装修工程居间合同
工程居间合同范本 通用版(5篇)
工程居间合同范本通用版〔5篇〕工程居间合同范本通用版〔5篇〕【篇一】(以下简称甲方)_________(以下简称乙方)_________根据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一致，订立条款，共同遵照执行。
施工承包方：_________居间人：_________工程名称：_________工程总价：_________施工地点：_________一、委托人与建立方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。
二、居间酬金付款方式分三交性付清，详细方式(承包方第一次拨款时给付中间费_________%,第二次拨款付中间费_________%，第三次全部付清中间费)。
三、居间人促成委托方与建立方或承包方合同成立的委托，应当按照约定支付酬金。
四、如委托人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金不承当交纳税金等一切费用。
六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。
注：1、该委托人委托以上居间人联络获得本工程工程。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日工程居间合同范本通用版〔5篇〕【篇二】甲方(委托人)：________________法定代表人：_____________________地址：____________________________乙方(居间人)：________________身份证号码：_____________________地址：____________________________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下合同：一、委托事项1、乙方承受甲方委托，负责就_____________________工程工程(以下简称本工程工程)，举荐甲方和该工程的建立单位进展接洽，向甲方提供关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。
工程居间合同范本6篇
工程居间合同范本6篇工程居间合同范本 (1) 甲方（委托人）：营业执照注册号码：乙方（居间人）：居间人姓名1、身份证号码：居间人姓名2、身份证号码：居间人姓名3、身份证号码：居间人姓名4、身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就X有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。
甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。
为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。
装修居间合同范本6篇
装修居间合同范本6篇第1篇示例：装修居间合同范本合同编号：_________甲方（业主）：（以下简称甲方）身份证号码：_______________________鉴于甲方拟对其位于__________小区_______栋______单元______号房间进行装修，乙方有承接此项装修工程的能力，双方经友好协商，达成如下协议：第一条装修内容1.1 甲方委托乙方对上述房屋实施___________的装修工程，包括但不限于拆改、墙面装修、地板铺设、家具添置等。
1.2 对于装修工程中牵涉到的设计方案、材料选购、施工工艺等事项，双方应当达成书面协议，并签署变更协议。
第二条工程价款2.1 甲方应当向乙方支付工程价款_____________元，工程价款包括设计费、施工费、材料费等全部费用。
2.2 工程价款支付方式：甲方应当在装修工程开始前支付________%的工程价款作为预付款，余款在工程完工后一次性支付。
第三条工程期限3.1 双方约定的装修工程期限为______________，乙方应当按照约定的期限保质量、保进度完成装修工程。
3.2 若因不可抗力等原因导致装修工程延期，双方应当友好协商并延长工程期限。
第四条装修效果保证4.1 乙方对所提供的设计方案、施工工艺、材料质量等享有保证责任，确保装修效果符合甲方的要求和期望。
4.2 若在装修过程中发现施工质量问题、材料缺陷等，甲方应当立即通知乙方进行整改。
第五条质量保修5.1 装修工程完工并验收合格后，乙方对装修工程所使用的材料和施工质量享有________年的质量保修期。
5.2 在质量保修期内，若甲方发现装修工程存在质量问题，乙方应当进行免费维修，直至问题完全解决。
第六条违约责任6.1 若甲方未按照约定的时间支付工程价款，应当承担每日___%的逾期罚金。
第七条争议解决7.1 因本合同引起的任何争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
工程居间合同
工程居间合同•相关推荐工程居间合同（通用10篇）随着人们法律意识的建立，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的工程居间合同（通用10篇），希望对大家有所帮助！工程居间合同篇1甲方：(居间人)联系地址：乙方：(委托人)联系地址：甲乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、甲方接受乙方委托，向乙方提供关于xx工程项目的信息，并最终促成乙方与建设单位签订xx工程项目的专业承包合同。
二、甲方的义务1、甲方须向乙方提供有关xx工程项目的信息，并有义务协助乙方对该xx工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的关于xx工程项目的有关信息真实可靠。
三、乙方义务1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。
乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式1、项目居间费用总额=项目信息费+项目提成。
A、项目信息费装修面积300㎡-700㎡(含)/项目，1000元/项目;装修面积700㎡/项目，1500元/项目。
B、项目提成：净合同额的3%，5%1)居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成3%。
2)居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成5%。
3)净合同额指除去建设单位等返点，3.41%税金后的合同额。
4)居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。
2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。
3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
装修居间合同范本
装修居间合同范本甲方（委托方）：_________________乙方（居间方）：_________________丙方（施工方）：_________________鉴于甲方因装修需要，委托乙方为甲方提供居间服务，协助甲方与丙方建立装修合同关系，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条委托事项1.1 甲方委托乙方协助寻找合适的装修施工方，并协助甲方与施工方签订装修合同。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供至少三家施工方供甲方选择，并提供相关资质证明。
第二条居间服务内容2.1 乙方负责向甲方提供装修施工方的基本信息、报价、施工案例等。
2.2 乙方应协助甲方与施工方进行谈判，直至双方达成装修合同。
2.3 乙方负责协调甲方与施工方之间的沟通，确保装修工程顺利进行。
第三条居间费用3.1 甲方同意支付乙方居间服务费用，具体金额为装修合同总金额的 %。
3.2 居间服务费用应在甲方与施工方签订装修合同后，施工方开始施工前一次性支付给乙方。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方有权要求乙方提供施工方的详细资料，并有权选择施工方。
4.2 甲方应按时支付居间费用，并配合乙方完成装修合同的签订。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权收取居间服务费用。
5.2 乙方应保证提供的施工方信息真实有效，不得隐瞒或提供虚假信息。
5.3 乙方应协助甲方监督施工方的施工质量，确保装修工程符合甲方要求。
第六条丙方的权利与义务6.1 丙方应按照与甲方签订的装修合同，完成装修工程。
6.2 丙方应保证施工质量，接受甲方和乙方的监督。
第七条违约责任7.1 如甲方未按时支付居间费用，应按日支付未付款项 %的滞纳金。
7.2 如乙方提供的信息不真实，导致甲方遭受损失，乙方应负责赔偿。
7.3 如丙方未能按期完成装修工程，应按日支付违约金。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2024年装修工程居间合同
2024年装修工程居间合同【合同名称】：____年装修工程居间合同【甲方】（业主）：姓名/企业名称：（以下简称甲方）地址：（以下简称甲方地址）电话：（以下简称甲方电话）【乙方】（装修公司）：公司名称/个人姓名：（以下简称乙方）地址：（以下简称乙方地址）电话：（以下简称乙方电话）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方装修工程的居间服务达成以下合同：第一条合同目的甲方拟对其位于甲方地址的房产进行装修工程，甲方委托乙方作为甲方装修工程的居间服务提供商，负责协调、中介甲方与其他装修工程相关的所有事宜。
第二条工程内容1.甲方装修工程包括但不限于以下内容：（1）整体装修设计方案；（2）施工规划和进度安排；（3）装修材料及设备的选购；（4）施工人员的招聘与管理；（5）装修工程的现场监管；（6）工程验收及后期维护等。
2.具体的工程内容将在双方签订本合同时，以书面形式确定并作为本合同的附件。
第三条服务费用1.甲方同意支付乙方的服务费用，根据装修工程的实际情况，双方将在后续协商中确定具体的费用标准与支付方式并以书面形式确定。
2.甲方同意按照双方约定的支付方式及时间，将服务费用支付至乙方指定的银行账户。
第四条合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至装修工程竣工验收并完全结算清楚之日为止。
第五条合同变更1.如因客观原因需要对本合同进行任何修改或补充，甲乙双方应协商一致后，以书面形式确认修改或补充内容，并办理相应的法律手续。
2.任何经过甲乙双方协商一致的合同变更，对于本合同未涉及到的其他条款均不产生影响。
第六条违约责任1.若甲方违反本合同约定，应向乙方支付违约金，违约金由双方协商一致后确定并以书面形式确认。
2.若乙方违反本合同约定，应向甲方支付违约金，违约金由双方协商一致后确定并以书面形式确认。
第七条争议解决凡因本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院进行解决。
通用版工程居间合同范本6篇
通用版工程居间合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1通用版工程居间合同范本甲方（委托方）：_______（以下简称“甲方”）乙方（居间方）：_______（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就_____(工程名称或内容)________事项签订本合同，以资遵守。
一、工程内容及费用(一) 甲方拟_______（具体的工程内容）__________项目，现委托乙方进行相关工程的居间服务。
具体内容详见附件《工程内容及计划》。
(二) 乙方应当协助甲方寻找具备资质、实力的工程单位进行工程施工，履行相关手续，对工程施工进行监督等。
（三）甲方向乙方支付居间服务费用_______（具体金额）________元，具体支付时间及方式详见附件《费用支付方式》。
（四）工程施工所需的相关费用由甲方与施工单位另行协商确定，乙方不承担任何工程费用。
二、居间服务范围(一) 乙方应当协助甲方寻找具备专业资质、信誉良好的工程单位，提供工程咨询、设计、施工等相关服务，协调工程施工合同的签订和履行。
（二）乙方应当对工程施工过程进行监督和检查，及时向甲方报告工程进展情况以及存在的问题，并协助解决。
(三）如出现工程施工质量问题或纠纷，乙方应协助甲方与施工单位协商处理，并提供相关法律支持。
三、居间服务责任(一) 乙方应当尽职尽责，按照甲方的要求和指示提供居间服务，并对服务的质量承担责任。
（二）乙方不得泄露甲方的商业秘密及相关信息，确保居间过程的保密性。
（三）如因乙方的过失或不当行为导致甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
四、合同期限本合同自双方签字生效起，有效期_______（具体时间）_______，期满后可按照具体情况双方协商续签。
五、合同解除(一) 在履行合同过程中，如任何一方违约或未按约定履行合同义务的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
装修居间合同范本4篇
装修居间合同范本4篇篇1装修工程居间合同范本甲方（业主）：______(身份证号码/统一社会信用代码:______________)乙方（装修公司）：______(法定代表人/负责人:______________，身份证号码:______________)根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方经过友好协商，就甲方位于_______地点的房屋进行装修工程事项达成以下协议，并承诺履行如下约定：一、装修工程的范围及内容：1. 装修工程包括但不限于墙面刷漆、地面铺设地板、天花板处理、卫生间及厨房设施更新等；2. 装修材料的选购由乙方承担，经过双方协商确认后方可购买；3. 装修工程施工时间约定为_______（天/月），具体施工时间由双方商定并签署施工计划表。
二、装修费用及支付方式：1. 装修费用总额为_______元（大写：_______）；2. 装修费用包括材料费、人工费、设计费等一切与装修工程相关的费用；3. 装修费用的支付方式为：首付款_______元，余款_______元，在装修工程完工后一次性支付；4. 装修费用的支付时间为：首付款在签订合同后_______日内支付，余款在装修工程完工后_______日内支付。
三、装修工程质量及保修期限：1. 乙方保证装修工程的施工质量符合国家相关标准及安全规定；2. 装修工程完工后，乙方提供_____年的保修期，保修内容包括但不限于设施修理、材料更换等。
四、违约责任：1. 若乙方未按照合同规定保质保量完成装修工程，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方相应损失；2. 若甲方在装修工程过程中未按照施工计划表配合乙方施工，由此导致工程延期或质量问题，甲方需承担相应责任；五、合同变更：1. 合同生效后，如需对合同内容作出修改或补充，须经双方书面协商一致后方可变更；2. 双方如需终止合同，应提前_______天书面通知对方，并协商解决相关问题。
以上为双方签订的装修工程居间合同，合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。
装修居间合同协议书范本大全
装修居间合同协议书范本大全甲方（委托方）：乙方（居间方）：甲乙双方，经充分协商，本着平等自愿、等价有偿的原则，就甲方委托乙方进行装修居间服务事宜，达成如下协议：一、委托事项1.1 乙方作为甲方与第三方（装修公司）之间的居间代理人，负责为甲方寻找合适的装修公司，并向甲方提供关于装修公司的相关信息，包括装修公司的资质、业绩、报价等。
1.2 乙方应尽最大努力，为甲方争取到最优惠的装修报价，并确保装修质量。
1.3 乙方应协助甲方与装修公司进行合同谈判，并确保甲方的合法权益得到保障。
二、乙方的义务2.1 乙方必须向甲方提供真实、准确的装修公司信息，并对其真实性、合法性负责。
2.2 乙方应保证所推荐的装修公司具备相应的资质和能力，能够按照甲方的要求完成装修工程。
2.3 乙方在甲方与装修公司进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，确保合同的顺利签署。
2.4 乙方在甲方工程施工过程中（合同期内），仍有义务负责协调好甲方与装修公司的关系，特别是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。
三、甲方的义务3.1 甲方应向乙方提供关于装修的具体要求，包括但不限于装修风格、预算、工期等。
3.2 甲方应支付乙方约定的居间费用，具体费用根据双方协商确定。
3.3 甲方应配合乙方的居间工作，包括但不限于提供相关资料、参与谈判等。
四、合同的生效、终止和解除4.1 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
4.2 在合同有效期内，如甲乙双方同意提前终止或解除合同，应书面通知对方。
4.3 合同终止或解除后，乙方应立即停止居间服务，并退还已收取的居间费用。
五、争议解决5.1 对于因履行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
装修居间合同范本3篇
装修居间合同范本3篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（居间方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着诚信、公正、公平的原则，经友好协商，就甲方委托乙方居间介绍装修事项达成如下协议，以兹双方共同遵守。
一、合同背景及目的鉴于甲方需要对其房屋进行装修，并希望通过乙方寻找合适的装修公司进行洽谈合作。
乙方同意接受甲方的委托，利用自身的专业知识和资源，为甲方提供居间服务。
为明确双方权利和义务，特订立本合同。
二、委托事项及范围甲方委托乙方提供以下居间服务：1. 寻找并推荐合适的装修公司；2. 协助甲方与装修公司进行商务谈判；3. 提供装修过程中的法律咨询服务；4. 协助处理装修过程中的纠纷和争议。
三、合同期限及居间期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______个月。
居间期限为自合同签订之日起至装修工程竣工验收合格之日止。
四、居间费用及支付方式1. 甲方应按照实际装修总金额的______%向乙方支付居间费用。
具体金额根据装修工程的实际情况确定。
2. 居间费用支付方式为：装修工程竣工验收合格后______日内，甲方一次性支付乙方居间费用。
3. 如因乙方原因导致甲方未能成功签订装修合同，乙方不得要求支付居间费用。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供真实有效的居间服务，包括但不限于推荐合适的装修公司、协助商务谈判等。
2. 甲方应配合乙方进行居间活动，提供必要的信息和资料。
3. 乙方应认真履行居间职责，为甲方提供优质的居间服务。
4. 乙方应对所推荐的装修公司进行审慎评估，确保其具备相应的资质和实力。
5. 双方应对涉及的商业秘密和合同内容予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 如因乙方过错导致甲方未能成功签订装修合同，乙方应承担违约责任，并退还已支付的居间费用。
2. 如甲方违反本合同约定，未按约定支付居间费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
装修工程居间合同-卧室装修
装修工程居间合同卧室装修一、工程内容1. 乙方将按照甲方的要求，在甲方的卧室内进行装修工程，包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗等的处理与改造。
2. 乙方需确保装修材料的质量符合国家相关标准，并保证施工过程中符合安全环保要求。
3. 装修工程的具体细节由甲方提出，乙方在保证施工质量的前提下进行实施。
二、居间费用1. 甲方向乙方支付居间费用，总金额为合同总价的5%，居间费用由甲方一次性支付给乙方。
2. 若工程在施工过程中发生变更或增减项，造成费用调整的情况，乙方应将费用明细提供给甲方，并由双方协商确定调整后的费用支付方式。
三、工期与竣工验收1. 乙方承诺按照合同约定的工期完成装修工程，如遇不可抗力等特殊情况导致延期，乙方需及时向甲方通报，并取得甲方的同意。
2. 完工后，乙方应邀请甲方进行竣工验收，如甲方发现质量问题或未按照合同约定施工的情况，乙方应及时整改直至合格为止。
四、保修责任1. 完工后的装修工程，乙方应提供12个月的免费保修期，包括修复因装修工程本身引起的质量问题。
2. 若甲方发现装修工程质量问题，应及时通知乙方，乙方需在合理时间内进行检查和修复。
五、支付方式1. 甲方按照合同约定支付装修工程费用，合同总价为（具体金额），甲方应在工程开工前支付40%作为预付款。
2. 按照工程进度的不同阶段，甲方需按合同金额的相应比例支付工程款项。
3. 工程完工后，甲方验收合格后支付剩余尾款。
六、违约责任1. 若甲方逾期支付工程款项，应按日计算给付乙方该款项的万分之五的违约金，超过10日未支付的，乙方有权追究甲方的违约责任。
2. 若乙方施工不按合同约定，造成严重影响或质量问题，甲方有权要求乙方返工并承担由此造成的额外费用。
3. 若一方严重违反合同约定，使得合同无法履行，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应违约责任。
七、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决若协商无果，双方均同意将争议提交本合同签订地有管辖权的人民法院进行解决。
工程居间合同最新范本(5篇)
工程居间合同最新范本〔5篇〕工程居间合同最新范本〔5篇〕【篇一】发包方〔以下简称甲方〕姓名：联络：承包方〔以下简称乙方〕姓名：联络：按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，综合本市家庭居室装饰装修的特点，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，〔以下简称工程〕的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况：1、工程地点：2、经甲乙双方协商，采取乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料的承包方式；3、工程期限天开工日期年月日开工日期年月日4、合同价款：本合同工程造价为〔人民币〕金额大写：〔详见家庭居室装饰装修工程报价单〕二、甲方工作：1、开工前搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么；2、提供施工期间的水、电；3、负责协调施工队与邻里之间的关系；4、假如需要撤除原建筑的非重构造或设备管线，负责到有关部门办理相关的审批手续。
三、乙方工作：1、施工中严格执行平安施工操作标准、防为规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工作：2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；四、工程变更：工程工程或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
五、工程款支付方式：双方约定按以下方式支付工程款：合同签订后，甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的65%〕；工期过半后，甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的30%〕工程完毕、双方验收合格后，甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的5%〕；六、其他：1、因工程施工产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业公司指定的地点，不负责外运。
如需外运，费用单计。
2、施工期间，甲方将屋门钥匙把，交给乙方施工队负责人负责保管，工程开工验收后，归还甲方。
3、施工期间，乙方严格按照物业公司规定的工作时间施工；七、保修期：1、本工程保修期一年，自开工验收之日起计算；2、保修期内由于乙方施工不当造成质量的问题，乙方无条件地进展维修；3、保修期内如属甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，乙方可酌情收费进展修理；八、附那么：1、本合同经甲、乙双方签字后生效；2、本合同签订后工程不得转包；3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份；4、本合同履行完后自动终止；甲方〔签字〕：年月日乙方〔签字〕年月日工程居间合同最新范本〔5篇〕【篇二】甲方(委托人):合同编号：乙方(施工方):签订日期：一、装饰施工地点：二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。
装修居间合同(6篇)
装修居间合同(6篇)装修居间合同1甲方（委托人）：_______________装修公司法定代表人:联系联系电话：乙方（居间人）：_______________的代理公司法定代表人:联系联系电话：甲乙双方为了根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市_________装修工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方提供信息，或仅为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金_____万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
2024年建筑工程居间合同范本6篇
2024年建筑工程居间合同范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方（居间人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]鉴于甲方拟进行建筑工程项目，需要乙方提供居间服务，协助甲方与第三方达成合作意向，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次居间服务达成如下协议：第一条居间服务事项乙方接受甲方委托，向甲方提供居间服务，为甲方与第三方进行建筑工程项目合作提供媒介服务，包括但不限于协助双方沟通、提供信息咨询、促成合作意向等。
第二条居间服务期限居间服务期限为合同签订之日起至项目工程竣工之日止。
期间乙方需积极为甲方提供居间服务，协助甲方与第三方达成合作。
第三条居间费用及支付方式1. 居间费用：根据项目的实际情况及乙方提供的服务内容，双方约定本次居间服务费用为总工程合同金额的百分之[具体比例]%。
2. 支付方式：甲方应在与第三方签订合同并收到预付款后[具体天数]内，向乙方支付相应的居间费用。
后续费用根据工程进展和付款情况，按照合同约定的比例及时支付。
第四条双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供必要的居间服务，并保障乙方的合法权益。
（2）甲方应如实向乙方提供与项目相关的资料，不得隐瞒重要信息。
（3）甲方应根据本合同约定支付居间费用。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权按照本合同约定获得居间费用。
（2）乙方应认真履行居间服务，为甲方提供切实可行的建议和服务。
（3）乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露与项目相关的信息。
第五条违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付居间费用，乙方有权要求甲方按日支付未付金额的[具体比例]%作为违约金。
2. 若乙方未履行或未完全履行本合同约定的居间服务，导致甲方未能与第三方达成合作，乙方应承担相应的违约责任。
3. 若因乙方原因泄露甲方商业秘密，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
关于工程居间合同模板锦集7篇
关于工程居间合同模板锦集7篇工程居间合同篇1甲方（委托人）：营业执照注册号码：乙方（居间人）：居间人姓名1、 __X身份证号码：居间人姓名2、 __X身份证号码：居间人姓名3、 __X身份证号码：居间人姓名4、 __X身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就 ______________有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。
甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。
为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。
工程居间合同范本标准版(通用6篇)
工程居间合同范本标准版（通用6篇）工程居间合同标准版1委托人(以下简称甲方)：居间人(以下简称乙方)：甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。
第一条甲方因与建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。
建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。
本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。
第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。
乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。
第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。
乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。
甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。
国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。
第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
个人工程居间合同范本6篇
个人工程居间合同范本6篇篇1个人工程居间合同范本甲方（个人）：____________（身份证号码：____________、联系方式：____________）乙方（居间人）：____________（身份证号码：____________、联系方式：____________）鉴于甲方拟委托乙方代为进行个人工程项目的居间服务，经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、服务内容及标准1. 乙方应按照甲方的要求和指示，代为联系、协调相应的个人工程施工单位，确保施工单位按时按质完成工程项目。
2. 乙方应定期向甲方提供工程进度、质量及费用情况的汇报，及时反馈相关问题并协助解决。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方泄露相关信息。
二、服务费用及支付方式1. 乙方居间服务费用为工程总金额的____%，共计人民币____________元（大写）。
2. 服务费用应在工程完成验收之日起三个工作日内一次性支付给乙方，支付方式为____________。
三、履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目完成验收之日止。
2. 若由于不可抗力等客观原因致使工程项目未能按时完成，另行协商后重新确定履行期限。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程项目未能按时按质完成，乙方应承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致工程项目未能按时按质完成，甲方应承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 本合同如遇争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（签字/盖章）：____________ 日期：____年__月__日乙方（签字/盖章）：____________ 日期：____年__月__日本合同一式两份，甲方、乙方各持一份，均具有同等法律效力。
温馨提示：签署前请认真阅读，如有疑问请咨询专业人士。
篇2个人工程居间合同范本甲方（委托人）：_______________（以下简称甲方）身份证号码/营业执照注册号：____________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________乙方（居间人）：_______________（以下简称乙方）身份证号码/营业执照注册号：____________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________鉴于甲方拟委托乙方为其个人工程进行居间合同撮合，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，订立如下协议，共同遵守履行：第一条服务内容1.1 乙方根据甲方的实际需求，为其寻找符合要求的工程施工队伍或个人，提供相关咨询、建议及协助。
工程居间服务合同7篇模板
工程居间服务合同7篇模板工程居间服务合同最新7篇2023工程居间服务合同如何写？所谓居间，是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的一种制度。
下面是给大家带来的工程居间服务合同，希望能够帮到你哟!工程居间服务合同【篇1】委托人：______________________签订地点：____________________居间人：______________________签订时间：____________________第一条、委托事项及具体要求__________________________________________________________________ ______________________________________第二条、居间期限从________年____月____日至________年____月____日。
第三条、报酬及支付期限居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的________%或者（大写）________元。
委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。
未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
第四条、居间费用的负担居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）________元。
第五条、本合同解除的条件1、当事人就解除合同协商一致；2、因不可抗力致使不能实现合同目的；3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条、委托人的违约责任_________________________________________________________第七条、居间人的违约责任_________________________________________________________第八条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
2023新版装修工程居间协议完整版
2023新版装修工程居间协议完整版1. 引言2. 协议内容2.1 装修工程范围1.室内墙面的涂料装饰；2.室内地板的铺设；3.室内天花板的装修；4.室内门窗的安装；5.其他装修工程（具体包括但不限于瓷砖铺设、卫浴设备安装等）。
2.2 工程进度与交付时间乙方应当按照双方约定的工期进行工程施工，并在约定的交付时间前完成所有工程。
双方约定的工期为自协议生效之日起120天内完成。
如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，甲方应与乙方协商并延长工期。
2.3 工程质量及保修1.工程质量：乙方应保证工程符合国家相关质量标准和规范，并交付给甲方合格的装修工程。
2.保修期：自工程交付之日起，乙方承诺提供12个月的免费维修保养期，包括修补因装修工程造成的质量问题。
保修期内，甲方发现问题可联系乙方进行维修服务。
3.保修范围：乙方免费维修范围包括但不限于材料质量问题、施工质量问题等。
不包括非正常使用和第三方破坏导致的损坏。
4.保修方式：甲方应书面通知乙方需要维修的问题，并提供相应的维修时间和方式。
2.4 工程费用甲方应向乙方支付的工程费用总额为人民币X元（大写：X元整），具体付款方式和时间安排如下：1.合同签订后，甲方须支付工程费用总额的30%作为订金，款项需在三个工作日内支付至乙方指定的银行账户。
2.工程进行到一定进度时，甲方须支付工程费用总额的50%。
3.工程完工后，甲方须支付工程费用总额的20%作为尾款。
2.5 双方权利与义务1.甲方的权利与义务：–合理配合乙方进行工程施工；–提供准确完整的装修工程设计图纸和相关材料；–完成付款义务；–对乙方的工程进行检验，并提出合理的质量异议。
2.乙方的权利与义务：–按照合同约定的工期和质量标准进行工程施工；–提供合格的装修工程；–保证使用符合国家相关标准的建材和装修材料；–协助甲方解决装修工程期间出现的问题。
2.6 争议解决双方在履行本协议过程中产生的争议应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装修工程居间合同
甲方（委托人）：广州市某装修公司
法定代表人:
联系地址：
联系电话：
乙方（居间人）：广州市某楼盘的代理公司
法定代表人:
联系地址：
联系电话：
甲乙双方为了根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市_________装修工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方提供信息，或仅为甲
方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金_____万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。
甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的1％向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为装修工程合同金额的____％。
2、乙方帮甲方成功介绍客户，签约装修合同后。
建设单位首付定金40%时，甲方将支付乙方全部装修工程5%佣金。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活
动费用（或甲方同意承担
____费用）。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）：乙方（盖章）：
合同签订日：合同签订日：
法定代表人：法定代表人：
. .。