蒸汽管道安装合同 - 360文档中心

管道安装合同书模板

管道安装合同书模板甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方打算进行管道安装工程，现双方经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1. 甲方委托乙方负责进行管道安装工程，具体工作包括但不限于管道设计、材料采购、施工安装、试压、检验等各项工作。

2. 工程地点：（工程地点）3. 工程起止时间：从（起始日期）开始至（结束日期）结束。

4. 工程总价款：（工程总价款金额）二、付款方式1. 甲方应在本合同签订后第三日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

2. 剩余款项按工程进度分期支付，具体支付时间、金额按双方协商确定。

3. 甲方应在工程竣工验收合格后的五个工作日内支付尾款。

三、工程质量和保修1. 乙方承诺保证工程质量符合国家相关标准，并提供相关验收报告。

2. 乙方保修期为工程竣工验收合格之日起一年内，如出现质量问题，乙方应及时免费修复或更换。

3. 保修期内，乙方提供免费技术支持和维修服务。

四、风险责任1. 工程期间如因甲方原因导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任。

2. 工程期间如因不可抗力导致工程无法继续，双方可协商解决方式。

五、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如乙方无正当理由提前终止合同，应向甲方支付违约金。

六、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 对于未尽事宜，双方可另行商讨协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

管道施工合同

管道施工合同甲方；乙方；经甲、乙双方协商，乙方承包甲方车间内的给排水管道、蒸汽管道等设备联接和保温工程，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律法规，特制订下列合同，以资共同恪守。

一、工程概况1、工程地点：。

2、工程内容：甲方生产车间排水管道、蒸汽管道等设备联接和保温。

3、承包方式：甲方负责工程的全部主材，乙方包工、包辅材。

4、工程日期：自年月日至年月日，施工完毕 10 日内甲方组织验收。

二、工程质量：由甲方组织验收。

验收原则：按国家对应的质量原则、行业原则执行。

三、工程费用1、因本工程管道是设备连接，应按《山东省安装工程综合定额》室内工艺管道定额48.5 元/定额工日。

2、其它安装按《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省安装工程价目表》（人工取费基数 53 元/定额工日）实际人工单价为 48.5 元/定额工日。

3、本工程由甲方验收合格并经审计完毕 10 日内支付给乙方总造价的 95%，余款六个月内无质量问题一次付清，质保期自验收合格之日起计算，乙方提供普通正式发票。

四、甲方指定负责人：，乙方指定负责人：。

五、甲方协调施工，负责提供照明及电源。

六、施工商定：施工过程中，乙方按照规定采用施工安全方法，确保工程和其它管理人员、材料、设施和设备的安全，施工过程中发生任何人身、财产安全事故和由此产生的费用，由乙方承当全部责任。

七、违约责任：乙方应严格按照施工合同商定进行施工，甲方有权对施工过程进行监督，发现问题乙方应及时予以整治，否则，甲方有权拒付或部拒付部分工程款。

乙方无正当理由不得无端延误工期，并按期交工，否则，每逾期一日，乙方承当合同总价款3%的违约金。

八、争议解决：甲乙双方应按本合同执行，和谐协商解决。

协商不成的，同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

八、本合同一式三份，自双方签字之日起生效，甲方两份，乙方一份，含有同等法律效力，乙方向甲方提供身份证复印件。

甲方：法定代表人：委托代理人：乙方：法定代表人：委托代理人：订立日期：年月日。

蒸汽管道项目合同模板

蒸汽管道项目合同模板蒸汽管道项目合同。

一、甲方：（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：二、乙方：（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方拟开展蒸汽管道项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。

一、项目内容。

1.1 项目名称，蒸汽管道项目。

1.2 项目地点，（具体地址）。

1.3 项目概况，（简要描述项目规模、内容）。

1.4 项目工期，（具体工期）。

1.5 项目费用，（具体费用）。

1.6 项目标准，（相关标准）。

二、乙方的权利和义务。

2.1 乙方应按照约定的工期和质量要求，完成蒸汽管道项目的设计、施工、安装等工作。

2.2 乙方应按照甲方要求，提供项目进展情况的定期汇报。

2.3 乙方应保证项目的安全施工，并负责项目施工期间的安全保障工作。

2.4 乙方应保证项目的质量，确保项目达到相关标准要求。

2.5 乙方应按时收取甲方支付的项目费用，并提供相应的发票和报账单据。

三、甲方的权利和义务。

3.1 甲方应按时支付项目费用，并提供相应的支付凭证。

3.2 甲方有权对乙方提供的设计方案、施工进度等进行审查，并提出意见和要求。

3.3 甲方应配合乙方的工作，提供必要的协助和支持。

3.4 甲方应对项目的安全施工给予关注，并配合乙方做好安全保障工作。

四、违约责任。

4.1 若乙方未按照约定的工期和质量要求完成蒸汽管道项目的设计、施工、安装等工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。

4.2 若甲方未按时支付项目费用，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，并有权暂停项目的施工。

五、争议解决。

5.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

5.2 若协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。

六、其他事项。

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目验收合格之日止。

6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为蒸汽管道项目合同模板，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。

供用蒸汽协议

供用蒸汽协议合同编号：甲方（供方）：乙方（需方）：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上，就甲方向乙方供蒸汽事宜达成一致。

为了明确双方在蒸汽供应和使用中的权利和义务，特签订本协议，共同遵守。

第一条供用蒸汽地点、范围、数量及参数（一）甲方热源厂地点：甲方供蒸汽参数：蒸汽管道设计压力 Mpa、温度℃。

甲方所供蒸汽母管参数以满足用户需求为原则；乙方根据自己的用汽参数要求，合理配置减温减压设备，以满足自己用汽的需要。

（二）乙方用蒸汽地点：用蒸汽范围乙方用蒸汽参数：管道压力 MPa，温度℃；最大流量吨/小时，最小流量吨/小时。

乙方用汽方式：每天小时（⃝连续、⃝间歇）用热。

第二条供蒸汽时间（一）供汽开始时间自甲方管网铺设到乙方红线之日，具体时间视工程建设进度情况而定，甲方应在供蒸汽之日前30天通知乙方。

（二）本协议有效期自20 年月日0:00至20 年月日24:00止，协议期限为年，协议期满，双方无异议，本协议自动延续。

第三条蒸汽并网费、供蒸汽价格标准及结算方式（一）蒸汽并网费：参照政府价格主管部门的批复，蒸汽并网费按以下第项执行：1、已经市环保局批准建有锅炉的单位，按元/吨缴纳供汽并网费。

2、新增用汽设施的单位，按元/吨缴纳供汽并网费。

以上并网费另行合并在蒸汽单价中，同蒸汽费一同支付。

（二）供蒸汽价格：甲、乙双方按照市物价局文件，经双方协商一致，在本协议期限内，供汽价格（含税）暂定为元/吨（热水不回收）。

在协议有效期内，由于原材料市场价格、人工费、国家政策等有关因素变动而引起甲方供汽成本发生变化时，甲方有权进行价格调整，并签订书面调价补充协议。

（三）计量结算采用智能IC卡预付费形式，乙方根据自己生产情况以转账方式向甲方预购蒸汽用量，充值时间为周一至周五工作日（国家法定节假日除外），甲方于每月15日后向乙方开具当月购蒸汽量的全额增值税发票。

（五）热费按计量表计量数结算，蒸汽的计量采用IC卡蒸汽流量计，乙方需预存热费存于IC卡中，当计量表中预存热费不足时，自动报警，乙方应及时预存热费。

蒸汽管道安装施工合同6篇

蒸汽管道安装施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXX公司鉴于甲方需要安装蒸汽管道，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下蒸汽管道安装施工合同：一、工程概况1. 工程名称：蒸汽管道安装工程项目2. 工程地点：XXXXXXX3. 工程内容：蒸汽管道安装、调试及验收等4. 工程范围：包括但不限于管道安装、保温、阀门安装、支架制作安装等二、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

该总价包含工程安装、调试、验收等全部费用。

2. 甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

3. 工程安装完成并经双方初步验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

4. 剩余XX%的款项作为质保金，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。

三、工期及进度1. 乙方应按照双方约定的工期完成本工程安装。

如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。

2. 乙方应按照甲方提供的时间节点完成各阶段施工任务，确保工程进度。

四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行蒸汽管道安装施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并出具验收报告。

甲方收到报告后XX个工作日内组织最终验收。

3. 若甲方在验收过程中发现工程存在质量问题，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后及时进行整改。

4. 双方验收合格后，工程正式移交甲方使用。

五、工程保修及售后服务1. 工程验收合格后，乙方负责一年的免费保修服务。

保修期内，因乙方施工质量原因导致的故障，乙方负责免费维修。

2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

具体费用另行协商。

六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。

蒸汽供应简单合同范本（精选5篇）

蒸汽供应简单合同蒸汽供应简单合同范本（精选5篇）随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。

那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的蒸汽供应简单合同范本（精选5篇），希望能够帮助到大家。

蒸汽供应简单合同1甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）为保证甲方冬季锅炉安全、顺利运行，明确乙方提供优质、高效、全方位的供暖系统运行服务，甲方将锅炉运行工作承包给乙方，经甲乙双方共同协商，制定本合同，供甲乙双方共同遵守执行。

一、承包范围：乙方承包甲方采暖锅炉及南院家属区供暖系统的运行、维修和保养等，保证冬季正常供暖，使室内温度不低于18度。

二、合同期限自____年__月__日至____年__月__日三、乙方的责任和义务1、保证锅炉设备的定期检验，压力表送计量检验所校对，保证其准确无误。

2、保证司炉工持证上岗，熟悉各种设备的性能，遵守各项守则及规章制度。

3、保证供暖期间每天负责巡查各种设备2次以上，发现问题及时解决。

4、保证供暖期间按时做好水质化验记录，使软化水质量达到规定的标准，并保证随时补水。

5、保证供暖系统故障及时排除（不能排除的及时报告）。

6、保证及时接收锅炉燃料并保证接收质量。

四、甲方的责任和义务1、保证乙方正常出入院区大门。

2、提供司炉工值班室。

3、提供维修必要的工具、配件（清单及要求见附件）。

4、对乙方司炉人员工作进行监督。

五、合同金额大写：______元整，小写：￥______元整。

六、付款方式甲方于锅炉运行后一月内付3000元，供暖期满后付清余款。

七、违约责任1、本合同违约金为合同总款的20%；2、本合同有效期内遇有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可向地方法院起诉；本合同一式四份，双方各执两份；经双方签名、单位盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商确定。

甲方：______单位盖章：______乙方：______单位盖章：______甲方代表签字：______乙方代表签字：__________年__月__日____年__月__日蒸汽供应简单合同2甲方：______乙方：______甲乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，甲方同意将洗浴科热水锅炉的日常运行管理和锅炉工的聘用管理交于乙方，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。

蒸汽管道安装合同范本

蒸汽管道安装合同范本鉴于甲方委托乙方进行蒸汽管道的安装工程，为确保双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

一、工程概述1.1 工程名称：蒸汽管道安装工程1.2 工程地点：[具体地址]1.3 工程内容：包括但不限于蒸汽管道的安装、调试、验收等。

1.4 工程期限：自本合同签订之日起至[具体日期]。

二、双方权利与义务2.1 甲方权利与义务：2.1.1 甲方应按约定时间向乙方支付工程款。

2.1.2 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督。

2.1.3 甲方应及时提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。

2.1.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

2.2 乙方权利与义务：2.2.1 乙方应按照国家有关法规、行业标准及甲方要求进行施工。

2.2.2 乙方应确保施工质量，按照约定时间完成工程。

2.2.3 乙方应遵守甲方现场管理制度，保障施工安全。

2.2.4 乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得泄露给第三方。

三、工程价款及支付3.1 工程价款：双方约定本工程的总价款为人民币[金额]元（大写：[金额]元整）。

3.2 支付方式：3.2.1 甲方在本合同签订后5个工作日内支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

3.2.2 乙方完成工程量的50%后，甲方支付乙方合同总价款的30%。

3.2.3 乙方完成工程量的80%后，甲方支付乙方合同总价款的30%。

3.2.4 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为质保金。

四、工程质量及验收4.1 乙方应确保工程质量符合国家有关法规、行业标准及甲方要求。

4.2 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收。

4.3 验收合格后，双方签署验收报告，甲方支付乙方剩余工程款。

4.4 验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，直至验收合格。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

蒸汽管道改造合同范本

蒸汽管道改造合同范本一、合同标的名词解释：蒸汽管道：指输送蒸汽的管道系统，用于热力发电、供暖等场合。

改造升级：指对现有蒸汽管道进行技术改进和更新，以提高其工作效率和安全性。

二、合同金额2.1 改造项目总价款为人民币【】元（大写：【】元整），其中包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等。

三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】个月。

四、乙方义务4.1 乙方应按照甲方提供的蒸汽管道改造方案进行施工，确保改造项目的质量符合国家标准及相关规定。

4.2 乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工现场的安全和秩序。

4.3 乙方应在合同期限内完成改造项目，并按照甲方的要求进行验收。

五、甲方义务5.1 甲方应向乙方提供蒸汽管道改造所需的全部资料、图纸和技术要求。

5.2 甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续，包括但不限于施工许可、环保审批等。

5.3 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。

六、质量保证6.1 乙方保证改造项目在验收合格后【】个月内，如因施工质量原因出现故障或损坏，乙方应免费进行修复。

七、验收7.1 改造项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后【】个工作日内组织验收。

7.2 验收合格后，甲乙双方应签订验收报告，并将验收报告作为合同附件。

名词解释：验收报告：指对改造项目进行质量检查和评估的报告，用于确认项目是否符合合同要求。

八、保密8.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密。

未经对方书面同意，不得向第三方披露。

九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：【】年【】月【】日名词解释：补充协议：指在合同执行过程中，双方就未尽事宜达成的一致意见，以书面形式签订的协议。

蒸汽管道安装合同书范本

蒸汽管道安装合同书范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要安装蒸汽管道，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就蒸汽管道安装工程达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：蒸汽管道的采购、安装及相关配套工程。

第二条工程范围乙方负责的工程范围包括但不限于：1. 蒸汽管道的采购；2. 蒸汽管道的安装；3. 管道的焊接、试压和保温；4. 管道的调试和验收。

第三条工程质量1. 乙方必须按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2. 乙方应提供所有材料和设备的合格证明，并接受甲方的质量监督。

第四条工程期限1. 工程开工日期：___________________2. 工程竣工日期：___________________3. 乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。

第五条合同价款1. 本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________2. 合同价款包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。

第六条付款方式1. 甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。

2. 工程进度达到____%时，甲方支付合同总价的____%。

3. 工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的____%。

4. 剩余____%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。

第七条质保期1. 本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起____年。

2. 在质保期内，乙方负责无偿修复因施工质量问题导致的损坏。

第八条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，金额为每延期一天合同总价的____‰。

2. 如甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，金额为每延期一天应付款项的____‰。

福建蒸汽管道设计合同范本

福建蒸汽管道设计合同范本《福建蒸汽管道设计合同范本》甲方（委托方）：________________法定代表人：________________地址：________________联系方式：________________乙方（受托方）：________________法定代表人：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设福建蒸汽管道项目，需要委托乙方进行蒸汽管道设计工作。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方承担福建蒸汽管道设计事宜达成如下协议：第一条项目概况1. 项目名称：福建蒸汽管道设计项目2. 项目地点：福建省________________3. 项目规模：________________4. 项目内容：乙方根据甲方的要求，进行福建蒸汽管道的设计工作，包括但不限于管道布置、管径选择、支架设计等。

第二条设计周期1. 乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，向甲方提交初步设计方案。

2. 甲方应在收到初步设计方案后______个工作日内，提出修改意见。

乙方应根据甲方的修改意见，对初步设计方案进行修改，并在______个工作日内提交修改后的初步设计方案。

3. 乙方应在初步设计方案审核通过后______个工作日内，向甲方提交详细设计图纸。

4. 详细设计图纸的审核时间由甲乙双方另行协商确定。

第三条设计费用及支付方式1. 设计费用：本合同设计费用为人民币______元整（大写：________________元整）。

2. 支付方式：（1）本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的______%，即人民币______元整（大写：________________元整）。

（2）乙方提交初步设计方案后______个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的______%，即人民币______元整（大写：________________元整）。

蒸汽管道合同范本

蒸汽管道合同范本一、合同标的（1）蒸汽管道：直径×壁厚×长度，材质为X（蒸汽管道：用于输送蒸汽的管道，通常由金属或其他耐高温材料制成）。

（2）阀门：型号X，数量X个（阀门：用于控制管道内流体介质的流动和压力的装置）。

（3）法兰：型号X，数量X个（法兰：用于连接管道、阀门等部件的金属环状部件）。

（4）管道附件：包括弯头、三通、四通等，数量X个（管道附件：用于管道连接、分支、转向等功能的辅助部件）。

二、合同金额2.1 货物的总金额为人民币【】元（大写：【】元整），其中包括货物成本、运输费用、税费等。

三、交货期限及地点3.1 供方应于本合同签订之日起【】日内，将货物交付给需方指定的交货地点。

3.2 交货地点：需方指定的仓库。

四、质量要求4.1 供方应保证货物质量符合国家相关标准及需方的要求。

4.2 货物在交付前应经过严格检验，确保无损坏、锈蚀、变形等问题。

五、支付方式5.1 需方在本合同签订后【】日内，向供方支付合同总价款的【】%作为预付款。

5.2 供方按照本合同约定的交货期限将货物交付给需方后，需方应在验收合格后【】日内支付余款。

六、售后服务6.1 供方应提供完善的售后服务，包括但不限于设备安装、调试、维修等。

6.2 供方在货物交付后【】个月内，对货物质量及性能承担保修责任。

七、违约责任7.1 供方未能按照本合同约定的交货期限交付货物，每延迟一日，应向需方支付合同总价款【】%的违约金。

7.2 需方未能按照本合同约定的支付方式支付款项，每延迟一日，应向供方支付合同总价款【】%的滞纳金。

八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】个月。

9.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（供方）：____________乙方（需方）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日名词解释：蒸汽管道：用于输送蒸汽的管道，通常由金属或其他耐高温材料制成。

蒸汽管道施工专业分包合同模板

蒸汽管道施工专业分包合同模板甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行蒸汽管道施工工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况工程名称：蒸汽管道施工工程工程地点：_______________________工程内容：蒸汽管道的安装、调试、验收等工作二、工程期限本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。

如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。

三、工程价款及支付方式本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。

甲方应在合同签订后______日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；工程竣工验收合格后，支付工程价款的______%。

1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.乙方应在收到预付款后______日内，开始施工。

四、工程质量及验收乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。

工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______日内组织验收。

如工程验收不合格，乙方应在______日内整改完毕，重新申请验收。

五、双方责任甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等条件。

按时支付工程价款。

协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

乙方责任按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。

遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。

城市居民供蒸汽合同

城市居民供蒸汽合同合同编号：__________甲方（供能方）：乙方（用能方）：第一章合同主体1.1 甲方为城市供能公司，具有合法供能资质，负责本合同项下蒸汽的供应。

1.2 乙方为城市居民，具备合法使用蒸汽的资格，负责本合同项下蒸汽的使用。

第二章蒸汽供应2.1 供能方式：甲方通过城市蒸汽管道向乙方供应蒸汽。

2.2 供能质量：甲方应保证供应的蒸汽质量符合国家标准。

2.3 供能时间：甲方应保证在合同有效期内，按照乙方需求供应蒸汽。

第三章蒸汽使用3.1 用能范围：乙方仅限于在本合同约定的地址范围内使用蒸汽。

3.2 用能要求：乙方应按照甲方提供的操作规范使用蒸汽，保证安全、高效。

3.3 用能计量：乙方应按照甲方提供的计量设备进行蒸汽使用量的计量。

第四章费用与支付4.1 费用计算：乙方使用蒸汽的费用按照实际使用量计算。

4.2 费用支付：乙方应在每月5日前向甲方支付当月蒸汽使用费用。

4.3 逾期支付：乙方逾期支付费用，应按照约定支付滞纳金。

第五章违约责任5.1 供能方违约：甲方未按照约定供应蒸汽，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

5.2 用能方违约：乙方未按照约定支付费用，甲方有权停止供能，并要求乙方支付违约金。

5.3 违约处理：双方应积极协商解决违约问题，如协商无果，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六章质量保证与检验6.1 质量标准：甲方供应的蒸汽应符合《城市供蒸汽质量标准》及相关法律法规的要求。

6.2 检验方法：双方同意按照国家规定的检验方法对蒸汽质量进行检验。

6.3 检验频率：甲方应每月对蒸汽质量进行自检，并接受乙方每季度一次的质量抽检。

6.4 不合格处理：如检验结果显示蒸汽质量不符合标准，甲方应立即采取措施进行整改，并根据情况对乙方进行赔偿。

第七章安全生产7.1 安全责任：甲方应对供能过程中的安全负责，保证供能设施安全可靠。

7.2 安全培训：甲方应对乙方使用蒸汽的相关人员进行安全培训，保证其掌握安全操作知识。

蒸汽管道安装承包合同范本

蒸汽管道安装承包合同范本甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：丙方（以下简称“监管方”）：鉴于委托方需要进行蒸汽管道的安装工程，经双方友好协商，委托方同意将该工程承包给承包方施工，并委托监管方对工程进行监管和暂代付工程款。

现将有关事宜约定如下：一、工程项目：1. 安装蒸汽管道一条，规格为φ1084.5（GB3087-99/20#），长度约为70米。

2. 进行管道的架空固定吊装。

3. 对蒸汽管道进行保温处理，包括岩棉管、保温网、敷保温层、玻璃布和油漆过面。

二、承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。

三、工程费用：工程费用按工程量计算，包括材料、人工、检验费等，含税总金额为人民币叁万叁仟元整（￥33,000.00）。

四、付款计划：1. 合同签订后，委托方应于进场前支付工程款的60%。

2. 工程完成后，经检测检验合格，委托方再支付工程款的30%。

3. 工程验收合格后，委托方一次性支付清余下的工程款。

五、工程质量：乙方应按照GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》进行施工，并接受委托方、监管方的检验和验收。

六、工程工期：本工程自合同签订之日起计算，工期为15天。

七、合同的生效、修改和解除：1. 本合同一式四份，三方签字盖章后生效，三方各执一份。

2. 任何一方不得单方面修改或解除本合同，必须经三方协商一致并书面确认。

3. 本合同未尽事宜，可由三方协商补充。

甲方（委托方）：乙方（承包方）：丙方（监管方）：签订日期：以上为蒸汽管道安装承包合同范本，合同的具体内容需根据实际情况进行调整和补充。

在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，确保双方的权益得到充分保障。

蒸汽三方供热合同6篇

蒸汽三方供热合同6篇篇1合同编号：【编号】甲方（蒸汽供应方）：【名称】乙方（蒸汽需求方）：【名称】丙方（供热管道维护方）：【名称】鉴于甲、乙、丙三方在蒸汽供热方面存在合作关系，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确各方权益，达成以下协议：一、合同背景及目的1. 为满足乙方蒸汽供热需求，甲方同意向乙方提供蒸汽供应，丙方负责维护供热管道。

2. 本合同的目的是明确甲、乙、丙三方的权利和义务，确保蒸汽供热的稳定、安全、高效。

二、合作期限1. 本合同自签订之日起生效，有效期为【合作年数】年。

2. 合作期限届满后，如需续签，各方应在本合同到期前六个月进行协商。

三、蒸汽供应1. 甲方应确保蒸汽供应的稳定性，并按照乙方的需求提供足够的蒸汽。

2. 乙方应按照合同约定的方式和时间支付蒸汽费用。

3. 甲方有权对蒸汽供应设备进行检修和维护，因此导致的供应中断应提前通知乙方。

四、供热管道维护1. 丙方负责供热管道的维护和管理，确保管道的安全运行。

2. 乙方应配合丙方进行管道的检修和维护工作。

3. 若因丙方的疏忽导致管道故障，丙方应承担相应的责任和损失。

五、费用及支付方式1. 乙方应按照约定的时间和金额向甲方支付蒸汽费用。

2. 甲方和丙方应根据实际工作量，按照约定向乙方收取服务费用。

3. 各方应在每月的【结算周期】内完成费用结算。

4. 支付方式：【支付方式为现金、银行转账等具体方式】。

六、保密条款1. 各方应对涉及本合同的所有商业信息和技术资料保密。

2. 未经各方同意，任何一方不得将合同内容泄露给第三方。

七、违约责任1. 若甲方未能按照约定提供蒸汽供应，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

2. 若乙方未按照约定支付蒸汽费用，应承担违约责任。

3. 若丙方未能履行管道维护义务，导致损失，应承担相应的赔偿责任。

4. 违约方应按照合同金额的【比例】%向守约方支付违约金。

若违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担赔偿损失的责任。

蒸汽管道施工合同范本

蒸汽管道施工合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行蒸汽管道施工工程，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就蒸汽管道施工工程达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：自本合同签订之日起至________年____月____日止。

第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥：____________________元）。

2.2 支付方式：甲方应按照以下进度支付工程款项：2.2.1 合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款；2.2.2 工程进度达到____%时支付合同总价款的____%；2.2.3 工程竣工验收合格后____个工作日内支付至合同总价款的____%；2.2.4 余款在工程质保期满后____个工作日内一次性支付完毕。

第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，保证工程质量。

3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方应在收到报告后____个工作日内组织验收。

3.3 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。

第四条工程变更4.1 施工过程中，甲方如需变更工程内容，应提前____个工作日书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。

4.2 乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并通知甲方变更可能对工期和费用的影响。

第五条工程延期5.1 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方应及时书面通知甲方，并提出延期申请。

蒸汽管道改造合同范本

蒸汽管道改造合同范本甲方（委托方）：_______________________法定代表人：_______________________联系地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（受托方）：_______________________法定代表人：_______________________联系地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方需要对其蒸汽管道进行改造，乙方具有相关的资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、改造范围和内容1. 乙方将对甲方的蒸汽管道进行改造，包括但不限于管道的更换、维修、加固等工作。

2. 改造后的管道应符合国家相关标准和规范的要求。

二、工期和质量保证期1. 工期：乙方应在本合同签订之日起______个工作日内完成改造工作。

如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。

2. 质量保证期：自改造工程竣工之日起______个月。

在质量保证期内，如因改造质量问题导致管道出现故障，乙方应负责免费维修或更换。

三、费用及支付方式1. 本合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应在本合同签订之日起______个工作日内支付合同总价款的______%作为预付款；改造工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______个工作日内支付合同总价款的______%；剩余合同总价款的______%作为质保金，在质量保证期届满后______个工作日内支付。

3. 乙方应向甲方提供合法有效的发票。

四、双方权利和义务1. 甲方应提供必要的协助和配合，如提供施工场地、保障施工期间的用水用电等。

2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量。

3. 乙方应遵守甲方的安全管理制度，如发生安全事故，应承担相应的责任。

工业蒸汽供应合同范本3篇

工业蒸汽供应合同范本3篇篇一合同编号：________________公司名称：________________法定代表人：________________地址：________________联系电话：________________公司名称：________________法定代表人：________________地址：________________联系电话：________________鉴于乙方生产经营需要，甲方具备供应工业蒸汽的能力和资质，双方经友好协商，就甲方为乙方供应工业蒸汽事宜达成如下协议：一、蒸汽供应的基本情况1. 甲方同意按照本合同约定的条件和要求，向乙方供应工业蒸汽。

2. 蒸汽供应地点：乙方位于[具体地址]的生产场所。

3. 蒸汽供应规格及参数：蒸汽压力为[具体压力值]，温度为[具体温度值]，供应量为[具体供应量]。

二、供应期限1. 本合同的供应期限自[起始日期]起至[结束日期]止。

2. 供应期限届满前，双方如需续约，应提前[续约通知期限]书面通知对方，并另行签订续约合同。

三、蒸汽价格及费用结算1. 蒸汽价格：每吨蒸汽的价格为人民币[具体价格]元（含税）。

2. 费用结算方式：乙方应在每月的[结算日期]前，根据甲方提供的蒸汽计量数据，向甲方支付上月的蒸汽费用。

3. 支付方式：乙方应以[具体支付方式，如银行转账、支票等]方式将款项支付至甲方指定的银行账户。

四、蒸汽计量1. 蒸汽计量器具：甲方应在供应蒸汽的管道上安装符合国家计量标准的蒸汽计量器具，并定期进行校验和维护。

2. 计量数据确认：双方应共同对蒸汽计量器具的读数进行确认，如有异议，应在[异议提出期限]内提出，并协商解决。

五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权按照本合同的约定向乙方收取蒸汽费用。

2. 应按照合同约定的规格、参数和供应量，按时、连续、稳定地向乙方供应蒸汽。

3. 负责蒸汽供应设备及管道的维护、保养和维修，确保设备和管道的安全运行。

蒸汽管道安装合同模板

蒸汽管道安装合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：根据甲乙双方自愿、平等、协商一致的原则，经协商一致，就蒸汽管道安装项目的合作事宜达成如下合同：第一条项目名称本合同项下的蒸汽管道安装项目名称为____。

第二条项目内容1. 乙方承诺根据甲方的要求，进行蒸汽管道的设计、加工、安装等相关工作。

2. 乙方应按照相关法规、标准和要求，保证蒸汽管道的质量和安全性。

3. 乙方应按照甲方的工程进度安排，保证按时完成蒸汽管道安装项目。

第三条价格和支付方式1. 项目总价款为____元人民币。

2. 项目款项支付方式为：____。

甲方应按照约定的进度，及时支付乙方的款项。

第四条设备及材料1. 设备和材料的选择应符合相关标准和规定。

2. 乙方应对供应的设备和材料负责，确保其质量和安全性。

第五条安全保障1. 乙方应遵守相关安全操作规程，保障施工过程中的安全。

2. 若发生意外事故，乙方应及时通知甲方，并做好善后处理。

第六条保修期1. 完工验收后，乙方提供_____年的免费维修保养期。

2. 保修期内，如设备发生故障，乙方应及时进行维修。

第七条违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成项目，甲方有权要求乙方支付违约金____元/天。

2. 若乙方提供的设备和材料不符合标准，乙方应承担相应的责任。

第八条终止合同1. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同，甲乙双方可协商解除合同。

2. 若乙方未能履行合同义务，甲方有权提前通知乙方终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

第九条争议解决本合同履行过程中如发生争议，应协商解决。

协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼。

第十条其他事项1. 本合同自双方签字生效。

2. 对本合同有争议的事项，以补充协议为准。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。