消防工程补充协议书
二次消防改造协议书模板
二次消防改造协议书模板甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对位于____________________（地址）的建筑物进行二次消防改造，乙方作为专业的消防改造施工单位，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就二次消防改造工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及地方相关消防法规、标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合消防验收标准。
2.2 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并在施工前获得甲方的书面确认。
2.3 乙方应保证施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施，防止施工过程中发生安全事故。
第三条工程费用3.1 工程总费用为人民币（大写）：______________________（￥______________________）。
3.2 工程费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
3.3 工程费用支付方式为：______________________。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，并提供完整的工程资料。
4.2 甲方应在接到验收申请后____个工作日内组织验收，验收合格后双方签署验收合格证明。
4.3 如工程验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新申请验收。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总费用____%的违约金。
5.2 如因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复，并赔偿由此给甲方造成的损失。
消防工程补充合同
消防工程补充合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《消防工程合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目的实际需要，双方协商一致，决定对原合同进行如下补充：一、工程范围与内容1. 补充工程包括但不限于以下内容：- 火灾自动报警系统的增设与升级；- 自动喷水灭火系统的扩展；- 防烟排烟系统的完善；- 应急照明及疏散指示系统的优化；- 防火门、防火墙的加固工作。
2. 所有补充工程应符合国家现行消防技术标准和规范要求，确保工程质量。
二、工期与交付1. 补充工程的施工应在原合同约定的工程竣工日期前一个月内开始，并在一个月内完成。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工计划，确保不影响原工程的正常使用。
三、费用支付1. 补充工程的费用将根据实际完成的工程量另行结算，具体金额由双方协商确定。
2. 甲方应在补充工程验收合格后七个工作日内支付相应的工程款项。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对补充工程提供不少于两年的质量保修期，保修期内出现任何质量问题，乙方应负责无偿修复。
2. 乙方应在工程交付使用后提供至少一次的免费培训服务，确保甲方人员能够熟练操作和维护消防系统。
五、违约责任1. 如乙方未能按照约定时间完成补充工程，应按每日未完成部分工程造价的千分之五支付违约金给甲方。
2. 如甲方未能按时支付工程款项，应按逾期金额的千分之三支付滞纳金给乙方。
六、争议解决双方因履行本补充合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项本补充合同自双方签字盖章之日起生效，是对原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
除本补充合同另有约定外，原合同的其他条款继续有效。
本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________代表签字：_______________ 代表签字：_______________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
消防工程合同书补充协议-消防通道改造方案
消防工程合同书补充协议-消防通道改造方案1. 项目背景为进一步加强消防安全，在原有消防工程合同书基础上，特草拟此《消防工程合同书补充协议-消防通道改造方案》。
本协议内容是为了改造消防通道，提高消防安全标准。
2. 合同变更内容根据消防安全管理要求和现场实际情况，对消防通道进行改造。
具体变更内容如下：2.1 资金预算对于消防通道改造工程，根据初步方案及实际需求，预计投资总额为100万元人民币。
具体的资金来源和使用将由双方另行协商确定。
2.2 工程范围2.3 工期安排根据工程范围的复杂程度和工期的具体安排，预计完成该消防通道改造工程需要120个工作日。
具体工期将由双方共同商定，并在后续工程进展中进行调整。
2.4 进度支付方式3. 合同变更原因经过消防安全评估，发现现有消防通道无法满足消防车辆通过，存在一定的安全隐患。
为此，需要对消防通道进行改造，提升消防安全标准。
4. 合同变更后的责任划分4.1 监理责任监理单位需要按照消防通道改造方案，对工程进展进行监督和检查，并及时向建设单位和施工单位汇报工程进展情况和存在问题。
4.2 建设单位责任建设单位需要配合监理单位进行工程进展情况的调查和问题的整改，并负责提供工程所需的相关资料和图纸。
同时，建设单位需要妥善安排施工单位的作业，并确保工程质量符合相关标准和规范要求。
4.3 施工单位责任施工单位需要按照消防通道改造方案的要求，组织合理的施工进度，并配合监理单位的监督检查工作。
施工单位还需要负责实施工程的各项施工措施，确保工程质量和进度的顺利进行。
5. 变更协议的签署和生效本变更协议经双方协商一致后，由建设单位和施工单位代表分别签署，并生效。
本变更协议与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（盖章）（签字）（日期）施工单位：（盖章）（签字）（日期）。
消防补充协议书
消防补充协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法定代表人：乙方（以下简称乙方）：地址：法定代表人：鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《消防工程合同书》，现双方就原合同中的部分条款进行补充和修改，经友好协商，达成如下补充协议：第一条消防设施的维护与更新1.1 甲方负责对消防设施进行定期检查和维护，并确保其正常运行。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供必要的技术支持和协助。
1.3 如遇消防设施需要更新或升级，甲方应提前通知乙方，并由双方协商确定更新方案和费用承担。
第二条消防演练与培训2.1 甲方应每年至少组织一次消防演练，乙方应提供相应的技术支持和指导。
2.2 甲方应定期对员工进行消防安全培训，乙方应提供培训资料和培训师。
第三条紧急情况下的协调与配合3.1 在发生火灾等紧急情况时，甲方应立即启动应急预案，并通知乙方。
3.2 乙方应在接到通知后，立即提供必要的技术支持和人员协助。
第四条违约责任4.1 如甲方未按本协议履行维护、更新消防设施的义务，应承担由此造成的一切损失。
4.2 如乙方未按本协议提供技术支持或协助，应承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 本补充协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本补充协议是原《消防工程合同书》不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：____________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日签订地点：_________________ 签订地点：_________________。
消防合同补充协议模版
消防合同补充协议模版甲方（甲方名称）：地址：联系人：电话：乙方（乙方名称）：地址：联系人：电话：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的消防工程合同（以下简称“原合同”），现基于项目实施过程中的具体情况，双方同意对原合同进行如下补充，并签订本补充协议。
1. 合同范围的变更1.1 双方同意对原合同中的服务范围进行以下调整：（详细描述服务范围的变更内容，如增加或减少的服务项等）1.2 由于服务范围的变更，双方确认原合同的总价款相应调整为（金额）。
2. 工程进度的调整2.1 鉴于（具体原因，如设计变更、材料供应延迟等），双方同意将原合同约定的工程完成日期由____年__月__日变更为____年__月__日。
2.2 乙方应按照调整后的工程进度计划，制定详细的施工方案，并保证工程质量。
3. 质量保证与验收3.1 乙方应保证消防工程的质量符合国家及行业相关标准，并确保通过消防部门的验收。
3.2 双方应在工程完成后共同组织验收，验收合格后，乙方方可进行工程的最终交付。
4. 付款条件的变更4.1 鉴于合同总价款的调整，双方同意对原合同的付款条件进行如下修改：（详细描述付款条件的变更，如分期付款比例的调整、付款时间的变更等）4.2 甲方应在验收合格后的__个工作日内支付最终一笔款项。
5. 违约责任5.1 如一方未能履行本补充协议中的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 双方应继续遵守原合同中的其他所有条款，除非在本补充协议中有明确的变更。
6. 争议解决6.1 本补充协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他7.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
精选消防协议书4篇(1)
【实用】消防协议书4篇施工总承包单位(以下简称甲方)：施工队(分包单位)(以下简称乙方)：为了认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》，落实“预防为主、防消结合”的消防安全工作方针，预防企业发生重特大火灾、爆炸事故，督促各级人员履行消防安全工作职责，保护企业和员工的生命财产安全，保障企业生产经营活动的正常开展，加强和规范施工现场的消防安全管理，落实消防安全责任，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-20xx、天津市消防条例等法律法规及地铁37项管理制度、公司安全生产管理办法，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书。
双方应严格遵守和执行本协议书规定的权利和义务，确保施工现场的消防安全。
一、施工项目二、甲方责任1、贯彻落实国家和天津市有关施工现场消防安全法规，对施工队(分包单位)的消防安全进行管理、监督、检查和指导。
施工前检查乙方是否与项目部签订了协议书;2、检查乙方是否建立了防火规章制度，是否认真落实了逐级防火责任制;特种作业是否做到持证上岗，施工现场是否配备消防器材，动火前是否开具动火证明，施工中是否占用消防通道，堵塞消防疏散门，易燃易爆物品是否有专人管理等;3、向乙方进行防火安全教育，对建筑施工防火重点部位进行详细安全技术交底。
4、向乙方提供必要的防火、灭火器材，敦促乙方严格按要求执行。
5、协助乙方对动火作业部位进行监督检查，及时下达消防防火整改指令。
敦促乙方严格执行电气焊工持证上岗制度、制止违章操作。
6、积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。
7、有权对不符合消防设计或者不符合消防法规的施工活动进行停工处理和处罚，对不服从处理的单位进行撤换。
8、由于不按照消防法规及规定或者违反相关法律法规造成火灾事故的，所有损失由施工队(分包单位)承担，施工总承包单位有权进行进一步的处理处罚。
消防工程合同书补充协议-设备保养和维修计划调整
消防工程合同书补充协议设备保养和维
修计划调整
1. 引言
2. 协议内容
根据双方的需求和具体情况，对设备保养和维修计划进行如下调整：
2.1 保养实施方法和周期
设备保养实施方法调整为每季度进行一次全面检查和保养，每月进行一次日常巡查。
设备保养周期调整为每年保养四次，分别在每季度结束后的第一个月进行。
2.2 维修响应时间和措施
设备维修响应时间调整为故障通知后的24小时内派人到达现场进行维修。
设备维修措施调整为根据具体故障情况，采取修复或更换设备的措施。
2.3 保养和维修报告
设备保养报告要求保留一份纸质文件，并于每次保养结束后的7个工作日内提交给甲方。
设备维修报告要求保留一份纸质文件，并于每次维修结束后的7个工作日内提交给甲方。
3. 协议生效
本补充协议自双方在协商后签字并加盖公章之日起生效，并与原消防工程合同书具有同等法律效力。
注：本补充协议的任何修改或变更均应以书面形式经双方协商一致后生效。
4. 签字
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：
双方代表签字：日期：
结语
本补充协议旨在确保消防设备的正常运行和日常维护，通过增加保养频次和调整维修响应时间，双方将能够更好地维护消防设备的完好性和可靠性。
希望本补充协议可以得到双方的共同遵守并取得良好的效果。
消防补充合同模板
消防补充合同模板甲方：（公司/个人名称）乙方：（公司/个人名称）鉴于：1. 甲方为（公司/个人名称），具有合法的消防设施服务资质和经营能力；2. 乙方为（公司/个人名称），具有相应的需求和要求，希望委托甲方提供消防设施服务；双方经友好协商，就甲方提供消防设施服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方同意根据乙方的要求，为乙方提供消防设施服务，确保乙方的消防安全，并提供相关的技术支持和维护服务。
第二条合同内容1. 甲方将负责为乙方提供消防设施的安装、调试、监测等服务，确保消防设施的正常运行和有效使用；2. 甲方将根据乙方的实际需求提供相应的消防设施维护服务，包括定期检查、维修、更换零部件等；3. 乙方有权要求甲方根据具体情况提供消防设施的技术升级服务，以保证消防设施的安全性和效能；4. 甲方将根据合同约定提供相应的消防设施使用培训和技术支持，确保乙方合理使用消防设施并提高应急处理能力；5. 乙方将按照合同约定支付甲方相应的费用，以及提供必要的支持和配合，确保消防设施服务的顺利进行；6. 双方同意保持合同内容的保密性，不得向第三方透露和泄露相关信息。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方的消防设施服务需求完成之日止。
第四条合同解除1. 本合同在以下情况下可被解除：（1）经双方协商一致达成的书面协议；（2）乙方发生违约行为且在受到书面警告后仍未改正；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）根据法律法规的规定解除合同。
2. 合同解除后，甲方应在合同解除之日起继续提供相应的服务，直至服务需求完成。
第五条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应负相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等；2. 若因不可抗力因素导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并共同商讨解决方案；3. 双方应积极配合解决可能发生的纠纷，并尽力达成和解；4. 如需向法院起诉解决纠纷，应选择甲方所在地法院进行诉讼解决。
消防工程合同追加工程
消防工程合同追加工程甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《消防工程施工合同》，现因实际需要，经双方协商一致，同意对原合同进行如下追加：一、追加工程内容及范围1. 追加工程包括但不限于以下部分：- 增设消防栓系统/喷淋系统/防烟排烟系统等；- 增加消防控制室面积及相关设备配置；- 对现有消防设施进行升级改造。
2. 具体工程量和施工范围以本合同附件所列图纸和技术规范为准。
二、工期与进度1. 追加工程预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按照约定的时间节点，提交详细的进度计划，并在实施过程中定期更新进度报告。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整方案。
三、质量要求1. 追加工程必须符合国家现行有关消防工程的标准和规范，保证工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 乙方应对所追加工程提供相应的质保期，并在质保期内负责免费维修任何因施工质量问题导致的缺陷。
四、价款及支付方式1. 追加工程的总价款为____元。
2. 付款方式按照以下流程进行：- 签订合同后____日内支付预付款，占总价款的____%；- 工程进度达到50%时支付第二笔款项，占总价款的____%；- 工程完工并通过验收后支付剩余款项。
五、违约责任1. 如一方未能履行合同约定的义务，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期，每延误一日，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。
六、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
消防施工安全协议书6篇
消防施工安全协议书6篇篇1甲方（物业管理方）：____________________乙方（施工单位/业主）：____________________根据《中华人民共和国消防法》和相关法律法规的规定，为确保消防安全，明确甲乙双方消防安全责任，特签订本协议。
一、协议目的甲乙双方共同维护消防安全，切实保障人身财产安全，预防火灾事故发生。
二、甲方责任1. 负责公共区域的消防安全管理工作，定期进行消防检查，及时消除火灾隐患。
2. 配备相应的消防设施、器材，并定期进行维护和检查。
3. 组织开展消防安全宣传教育和培训，提高乙方员工的消防安全意识。
4. 对乙方遵守消防安全制度的情况进行监督，发现违规行为及时通知乙方整改。
三、乙方责任1. 严格遵守消防安全法律法规，制定并实施本单位的消防安全制度。
2. 确定一名或多名消防安全责任人，负责日常的消防安全管理工作。
3. 保证人员密集场所和施工现场的消防安全，制定应急疏散预案，并定期组织演练。
4. 严禁使用明火、乱拉乱接电线等行为，确保消防设施、器材的完好有效。
5. 不得私自挪用、损坏消防设施、器材，不得占用消防通道。
6. 对员工进行消防安全培训，确保每位员工都能正确使用消防设备设施。
四、消防安全措施1. 甲乙双方应共同制定消防安全措施，确保施工过程中的消防安全。
2. 乙方在进行施工、装修等作业时，必须遵守消防安全规定，严禁违规操作。
3. 甲乙双方应定期进行消防安全检查，发现问题及时整改。
4. 乙方应在施工现场配备必要的消防设施、器材，并确保其完好有效。
5. 严禁在施工现场吸烟、使用明火等易燃行为。
五、违约责任与处理1. 若甲乙双方中任何一方未能履行本协议规定的责任和义务，均应承担违约责任。
2. 因违约造成火灾事故的，应承担相应的法律责任，包括赔偿损失、行政处罚等。
3. 甲方有权对乙方违规行为进行制止和处罚，乙方应积极配合整改。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，协议期限为______年。
消防补充合同模板
消防补充合同模板合同编号：合同名称：消防补充合同甲方：地址：联系人：电话：乙方：地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方就消防设施进行补充协议事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：一、补充内容：1. 甲方在原消防设施的基础上，委托乙方对其现有消防设施进行补充，以提升消防安全性能。
2. 补充的消防设施包括但不限于：火灾报警系统、灭火器、疏散指示标志、应急照明等。
3. 补充的消防设施应符合国家标准和相关法律法规的要求，并经过甲方验收合格后方可使用。
二、补充设备安装和验收：1. 乙方负责从甲方购买所需的消防设备，并按照国家标准在甲方指定的位置进行安装。
2. 安装完成后，乙方将组织相关专业人员进行设备的调试和试运行，并向甲方提供合格检测报告。
3. 甲方有权对所安装的消防设备进行验收，如发现质量问题或不符合要求，乙方应承担相应责任，并及时进行更换和修复。
三、维护与保养：1. 乙方负责所补充消防设施的日常维护与保养工作，确保其正常运行状态。
2. 甲方应按照乙方提供的操作指南和注意事项正确使用消防设施，并及时向乙方报告设施的异常情况。
3. 如设备出现故障或需要维修时，乙方应及时响应并派遣专业技术人员进行检修和维护。
四、费用支付：1. 补充消防设施的资金由甲方全额支付给乙方。
支付方式为：（具体支付方式）。
2. 增加或替换设备的费用由甲方承担，费用标准按照乙方提供的报价和费用明细执行。
五、保密条款：1. 甲、乙双方承诺对合同内容及相关商业秘密进行保密。
2. 未经甲、乙双方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用和复制合同涉及的商业秘密。
六、违约责任：1. 任何一方严重违反本合同条款的，对方有权要求其承担违约责任，并赔偿相应的经济损失。
2. 因不可抗力导致无法履行合同的，双方互不承担违约责任。
七、争议解决：1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 甲、乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁，并接受仲裁裁决。
消防改造工程合同协议书
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要进行消防改造工程，乙方愿意承接该工程，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：甲方消防改造工程1.2 工程地点：[具体地址]1.3 工程内容和范围：- 消防设施设备的更新、改造和安装；- 消防系统的检测、调试和验收；- 消防通道的整改和标识；- 消防器材的配置和摆放；- 其他与消防改造相关的必要工作。
第二条施工期限2.1 本工程预计施工期限为[具体时间]，自乙方进场之日起计算。
第三条承包方式3.1 乙方按甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工，实行总价包干，包工、包料、包质量、包安全、包文明施工。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价为人民币[具体金额]元整。
4.2 付款方式如下：- 乙方进场前，甲方支付合同总价款的[具体比例]%作为预付款；- 工程进度达到[具体比例]时，甲方支付合同总价款的[具体比例]%；- 工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的[具体比例]%；- 工程保修期满后，甲方支付剩余的合同总价款。
第五条材料供应5.1 乙方负责提供施工所需的全部材料，包括但不限于消防设施设备、消防器材、消防管道、电线电缆等。
5.2 乙方应确保所有材料符合国家相关标准和规范，并具备合格证明。
第六条质量保证6.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
6.2 乙方应负责工程保修期内的维修和保养工作。
第七条安全文明施工7.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全文明施工。
7.2 乙方应制定详细的安全施工方案，并采取必要的安全措施，防止发生安全事故。
第八条违约责任8.1 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付[具体金额]元违约金。
8.2 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付[具体金额]元违约金。
第九条争议解决9.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
消防协议书范本(集合5篇)
消防协议书范本（集合5篇）消防协议书范本第1篇发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、协商一致，甲方决定将消防工程交由乙方承包施工，为明确双方权利和义务，特订立本合同，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围(1)室内、外消火栓系统;应急照明疏散系统;防火门。
(2)承包方式：包工、包料、包安全、包验收合格。
三、合同工期合同工期：按甲方施工进度计划表要求完工，配合土建工程进度。
四、质量标准工程质量标准：完成设计图纸的范围内的消防工程，符合消防工程相关验收规范，经五方主体共同检验，消防验收合格意见书。
五、合同价款1、本合同价包含乙方施工消防材料，材料检验费、第三方消防检测费。
2、工程总造价：按消防工程的决算总价的79%支付乙方。
六、付款方式单位工程经业主、监理、设计院、区建委组织验收合格备案后，按甲方和业主签订的大合同同比例付款。
七、双方负责事项1、甲方责任和义务：(1)指派(2)提供工程相关施工变更资料;施工中途如遇变更及增减项目，应提前向乙方发出变更通知单;(3)提供施工用水、用电及存放工具用房及材料仓库;(4)如在施工中出现需要协调的.问题，甲方应及时组织施工方等相关单位协调解决。
2、乙方责任和义务：(1)指派负责施工现场的各方协调工作;(2)乙方应按相关消防规范进行施工，及时与甲方沟通配合，解决消防系统中存在的问题，保证施工进度和质量，并保证项目通过消防主管部门验收;(3)乙方施工应严格遵守现场文明施工规定，严格按照安全施工操作规程施工，发生安全事故责任自负，进场前应该给施工人员购买工伤保险;(4)乙方应严格履行合同，如存在偷工减料行为，一切损失由乙方承担;(5)在工程竣工验收合格前，成品与半成品保护均由乙方负责;(6)本工程竣工验收之日起，非业主使用不当，根据《建设工程质量管理条例》最低保修期限为贰年。
消防补充合同模板
消防补充合同模板甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于甲乙双方于（原合同签订日期）签订了《消防维保合同》（以下简称“原合同”），为确保消防设施的正常运行和人员安全，现经双方友好协商，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、合同范围及内容1.1 乙方负责对甲方提供的消防设施进行日常维护保养，确保其正常运行。
1.2 乙方应及时响应甲方的应急维修需求，并在规定时间内完成维修工作。
1.3 乙方应按照国家和地方有关消防设施的技术规范进行维护保养工作。
二、合同执行目标2.1 乙方应确保消防设施达到国家和地方有关建筑消防设施的技术规范要求。
2.2 乙方应定期对消防设施进行检测、检查，并提供相关检测报告。
三、双方责任3.1 甲方应提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续。
3.2 甲方应承担因合同对象本身的质量问题或使用过程中产生的维修费用以及元器件更换。
3.3 甲方应负责消防设施系统的日常运行管理，发现问题应及时通知乙方。
四、合同价款及支付方式4.1 双方同意根据原合同的支付条款，按照补充合同的执行情况进行支付。
4.2 甲方应按照约定的付款周期和金额，向乙方支付合同价款。
五、违约责任5.1 双方应严格按照原合同和本补充合同的约定履行各自的权利和义务。
5.2 任何一方违反本补充合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
六、争议解决6.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日（注：以上模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和修改）。
消防施工补充协议范文
消防施工补充协议范文
甲方：某消防公司
乙方：某建筑公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方基本信息：
甲方为一家专业从事消防设施安装和维护的公司，具有相关资质和技术实力；乙方为一家知名建筑公司，具有丰富的施工经验和良好的信誉。
二、协议目的和背景：
本协议的签订是为了明确双方在消防施工项目中的责任分工、工作流程和合作方式，保障项目顺利进行并达到预期效果。
三、具体条款和条件：
1. 甲方负责提供消防设施的设计、安装和调试工作；
2. 乙方负责提供施工现场的安全保障和协助甲方顺利开展工作；
3. 双方应按照项目进度和质量要求进行合作，如有变更需及时协商并签订补充协议。
四、保密事项：
双方在合作过程中涉及的商业秘密和技术资料应予以保密，未经对方允许不得泄露或使用。
五、不可抗力因素的处理：
若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应立即通知对方，并共同商讨解决方案。
六、协议终止条件：
1. 双方协商一致决定终止合作；
2. 一方违约严重影响项目进展，经书面通知后仍未改正。
七、违约和争议解决方式：
若一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应友好协商解决，若无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款：
1. 双方应加强沟通，及时沟通解决问题；
2. 本协议自签订之日起生效，至项目完工结束。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
签订地点：_____________签订日期：_____________。
消防工程改造合同协议书
消防工程改造合同协议书乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行消防系统的改造工作，乙方具有相应的资质和经验，双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，就甲方消防系统改造工程的有关事项达成如下协议：一、工程内容与范围1. 乙方负责甲方消防系统的全面检查、评估及改造设计。
2. 根据评估结果，乙方将提供详细的改造方案，包括所需材料、设备清单及预算报价。
3. 改造内容包括（但不限于）喷淋系统、报警系统、疏散指示标志等的更新与完善。
4. 乙方需确保所有改造工作符合国家消防安全标准及相关法律法规要求。
二、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家标准和行业规范施工，确保工程质量。
2. 工程完成后，甲方有权组织专业人员进行验收，验收合格后方视为工程交付完成。
3. 如遇质量问题，乙方应在接到通知后及时整改，直至满足质量要求。
三、工程期限与进度1. 工程预计总工期为____天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方需在合同生效后的____天内提交改造方案和预算报告。
3. 甲方在收到方案和预算报告后____天内提出意见或确认。
4. 双方确定最终方案后，乙方须在约定时间内开始施工。
四、工程费用与支付方式1. 工程总费用为人民币____元，包含所有材料费、人工费和管理费。
2. 甲方在合同签订后____天内支付预付款，即工程总费用的____%。
3. 中期付款，即工程总费用的____%，在工程进度达到____%时支付。
4. 尾款，即剩余的____%，在工程验收合格后____天内支付。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定时间完成工程或未达到质量标准，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
3. 任何一方违约，均应赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
消防改造工程合同协议书
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要进行消防改造工程，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1. 工程名称：甲方消防改造工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：- 更新消防报警系统，包括火灾报警控制器、探测器、手动报警按钮等；- 更换消防喷淋系统，包括喷头、管道、阀门等；- 更新消防栓系统，包括消防栓、水带、接口等；- 安装消防疏散指示标志和应急照明系统；- 检查和维修电气线路，确保消防用电安全；- 其他消防改造工程所需内容。
第二条双方责任1. 甲方责任：- 负责提供施工所需的场地、设备、材料等；- 配合乙方进行工程测量、定位等工作；- 按时支付工程款项；- 指派专人负责施工现场的管理和协调工作；- 在工程验收合格后，办理相关消防验收手续。
2. 乙方责任：- 按照甲方要求和国家相关标准进行施工；- 配备具有相应资质的施工人员；- 保证施工质量，确保工程安全；- 在施工过程中，对施工现场进行合理管理，防止安全事故发生；- 按时完成工程，确保工程按期交付。
第三条工程进度与验收1. 工程进度：乙方应按照合同约定的时间完成工程，具体进度安排如下：- [具体进度安排]2. 工程验收：工程完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收。
验收合格后，双方签订验收报告。
第四条工程款项1. 工程总价：本工程总价为人民币[金额]元，包括材料费、人工费、设备费等。
2. 付款方式：- 甲方在工程开工前支付合同总价的[比例]%作为预付款；- 工程进度达到[比例]%时，甲方支付合同总价的[比例]%；- 工程验收合格后，甲方支付合同总价的[比例]%；- 余款在工程保修期满后支付。
第五条保修期限本工程保修期为[时间]，自工程验收合格之日起计算。
在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责免费维修。
第六条违约责任1. 甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付[比例]%的违约金；2. 乙方未按时完成工程，应向甲方支付[比例]%的违约金；3. 任何一方违反本合同约定，造成对方损失的，应承担相应的法律责任。
2024年度消防工程协议增补条款明确书
2024年度消防工程协议增补条款明确书本合同目录一览1. 工程概况1.1 项目名称1.2 项目地址1.3 项目规模1.4 项目进度2. 增补条款2.1 条款一：工程变更2.2 条款二：工程延期2.3 条款三：工程验收2.4 条款四：质保期3. 费用及支付3.1 增补工程费用3.2 支付方式3.3 支付时间表4. 工期调整4.1 工期延期4.2 工期提前5. 质量保障5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量问题处理6. 安全生产6.1 安全标准6.2 安全培训6.3 安全事故处理7. 变更管理7.1 变更程序7.2 变更费用承担8. 违约责任8.1 违约情形8.2 违约责任承担9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构10. 合同解除10.1 解除条件10.2 解除程序11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密责任12. 合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件13. 其他条款13.1 知识产权保护13.2 不可抗力13.3 法律适用13.4 争议解决14. 附件14.1 工程设计文件14.2 施工图纸14.3 相关法律法规第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 项目名称：2024年度消防工程1.2 项目地址：市区街道号1.3 项目规模：根据设计文件和施工图纸，本项目包含消防水池、消防泵房、消防管道、消防喷淋系统、火灾自动报警系统等设施。
1.4 项目进度：按照双方约定的时间表进行，具体工程进度以工程师发布的工程进度计划为准。
第二条增补条款2.1 条款一：工程变更（1）如因设计文件或施工图纸的变更导致工程量增减或工程费用的变化，双方应协商确定变更后的工程量和费用。
（2）工程变更需经工程师同意，并按照约定的程序进行。
2.2 条款二：工程延期（1）如因不可抗力或其他特殊情况导致工程进度受到影响，双方应协商确定工程延期的时间。
消防增项协议书范本
消防增项协议书范本《消防增项协议书》甲方（业主）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防增项工程事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程名称：______消防增项工程二、工程地点：______三、工程内容：______四、工程期限：1. 本协议签订后，乙方应根据甲方提供的施工图纸和有关资料，及时组织施工。
2. 工程期限为______天，自______年______月______日至______年______月______日。
五、工程费用：1. 本工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2. 乙方在施工过程中，如需变更工程内容、材料等，需事先征得甲方同意，并签订补充协议。
增减的费用，按照实际发生金额计算。
六、付款方式：1. 工程进度达到______%，甲方支付乙方工程总价的______%。
2. 工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的______%。
3. 工程质保金为工程总价的______%，质保期为______年，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
七、工程质量及验收：1. 乙方应按照国家有关消防工程的施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
3. 甲方应在收到验收报告后______天内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
八、工程质保：1. 乙方对工程实行质保，质保期为______年。
2. 质保期内，如因施工质量问题导致设备故障或损坏，乙方应负责免费维修或更换。
九、违约责任：1. 甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项。
2. 乙方未按约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为工程总价的______%。
十、争议解决：1. 本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：******大厦施工总承包-消防工程补充协议书工程名称：******大厦-消防工程工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处发包人：承包人：日期：合同补充协议书发包人(全称)：（简称甲方）承包人(全称)：（简称乙方）甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。
原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。
具体补充条款如下：一、工程概况：1、工程名称：******大厦-消防工程2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处3、工程内容：室内外建筑消防工程4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。
二、承包范围：1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保；2.消防电系统：2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制器到消防控制中心的液位控制线以及从液位控制器到控制柜内的联动控制线的敷设、接线及调试工作；消火栓按钮的接线；防火卷帘两侧温感、烟感探测器的供应、安装及调试；负责完成防火卷帘控制箱至消防值班室的控制线敷设及联动调试。
设计变更引起的线管安装等。
2.2总包施工范围：包括消防泵房内双电源切换柜、水泵控制柜、风机控制箱；敷设从双电源切换箱到消防控制箱间的电缆，并留有足够接线长度；负责完成双电源切换箱的接线；负责完成从低压配电室到消防泵房内电缆的敷设及低压配电室内的接线工作；系统接地干线及等电位箱安装；各种预埋预留、孔洞封堵等。
3、消防水系统：3.1消防施工范围：喷淋系统管道及其设备供应、安装及调试；消火栓管道及其设备供应、安装及调试；地下室泵房消防水泵设备、管道及附件供应、安装及调试；套管与管道之间缝隙封堵；室外喷淋/消火栓水泵接合器、连接接合器的埋地管道；屋顶消防水箱相关的消防设备、管道及管件的采购及安装;设计变更引起的管道安装等。
3.2总包施工范围：总承包单位完成消防泵房及消防水池的土建工作，包括天面、墙面、地面抹灰、找平、压光、粉刷等工作，负责完成排水沟、集水坑砌筑、设备基础、盖板制作安装及水泵基础浇筑等工作；管道穿墙、穿板的预留、预埋及管道与土建结合面的封堵、水管井的平面封堵工作；消防水池的进水管及水箱附件，消防水池吸水槽并做好其他系统与消防水箱的接驳；各种预埋预留、孔洞封堵等。
4、防排烟系统：4.1消防施工范围：地下室及楼梯间加压送风、地下室所有排风（烟）风机、屋顶排烟等设备安装；加压送风、排风（烟）风管制作（含公共厕所的排风换气系统）安装；阀类供应安装；风管漏风检测及保温；送风、排风（烟）口供应安装；防排烟系统调试; 设计变更引起的管道安装等工作；按防火密封性要求封堵所有套管与管道之间的缝隙。
4.2总包施工范围：总承包单位完成机房所有土建工作，包括天面、墙面、地面抹灰、压光、找平、抹灰及设备基础浇筑等工作，负责预留机房及风管穿墙、楼板洞口及风管与土建结合面的封堵，砌筑过程中配合安装预留出风管穿墙洞口，并将机房、风管井预留出一面墙后砌，完成所有风井及水井的抹灰工作；各种预埋预留、孔洞封堵等。
5、气体灭火系统：5.1消防施工范围：管线敷设、吹洗、试验、涂漆、阀体与设备接线、启动瓶组里充装氮气、选择阀等个别连接部位需采用法兰连接时，应对被焊接损坏的镀锌层另做防腐处理、贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号、火灾报警系统火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测安装、调试；5.2总包施工范围：参照消防电、消防水范围；6、防火卷帘门、挡烟垂壁6.1消防施工范围：6.1.1 负责电机设备、导轨、设备支架（刷防锈漆）制作、预埋件、控制箱、按钮盒、卷筒轴等安装，以及设备、控制箱、按钮盒的接线，调试；防火卷门安装后进行报检、负荷试车及联动调试等；6.1.2 负责挡烟垂壁的安装；采用不燃材料，材质需达到防火等级要求。
按公安部GA-533-2012《挡烟垂壁》标准执行，达到验收规范要求。
6.2总包施工范围：按图纸预留防火卷帘门门洞、以及防火卷帘门安装后需要对孔洞上封堵。
7、调试及验收7.1乙方是联动调试、验收的牵头单位，负责办理消防工程的一切报批报建工作，包括消防修改施工图纸二次报建，各类消防材料、产品、设备、装饰材料等的报批报建备案；7.2乙方负责牵头组织消防联动调试，并制定联动调试方案；7.3乙方负责牵头协调各单位对联动调试及消防验收出现的问题进行整改，落实各条验收意见的整改确保消防验收合格。
7.4配合样板房装修修改工作。
售楼处和供看楼业户停车的地下停车场部分的消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、火灾自动报警系统应配合装修单位先行施工；7.5室外消火栓由总包统一施工，相关产品应符合消防验收要求，划入消防施工单位申报范围，一起报验；7.6配合商户进场装修消防改动工作不在本次招标范围内。
7.7消防产品应具有入网许可证；8、其他未尽事宜，详《附件一：******大厦-消防工程业务界面》。
三、承包方式：人工、材料、设备、施工机具、运输、（包工料机为包含定额要求的各项增加系数、各种损耗、换算需加系数系数等，为完成图示规格及其他要求的成品的全部人材机等直接与间接的费用在内）、措施项目”所列项目：包安全文明施工、包夜间施工、包非夜间施工照明、包二次搬运、包冬雨季施工、包大型机械设备进出场及安拆、包施工排水、包施工降水、包地上地下设施和建筑物的临时保护设施、包工程及设备保护、包脚手架、包整体提升架、包吊篮、包模板支架、包垂直运输、包地下室增加费、包高层增加费超高施工增加等以及其他未明示的项目、包纠偏及漏埋件的处理、包补钻孔洞、包开槽、包吹扫清洗试压、包调试、包检验试验、包深化设计、包管理配合、缺陷责任及保修、包质量、包工期、包风险、包保险、包报建、包国家有关规范规定的检验测试、包通过竣工验收、包免费培训甲方能独立操作消防设备管理人员、包规费（内含需承包人缴纳的保险及其他）及税费、包施工过程中工作面内的雨水与污水的排除、包工程用水加压措施、包施工中的临时停水停电增加费、包施工材料堆放场地的整理、包工完场清、包生产与生活临建设施、包验收合格及竣工验收备案全过程并包取得配备案回执、包过程与提交完整的竣工资料及竣工图纸。
以上分部分部项目及可计量措施项目按清单所示固定综合单价包干、其他措施项目按固定总价总干的形式的方式承包。
四、合同价款：合同暂定总价款为人民币(大写)：(小写)：元本工程采用分部分项清单及可计量措施项目固定综合单价包干、按系数计量或以项为单位的其他措施项目总价总干的形式，工程量结算时遵照以下1~14条规定按实调整的方式，综合单价详见本合同附件的清单。
关于分部分项综合单价及措施项目的综合单价（或固定总价）所包含的各项费用，甲乙双方一致明确如下,并同意遵照以下条款执行：1、工程量清单编制依据：发包人提供的“工程量清单”是以艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司设计的的《e******大厦施工图》（版次，日期：16.05.09）、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、各专业《工程量清单计算规范》GB50854~862－2013及《深圳市建设工程计价规程2013》中的工程量计算规则为依据，参考《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）第一至十一册及补充定额勘误资料、取费资料的推荐下浮率，并结合本工程的特点及现场实况编制而成；承包方也是根据施工图纸，结合清单，并遵守规范与定额要求进行的报价。
2、清单计价说明：发包人所提供的清单内的项目特征与工作内容，是参照上述第1条相关规范与定额并结合本工程的实际情况进行编写的的。
除项目特征与工作内容的要求之外，为了简化结算的计量与计价，还有对工程量计算、定额要求的各项增加系数、各种损耗、换算需加系数等直接与间接费用在内全部放入综合单价内综合考虑，各承包人报综合单价或合价时已充分考虑这些问题所产生的费用增加。
项目特征与工作内容所列内容中有列明的，承包人在填报综合单价或合价时按所列明的执行（并充分考虑了上述说明提及的各种定额增加系数的直接与间接费用增加、特别工程量计算要求产生的费用增加在内）；余下没有列明的，以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、各专业《工程量清单计算规范》GB50854~862－2013及《深圳市建设工程计价规程2013》中的工程量计算规则为依据，参考《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）第一至十一册及补充定额勘误资料、取费资料计量，结算时双方同意按此执行。
3、工作内容说明：由于发包人所提供的清单的项目特征只能列明本清单的主要特征与主要工作内容，承包人在清单报价中应考虑实现承包范围内工程功能所不可或缺的工作内容，招标人接到投标人报价后，将视为完成该工程项目并使项目发挥预定的功能所需费用已包含在本清单综合单价内或在其它项目的综合单价中已作考虑，在实施后，招标人将不予另行支付。
4、清单错漏问题：承包人在前期投标过程中，已对工程量清单中的工程项目特征、工作内容、完整性进行核对，并由发包人进行了统一进行调整。
对于已经复核与调整并经双方确认的工程项目特征、工作内容与计量方式，在合同签订后，任何错误或遗漏皆被视作包括在综合单价中，由承包人负责。
承包人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它项目的综合单价中，在实施后，发包人将不予另行支付。
另外，发包人所提供的清单内的项目特征与工作内容承包人在投标报价时不允许擅自修改（通过答疑提出，发包人统一修改过的除外），如订立本合同时，发包人未能发现承包人清单内的项目特征与工作内容有修改并与之订立合同，在结算时仍然按发包人发出的清单项目特征与工作内容及本合同第四大项1～6条已明确包含的内容结算。