《房屋建筑工程质量保修书》
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书房屋建筑工程质量保修书(通用8篇)房屋建筑工程质量保修书篇1发包人(全称)：__承包人(全称)：__发包人、承包人根据《中国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对__(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：__二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__年;⒊装修工程为__年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年;⒌供热与供冷系统为__个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__年;⒎其他项目保修期限约定如下：三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：__本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
房屋建筑工程质量保修书(范本)(1范本)
引言：概述：《房屋建筑工程质量保修书(范本)(1范本)（二）》是以我国法律法规和建筑工程质量标准为基础，结合实际经验制定的一份具有法律效应的文件。
它详细说明了对房屋建筑工程质量保修的要求和责任，保障购房者的权益，推动建筑工程质量的持续改进。
正文内容：一、保修范围1.1结构：该范本要求房屋建筑结构应符合国家相关标准和规范要求。
例如，地基基础的承载能力应满足设计要求，墙体应符合静力学和隔声要求等。
1.2主体部位：此部分涵盖了房屋主体结构、外立面、屋顶、楼板等。
要求各个主体部位的砌体、混凝土、钢筋等材料应符合相应标准，并且不存在明显的开裂、漏水等问题。
1.3附属设备：这一部分主要指房屋内部的安装设备，包括水电、空调、燃气等。
范本明确规定这些设备应按照相关规范和标准进行安装，并且在交付使用时能够正常运行。
1.4公用设施：公用设施是指小区内的道路、绿化、排水系统等。
该范本要求房屋建筑工程应配备相应的公共设施，并且能够正常运行及满足居民的基本需求。
二、保修时限2.1结构部位：房屋建筑的结构部位保修时限为20年，可视为一个长期保修期限。
在此期间，若房屋的结构出现问题，建筑施工单位或开发商有义务及时修复。
2.2非结构部位：包括门窗、墙面、地面等非结构性部位的保修时限为2年。
在此期间，购房者发现这些部位的质量问题，有权要求建筑施工单位或开发商进行修复或更换。
2.3装饰部位：该部位涵盖了墙面、顶棚、地板等装饰性的部位。
保修时限为1年，购房者在此期间有权对这些部位的装修质量进行检验和维修要求。
三、保修方式3.1书面申请：购房者可以通过书面形式向建筑施工单位或开发商提交保修申请，并详细描述房屋质量问题的情况。
3.2口头申请：购房者也可以通过方式或面谈等方式进行口头申请，建筑施工单位或开发商应当妥善处理，并在书面形式上做出回应。
四、保修责任4.1确认问题：建筑施工单位或开发商在接到购房者的保修申请后，应当立即核实问题，并进行书面确认。
房屋建筑工程质量保修书(1)
房屋建筑工程质量保修书1. 引言本文档为房屋建筑工程质量保修书，旨在明确开发商和业主之间的权责关系，并规定了对房屋建筑工程质量进行保修的具体要求和期限。
本保修书适用于房屋建筑工程竣工验收后的一定保修期。
2. 保修范围本保修书所指的房屋建筑工程质量保修主要包括范围：2.1 建筑结构：包括房屋的框架、梁柱、墙体等主要承重结构。
2.2安全设施：包括疏散通道、消防设备、防盗门窗等安全防护设施。
2.3给排水系统：包括供水系统、排水系统、卫生间、厨房等相关设施。
2.4 电气系统：包括电线、插座、开关、照明设备等电气设施。
2.5装饰装修：包括地面、墙面、天花板、门窗、涂料等装饰装修材料和工程。
3. 保修期限3.1 建筑结构的保修期限为竣工验收后十年。
3.2安全设施、给排水系统、电气系统和装饰装修的保修期限为竣工验收后两年。
4. 保修责任4.1在保修期限内，若发现房屋建筑工程质量问题，业主有权向开发商提出保修要求。
4.2开发商应积极响应，并按照合同约定的时间和方式进行维修和更换。
4.3若开发商未在约定时间内进行维修或更换，业主有权向相关主管部门投诉，并要求开发商赔偿由此造成的损失。
5. 保修流程5.1业主发现房屋建筑工程质量问题，应及时向开发商提出书面保修申请。
5.2开发商收到保修申请后，应在三个工作日内派专业维修人员进行现场勘察，并制定维修方案。
5.3维修方案经过开发商和业主双方协商一致后，开发商应在一个月内完成维修工作。
5.4维修完成后，开发商和业主应共同进行验收，确保问题得到解决。
6. 保修责任的限制6.1若房屋建筑工程质量问题是由业主自身原因引起的，开发商可以拒绝提供保修服务。
6.2若房屋建筑工程质量问题是由不可抗力、意外事故或自然灾害等原因引起的，开发商可以减少或延长保修期限。
7. 其他约定7.1本保修书自签署之日起生效，并在房屋竣工验收后的保修期内持续有效。
7.2 开发商和业主应保留本保修书的副本，并妥善保管。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)尊敬的业主：1. 项目基本信息：项目名称：[项目名称]业主姓名：[业主姓名]建筑工程施工单位：[施工单位名称]施工合同号：[施工合同号]房屋位置：[房屋位置]2. 保修期限：本次质量保修期限为工程竣工验收合格之日起，为期一年。
在此期限内，如发现施工质量问题，将由施工单位负责修复。
3. 保修内容：（1）主体结构：主要指建筑物的基础、框架、墙体等承重部分。
在保修期内，如出现主体结构质量问题，将由施工单位负责检修和修复，以确保建筑物的稳固和安全。
（2）建筑设备：主要包括电气设备、给排水设备、暖通设备等。
在保修期内，如发现设备故障或质量问题，将由施工单位负责检修和更换，以确保设备的正常运行。
（3）装饰装修：主要指室内装修材料、家具设备等。
在保修期内，如出现装修材料脱落、开裂、变形或设备故障等问题，将由施工单位负责修复或更换。
（4）其他问题：在保修期内，如发现其他与施工质量相关的问题，将由施工单位负责处理。
4. 保修责任和处理方式：（1）业主在发现施工质量问题后应及时通知施工单位，并提供相关证据和材料。
（2）施工单位收到业主通知后，将派专业技术人员进行现场调查和评估。
（3）如确认为施工质量问题，施工单位将负责修复或更换，并承担相应费用。
（4）施工单位将在修复或更换后及时通知业主，并进行验收。
5. 免责条款：（1）由于不可抗力等原因造成的损坏，施工单位将不承担保修责任。
（2）非正常使用、意外损坏或人为破坏造成的问题，施工单位也将不承担保修责任。
（3）保修期满后，施工单位将不再承担维修责任。
请您务必妥善保管此质量保修书，并在保修期内如实反映施工质量问题。
我们将竭诚为您提供高质量的服务，确保您的房屋建筑工程达到满意的效果。
_________________________（施工单位）_________________________（业主）。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)一、工程概况根据甲方与乙方签订的《房屋建筑工程施工合同》，乙方在【施工地点】进行了【房屋建筑工程】的施工，工程总造价为【金额】。
经过甲方的验收，确认工程已基本完工，达到了【设计要求】。
二、质量保修期根据合同约定，建筑工程质量保修期为【保修期限】自工程竣工之日起。
在此期间，乙方对于工程质量问题应承担相应的责任和义务。
三、质量保修内容根据建筑工程质量保修书的约定，乙方承诺在质量保修期内，对于以下问题进行保修：1. 构件开裂：对于因施工质量问题导致的构件开裂，乙方将承担相应的修复责任。
2. 渗漏问题：对于因施工质量问题导致的漏水或渗水问题，乙方将承担相应的修复责任。
3. 设备故障：对于在质量保修期内发生的设备故障，乙方将负责维修或更换。
四、责任限制在质量保修期内，乙方对于以下问题不承担保修责任：1. 自然灾害：如地震、洪水等自然灾害导致的损坏不在保修范围内。
2. 人为损坏：如甲方或其他第三方的故意破坏、改动等行为造成的损坏不在保修范围内。
3. 正常磨损：对于因正常使用而产生的磨损和老化不在保修范围内。
五、维修流程1. 甲方在发现建筑工程质量问题后，应及时书面通知乙方，明确问题的具体描述和位置。
2. 乙方接到通知后，将派遣相关技术人员前往现场进行评估和检查，确定问题的原因和解决方案。
3. 乙方将根据评估结果提出修复方案，并与甲方协商确定修复时间和方式。
4. 修复工程完成后，乙方将进行验收，确保问题得到解决并满足设计要求。
六、保修期终止在质量保修期内，若甲方在书面通知乙方后【日期】内未得到乙方的修复或反馈，甲方有权要求解除合同或采取其他合法手段维护自己的权益。
七、法律适用和争议解决本质量保修书受中国法律的约束。
如因履行本书所发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至【争议解决机构或仲裁委员会】进行仲裁。
本保修书自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：。
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程。
我们将竭尽全力提供高质量的房屋建筑服务。
为了确保您的权益和满意度，我们特此向您提供以下的质量保修书，详细说明了我们在建筑工程中的责任和保修范围。
请您仔细阅读，并与我们联系，以便进行后续的维修和保养。
第一章质量保修期1.1 凡是由我方承建的房屋建筑工程，在竣工后的一年内，我方将负责免费维修和保养。
第二章保修责任范围2.1 建筑结构2.1.1 房屋建筑的结构主体，在合理使用和维护的前提下，保证承受正常的地震、风载和荷载等力量。
2.1.2 若房屋结构出现裂缝、倾斜、漏水等问题，我方将负责免费维修和处理。
2.2 室内设施2.2.1 电气设备2.2.1.1 在供电条件正常、合理使用和维护的情况下，建筑内的电气设备和线路应保证正常运行。
2.2.1.2 一年内，如因电路故障、漏电、电线老化等问题导致设备无法正常使用，我方负责免费维修和更换。
2.2.2 水系设备2.2.2.1 建筑内的水龙头、水管、污水管道等设备和管道应保证正常运行和不漏水。
2.2.2.2 一年内，如因设备故障、管道破裂等问题导致水系设备无法正常使用，我方负责免费维修和更换。
2.3 室外设施2.3.1 门窗2.3.1.1 建筑的门窗应保证开关灵活、密封效果良好。
2.3.1.2 一年内，如因门窗开关困难、密封不良等问题导致无法正常使用，我方负责免费维修和调整。
2.3.2 墙面及涂料2.3.2.1 建筑的墙面和涂料应保证平整、美观，并且不剥落、起皮。
2.3.2.2 一年内，如因墙面开裂、涂料剥落等问题导致不美观，我方负责免费修补和重新涂料。
第三章免责条款3.1 如因以下情况导致房屋建筑质量问题，我方将不承担责任：3.1.1 自然灾害或意外事故导致的破坏，如地震、火灾等。
3.1.2 居民不当使用、维护不当或改动设计导致的问题。
3.1.3 由于使用质量不合格的建筑材料造成的问题，责任由材料供应商承担。
房屋建筑工程质量保修书范文5篇
房屋建筑工程质量保修书范文5篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书范文尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程，我们将竭尽全力保障工程质量，确保您的住宅舒适、安全。
为了让您更加放心，特此书面保修书如下：第一章保修的范围1.1 本次保修书适用于您购买的房屋建筑工程的主体部分，包括但不限于房屋结构、外墙、屋顶、地基、管道、电器设施等方面。
1.2 本次保修书不适用于您的人为操作不当、违反使用说明书、自行拆改造成的损坏或问题，以及自然灾害、战争、恐怖袭击等不可抗力因素造成的损坏。
第二章保修期限2.1 我们承诺为您提供长达两年的免费保修期，从您接受房屋交付之日起计算。
2.2 如在保修期内发现任何质量问题，请立即联系我们进行维修处理，以免问题扩大。
3.1 在保修期内，我们将负责对房屋建筑工程出现的质量问题进行维修或更换，并承担相应的维修费用。
3.2 如属于保修范围之外的问题，我们将提供相应的维修建议，但维修费用由您本人承担。
第四章注意事项4.1 请在接受房屋交付时，仔细查看房屋质量，并对有缺陷的地方提出异议，以便及时解决。
4.2 在房屋日常使用过程中，请注意正确使用各种设施，避免人为损坏。
4.3 如有需要维修的问题，请务必保持通畅的沟通，及时联系我们处理，以免造成不必要的损失。
第五章其他条款5.1 本保修书为正式文件，对双方具有约束力。
如有违反或有不清楚的地方，请及时联系我们进行沟通协商。
5.2 我们将严格遵守本保修书的约定，认真履行保修责任，确保您的权益不受损失。
我们诚挚地希望与您建立长期的合作关系，提供优质的售后服务。
请您放心选购我们的产品，我们将竭诚为您服务，感谢您的信任和支持！特此保修书生效。
日期：年月日签章：房屋建筑工程施工单位以上就是关于【房屋建筑工程质量保修书范文】的内容，希望能为您提供参考和帮助。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
感谢您的阅读！第2篇示例：房屋建筑工程质量保修书范文：尊敬的业主：您好！感谢您选择我们公司进行房屋建筑工程。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书1. 背景和目的本文档旨在就房屋建筑工程质量保修进行规范和说明。
质量保修是指建筑工程完工验收之后，对于工程质量出现的问题，由施工方负责进行修复和保修的一种行为。
本文档将详细介绍质量保修的范围、流程、责任等关键内容。
2. 质量保修范围2.1 结构部分 - 墙体和地板出现龟裂、脱落等问题； - 结构柱或梁出现弯曲、开裂等问题； - 屋顶漏水或严重渗水；2.2 室内装修部分 - 门窗开合不灵活； - 墙面剥落、开裂； - 地面瓷砖裂缝、空鼓； - 水电管道渗漏、漏水；2.3 设备设施部分- 电线、插座等电气设备故障；- 自动门、电梯等机械设备故障； - 暖气、空调等设备无法正常运行；3. 质量保修流程3.1 报修 - 业主发现房屋建筑工程质量问题后，应及时与施工方沟通，并提交书面报修申请； - 报修申请应包括问题的具体描述、照片或视频等相关证据材料； - 施工方应在接到报修申请后24小时内回复确认，并安排人员进行现场查看；3.2 确认问题 - 施工方派出专业人员对报修问题进行核实和确认； - 核实结果应书面通知业主，并确认问题是否属于质量保修范围；3.3 提出解决方案 - 如果问题属于质量保修范围，施工方应提出解决方案，并与业主达成一致； - 解决方案应明确时间、人员、费用等相关要素；3.4 实施修复 - 施工方按照解决方案进行修复工作； - 修复过程中应注意施工质量、工期以及对业主日常生活的影响等问题；3.5 完工验收 - 修复工作完成后，业主与施工方进行完工验收； - 验收过程应包括现场检查、功能测试等； - 如有问题，应及时指出并要求施工方重新修复；3.6 结案 - 完工验收合格后，问题视为解决，并签订质量保修书作为保证； - 如问题无法解决，双方可协商解决方案，或通过仲裁等法律手段解决；4. 质量保修责任与期限4.1 质量保修责任- 施工方对于工程质量问题承担保修责任；- 业主应保证房屋使用和维护符合合理标准，如不符合可能导致质量保修责任无效；4.2 质量保修期限 - 结构部分：10年； - 室内装修部分：3年； - 设备设施部分：1年；5. 注意事项•业主在接收房屋之前应仔细检查房屋质量，并记录问题和照片作为后续维权的证据；•在质量保修过程中，业主应保留与施工方的沟通记录，以便日后纠纷解决；•如质量问题无法解决，业主可向相关监督部门投诉并寻求法律援助；以上内容为房屋建筑工程质量保修书的主要内容，质量保修对于保障房屋使用者的权益至关重要，有效的质量保修流程可以提高建筑工程的质量和信誉。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择本公司进行房屋建筑工程。
为了确保您的利益和权益，本公司特发起此份《房屋建筑工程质量保修书》，以确保您在使用过程中的顺利和满意。
一、范围本保修书适用于您在购买房屋建筑工程后5年内遇到的质量问题。
质量问题包括但不限于房屋结构、地基工程、排水系统、电气线路、门窗设施等相关质量问题。
二、保修期限本保修书适用于您购买房屋建筑工程之后的五年内，即自交付之日起计算。
保修期限届满后，本公司不再承担相关责任。
三、保修内容1. 针对因本公司工程施工不当导致的结构问题，本公司承担免费修复义务。
在保修期限内，如您发现房屋结构存在稳定性、承重能力或安全性等问题，您有权向本公司提出维修申请。
我们将派遣专业的维修人员进行检查，并按照需要进行免费的修复工作。
2. 针对因本公司工程施工不当导致的地基工程问题，本公司承担免费修复义务。
在保修期限内，如您发现地基存在沉降、不平稳或不达标的问题，您有权向本公司提出维修申请。
我们将派遣专业的维修人员进行检查，并按照需要进行免费的修复工作。
3. 针对因本公司工程施工不当导致的排水系统问题，本公司承担免费修复义务。
在保修期限内，如您发现排水系统存在渗漏、堵塞或无法正常运行的问题，您有权向本公司提出维修申请。
我们将派遣专业的维修人员进行检查，并按照需要进行免费的修复工作。
4. 针对因本公司工程施工不当导致的电气线路问题，本公司承担免费修复义务。
在保修期限内，如您发现电气线路存在漏电、跳闸或短路等问题，您有权向本公司提出维修申请。
我们将派遣专业的维修人员进行检查，并按照需要进行免费的修复工作。
5. 针对因本公司工程施工不当导致的门窗设施问题，本公司承担免费修复义务。
在保修期限内，如您发现门窗设施存在漏风、漏水、无法正常关闭或开启等问题，您有权向本公司提出维修申请。
我们将派遣专业的维修人员进行检查，并按照需要进行免费的修复工作。
四、政府相关要求本保修书仅适用于工程质量问题，不包括因改动结构、违规使用、意外事故等原因造成的损坏。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)尊敬的业主：您好！感谢您选择和信房地产开发的房屋作为您的居住环境。
1.保修期限：本公司承诺，自房屋交付之日起，为期十年的质量保修期限。
在此期间，本公司将对所售房屋的主体结构和主要部件（详见保修范围）进行维修和保养，确保其正常使用。
2.保修范围：（1）主体结构：包括房屋的基础、承重墙、楼板、屋顶、楼梯、外墙等主体结构部分。
（2）主要部件：包括电气设施、水暧设施、供暧设施、供水设施、门窗、给排水设施等。
3.保修责任：本公司将在保修期限内负责对上述保修范围内的损坏或者性能无法正常使用的部分进行修复或更换，以确保您的房屋处于良好的使用状态。
4.保修流程：（1）您在发现房屋质量问题时，应立即书面通知本公司，详细描述问题的性质、位置和造成的影响。
（2）经核实后，本公司将派专业技术人员前往现场进行检修，并在合理时间内进行维修工作。
（3）如在保修期限内，符合保修范围内的问题属于设计、施工或材料质量问题，本公司将负责全额承担维修费用。
5.保修期外责任：（1）保修期限届满后，不在本公司保修责任范围内的问题，本公司将不承担任何维修费用。
（2）非人为损坏和正常磨损，如自然灾害、意外事故、设备老化等情况，将不在保修责任范围内。
本保修书自您签收之日起生效，并与您的购房合同具有同等效力。
请您妥善保管此保修书复印件，以便在需要时作为证据。
如您对本保修书内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们的客户服务部门。
感谢您对和信房地产开发的信任和支持。
和信房地产开发业主签字：_________________。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)房屋建筑工程质量保修书(范本)说明本文档是一篇房屋建筑工程质量保修书的范本，用于规范和保障房屋建筑工程质量保修的过程。
请施工方和业主互相认真阅读并按照书中的要求执行。
一、工程基本信息业主姓名：施工方姓名：工程名称：工程地址：工程合同编号：竣工日期：保修期限：二、保修内容1. 保修范围:[ ] 基础工程保修[ ] 主体结构保修[ ] 屋面及防水保修[ ] 门窗及玻璃保修[ ] 水电安装保修[ ] 装饰装修保修[ ] 其他（请具体说明）：2. 保修要求:[ ] 报修申请必须书面提交，并在保修期限内完成。
[ ] 施工方在接到报修申请后，应在48小时内安排维修人员进行检查和维修。
[ ] 施工方应对已经报修的问题及时反馈处理情况给业主。
[ ] 保修期内对同一问题进行多次维修，超过3次而无法解决的，应协商解决方案或赔偿损失。
3. 保修责任:[ ] 施工方负责保修期间因施工方质量问题引起的房屋工程质量问题。
[ ] 对于业主未经施工方同意私自改动造成的问题，施工方不承担保修责任。
[ ] 对于自然灾害等无法预见和控制的因素引起的问题，施工方不承担保修责任。
三、保修期限1. 保修期限：开始日期：结束日期：2. 保修期限为X年，自竣工日期起计算。
四、违约责任1. 对于未按照保修要求和期限提供保修服务的施工方，应按照合同约定进行违约赔偿。
2. 违约赔偿金额为：每次未按要求和期限提供保修服务的违约赔偿金额为X元。
若同一问题需要多次维修且无法解决，则违约赔偿金额为原合同总金额的X%。
五、签署签订方在本保修书上签字即表示同意并遵守以上规定。
业主签字：施工方签字：签订日期：六、附加条款在保修期限内，若房屋发生自然灾害、人力破坏或其他不可抗力因素造成损坏时，保修期限顺延至灾害或破坏之后X天。
以上为本房屋建筑工程质量保修书的范本，业主和施工方可以根据实际情况进行相应的修改和补充。
本书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
建筑工程房屋质量保修书范文9篇
建筑工程房屋质量保修书范文9篇第1篇示例：建筑工程房屋质量保修书一、保修期限1.1 本保修书所规定的保修期限为自交付使用之日起三年内有效。
1.2 在保修期间，保修方将负责修复由于设计、施工、材料质量等因素导致的房屋结构、外观等方面的质量问题。
二、保修内容2.1 房屋结构方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋结构不牢固、漏水、开裂等问题，保修方将负责修复。
2.2 房屋外观方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋外墙开裂、涂料脱落等问题，保修方将负责修复。
2.3 房屋设施方面：如发现因设计、施工质量问题导致的门窗漏风、下水道堵塞等问题，保修方将负责修复。
三、保修责任3.1 保修方将在收到保修通知后，及时派遣专业人员对质量问题进行调查，并在72小时内提供修复方案。
3.2 保修方承诺在保修期内，对质量问题进行免费修复，并承担因修复过程中产生的人工、材料费用。
3.3 如果保修方未能在规定时间内修复质量问题，将按照双方协商的修复方案进行赔偿并承担延期造成的损失。
四、保修范围之外4.1 自然灾害导致的损失，如地震、火灾、洪水等，保修方不承担责任。
4.2 人为破坏或未经授权的改动导致的损失，保修方不承担责任。
4.3 房屋长期使用导致的自然老化问题，保修期外不在保修范围之内。
五、其他条款5.1 本保修书未尽事宜，双方应协商解决，如无法达成一致意见，则根据相关法律法规处理。
5.2 本保修书自双方签署之日起生效。
六、签署人保修方：_________________日期：__________用户：___________________日期：__________以上为建筑工程房屋质量保修书范文，双方应遵守以上规定，确保房屋质量问题得到及时有效的解决，维护双方的合法权益。
第2篇示例：建筑工程房屋质量保修书范文尊敬的业主：您好！感谢您选择我们的建筑工程为您提供居住环境。
为了保障您的权益，我们制定了以下的房屋质量保修书，希望对您有所帮助。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书一、背景本文档是一份房屋建筑工程质量保修书，旨在规定建筑工程质量保修的具体内容、期限和责任分担等事项。
根据相关法律法规和合同规定，建筑方承诺按照合同约定的质量要求进行修复和保修工作。
二、保修内容1.建筑方承诺在收到甲方通知后的7个工作日内，及时响应并派出专业人员进行现场勘察和评估；2.根据勘察和评估结果，建筑方将承担修复或更换损坏或有质量问题的部分，以确保建筑的正常使用；3.建筑方负责保修范围内的所有修理工作所需的材料和人力，并确保在合理的时间内完成修复工作；4.如因建筑方施工质量问题引起的其他设备或装修损坏，建筑方同样承担修复责任。
三、保修期限1.建筑方保修期限自交付使用之日起计算，为期1年；2.在保修期限内，建筑方将承担因建筑质量问题引起的维修、更换等责任；3.若甲方在保修期限内发现质量问题，建筑方将及时进行修复；4.若甲方延迟通知建筑方进行维修，超过保修期限，则建筑方有权不承担相应的责任。
四、责任分担1.若房屋质量问题由建筑方施工质量引起，建筑方将承担全部修理费用；2.若质量问题由甲方人为原因造成，建筑方不承担修理费用；3.若质量问题由第三方原因引起，如自然灾害等，责任由第三方承担；4.若质量问题无法确定责任归属，建筑方与甲方协商解决。
五、补充条款1.建筑方保证在保修期限内提供咨询和技术支持，以帮助甲方解决与建筑质量相关的问题；2.甲方在发现质量问题时，应及时书面通知建筑方，并提供相关证据以便进行后续处理；3.如因保修造成甲方损失的，建筑方将承担相应责任，但不包括由第三方造成的损失；4.本文档经建筑方与甲方双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
六、签署甲方（盖章）：____________________ 甲方代表：______________________ 日期：_________________________建筑方（盖章）：____________________ 建筑方代表：______________________ 日期：_________________________以上是房屋建筑工程质量保修书的内容，双方应在签署前仔细阅读并确保内容的准确性和合法性。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)房屋建筑工程质量保修书本保修书由甲方与乙方共同签订，旨在规定房屋建筑工程质量保修的责任和范围。
甲乙双方应严格按照本保修书的约定执行，确保房屋建筑工程质量得到有效的保障和维护。
第一章总则1.1 保修的范围本保修书适用于房屋建筑工程质量，包括建筑主体、设备安装、装修、室内外附属设施等。
1.2 保修的期限保修期限从房屋竣工验收合格之日起计算，为期十年。
其中，在前两年内，由乙方负责保修。
在第三年至第十年期间，甲乙双方共同承担保修责任。
第二章乙方的保修责任2.1 主体建筑保修乙方在保修期内对主体建筑质量问题承担全部责任，包括但不限于结构稳定性、裂缝、渗漏等问题。
乙方应及时修复并承担相应费用。
2.2 设备安装保修乙方在保修期内对设备安装质量问题承担全部责任，包括但不限于空调、电路、给排水等设备的正常运作。
乙方应及时修复并承担相应费用。
2.3 装修保修乙方在保修期内对装修质量问题承担全部责任，包括但不限于装饰材料质量、拼接工艺、装修用品的质量等。
乙方应及时修复并承担相应费用。
2.4 室内外附属设施保修乙方在保修期内对室内外附属设施的质量问题承担全部责任，包括但不限于门窗、围墙、道路、照明设备等。
乙方应及时修复并承担相应费用。
第三章甲方的权利与义务3.1 维护房屋建筑的完好性甲方应按照乙方提供的使用和保养说明，正确使用房屋建筑及设备设施，保持其良好的使用状态。
3.2 及时通知乙方质量问题甲方在发现房屋建筑质量问题时，应及时书面通知乙方，并提供相关证据和描述。
乙方收到通知后应立即进行调查和修复。
3.3 监督维修工作的进行甲方有权要求乙方提供维修方案、材料和报价，并有权对维修工作进行监督。
甲方对维修工作的不合理或质量问题有权要求乙方重新执行或进行修补。
第四章争议解决4.1 若甲方与乙方在保修期内发生争议，应通过友好协商解决。
如协商无果，双方应共同委托第三方专业机构进行鉴定，并按鉴定结果执行。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书尊敬的客户：感谢您选择我们进行房屋建筑工程，我们将竭诚为您提供高质量的施工服务。
为了确保您的权益和安全，我们特此向您提供房屋建筑工程质量保修书，以明确我们的责任和义务。
一、保修期限根据国家相关法律法规和建筑行业标准，我们将为您提供一定的质量保修期限，具体如下：1. 主体结构：自房屋交付之日起，为期十年。
2. 非主体结构及设备：自房屋交付之日起，为期两年。
请您注意，在保修期限内，如有发生由我们施工不当造成的质量问题，我们将负责修复和处理。
二、保修内容1. 主体结构保修：在保修期内，若发现主体结构的墙体、梁柱、地基、屋顶等出现渗漏、开裂、变形等问题，我们将负责免费进行检查和维修。
但以下情况不在保修范围内：- 自然灾害造成的破坏，如地震、洪水等。
- 非施工方故意破坏或损坏的情况。
- 设计方案存在缺陷导致的问题。
2. 非主体结构和设备保修：在保修期内，如发现非主体结构（如门窗、电路、给排水等）以及设备（如电梯、空调等）出现功能性问题或故障，我们将负责维修或更换。
三、保修服务流程1. 如您发现房屋存在质量问题，请及时与我们联系，并提供相关细节和照片作为依据。
2. 我们将派遣专业的技术人员前往现场进行检查，并与您协商讨论解决方案。
3. 如果质量问题在保修范围内，我们将承担修复或更换的费用。
4. 若因修复工作需要您提供协助或必要的配合时，我们将及时沟通并与您协商安排。
四、其他注意事项1. 请您妥善保管好房屋的使用和保养手册，遵守操作规范和维护要求。
2. 房屋质量保修书仅适用于由我们施工的房屋建筑工程，不包括其他非施工方责任范围内的损坏。
3. 如保修期限内、非人为损坏的质量问题属于多家承建商合作施工项目，保修责任由相关承建商共同承担。
五、验收确认请您在收到本质量保修书后，在保修期限内进行自行验收，并签署确认，以便于我们正式启动保修服务。
最后，再次感谢您选择我们公司进行房屋建筑工程，我们将尽心尽力为您提供满意的建筑质量保证。
小区房屋建筑工程质量保修书(示范文本)
小区房屋建筑工程质量保修书(示范文本)尊敬的业主：您好！首先，感谢您对我们小区房屋建筑工程质量的关注和支持。
为了保障您的权益，我们特别编写了这份小区房屋建筑工程质量保修书，以示范文本的形式提供给您参考。
一、保修期限：根据国家相关法律法规的规定，本小区房屋建筑工程的质量保修期为5年，自您正式交付使用之日起计算。
二、保修范围：1. 主体结构：包括房屋的基础、墙体、屋面、楼板等主要承重结构。
在保修期内，如发现主体结构出现质量问题，我们将负责修复或更换。
2. 室内装修：包括门窗、地板、墙面、天花板、卫生间、厨房等室内装饰材料和设备。
在保修期内，如发现室内装修存在质量问题，我们将负责修复或更换。
3. 管道设施：包括给水、排水、供暖、燃气等管道设施。
在保修期内，如发现管道设施存在质量问题，我们将负责修复或更换。
4. 电气设备：包括照明、插座、开关等电气设备。
在保修期内，如发现电气设备存在质量问题，我们将负责修复或更换。
三、保修责任：1. 我们将严格按照国家相关法律法规和建筑工程质量标准进行施工，并保证施工过程中使用的材料符合国家相关标准。
2. 在保修期内，如您发现房屋建筑工程存在质量问题，请及时向我们提出申请，并提供相关证据和材料。
我们将在收到申请后的合理时间内进行核实，并根据实际情况进行修复或更换。
3. 在保修期内，如因我们施工不当导致的质量问题，我们将承担相应的修复或更换费用。
但如因您的使用不当或未经授权的改动导致的质量问题，我们将不承担责任。
4. 在保修期满后，如您仍有需要，我们将提供相应的维修服务，但维修费用将由您承担。
四、保修申请：1. 在保修期内，如您发现房屋建筑工程存在质量问题，请以书面形式向我们提出申请，详细描述问题，并附上相关证据和材料。
2. 我们将在收到申请后的7个工作日内进行核实，并与您联系，约定具体的维修时间和方式。
五、其他事项：1. 本小区房屋建筑工程质量保修书仅适用于小区内的业主，不得转让给非业主或他人。
房屋建筑工程质量保修书(示范文本)
注：以下文章仅供参考，不得用于任何商业用途。
为了保障广大购房者的利益，提高房屋建筑工程的质量，保障消费者权益，房屋建筑工程质量保修书的重要性不可忽视。
房屋建筑工程质量保修书是开发商在销售房屋前所出具的一份关于房屋建筑质量保证的书面承诺，其中附有房屋建筑质量标准、保修期限、保修范围、保修方式等相关内容。
本文将会介绍房屋建筑工程质量保修书的相关内容。
一、标题房屋建筑工程质量保修书的标题应该明确，直接反映出书面内容的主题。
一般应为“房屋建筑质量保修书”，也可以根据实际情况进行定制。
例如：XX开发商房屋建筑质量保修书等。
二、内容1.建筑质量标准建筑质量标准是房屋建筑工程质量保修书中必不可少的一部分。
建筑质量标准应该来源于国家和地方出台的相关法规与标准。
例如：《住宅工程建设与质量管理条例》、《建筑工程质量验收标准》等。
开发商可以在此基础上对于项目有所扩展。
2.保修期限保修期限是相对于购买日期而言的，应该明确标注在房屋建筑工程质量保修书中。
在一般情况下，保修期限为一年。
但是也可根据实际情况的不同而进行调整。
3.保修范围保修范围是开发商承诺保修的具体内容。
房屋建筑工程质量保修书中所包含的保修范围必须明确，诚实、准确，并与国家和地方的相关法规与标准相一致。
保修范围除了包含房屋内部建筑物质量以外，还可以包括房屋共用部分，如电气、水暖、供暖、通风等。
具体需要开发商根据实际情况定制。
4.保修方式保修方式是开发商承诺如何解决购房者提出的质量问题。
开发商可以通过维修、更换、退款等方式进行补偿。
同时还可以明确开发商保修人员应怎样去处理不同项目的问题，保修人员必须具有专业技术，熟悉掌握建筑工程方面的相关知识与技能，有良好的服务信誉能力。
三、签订房屋建筑工程质量保修书必须在购买房屋前由开发商与购房人进行签订。
签订前，开发商应该向购房人详细介绍房屋建筑质量保修书的内容，并且按照国家和地方的相关法规与标准进行签订。
四、结论房屋建筑工程质量保修书是开发商与购房人之间的一项重要约定。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的规定，本工程的建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位和施工单位共同承担工程质量的责任。
为保障业主的利益，现提供以下质量保修书：保修期限本建筑工程从竣工验收合格之日起，对以下工程部位、设备实行质量保修：1.结构主体：二十年；2.安装工程：二十年；3.技术负责人书面承诺的其他部位：五年。
保修内容本保修书承诺对以下工程部位、设备实行保修：1.墙体：厚度大于200毫米的墙体不得漏雨，已经漏雨的须按标准重新处理；2.地面：地面平整度≤2毫米/m，不得开裂，不得有空鼓；3.天花板：平整度≤3毫米/m，不得开裂；4.水电及燃气安装工程：符合国家有关标准，不得漏水、漏气、漏电。
保修流程1.业主发现工程部位、设备质量问题，及时通知本工程单位或管理处，并不得进行任何自行修缮；2.本工程单位或管理处对问题进行核实和确认；3.如确为本工程单位或管理处责任所在，应及时整改；4.如责任不在本工程单位或管理处，应联系有关单位或人员及时维修；5.业主应积极配合维修并按时支付费用；6.本保修书中规定的保修期届满，本工程单位或管理处不再负责其相应的保修工作。
注意事项1.保修期内，业主自行维修或委托未经本工程单位或管理处确认的单位或人员维修的，由业主自行承担造成的后果；2.维修后，由本工程单位或管理处确认后，业主方可验收；3.除规定保修部位外，本保修书中未载明的部位或设备，不在保修承诺的范围内。
签署单位•建设单位：XX有限公司•总承包单位：XX建筑工程有限公司•监理单位：XX建筑咨询有限公司•设计单位：XX建筑设计院•施工单位：XX建筑施工有限公司总结本文档为房屋建筑工程质量保修书，规定了保修期限、保修内容、保修流程和注意事项等内容，确保了业主权益得到保障。
同时，本文档详细列出了签署单位，保证了相应职能部门的责任落实。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您对我们公司所承建的房屋建筑工程的信任和支持，我们将竭尽全力为您提供优质的工程服务。
在此，我们向您提供本工程的质量保修书。
一、保修期限：本工程保修期为自竣工之日起两年，在此期限内，如因工程质量问题所导致的损害，我公司将对其进行免费修理或者更换，并承担由此所产生的相关费用。
二、保修范围：1、因为设计、施工、材料等原因所致的墙面开裂、空鼓、起泡等问题。
2、地面铺设时所出现的砖面开裂、空鼓、变形等质量问题。
3、因防水、保温、隔音等材料及工艺问题所致的漏水、冷桥等问题。
4、装饰材料施工质量问题，如装修材料脱落、墙面饰面开裂、脱落等。
三、保修条件：1、业主应在保修期内定期进行验收，及时发现并向我公司提出质量问题，以便及时处理。
2、如因业主个人、第三方或不可抗力因素所导致的损坏，或因业主未按照使用和保养要求所致的损坏，本公司不承担相应的保修责任。
3、本公司将对各项保修问题进行核实，并于15个工作日内给出处理意见及方案。
四、保修流程：1、业主发现质量问题，向本公司报修，并提供有关证明材料（如照片、维修记录等）。
2、本公司核实问题，安排专业技术人员进行现场勘查和评估。
3、本公司根据勘查评估结果提出修理方案，与业主协商沟通确定最终处理方案。
4、本公司安排必要的修理人员和材料，按照约定的时间和方案进行修理。
五、保修期满：本工程保修期结束后，我公司仍然将继续为业主提供技术支持和服务，但针对保修问题，应在保修期限内提出进行处理。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们将一如既往地致力于为您提供优质的建筑工程服务。
特此质量保修书，以资保证。
承建单位：XXX建筑公司签署：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
遇到安全生产法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>《房屋建筑工程质量保修书》中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局二○○○年八月二十二日发包人（全称）：_______________________________承包人（全称）：_______________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：____________________________________________________________________________________________________________________________。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__________年；⒊装修工程为________年；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为______年；⒌供热与供冷系统为________个采暖期、供冷期；⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为______年；⒎其他项目保修期限约定如下：__________________________________________________________________________________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________________________________________________________。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日——摘自建建2000185号∙连带责任保证的保证期限/w/aq/668755.html∙如何判断限制人身自由/w/aq/668754.html∙最高额抵押全面解读/w/aq/668753.html∙公民遗像能否作为肖像权保护/w/aq/668752.html∙担保里面的两处重大理论/w/aq/668751.html∙手机爆炸导致受伤可以提起法院诉讼吗/w/aq/668750.html∙失物被冒领餐厅来担责/w/aq/668749.html∙收容教育强制戒毒属于限制人身自由的行政处罚对吗/w/aq/668748.html∙物权变动的原则原因与模式分别是什么/w/aq/668747.html∙网帖侵犯名誉权网站担责赔偿的规定(2018) /w/aq/668746.html∙房屋抵押与房屋典当的区别/w/aq/668745.html∙预计负债的账务如何处理/w/aq/668744.html∙申请抵押权转移登记的应当提交哪些材料/w/aq/668743.html∙哪些情况下是属于无证驾驶呢/w/aq/668742.html∙保证人的责任有哪些/w/aq/668741.html∙民办学校人身损害赔案件应如何赔偿/w/aq/668740.html∙申请抵押权变更登记应当提交哪些材料/w/aq/668739.html∙人身损害赔偿如何计算赔偿金额/w/aq/668738.html∙无过错则不适用定金罚则/w/aq/668737.html∙人身损害赔偿的标准(2018年)是如何的/w/aq/668736.html∙一般保证与连带保证的区别/w/aq/668735.html∙环境污染侵权纠纷认定/w/aq/668734.html∙哪些房产不能办理抵押登记/w/aq/668733.html∙人身损害赔偿案件需要提供的证据有哪些/w/aq/668732.html∙如何解除反担保 /w/aq/668731.html∙人身自由权属于财产所有权吗/w/aq/668730.html∙债务人下落不明如何起诉/w/aq/668729.html∙警察可以随便限制人身自由吗/w/aq/668728.html∙二手房买卖定金合同/w/aq/668727.html∙财产损失要怎样确认存货价值/w/aq/668726.html∙担保人承担保证责任后追偿权的实现/w/aq/668725.html∙人身损害伤残鉴定衡量的标准(2018年)是什么/w/aq/668724.html∙哪些财产可以用来做保全担保/w/aq/668723.html∙因果关系与必要条件充分条件的区别/w/aq/668722.html∙房屋抵押权利义务 /w/aq/668721.html ∙雇佣关系中雇主的免责情形有哪些/w/aq/668720.html∙什么是应收账款质权/w/aq/668719.html∙网络中的各种侵权行为/w/aq/668718.html∙中华人民共和国担保法/w/aq/668717.html∙限制人身自由的行政处罚只能由法律设定吗/w/aq/668716.html∙抵押物能直接归债权人吗/w/aq/668715.html∙限制他人人身自由可拘留吗/w/aq/668714.html∙保证责任及其范围 /w/aq/668713.html ∙厂里限制人身自由犯罪吗/w/aq/668712.html∙担保债务如何履行 /w/aq/668711.html ∙人身损害赔偿法是如何理解/w/aq/668710.html∙所有权本身具有的特性/w/aq/668709.html∙车灯砸坏保险拒赔是否合理/w/aq/668708.html∙定金合同模板 /w/aq/668707.html∙男子上树掏蜂窝被蛰死,事故责任应该由谁承担/w/aq/668706.html∙担保有期限维权须及时/w/aq/668705.html∙雇佣关系的含义与特征分别是什么/w/aq/668704.html∙关于物权法规定(2018)的占有保护/w/aq/668703.html∙环境侵权救济的概念/w/aq/668702.html∙买卖不破租赁规则的例外及处理/w/aq/668701.html∙荣誉权的具体内容包括了哪些/w/aq/668700.html∙定金合同的纠纷处理规则/w/aq/668699.html∙环境侵权真正连带责任的规定(2018) /w/aq/668698.html∙个人之间借款如何办理2018房产抵押/w/aq/668697.html∙使用舞姿侵犯肖像权吗/w/aq/668696.html∙抵押担保的债权的范围/w/aq/668695.html∙已经同意他人使用肖像诉侵权不成立吗/w/aq/668694.html∙相邻关系具体有哪些关系/w/aq/668693.html∙危害人身自由权赔偿/w/aq/668692.html∙保证人可以免除责任吗/w/aq/668691.html∙现代企业存货发出计价方法有哪些/w/aq/668690.html∙关于担保法的6个重要疑难问题的司法观点/w/aq/668689.html∙自己雇佣的保姆造成的损害由谁承担/w/aq/668688.html∙简述票据的保证责任/w/aq/668687.html∙社会生活权与人身自由权的区别/w/aq/668686.html∙办理房产抵押登记需要哪些材料/w/aq/668685.html∙行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚吗/w/aq/668684.html∙什么是担保人的追偿权/w/aq/668683.html∙网站侵犯个人肖像权的证据怎么搜集/w/aq/668682.html∙保证责任期限有多长/w/aq/668681.html∙侵害肖像权的责任构成须具备哪些要件/w/aq/668680.html∙什么是一般债务保证人/w/aq/668679.html∙山东省人身损害赔偿计算标准(2018年)是什么样子的/w/aq/668678.html∙关于审理实现担保物权案件的意见/w/aq/668677.html∙污染环境罪的共犯怎么处罚/w/aq/668676.html∙债权质押设定应具备的条件有哪些/w/aq/668675.html∙什么是产品侵权责任/w/aq/668674.html∙房屋抵押和房屋按揭的相同点有哪些/w/aq/668673.html∙环境污染中的共同侵权法条/w/aq/668672.html∙‘订金’应该返还吗 /w/aq/668671.html ∙哪些属于财产损害赔偿的范围呢/w/aq/668670.html∙共同担保人 /w/aq/668669.html∙网络侵权的管辖法院/w/aq/668668.html∙保证合同效力怎样 /w/aq/668667.html ∙网络资源如何预防侵权/w/aq/668666.html∙反担保解除需要满足哪些条件/w/aq/668665.html∙环境污染侵权的特殊性/w/aq/668664.html∙债权人放弃物的担保的保证人如何承担责任/w/aq/668663.html∙污染环境罪构成要件/w/aq/668662.html∙公民拾得遗失物、漂流物或者失散的饲养动物,能否归自己所有/w/aq/668661.html∙发表的文章内容失实会侵犯他人名誉权吗/w/aq/668660.html∙什么是应收账款质权/w/aq/668659.html∙紧急避险的情况下行为人所造成的损害谁来赔偿/w/aq/668658.html∙抵押担保的债权范围/w/aq/668657.html∙人身自由权行使方式/w/aq/668656.html。