河北省建设工程施工合同示范文本(GF-2008-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)专用合同条款
合同编号：XX-2020-01《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款Special conditions of contract for construction project (model t ext) (gf-2020-0201)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10其他合同文件包括：。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局第一部分协议书发包人:中国联合网络通信有限公司廊坊数据分公司承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：中国联通华北（廊坊）基地建设工程1号、2号机房楼桩基础工程施工工程地点：工程内容：招标文件及施工图纸范围内所标注的桩基础工程施工工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：30天。
自 2012年7月20日开始施工，至2012年8月18日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北建设工程施工合同（示范文本）（完整版）合同编号：【填写合同编号】合同甲方：【填写甲方名称】地质：【填写甲方地质】【填写甲方】合同乙方：【填写乙方名称】地质：【填写乙方地质】【填写乙方】鉴于甲乙双方就工程施工事宜达成以下协议，经协商一致，签订本建设工程施工合同，以便相互遵守：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工中的权利和义务，确保工程进度、质量和安全，依法维护双方的合法权益。
第二条合同范围1\本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。
2\建设工程的具体内容、规模、位置等详细信息见附件一《建设工程概况》。
第三条合同期限1\本合同自【填写合同生效日期】起生效，至工程竣工、验收合格并办理竣工备案手续之日止。
2\如遇不可抗力因素，影响施工进程的，本合同期限可顺延，延期时间不超过不可抗力事件持续期。
第二章工程价款与支付方式第四条工程价款1\工程价款总额为【填写工程价款总额】。
2\工程价款分期支付，具体支付方式及支付比例详见附件二《工程价款支付计划表》。
第五条预付款1\为确保乙方正常施工，甲方应于【填写预付款时间】前向乙方支付工程价款的【填写预付款比例】作为预付款。
2\乙方应提供相应的担保措施，确保预付款的安全使用和返还。
第六条进度款1\甲方按照工程进度支付相应的进度款。
2\乙方应按照合同约定的工程进度，提交甲方工程质量验收报告，并提供施工进度证明等相关材料。
第七条完工款1\乙方完成工程后，甲方应在【填写竣工验收合格日期】前支付相应的完工款。
2\完工款的支付前提是乙方完成工程视频核查、工程竣工报告和竣工验收报告等相关手续和文件。
第三章工程质量与验收第八条工程质量要求1\工程质量应符合国家相关标准和规定，并达到本合同约定的工程质量要求。
2\如乙方在施工过程中发现工程质量问题，应及时通知甲方，并采取相应措施解决。
第九条竣工验收1\乙方完成工程后，甲方应组织竣工验收。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇篇1建设工程施工合同GF—XX版合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]资质证书号码：[甲方资质证书号码]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]资质证书号码：[乙方资质证书号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程勘察设计、施工的法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承担本项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包范围工程名称：[工程名称]。
工程地点：[工程地点]。
承包范围：[承包范围详细描述]。
工程规模：[工程规模描述]。
开工日期：XXXX年XX 月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
合同工期日历天数：[日历天数]。
工程质量标准：合格。
工程质量目标及承诺质量等级：[具体等级]。
其他相关要求：[其他具体事项]。
第二条合同工期与进度要求本工程必须严格按照合同工期要求进行施工，乙方必须编制合理科学的施工进度计划，并严格执行。
如因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款人民币[金额]元整。
若因甲方原因造成工期延误，应顺延工期。
进度款支付时间节点需明确约定。
如遇到不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
第三条合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：[金额汉字大写]（小写：￥[金额小写]）。
本合同价款采用固定总价合同方式确定。
工程款支付方式约定如下：[支付方式描述]，支付节点根据工程进度合理确定。
若实际结算价超过固定总价时，须经甲乙双方共同确认后进行支付结算。
此外约定履约保证金数额和支付方式以及支付时间节点等条款。
具体支付细节需明确约定。
第四条工程质量和检验标准乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准施工。
河北省建设工程施工合同示范文本(GF-2008-0201)
编工程号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局目录第一部分协议书 (7)一、............................................................... 工程概况...............................................................二、............................................................... 工程承包范围...........................................................三、............................................................... 合同工期...............................................................四、............................................................... 质量标准...............................................................五、............................................................... 合同价款...............................................................3六、............................................................... 组成合同的文件.........................................................七、............................................................... 词语含义...............................................................八、............................................................... 承包人承诺.............................................................九、............................................................... 发包人承诺.............................................................十、合同生效.......................................................第二部分通用条款 (10)一、总则1 •定义 ........................................................2 •合同文件及解释...............................................3 •语言及适用的法律、标准与规范.................................4 •通讯联络.....................................................5 .工程分包....................................................6 •发包人提供资料...............................................7 •投标文件的完备性...........................................8 •文物和地下障碍物............................................9.事故处理....................................................10 .专利权....................................................11.联合的责任..................................................12 .保障.......................................................13 .财产......................................................二、合同主体14 .发包人....................................................15. 承包人....................................................16. 现场管理人员任命、确认和更换..................................17 .发包人代表.................................................18 .监理工程师.................................................19 .造价工程师.................................................20 .承包人代表.................................................21 .分包人.......................................................22 .承包人劳务.................................................三、担保、保险与风险23 .工程担保..................................................24 .发包人风险.................................................25. 承包人风险.................................................26. 不可抗力...................................................27 .保险.......................................................四、工期28 .进度计划和报告.............................................29 .开工.......................................................30 .暂停施工和复工.............................................31 .工期和工期延误.............................................32 .加快进度...................................................33.竣工日期....................................................34 .误期赔偿...................................................五、质量与安全35. 质量的管理.................................................36. 质量目标...................................................37 .工程的照管.................................................38 .安全生产和文明施工.........................................39 .放线.......................................................40 .钻孔与勘探性开挖...........................................41 .发包人供应材料、设备........................................42 .承包人米购材料、设备........................................43 ．材料、设备的检验。
河北省施工合同示范合同
河北省建设工程施工合同示范文本（以下简称“施工合同”）第一部分：协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.4 工程立项、规划批准文件号：1.5 资金来源：二、工程承包范围2.1 承包范围：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，发包人按实际完成工程量支付相应款项。
（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等，并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款，并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务，不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止：合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
2024年-《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF——0201)
《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF—2024—0201)甲方(委托方)：____________________乙方(设计方)：____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担房屋建筑工程设计项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程性质：____________________1.5工程设计阶段：____________________二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告、设计规范和标准、政府部门的相关规定以及甲方对工程的具体要求等资料，进行房屋建筑工程设计。
2.2设计内容包括但不限于：总平面布置、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、消防、人防、室外工程、景观绿化、室内装修、智能化系统等。
2.3乙方应按照甲方的要求，提供相应的设计成果，包括设计说明书、设计图纸、计算书、工程概算等。
三、设计进度3.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交设计进度计划，经甲方确认后执行。
3.2乙方应按照设计进度计划完成各阶段的设计工作，并向甲方提交相应的设计成果。
3.3甲方应在收到乙方提交的设计成果后____个工作日内进行审查，并将审查意见书面通知乙方。
乙方应根据甲方的审查意见进行修改，直至满足甲方的要求。
四、设计费用4.1设计费用包括基本设计费、其他设计费和税金等。
4.2基本设计费为人民币____元，其他设计费为人民币____元，税金为人民币____元。
4.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付设计费用。
五、知识产权5.1乙方对设计成果享有署名权，甲方对设计成果享有使用权。
河北省建设厅、河北省工商行政管理局关于印发《河北省建设工程施工合同(示范文本)》的通知
河北省建设厅、河北省工商行政管理局关于印发《河北省建设工程施工合同(示范文本)》的通知文章属性•【制定机关】河北省建设厅,河北省工商行政管理局•【公布日期】2008.02.22•【字号】冀建市[2008]97号•【施行日期】2008.02.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文河北省建设厅、河北省工商行政管理局关于印发《河北省建设工程施工合同（示范文本）》的通知（冀建市〔2008〕97号）各设区市建设局、工商行政管理局，扩权县（市）建设局、工商行政管理局，有关单位：为进一步贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，规范施工合同订立和履行行为，保护发包人和承包人合法权益，保障工程质量与施工安全。
在总结我省执行《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单编制与计价规程》、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）情况的基础上，我们组织制订了《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称合同示范文本），现予颁发，自2008年4月1日起施行。
合同示范文本由协议书、通用条款、专用条款和附件四部分组成，适用于我省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。
各单位在使用合同示范文本过程中，要认真积累资料，及时反馈意见，以便今后进一步修改完善。
附件：河北省建设工程施工合同（示范文本）河北省建设厅河北省工商行政管理局二〇〇八年二月二十二日工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、组成合同的文件七、词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款一、总则1．定义2．合同文件及解释3．语言及适用的法律、标准与规范4．通讯联络5．工程分包6．发包人提供资料7．投标文件的完备性8．文物和地下障碍物9．事故处理10．专利权11．联合的责任12．保障13．财产二、合同主体14．发包人15．承包人16．现场管理人员任命、确认和更换17．发包人代表18．监理工程师19．造价工程师20．承包人代表21．分包人22．承包人劳务三、担保、保险与风险23．工程担保24．发包人风险25．承包人风险26．不可抗力27．保险四、工期28．进度计划和报告29．开工30．暂停施工和复工31．工期和工期延误32．加快进度33．竣工日期34．误期赔偿五、质量与安全35．质量的管理36．质量目标37．工程的照管38．安全生产和文明施工39．放线40．钻孔与勘探性开挖41．发包人供应材料、设备42．承包人采购材料、设备43．材料、设备的检验44．检查和返工45．隐蔽工程和中间验收46．重新检验和额外检验47．工程试车48．竣工资料49．竣工验收50．质量保修六、造价51．资金计划和安排52．工程量53．工程计量54．暂列金额55．零星工作项目56．提前竣工奖与误期赔偿费57．合同价款的约定与调整因素58．工程数量的偏差59．工程变更60．合同价款调整方法61．后续法律、法规、规定引起的调整62．支付事项63．预付款64．安全防护、文明施工措施费65．进度款66．索赔67．竣工结算与结算款68．质量保证金七、合同争议、解除与终止69．合同争议70．合同解除71．合同解除的支付72．合同终止八、其他73．缴纳税金、规费74．保密要求75．廉政建设76．合同份数第三部分专用条款1．定义2．合同文件及解释顺序3．语言及适用的法律、标准与规范4．通讯联络5．工程分包14．发包人15．承包人17．发包人代表18．监理工程师19．造价工程师20．承包人代表23．工程担保26．不可抗力27．保险28．进度计划和报告29．开工31．工期及工期延误36．质量目标41．发包人供应材料、设备42．承包人采购材料、设备45．隐蔽工程和中间验收47．工程试车49．竣工验收50．质量保修54．暂列金额56．提前竣工奖与误期赔偿费57．合同价款约定与调整因素60．价款调整方法62．支付事项63．预付款64．安全防护、文明施工措施费65．进度款67．竣工结算与结算款68．质量保证金69．合同争议74．保密要求76．合同份数第四部分附件承包人承揽项目一览表第一部分协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
《施工类合同通用条款(2008年版)》
施工类合同通用条款(2008年版)1. 前言本合同是建设工程施工合同，在保证工程质量、技术、进度、安全的前提下，明确建设单位和施工单位各自的权利和义务，规定双方的合同条款，是建设工程承包合同和分包合同的重要基础。
2. 施工单位的基本情况•公司名称：•法定代表人：•地址：•电话：•传真：•邮编：3. 工程名称、地点、范围和分期完成时间1.工程名称：2.地点：3.工程范围：4.分期完成时间：4. 工程质量要求和标准施工单位必须按如下质量要求和标准进行施工，以确保工程质量：1.建筑结构的承重力和稳定性应符合国家建筑标准。
2.土建工程的设计和施工应符合国家建筑标准，选用优质材料，保证土建工程的耐久性和安全性。
3.安装工程应符合国家标准或行业规范的要求，保证安装工程的质量和安全性。
4.室内装饰及室外美观装修应符合设计规定及验收标准。
5.安全设施应符合法定要求和建筑安全规范的要求，工程竣工后，各类安全监测指标应符合国家标准。
5. 施工进度和竣工验收1.施工单位应保证按时完成施工任务，不得拖延工期。
如有因施工单位原因造成工期延误，施工单位应承担由此产生的相关责任。
2.工程竣工验收应按设计标准和国家验收标准进行，如有不符合要求的地方，应当及时修改和整改。
整改后，再次进行竣工验收。
如不能达到验收标准要求的，则施工单位将负责进行反复整改。
6. 工程所需材料和设备1.施工单位应根据本合同所规定的施工标准、质量及进度要求自备必要的采购材料和设备，并负责其质量。
2.装饰装修材料应符合消防部门的验收标准，运输、储存及施工过程中保护油漆、墙纸等装饰材料，保证工程美观与安全性。
7. 工程施工安全措施1.施工单位应当制定安全施工方案，确保施工安全。
施工单位应向用人单位提供施工安全教育和技术培训，保证施工人员的安全和健康。
2.工程施工中，施工单位应当对施工现场和施工过程进行监管，及时发现并整改存在的安全隐患。
3.工程竣工后，施工单位应负责进行安全监测，并在规定时间内完成验收。
河北省房屋建筑和市政工程施工招标文件范本二
第二部分
总目录
第一章合同条款
第二章合同文件格式
第三章工程技术要求及建设标准第四章图纸目录
第一章合同条款
使用河北省住房和城乡建设厅、河北省工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2008-0201）
第二章合同文件格式
目录
一、合同协议书
二、合同通用条款
三、合同专用条款
四、房屋建筑工程质量保修书
（以上四部分河北省住房和城乡建设厅、河北省工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2008-0201））
第三章工程技术要求及建设标准
1.依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行国家以及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。
2.根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：
（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）
第四章图纸目录
图纸清单设计人：
序号图号图纸名称日
期
备
注
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、
各类模板等方方面面，
打造全网一站式需求
ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！
感谢您下载我们文档
.
.。
河北建设工程施工合同填写
河北建设工程施工合同填写一、合同基本信息1. 甲方（发包人）：填写甲方的全称、地址、联系人及联系方式。
2. 乙方（承包人）：填写乙方的全称、地址、联系人及联系方式。
3. 合同名称：例如“XX项目施工合同”。
4. 合同编号：由甲方或乙方自行设定，用于区分不同的合同。
5. 签订日期：填写合同的实际签订日期。
二、工程项目信息1. 工程名称：填写具体的工程项目名称。
2. 工程地点：填写工程项目的具体位置。
3. 工程内容：简要描述工程项目的主要工作内容。
4. 工程规模：填写工程项目的规模，如建筑面积、楼层数等。
5. 工期要求：明确约定工程的开工日期和竣工日期。
三、质量标准与验收1. 质量标准：明确约定工程项目的质量标准，可参考国家或行业的相关标准。
2. 验收程序：约定工程项目的验收程序，包括初步验收、最终验收等。
3. 验收标准：明确约定工程项目的验收标准，确保工程质量符合要求。
四、合同价格与支付方式1. 合同总价：填写工程项目的总价款，包括材料费、人工费、管理费等。
2. 预付款：约定甲方支付给乙方的预付款金额及支付时间。
3. 进度款：根据工程进度约定甲方支付给乙方的进度款金额及支付时间。
4. 结算方式：约定工程项目的结算方式，如按月结算、按季度结算等。
5. 质保金：约定乙方需向甲方缴纳的质保金金额及退还时间。
五、违约责任1. 甲方违约：约定甲方未按照合同约定支付工程款等情况下的违约责任。
2. 乙方违约：约定乙方未按照合同约定完成工程质量、进度等情况下的违约责任。
3. 争议解决：约定双方在履行合同过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
六、其他条款1. 保密条款：约定双方在合同履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密的保密义务。
2. 知识产权：约定工程项目涉及的知识产权归属及使用方式。
3. 附加条款：根据双方实际情况约定的其他条款。
七、签字盖章1. 甲方代表签字：甲方代表在指定位置签字。
2. 乙方代表签字：乙方代表在指定位置签字。
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2020年12月
------完整版工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书................................................................. 错误!未定义书签。
一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。
二、工程承包范围........................................................................ 错误!未定义书签。
三、合同工期................................................................................ 错误!未定义书签。
四、质量标准................................................................................ 错误!未定义书签。
五、合同价款................................................................................ 错误!未定义书签。
六、项目经理................................................................................ 错误!未定义书签。
七、组成合同的文件.................................................................... 错误!未定义书签。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)Word
完整版工程编号：__________________合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：___________________________________工程地点：___________________________________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二0 —三年十二月第一部分协议书..................................................... 1.一、工程概况1..二、工程承包范围1..三、合同工期1..四、质量标准2.五、合同价款2.六、项目经理2.七、组成合同的文件2.八、词语含义2.九、承诺3..十、签订时间 (3)十^一、签订地点 (3)十二、补充协议.......................................................... 3. 十三、合同生效.......................................................... 3. 十四、合同份数.......................................................... 3. 第二部分通用条款.. (5)1. ................................................................................................................................. 总则..................................................................... 5..1. 1 定义........................................................... 5..1.2合同文件及解释.................................................. 8.1. 3语言文字...................................................... .9..1.4适用的法律、标准与规范.......................................... 9.1. 5通讯联络........................................................ 9.1.6工程分包 (10)1. 7发包人提供资料................................................. 1.01. 8图纸和承包人文件 (10)1. 9投标文件的完备性.............................................. 1.11. 10文物和地下障碍物 (12)1. 11事故处理...................................................... 1.21. 12专利权 (12)1. 13联合的责任................................................... 1.31. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16交通运输 ..................................................... 1.42. 发包人 (15)2. 1发包人工作.................................................... 1.52. 2发包人代表.................................................... 1.52. 3发包人人员.................................................... 1.62. 4材料设备的提供................................................ 1.62. 5资金来源证明及支付担保 (16)2. 6发包人支付合同款 (16)2. 7组织竣工验收.................................................. 1.62. 8现场统一管理协议 (17)2. 9发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1承包人工作.................................................... 1.73. 2项目经理 (18)3. 4承包人劳务.................................................... 1.93. 5承包人现场查勘 (21)3. 6承包人实施工作 (21)3. 7承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11履约担保 (22)3. 12承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1发包人对监理工程师授权 (22)4. 2监理工程师职权 (23)4. 3监理工程师职权限制 (23)4. 4监理工程师指令 (23)4. 5承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7监理工程师职权委托 (24)4. 8监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1发包人对造价工程师授权 (25)5. 2造价工程师职权 (25)5. 3造价工程师职权限制 (25)5. 4造价工程师指令 (25)5. 5承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1质量的管理 (26)6. 3隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4检查和返工 (28)6. 5重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1安全生产和文明施工 (28)7. 2职业健康 ..................................................... .3.0 7. 3环境保护 ..................................................... .3.1。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2023-0201)第一条合同的订立和生效1.1 本合同由甲方和乙方共同订立，甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的承包商。
1.2 本合同自双方代表在合同上签字或盖章之日起生效，具有法律约束力。
第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的设计和规划文件，完成建设工程的施工任务。
2.2 建设工程的范围包括但不限于建筑物的主体结构、室内装修、供水供电设施、给排水设备等。
第三条工期和工程进度3.1 工程的总工期为____天/月/年(根据实际情况填写)。
3.2 乙方应按照工程进度计划，在规定的时间内完成各项施工任务。
第四条施工质量4.1 乙方应按照国家和地方相关法律法规的要求，采取适当的施工工艺和材料，确保施工质量符合相关标准。
4.2 乙方应成立专门的施工质量管理团队，负责监督和检验施工过程中的质量问题。
第五条施工安全5.1 乙方应制定详细的施工安全计划，并严格执行，确保工地的安全环境。
5.2 乙方应落实安全生产责任制，加强施工人员的安全培训和教育。
第六条工程款支付6.1 甲方按照合同约定的进度和质量标准，支付工程款给乙方。
6.2 工程款的支付方式和时间由双方协商确定，并在合同中明确。
第七条变更和索赔7.1 如果出现工程变更的情况，双方应按照相关程序和合同规定进行变更协商。
7.2 在施工过程中，如乙方因甲方原因遭受损失，乙方有权提出索赔要求。
第八条合同解除和违约责任8.1 在合同期限内，如果一方违反合同条款，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。
8.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决，并尽力减少损失。
第九条争议解决9.1 若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
9.2 如果协商无果，双方同意将争议提交至仲裁机构进行仲裁。
第十条其他事项10.1 本合同未尽事宜按照国家相关法律法规执行。
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版).doc
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人 : （全称）承包人 : （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围 :三、合同工期工程合同工期总日历天数： _____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（ 1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第 2.2 款。
（2）本合同第三部分专用条款第 2.2 款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱 : 电子邮箱 :建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第 2.2 款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编工程号：
合同编号：
河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
河北省建设厅
河北省工商行政管理局
目录
第一部分协议书 (7)
一、工程概况………………………………………………………………………………………………………………………
二、工程承包范围………………………………………………………………………………………………………………
三、合同工期………………………………………………………………………………………………………………………
四、质量标准………………………………………………………………………………………………………………………
五、合同价款 (3)
六、组成合同的文件…………………………………………………………………………………………………………
七、词语含义………………………………………………………………………………………………………………………
八、承包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………
九、发包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………
十、合同生效.......................................................................................................................................第二部分通用条款 (10)
一、总则
1．定义…………………………………………………………………………………………………………………………2．合同文件及解释……………………………………………………………………………………………………3．语言及适用的法律、标准与规范………………………………………………………………………4．通讯联络…………………………………………………………………………………………………………………5．工程分包………………………………………………………………………………………………………………
6．发包人提供资料………………………………………………………………………………………………………7．投标文件的完备性………………………………………………………………………………………………8．文物和地下障碍物………………………………………………………………………………………………9．事故处理………………………………………………………………………………………………………………10．专利权…………………………………………………………………………………………………………………11．联合的责任…………………………………………………………………………………………………………12．保障………………………………………………………………………………………………………………………13．财产……………………………………………………………………………………………………………………二、合同主体
14．发包人…………………………………………………………………………………………………………………15．承包人…………………………………………………………………………………………………………………16．现场管理人员任命、确认和更换…………………………………………………………………………17．发包人代表…………………………………………………………………………………………………………18．监理工程师…………………………………………………………………………………………………………19．造价工程师…………………………………………………………………………………………………………20．承包人代表…………………………………………………………………………………………………………21．分包人…………………………………………………………………………………………………………22．承包人劳务…………………………………………………………………………………………………………三、担保、保险与风险
23．工程担保……………………………………………………………………………………………………………24．发包人风险…………………………………………………………………………………………………………
25．承包人风险…………………………………………………………………………………………………………26．不可抗力……………………………………………………………………………………………………………27．保险………………………………………………………………………………………………………………………
四、工期
28．进度计划和报告…………………………………………………………………………………………………29．开工………………………………………………………………………………………………………………………30．暂停施工和复工…………………………………………………………………………………………………31．工期和工期延误…………………………………………………………………………………………………32．加快进度……………………………………………………………………………………………………………33．竣工日期……………………………………………………………………………………………………………34．误期赔偿……………………………………………………………………………………………………………
五、质量与安全
35．质量的管理…………………………………………………………………………………………………………36．质量目标……………………………………………………………………………………………………………37．工程的照管…………………………………………………………………………………………………………38．安全生产和文明施工………………………………………………………………………………………39．放线………………………………………………………………………………………………………………………40．钻孔与勘探性开挖……………………………………………………………………………………………41．发包人供应材料、设备………………………………………………………………………………………42．承包人采购材料、设备………………………………………………………………………………………43．材料、设备的检验…………………………………………………………………………………………。