土建工程国际竞争性招标合同协议书三
有关土建工程国际竞争性招标合同 四
有关土建工程国际竞争性招标合同四甲方（招标人）：____________________乙方（投标人）：____________________根据公平、公正、公开的原则，经甲、乙双方协商，就甲方土建工程国际竞争性招标事宜达成如下协议：一、工程概况甲方就位于____________的土建工程进行国际竞争性招标。
工程规模庞大，涵盖建筑设计、结构工程、土木建设及其他相关附属设施的施工等内容。
项目对技术要求严格，施工标准高。
二、招标范围本次招标涵盖土建工程的全部内容，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、基础施工、主体结构施工、装修工程等。
具体项目需求将在招标文件详细列出。
乙方应按照招标要求及标准编制投标文件，并按照相关规定提交所有必要的资质证明文件。
三、投标要求乙方需满足以下要求方可参与本次投标：1. 具有独立法人资格，具备相应的施工资质和安全生产许可证；2. 近三年内有类似工程经验，并能提供相应业绩证明；3. 具有良好的财务状况和偿债能力；4. 具有良好的商业信誉，无严重违法违规行为记录。
四、投标流程1. 乙方需按照甲方要求购买招标文件，并在规定时间内完成注册和报名；2. 乙方需按照招标文件要求编制并提交投标文件；3. 甲方将对乙方提交的投标文件进行审核，初步筛选合格投标人；4. 甲方组织现场考察和答疑会，解答乙方关于工程的问题；5. 乙方根据考察结果修改投标文件，并提交最终投标文件；6. 甲方组织开标，确定中标人。
五、合同条款1. 工程价格：工程价格按照招标文件中的工程量清单及计价标准执行；2. 工程进度：乙方应按照甲方要求的进度表组织施工，确保工期和质量；3. 工程质保：乙方应保证工程质量符合相关标准和规范，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应责任；4. 工程验收：工程完工后，甲方将组织验收，验收合格后，方可进行工程结算；5. 工程保修：工程保修期按照相关规定执行，保修期内如出现质量问题，乙方应负责维修。
有关土建工程国际竞争性招标合同 二
有关土建工程国际竞争性招标合同二甲方（招标人）：___________________地址：_____________________________电话：_____________________________传真：_____________________________联系人：___________________________乙方（中标人）：___________________地址：_____________________________电话：_____________________________传真：_____________________________联系人：___________________________鉴于甲方对土建工程的需求和乙方的专业能力，双方在公平、公正、平等、自愿的基础上，经过竞争性招标过程，就甲方所需的土建工程达成如下合同协议：一、合同目的和背景本合同旨在明确甲乙双方关于土建工程的具体权利和义务，明确工程质量、进度、付款等要求，保障双方权益。
本合同是甲乙双方就甲方所需土建工程进行的国际竞争性招标后签署的合法约束性文件。
双方对其充分了解和明确认识，并愿意遵守和执行其全部内容。
二、工程概述及承包范围1. 工程名称：_______________________。
2. 工程地点：_______________________。
3. 工程规模及内容：（详细列举工程承包的具体范围和内容）。
4. 工程承包方式：（明确采用何种承包方式，如EPC总承包等）。
三、合同总价及付款方式1. 合同总价：（明确合同总金额）。
2. 付款方式：（详细描述付款方式，包括预付款比例、进度款支付时间节点、结算方式等）。
3. 货币种类及汇率：（确定使用何种货币结算，如有汇率变动，应明确处理方式）。
四、工期及进度安排1. 工程开工时间：（明确开工日期）。
2. 工程竣工时间：（明确竣工日期）。
有关土建工程国际竞争性招标合同 四8篇
有关土建工程国际竞争性招标合同四8篇篇1甲方（招标人）：____________________乙方（投标人）：____________________根据甲方公开招标公告及乙方的投标书，经过评标委员会的评估和选定，甲、乙双方就以下土建工程事项，经过友好协商，达成一致意见，并签订本合同协议。
本合同遵循平等互利、诚信合作的原则，共同遵守如下条款：一、工程概况项目名称：____________________工程地点：____________________工程规模：土建工程内容、规模及范围见招标文件和施工图纸。
二、工程承包范围及内容乙方按照招标文件和施工图纸的要求，承担本工程的土建施工任务，包括但不限于以下内容：土方开挖、基础施工、主体结构施工、屋面工程、内外装修等。
不包含工程中的机电设备及安装部分。
三、合同工期开工日期：自本合同签订之日起开始计算工期。
具体开工时间以甲方发出的开工令为准。
竣工日期：乙方应按照招标文件及施工图纸的要求，确保工程在规定的期限内完成。
如遇特殊情况需延长工期，应提前向甲方提交书面申请并征得甲方同意。
四、工程质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和招标文件的有关要求进行施工，确保工程质量达到国家及当地相关标准的优良要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请报告。
甲方收到申请后组织验收，验收合格后办理工程移交手续。
3. 若工程质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应承担相应的违约责任并承担修复费用。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价：人民币______元整（￥______元）。
此价格包含完成本工程所需的全部费用。
具体金额以中标通知书中的金额为准。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程进度款，竣工验收合格后支付至合同总价的______%。
剩余款项作为质量保证金留存于甲方账户，待质保期满后结清。
3. 乙方在本合同签订前须缴纳人民币______元整（￥______元）作为履约保证金，开工前缴纳人民币______元整（￥______元）作为工程保证金。
有关土建工程国际竞争性招标合同 二2篇
有关土建工程国际竞争性招标合同二2篇篇1甲方（招标人）：___________________________地址：___________________________联系人：___________________________联系方式：___________________________乙方（中标人）：___________________________地址：___________________________联系人：___________________________联系方式：___________________________鉴于甲方对土建工程的需求，经过国际竞争性招标程序，确定乙方为中标人，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况（在此部分详细阐述工程名称、地点、规模、内容等基本情况。
）二、合同范围（在此部分详细阐述合同涉及的工作内容、工程量、技术标准等。
）三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：_____________（具体金额）。
2. 支付方式：（详细描述支付方式、时间节点、付款条件等。
）四、工期及进度安排1. 工程开工日期：____________。
2. 工程竣工日期：____________。
3. 进度款支付与工程进度紧密相关，乙方应按甲方要求的进度计划进行施工。
五、质量保证与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准、方法及程序按照双方约定进行。
六、材料设备供应与变更管理（详细阐述工程所需材料设备的供应方式、责任方及变更管理的流程和要求。
）七、违约责任及赔偿标准（详细阐述甲乙双方违约情况下的责任承担方式及赔偿标准。
）八、知识产权保护（明确工程实施过程中的知识产权归属和保护要求。
）九、风险分配及应对措施（详细阐述甲乙双方应承担的风险及应对措施，包括不可抗力因素的处理。
）十、争议解决方式及法律适用1. 争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
土建工程国际竞争性招标合同一般条款[页31]
![土建工程国际竞争性招标合同一般条款[页31]](https://img.taocdn.com/s3/m/ffb0171ff7ec4afe04a1dfcd.png)
土建工程国际竞争性招标合同一般条款[页31]土建工程国际竞争性招标合同一般条款土建工程国际竞争性招标合同一般条款如果工程师已对争端的事项向业主及承包人发出了通知，而在接到工程师就此事的通知后70天内，承包人和业主均未发出要求开始仲裁的意向通知，则所说的工程师的通知应是最终对业主及承包人双方有约束的决定。
67．2 友好解决在按67．1款规定发出开始仲裁的意向通知后，除非双方就争端不能首先友解决，仲裁方可开始。
除非双方另有协议，无论争端是否好友解决，仲裁应在收到要求仲裁的56天以后方可开始。
第十七章争议67．3 仲裁有关下面的任何争端：（a）如果工程师所做的任何决定未能按照第67．1款规定成为最终决定并具有约束力；以及（b）未能在第67．2款规定的期间内达成友好解决。
则应递交仲裁，仲裁在北京或中国的其它地方，依据中国国际经济贸易仲裁委员的仲裁规则，或由承包人在投标时提出的并经业主同意的一家国际仲裁机构进行。
从国际经济贸易仲裁委员会选定的仲裁人拥有全权公开、修改和复查工程师有关争端所做的任何决定、意见、指示、决定、证明或估价。
双方中任何一方在向仲裁人申诉的证据或论据均不应限于与争端有关的任何事项。
工程师按上述规定做出的任何决定，均不应取消他作为证人在仲裁人面前就上述提交仲裁人的与争端有关的任何问题作证的资格。
以据60．17款承包人的通知为准，仲裁可以在工程完成之前或竣工之后进行。
但业主、工程师和承包人义务在工程施工过程中不得因正在进行中的仲裁而改变。
67．4 未能执行工程师的决定如果在67．1款规定的期限内，业主或承包人未发出要求开始仲裁的意向通，且与此有关的决定已作为最终决定并有约束力，则如果一方未按上述决定执行，另一方在不影响任何其权力的条件下，据67．3款规定将该违约提交仲裁。
68．1 致承包人的通知根据条款，由业主或工程师发给承包人的一切证明、通知或指示均应通过邮寄、电报、电传或传真的方式，或派人送达承包人的主要营业机构，或承包人为此指定的其他该类。
工程建设招标投标合约书
工程建设招标投标合约书一、合同双方甲方：（招标人名称）乙方：（投标人名称）二、合同背景根据甲方发布的招标公告，乙方参与了本次工程建设项目的投标，并被甲方选定为中标人。
为明确双方的权利和义务，保障工程建设的顺利进行，特订立本合同。
三、合同内容1. 工程概况（详细描述工程项目的名称、规模、地点、工期等基本信息）2. 合同价款（明确工程建设的总价款、支付方式、进度款项等）3. 合同约定（列明双方在工程建设过程中的权利和义务，包括但不限于以下内容）3.1 工程设计甲方应提供工程设计文件，并确保其合法性和可行性。
乙方应按照设计文件进行施工，并在必要时提出合理的设计变更意见。
3.2 施工进度乙方应按照约定的工期完成工程建设，并保证施工进度的合理性和稳定性。
甲方有权对工程进展进行监督和检查。
3.3 质量管理乙方应按照相关法律法规和技术标准要求，确保工程建设的质量，并负责解决施工过程中出现的质量问题。
3.4 安全措施乙方应采取必要的安全措施，确保工程建设过程中的安全，预防事故的发生，并及时处理意外事件。
3.5 合同变更如工程建设过程中需要变更合同内容，双方应通过书面协商达成一致，并进行相应的合同变更手续。
3.6 保修期工程建设完成后，乙方应提供一定的保修期，负责修复因施工质量问题引起的故障和损坏。
3.7 违约责任双方应遵守合同约定，如有一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
四、合同履行1. 合同签订本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 合同变更如有合同变更，双方应及时进行书面协商，并按照约定的程序进行合同变更手续。
3. 合同解除如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可协商解除合同，并按照约定的程序进行解除手续。
4. 争议解决如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同终止1. 合同终止本合同在以下情况下终止：1.1 工程建设完成并经验收合格；1.2 双方协商一致解除合同；1.3 双方发生严重违约行为，对方解除合同；1.4 法律法规规定的其他情况。
2024年土建工程国际竞争性招标合同范本(3篇)
2024年土建工程国际竞争性招标合同范本【合同编号】CON-TJCE-2024【日期】XXXX年XX月XX日【签约方】甲方：（招标方/业主方名称）：地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（承包方/投标方名称）：地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方拟委托乙方进行下列土建工程的设计、施工、监理、设备采购等工作，双方经友好协商，就土建工程国际竞争性招标事宜达成如下合同：【一、工程名称】【二、工程地点】【三、工程概况】【四、招标措施】1. 招标方式：国际竞争性招标。
2. 招标范围：详见招标文件。
3. 招标内容：设计、施工、监理、设备采购等。
4. 招标文件：详见招标文件。
5. 投标截止时间：详见招标文件。
【五、投标文件】1. 投标文件应包括：详见招标文件。
2. 投标文件提交截止时间和地点：详见招标文件。
【六、中标与合同签订】1. 中标方式：详见招标文件。
2. 中标通知书将通过XXX方式通知乙方。
3. 合同签订：乙方收到中标通知书后，双方应于XX日内签订正式合同。
【七、合同履行】1. 本合同自签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 甲方应在工程施工期限内向乙方提供必要的土地和条件，配合乙方顺利开展工程。
3. 乙方必须按照合同约定的时间和质量标准完成工程，并保证工程质量符合相关标准和要求。
4. 如乙方发现有关工程的问题，应及时向甲方报告并商务解决方案。
5. 甲方有权对乙方的工程进行监督和验收，对不符合合同约定的工程质量和进度，有权利要求乙方进行整改或赔偿。
6. 合同履行过程中，任何一方发生违反合同的情况，应承担相应的违约责任。
【八、工程款支付】1. 工程款支付方式：详见合同附件。
2. 工程款支付时间和方式：详见合同附件。
【九、违约责任】1. 乙方如未按照合同约定的质量标准和进度完成工程，甲方有权解除合同并要求乙方偿付违约金。
2. 甲方如未按照合同约定的支付方式和时间支付工程款项，乙方有权解除合同并要求甲方偿付违约金。
土建工程国际竞争性招标合同5篇
土建工程国际竞争性招标合同5篇篇1甲方（招标人）：____________________乙方（投标人）：____________________鉴于甲方就土建工程进行国际竞争性招标，乙方对甲方发出的招标公告产生了兴趣并提交了投标申请，经过公开、公平、公正的竞争，甲方选定乙方为中标人，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：土建工程包括（但不限于）基础工程、主体结构、屋面工程、内外装修等。
二、合同范围1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规格及要求，承包本工程的土建施工。
2. 包括但不限于以下内容：施工设计、材料采购、运输、施工、验收、质保等。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价为：________美元（或相应货币），该价格为固定价格，包含完成本工程的所有费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点和比例为双方共同约定并在专用条款中明确。
3. 币种：合同价格为美元，如发生汇率变动，结算时按实际汇率计算。
四、工期及延误1. 工程开工日期：自甲乙双方签订合同并生效后，乙方收到甲方开工通知之日起算。
2. 竣工日期：按照合同约定的工期完成施工任务。
3. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、质量保证1. 乙方应确保施工质量符合合同约定的标准，通过相关质量验收。
2. 乙方应提供至少一年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
六、设计变更及调整1. 如因甲方原因需要变更设计，应书面通知乙方，经双方协商一致后，可进行设计变更。
2. 如因设计变更导致工程量增加或减少，合同价格可相应调整。
七、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
土建工程国际竞争性招标合同范本6篇
土建工程国际竞争性招标合同范本6篇第1篇示例：土建工程国际竞争性招标合同范本第一章总则第一条合同双方为土建工程的承包方和中标方，依据本合同的规定，达成以下协议。
第二条本合同的签订是为了确保本土建工程的设计、建设、监理等各个环节的顺利进行，并最终完成工程的验收和交付。
第三条本合同的签订必须严格遵守相关法律法规和政策规定，不得违反国家的有关规定。
第四条本合同的有效期为自签订之日起至工程竣工验收之日。
第五条本合同的签订不得违背诚实信用、公平竞争、合法合理的原则。
第二章工程规模第六条本土建工程的地点为（地点），工程建设规模包括（详细规模描述）。
第七条工程周期为（具体时间），竣工验收日期为（具体日期）。
第八条工程合同价为（具体金额），支付方式为（付款方式）。
第九条工程的设计、施工标准应符合国家相关标准，并经过相关专业机构的审批。
第十条工程的质量、安全、环保等各项措施应按照相关法律法规要求，并向当地主管部门备案。
第三章合同条款第十一条设计要求：中标方应按照设计方案进行施工，不得擅自修改设计，如有必要变更，需提前向承包方提出，并经双方协商一致。
第十二条材料要求：中标方应严格按照合同规定的材料标准进行采购和使用，不得使用劣质材料。
第十三条施工要求：中标方应按照合同规定的工期和工艺要求进行施工，不得拖延工期，确保工程按时完工。
第十四条竣工验收：工程竣工后，中标方应按照相关规定对工程进行验收，并保证工程合格交付。
第十五条保修期：中标方需对工程进行保修，并承担由于质量问题引起的修理费用。
第四章违约责任第十六条若中标方违反本合同的规定，未能按照合同要求完成工程建设，承包方有权解除合同，并要求中标方承担违约责任。
第五章争议解决第十八条合同履行过程中如出现争议，双方应通过友好协商解决，若无法达成协议，应提交相关仲裁机构进行裁决。
第六章其他事项第十九条本合同自签订之日起生效，如有需要变更或补充，应经双方协商一致并签订书面协议。
有关土建工程国际竞争性招标合同 三3篇
有关土建工程国际竞争性招标合同三3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（招标人）：[招标人名称]乙方（投标人）：[投标人名称]鉴于甲方就土建工程进行国际竞争性招标，乙方参与投标并中标，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在工程建设过程中的权利与义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程内容：[工程内容描述]二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工计划，承担本合同土建工程的施工任务。
2. 乙方的工作内容包括但不限于：土方开挖、基础施工、主体结构施工、防水施工、装饰装修、设备安装等。
3. 乙方应确保施工质量符合相关国家规范和甲方要求，并按期完成施工任务。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为：[合同总金额]。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，根据工程进度的完成情况，向乙方支付工程款。
具体支付细节在双方另行签订的支付协议中约定。
四、工期及进度1. 乙方应在合同签订后[具体天数]天内开工，并在约定的工期内完成全部施工任务。
2. 乙方应制定详细施工进度计划，并报甲方备案。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商。
3. 甲方有权对施工进度进行监督，乙方应配合甲方的监督工作。
五、质量保证及验收1. 乙方应确保施工质量，遵守相关国家规范和标准，确保工程安全、可靠。
2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收工作。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，并承担相应费用。
六、违约责任及赔偿1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
3. 如因甲方原因造成工程停工，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方由此造成的损失。
2024土建工程国际竞争性招标合同标准版
2024土建工程国际竞争性招标合同标准版甲方：_____(以下简称甲方)乙方：_____(以下简称乙方)本着互惠互利、共同发展的原则,经甲乙双方友好协商达成如下协议：_____一、合作方式：_____乙方为甲方提供有效项目信息,甲方在合同顺利签订至货款结算完成后支付乙方每吨300元提成。
(甲方仅支付给乙方业务提成,产生的其他一切费用由乙方自行承担)二、拨款方式付款方式为银行帐号划拨(双方无现金往来);_______________________________________________________三、双方的权利与义务：_____1、乙方对于提供的信息、项目的执行情况,有知情权;2、乙方自行联系工程项目,甲乙双方互相配合完善与客户的协调、沟通及合同洽谈工作直至货款结算完成;3、合同的单价、付款条件等具体条款需经甲方核准方可签订。
四、其他约定：_____1、双方应共同保密此合作协定,任何方面的泄密所造成的损失由泄密方承担;2、若合同单价过低,致使甲方利润空间有限,则双方另行商议提成费用并签订协议;3、协议执行过程中乙方的人生安全及财产安全由乙方自己负责,甲方不承担任何责任;4、此协议仅限于工程;5、此协议一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字生效。
甲方：_____乙方：_________年____月____日2024土建工程国际竞争性招标合同标准版（二）建设单位：_____（简称甲方）施工单位：_____（简称乙方）甲方现有钢结构厂房工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工、互相协助、保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：第一条、工程名称：_________________________________。
第二条、工程地点：_________________________________。
第三条、工程概况：_________________________________。
土建工程国际竞争性招标合同般条款合同
土建工程国际竞争性招标合同般条款合同一、合同双方本合同由以下双方签订：甲方：乙方：二、合同目的与范围本合同的目的是：1.明确甲乙双方在土建工程国际竞争性招标项目中的权利和义务；2.确定各方在合同期间内履行的具体义务和责任。
本合同适用于土建工程国际竞争性招标项目，包括但不限于工程设计、施工、监理等各个层面。
三、合同条款第一条合同的定义及解释1.1 本合同中“承包商”指乙方，即中标方；“业主”指甲方，即招标方；1.2 本合同中的“工程”指业主委托承包商施工的土建工程项目；1.3 本合同中的“合同总价款”指承包商在本合同项下的合同总价，包括设计、施工、监理等所有费用；第二条合同的签订和生效2.1 合同签订时间为2022年6月30日。
2.2 合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.3 合同自甲乙双方签字或盖章日起生效，并持续到工程竣工和结算完毕后。
第三条合同价款3.1 合同总价款为_______万美元，具体见合同附件。
3.2 合同价款支付方式及时间安排见合同附件。
第四条合同履行保证4.1 承包商应按照本合同约定的设计、施工和监理标准，按期交付业主业主验收，保证工程质量符合国家规定的有关标准。
4.2 业主应及时向承包商提供必要的技术、管理和物资保障，确保工程进度和质量的顺利实现。
第五条索赔和争议解决5.1 在本合同履行过程中，因一方责任造成的索赔，由责任方承担全部赔偿责任。
5.2 甲乙双方就本合同履行发生争议时，应先友好协商，如果无法协商，则向合同约定的仲裁委员会提起仲裁。
仲裁委员会的裁决为终局裁决。
第六条合同的终止6.1 本合同在下列情况下可以解除：（1）一方失去法人资格或被吊销营业执照；（2）合同履行过程中，经一方所在国政府批准有关法律、法规改变，致使本合同不能全部或部分执行；（3）承包商在未得到业主书面同意的情况下擅自停工达三个月。
第七条合同的修改和补充7.1 本合同自签订之日起生效，如需对合同内容进行修改和补充，必须经甲、乙双方协商一致，采用书面形式合法地确认并签字或盖章。
国际土木工程招投标合同5篇
国际土木工程招投标合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（招标人）：[招标人名称]乙方（投标人）：[投标人名称]鉴于甲方在国际土木工程项目上需要进行招标，乙方有意参与此次招标活动并争取中标，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在本次国际土木工程项目招投标过程中的权利和义务，确保招投标活动的顺利进行，保护双方的合法权益。
本次招投标的工程范围包括但不限于土木工程的设计、施工、供应与安装等工作。
具体工程内容、工程量和工程范围以招标文件及后续合同为准。
三、招投标流程1. 招标公告：甲方发布招标公告，明确招标项目、招标范围、投标要求及投标截止时间等信息。
2. 资格预审：乙方按照招标公告要求提交资格预审材料，甲方进行资格预审。
3. 投标：通过资格预审的乙方按照招标文件要求提交投标文件。
4. 开标：甲方组织开标活动，公开各投标人的投标文件。
5. 评审：甲方组织评审委员会对投标人进行技术、商务等方面的评审。
6. 中标通知：甲方根据评审结果确定中标人，并向乙方发出中标通知书。
1. 工程款支付：甲方应按照合同约定及时支付工程款，确保工程顺利进行。
2. 工程进度：乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工程按时完成。
3. 工程质量：乙方应保证施工质量符合相关标准和规范，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担全部责任。
4. 保密条款：双方应对招标过程中的商业秘密、技术资料等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
5. 违约责任：如因一方违约导致本合同无法履行或造成对方损失，违约方应承担相应的法律责任。
6. 争议解决：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉。
五、合同生效与变更1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
合同变更应经双方协商一致，并书面确认。
土建工程国际竞争性招标合同一般条款[页30]
![土建工程国际竞争性招标合同一般条款[页30]](https://img.taocdn.com/s3/m/ba4ef45116fc700abb68fccd.png)
土建工程国际竞争性招标合同一般条款[页30]土建工程国际竞争性招标合同一般条款土建工程国际竞争性招标合同一般条款如果根据65．6款规定终止，承包人应尽快从工地撤离一切承包人设备并为其各分包人的撤离提供相同的方便。
65．8 合同终止后的付款如果合同按上述条件终止，业主应按合同中规定的单价和价格支付承包人在合同终止之日以前完成的全部工程的费用，包括账上尚未支付给承包人的款项与项目，并另外支付下述费用：（a）有关任何在工程量清单中提及的预备性项目的应付款项，只要这些项目的工作或服务已经进行或履行，及任何上述项目中其工作或服务已经进行或履行了的那一部分的费用。
（b）为该工程所合理订购的材料、设备和货物的费用，如其已经交付承包人承包人对之依法有责任收货时，而业主一经支付此项费用后，该项材料、设备和货物即成为业主的财产。
（c）为完成整个工程所合理支付的任何费用的总额，但上述费用不包括本款及的任何其他费用在内。
（d）按65．3及65．5款规定应支付的任何追加费用。
（e）按65．7款规定考虑到已经或即将支付已实施工作的费用，承包人机械设备撤离的合理开支，以及如当承包人提出要求时，将承包人的施工机械设备运回其注册国内的主要设备基地或其他目的地的费用，但不得多索费用。
（f）承包人所雇用的所有从事工程施工及与工程有关的职员和工人在合同如终止时的合理遣返费。
业主除技本款规定支付任何应付费用外，有权要求承包人偿还任何有关承包人的设备、材料和设备的预付款的未结算余额以及在合同终止之日，按合同规定应由承包人偿还业主的任何其他款额。
任何据本条支付的款额，应由工程师在与业主及承包人的协商后决定，并相应通知承包人及抄报业主。
66 发生中途停止事件的付款如果在发出中标后，发生双方无法控制的任何情况，以致双方中的任何一方不可能或不合法履行各自的合同义务，或根据管理该合同的法律，双方解除合同而不再继续履约，则合同如已按第65款规定终止时，应由业主支付承包人的已建工程的款额应与第65款规定的应付款额相同。
土建工程国际竞争性招标合同一般条款（2）
土建工程国际竞争性招标合同一般条款(2)42.2 未能给出占用权如果由于业主未按42.1款规定让承包人占用工地，使承包人延误工期或支了费用，工程师应与业主和承包人协商后，决定;(a)承包人按44款规定有权得到的延期，及(b)应增加到合同价中的费用额，并相应通知承包人及抄报业主。
42.3 道路通行权及使用工地外设施承包人应承担进出工地所需要的专用或临时道路通行权的一切费用和捐税。
承包人还应以自己的费用提供他所需要的供工作使用的位于工地以外的任何附中设施。
42.4 临时工程用地如果承包人需要临时工程用地，他应在辅助资料表VII一临时工作用地需求中列出，以供业主批准。
临时工作用地范围可包括工程活动、办公室、食宿设施、临时通道及其它类似的临时工程用地等。
上述用地范围由业主负责提供给承包人，未经业主批准的额外用地应由承包人自行安排并自负费用。
43 竣工期限所有按标书附录中规定时间竣工的工程，或所要求竣工的部分工程应按48款规定，在从开工日起计算的标书附录中规定的时间内完成，或在第44款规定的延期在内的相应时间内完成。
44.1 竣工期限的延长如果由于：(a)额外或附加工程的数量或性质，或(b)本合同条件中规定的任何原因引起的延误，或(c)异常恶劣的气候条件，或(d)业主的任何延误、防碍或阻碍，或(e)其他不屑于承包人违约或毁约或应由其负责的原因的特殊情况发生时，包人有权延迟全部、或任何段落或部分工作的竣工期限，工程师应在与承包人和业主协商后，决定可延长时间并相应通知承包人及抄报业主。
44.2 承包人应提交的通知及详细情况但工程师可以不作任何决定，除非承包人已经(a)在首次出现这种情况后28天内通知了工程师及抄报业主，及(b)在提出给工程师通知后28/天或其他经工程师同意的合理的时间内向工师提交了有关承包人有权延期的详细申述，以便可以及时对他的上述意见进行研究。
44.3 临时延期决定如果一种事件具有连续影响性，使承包人不能在规定的28天内，送交44，1(b)中规定的详细情况，则在承包人每隔不多于28天送交工程师临时情况报告并在这些事件影响结束后28天内，送交工程师最终情况报告，则承包人有权要求延长工期。
有关土建工程国际竞争性招标合同9篇
有关土建工程国际竞争性招标合同9篇第1篇示例：土建工程国际竞争性招标合同是土建工程领域的一种重要合同形式，它在国际上被广泛应用。
土建工程国际竞争性招标合同是指在国际范围内，由招标机构向国内外各种资格符合的单位或个人公开招标，以确定承包商的选择和确定合同标的、合同标的和质量、工期、合同价款、付款方式、索赔和争议解决方式的一种合同。
土建工程国际竞争性招标合同的目的是为了保证建设工程的质量、工期和涉及资金的合理使用。
通过竞争性招标，可以充分发挥市场机制的作用，提高建设工程招标的公开、公正、公平，提高建设工程的质量和效益，减少建设工程的成本，促使建设工程达到节约、安全、质量、高效的效果。
国际竞争性招标对于提高建设工程质量和效益非常重要。
土建工程国际竞争性招标合同的签订需要遵循一定的原则和程序。
合同的签订需要遵循公开、公平、公正的原则。
招标机构需要向公众公开招标信息，确保所有符合资格的单位或个人都有机会参与竞标。
招标程序需要尽可能简化，避免过多的程序性要求和文件提交，降低参与竞标的门槛，鼓励更多的单位或个人参与竞标。
签订合同需要严格按照法律法规和相关标准进行，确保合同的合法性和权威性。
土建工程国际竞争性招标合同的内容通常包括以下几个方面：合同标的、工程质量、工期、合同价款、付款方式、索赔和争议解决。
合同标的是合同的核心内容，包括工程范围、工程量、工程质量要求等。
工程质量是保证工程质量符合相关标准和规范的重要内容。
工期是按照合同要求完成工程的时间要求。
合同价款是对工程的造价进行合理确定和付款方式的规定。
索赔和争议解决是对合同履行过程中发生的争议和索赔进行规范处理的内容。
土建工程国际竞争性招标合同的签订需要注意以下几个方面的问题。
首先是参与竞标者的资格审核。
在公开招标中，需要对所有参与竞标者的资格进行审核，确保其具备相应的行政管理、设计、施工等管理和技术能力。
其次是合同的履行保证。
在签订合需要明确合同各方的权利和义务，以及相应的履行保证，确保合同的顺利履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土建工程国际竞争性招标合同协议书三
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
第四章合同文件
5．1 语言（一种或几种）和法律
本合同文件用英语拟定，如果上述合同文件是一种以上的语言拟定的，则据以分析和解释该合同的那种语言是英语，因而称之为“法定语言”。
5．2 合同文件的优先顺序
构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。
除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑：
（a）合同协议书
（b）中标通知书；
（c）投标书；
（d）合同条款第二部分；
（e）合同条款第一部分；
（f）技术规范的组成文件；
（1）包括在合同文件中的书面的技术规范。
（2）参考资料中包括的技术规范。
（g）图纸的合成资料；
（1）标明的尺寸。
（2）文字注释。
（3）图解显示；以及
（h）已报价的工程数量表。
6．1 图纸、文件的保管和提供
图纸应由工程师单独保管，但应免费向承包人提供两套复制件，承包人需要更多复制件时，则应自行提供，费用自理。
除了严格用于合同目的，承包人不能在未得到工程师批准的情况下让第三者使用或向第三方转让图纸、规范及其他由业主或工程师提供的文件。
一旦缺陷责任证书发出，承包人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其他文件退还工程师。
承包人就工程师提供4套所有按照第7款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内。
另外，如
工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件。
业主将支付相应的费用。
6．2 一套图纸应保存地工地
上述一套提供给承包人的图纸或由承包人自己提供的图纸，应由承包人保存在工地，这些图纸应能随时提供给工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
6．3 施工进度的打乱
凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主。
通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。
6．4 图纸延期和图纸延期所产生的费用
在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第63款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和（或）招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定：
（a）任何据44款承包人有权得到的延期，及
（b）应增加到合同价中该项费用的金额；并相应通知承包人和抄报业主。
6．5 承包人末提供图纸
如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有6．4款的决定时应将承包人的失误考虑在内。
7．1 补充图纸和指令
工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令。
承包人应遵照执行并受其约束。
7．2 由承包人设计的永久性工程。
凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准：
（a）为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料；
（b）详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工
程。
在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第48款完成了工程。
7．3 批准不影响责任
工程师据7，2款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任。