内容包括但不限于：路面施工区域的防护措施和安全标识的增加；起重设备操作区域的安全防护措施的加强；各施工分部分项工程的紧急疏散通道的设置等。

3.2 确定施工方法基于实际施工情况的需要，乙方提出对原施工图的施工方法进行修改补充，以确保施工过程的顺利进行。

具体修改内容包括但不限于：桥梁基础的施工方法的调整；钢结构的安装步骤和顺序的调整；隧道的施工工艺的调整等。

3.3 调整工程量在施工图设计过程中，乙方发现原设计的工程量存在偏差，因此需要对工程量进行调整。

具体修改内容包括但不限于：混凝土浇筑的数量和质量标准的调整；钢材的使用量和型号的调整；基础土的挖掘和回填量的调整等。

4. 补充协议的执行与解决争议4.1 执行本补充协议生效后，甲方与乙方应按照协议内容进行工程施工，并保证施工按照最新的修改和补充要求进行。

协议的修改和补充事项应及时沟通、确认并书面记录。

4.2 解决争议由于双方在施工图修改补充过程中可能存在的协商和争议，应以友好的方式进行解决。

如无法达成一致，双方同意将争议提交至相关主管部门或仲裁机构进行处理。

5. 其他条款5.1 终止与变更本补充协议经双方签字并生效后，除非经双方协商一致，否则不得随意变更或终止。

5.2 适用法律本补充协议受相关法律的约束，双方应按照相关法律规定履行协议约定的义务。

5.3 生效日期本补充协议自双方签字之日起生效，并视为与原合同具有同等法律效力。

6. 签署甲方（建设单位）：乙方（设计单位）：日期：。

施工图设计变更合同补充协议范本

施工图设计变更合同补充协议范本
一、协议背景
根据双方先前签订的施工图设计合同，并考虑到施工过程中的变动以及其他因素，双方一致认为有必要对施工图设计合同进行变更，以确保施工图设计的准确性和完整性。

二、变更内容及约定
2. 变更内容
（具体需要变更的内容，可分条说明，如增加某个部分的设计要求，调整某个构造的尺寸等）
3. 双方同意，本补充协议所列示的变更内容作为施工图设计合同的补充，并与原合同具有同等的法律效力。

三、变更费用及支付方式
1. 变更后的施工图设计费用为人民币 [填写金额元整。

2. 双方同意，甲方应在签订本补充协议后 [填写天数内支付全部变更费用。

3. 甲方应以现金银行转账其他方式支付变更费用。

四、变更后的工期及交付时间
1. 变更后的施工图设计工期为 [填写天数天。

2. 变更后的施工图设计交付时间为 [填写日期。

3. 甲方同意，在变更后的工期内，按照约定时间向乙方提供相关资料和配合工作。

五、其他约定
1. 甲方和乙方确认，在本补充协议项下，原施工图设计合同中未作出变更的内容仍然有效，不受本补充协议的影响。

2. 未尽事宜由双方协商解决。

六、争议解决方式
甲乙双方如因履行本合同补充协议发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、协议生效及期限
本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，自 [填写日期起至施工图设计完成并交付甲方之日止。

甲方（委托人）
签字
日期
乙方（设计方）
签字
日期。

施工补充协议样本-设计变更事宜

施工补充协议样本设计变更事宜1. 引言2. 协议背景根据合同要求，施工方需要按照设计图纸进行施工。

然而，在施工过程中，可能会发生一些设计变更的情况，例如设计图纸中的错误或不合理的设计。

为了适应变更需求并保证工程质量，需要制定本补充协议。

3. 变更事宜描述3.1 变更原因详细说明设计变更的原因，可以包括设计错误、需求变更、技术改进等。

3.3 变更的工作内容和时间描述变更需求对施工作业的影响，包括新增的工作内容、修改的工作内容以及相关的工作时间调整。

3.4 资金和资源调整如有必要，描述可能涉及到的资金和资源调整，包括变更后的材料和设备选购、人员配置等。

4. 变更流程为了确保变更事宜的顺利进行，需要明确变更流程。

4.1 变更提出变更可以由任何一方提出，提出方需要书面提交变更申请，并向另一方说明变更的原因和内容。

4.2 变更评估另一方在收到变更申请后，会对变更事宜进行评估，包括对变更的可行性、影响范围和资源调整等进行评估。

4.3 变更协商在评估完毕后，双方需要进行变更协商，商定变更事宜的具体内容、时间和责任等。

4.4 变更确认变更协商完成后，双方需要签署变更确认书，并在变更确认书中确认变更事宜的具体内容。

5. 责任和义务本补充协议的签署将对各方的责任和义务进行明确。

5.1 施工方责任施工方需要按照变更确认书中约定的内容进行工作，并保证工程的质量和进度。

5.2 监理方责任监理方需要监督变更事宜的实施，并对变更事宜的进展和质量进行监控和评估。

5.3 支付和索赔根据变更事宜的具体情况，双方需要商定相应的支付和索赔方式。

6. 争议解决如有任何争议，双方将通过友好协商解决。

如果协商无果，则可以诉诸于相关法律机构。

7. 协议生效本补充协议一经签署，即为有效。

补充协议的签署必须由双方的授权代表进行，并加盖公章。

8. 其他事项本补充协议还可以包括其他双方认为必要的事项，例如保密协议、违约责任等。

9. 结束语本补充协议对于设计变更事宜的处理提供了一个框架，以确保各方的权益得到保障并促进工程进展。