2016铁路建设 工程施工合同范本
：铁路建设工程施工合同模板
：铁路建设工程施工合同模板一、合同背景本合同由甲方（以下简称“建设单位”）与乙方（以下简称“施工单位”）订立，双方根据相关法律法规和具体项目要求，就铁路建设工程施工进行合作。
二、工程概况1. 工程名称：【填写具体工程名称】2. 工程地点：【填写工程所在地】3. 工程规模：【填写工程规模，如长度、面积等具体指标】4. 工程内容：【简要描述工程的主要内容和范围】5. 工程周期：【填写预计工程开始和结束的时间范围】三、合同条款1. 总价款及支付方式1.1 总价款：【填写工程总价款金额】1.2 支付方式：【填写支付方式和分期付款的具体安排】2. 工期和进度管理2.1 工期：【填写工程的总工期和各阶段工期要求】2.2 进度管理：【描述双方对工期和进度的管理和监控措施】3. 施工质量与安全管理3.1 施工质量：【描述对施工质量的要求和验收标准】3.2 安全管理：【描述对施工安全的要求和安全措施】4. 材料与设备采购4.1 材料采购：【描述双方对材料采购的责任和流程】4.2 设备采购：【描述双方对设备采购的责任和流程】5. 变更和索赔5.1 变更：【描述双方变更合同条款的程序和条件】5.2 索赔：【描述双方索赔的程序和条件】6. 违约责任6.1 违约责任：【描述双方对违约行为的责任和后果】6.2 解除合同：【描述解除合同的条件和程序】四、合同生效与解释1. 合同生效本合同经双方授权代表签字盖章后生效，并按照法律规定进行备案。
2. 合同解释本合同的解释、变更和纠纷解决适用中华人民共和国的相关法律法规。
以上为本合同的完整内容，甲乙双方在充分阅读并理解合同内容后，自愿签署并履行本合同的各项条款。
铁路建设工程施工合同示例3篇
铁路建设工程施工合同示例3篇篇1合同编号：__________甲方（建设单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________鉴于：1. 甲方为铁路建设项目法人，具有实施本项目合法主体资格。
2. 乙方具备相应施工资质和能力，同意按照本合同约定承担施工任务。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就铁路建设项目施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 承包方式：____________________6. 质量标准：符合国家及行业现行相关规范标准。
第二条合同价款与支付1. 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后10日内支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；（3）结算款：工程竣工验收合格后10日内支付剩余款项。
3. 甲方应在收到乙方提交的合法发票后10日内支付相应款项。
第三条施工期限1. 开工日期：__________年__________月__________日。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同示例甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）为确保双方权益，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，现就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜，特订立本合同，共同遵守如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行的铁路建设工程施工项目为：_________，具体项目范围和工程内容详见附件。
第二条工程总价款本工程的合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在本合同生效之日起三日内向乙方支付合同价款的____%作为预付款；在工程完工验收之日向乙方支付余款。
2. 乙方按照合同约定的进度，提供合格的工程进度报告和结算报告，甲方应在收到相应报告后十五日内按照实际情况支付相应款项。
第四条工程期限1. 本工程施工期限自本合同生效之日起，至工程竣工验收通过之日止，共计______个自然日。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期天数另行协商确定，延期期间双方合同价款不变。
第五条工程质量1. 乙方应按照合同规定的要求和标准，确保施工工艺和质量符合国家相关标准，保证工程安全、稳定并保质保量完工。
2. 工程竣工后，甲方有权按照有关规定进行验收，并对工程质量进行评估。
如发现存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第六条变更及解除1. 如因不可抗力或合同中未明确的事项而导致工程内容、工程量发生变更，双方应及时协商确定变更事项，并按照双方签署的变更协议执行。
2. 若一方无正当理由且未经通知的擅自中止、终止合同的，应承担相应违约责任。
第七条违约责任1. 若一方未按照合同规定支付款项，应承担相应的违约责任，逾期支付的一方应按照实际逾期天数缴纳违约金。
2. 若一方未按规定时间完成工程进度，导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括给予对方逾期完成工程所需费用赔偿等。
第八条其他约定1. 本合同生效前，双方已了解并确认合同内容，达成一致意见并签署本合同。
铁路建设工程施工合同完整版模板正规范本(通用版)
铁路建设工程施工合同完整版模板1. 合同背景本合同是根据甲方（建设单位）和乙方（施工单位）之间的协商一致，就铁路建设工程施工事宜达成的协议。
双方根据相关法律法规的要求，以及工程的具体要求和条件，制定本合同。
2. 项目概述本项目包括但不限于内容：•工程名称：铁路建设工程项目名称•工程地点：铁路建设工程项目所在地•工程规模：铁路建设工程项目的规模•工程内容：铁路建设工程项目的具体内容和范围•合同价款：双方达成的工程总价款3. 合同约定3.1 工程任务甲方根据工程的具体要求和条件，授予乙方施工资格，乙方接受并承担下列工程任务：•施工方案的制定和执行•施工现场的组织和管理•施工材料和设备的供应和管理•施工进度的控制和安排•施工质量的保证和验收•施工过程的安全保障和环境保护3.2 工程进度本项目的工程进度由甲方和乙方共同商定，并在合同附件中明确约定，双方应按照合同约定的时间节点完成相关工作。
3.3 工程质量乙方保证施工过程中的质量符合相关法律法规和建设标准的要求，保证工程的质量达到甲方要求的标准，并承担相应的责任。
3.4 工程价款甲方应按照合同约定的付款方式和时间节点，按照已完成的工程进度支付相应的工程价款给乙方。
3.5 合同变更和索赔如有需要对本合同的内容进行变更，双方应书面协商一致，并签署变更协议。
如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按合同约定完成，乙方有权对相关损失进行索赔。
3.6 违约责任如双方其中一方违反本合同的条款和约定，应承担相应的违约责任。
4. 合同履行及终止4.1 合同履行本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应按照合同约定履行各自的责任和义务，达到合同约定的目标。
4.2 合同终止本合同在情况下终止：•双方协商一致终止本合同•因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行本合同5. 其他条款5.1 争议解决双方因本合同的解释和履行发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设铁路工程，现甲方决定将该项目交由乙方进行施工，经双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况工程名称：__________铁路建设工程工程地点：__________工程内容：包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道等施工内容二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。
具体支付节点为：工程开工后每月支付一次进度款，每次支付进度款的_____%；工程竣工并经甲方验收合格后支付尾款。
三、工期及进度1. 工程开工日期：自合同签订之日起____天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成全部施工内容。
3. 乙方应按照甲方要求的施工进度进行工程施工，确保工期按时完成。
如遇特殊情况，需经甲方同意后方可调整工期。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 验收标准：按国家铁路工程建设相关标准和规范进行验收。
3. 验收方式：甲方组织验收小组对乙方完成的工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
如因甲方原因导致材料设备供应延误，工期相应顺延。
2. 乙方在施工过程中应合理使用材料设备，避免浪费和损坏。
如有浪费或损坏，乙方应承担相应费用。
六、安全施工及保障措施1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，确保施工过程安全无事故。
2. 乙方应对施工现场进行封闭管理，防止非施工人员进入施工现场。
3. 如因乙方违反安全施工规定导致事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
七、违约责任及赔偿标准1. 若因乙方原因未能按时完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此产生的损失。
铁路建设工程施工合同7篇
铁路建设工程施工合同7篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜达成如下一致：一、项目名称及地点1.1 甲方委托乙方进行的铁路建设工程项目名称为（项目名称），地点为（详细地点）。
二、施工范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成铁路建设工程施工任务，包括但不限于道岔、轨道、路基、桥梁、隧道、给水系统等。
2.2 乙方对施工过程中所需设备、机械、人员等自行负责，确保施工的高质量、高效率和安全。
三、施工期限3.1 乙方应在（具体施工期限）内完成该项目的所有施工任务，确保工程质量和进度。
3.2 如遇不可抗力等特殊情况导致施工期限延误，乙方应及时向甲方报备，并经甲方同意后进行相应调整。
四、质量要求4.1 乙方在施工过程中应严格按照相关技术标准和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
4.2 施工过程中如发现质量问题，乙方应立即停止施工并向甲方报告，协商解决方案后方可继续施工。
五、付款方式5.1 甲方应根据施工进度和质量情况，按照合同约定的付款比例及时支付工程款项给乙方。
5.2 乙方应对甲方支付的工程款项提供相应的施工报告、质量验收报告等资料，以便甲方进行核查和结算。
六、竣工验收6.1 施工完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并协助甲方进行工程的竣工验收工作。
6.2 如在竣工验收中发现存在质量和安全问题，乙方应积极配合甲方进行整改，并保证在规定时间内完成整改工作。
七、合同解除7.1 在履行合同过程中，如有一方违反合同约定且经两方友好协商无法解决的情况，对方有权解除合同，并可要求违约方承担相应的违约责任。
临时条款8.1 本合同在签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：铁路建设工程施工合同一、甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：统一社会信用代码：鉴于甲方依法享有铁路建设工程的相应权益，为保障工程的质量和进度，经双方友好协商，达成以下协议，确立双方权利义务。
铁路建设工程施工合同(通用)
铁路建设工程施工合同（通用）（二）一、甲方与乙方双方经友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，就甲方委托乙方进行铁路建设工程的施工事宜，达成如下协议，以资遵行。
二、项目概况1.1 项目名称：铁路建设工程1.2 项目地点：详细地址1.3 项目范围：详细描述项目的具体内容及规模1.4 工程进度：根据双方商议，确定的工程开始和结束日期。
三、合同规定2.1 工程质量要求乙方应按照国家相关法规和技术规范要求，以及甲方提供的设计文件和技术要求，对工程建设过程进行严格监督和管理，确保施工过程中的质量控制。
乙方应配备适当的技术人员和必要的设备，进行施工及技术指导。
工程竣工后，乙方需向甲方提供相关质量验收报告。
2.2 工程进度管理乙方应按照甲方要求的施工进度计划进行施工工作，并按照双方商定的时间节点提交工程进度报告。
如果乙方因不可抗力等原因导致工程进度延迟，应立即向甲方提供书面通知，并根据实际情况提出相应的调整方案。
2.3 材料供应和采购乙方应按照施工需要，提供符合国家质量标准的材料和设备，并确保供应的材料和设备的质量满足工程建设要求。
乙方负责与供应商协商和采购施工所需的材料，并按时配送至工地。
2.4 安全生产管理乙方应根据相关法规和标准，制定并执行安全生产管理制度，提供必要的安全设备和培训，并确保施工过程中的安全。
乙方应定期向甲方提交安全检查报告，及时通报工地安全事故情况，并采取及时有效的措施进行处理和改进。
2.5 施工费用和支付方式甲乙双方商定工程总造价，并按照合同约定的支付方式进行结算。
乙方应在每次付款申请前提供相应的报告和支撑文件，以便甲方审核并按时支付。
2.6 变更管理双方在合同生效后，如因不可抗力、甲方要求变更设计或其他不可预见的情况下，甲乙双方应书面协商变更合同内容或重新签署补充协议，确保工程继续进行并达成一致。
2.7 保密条款甲乙双方应对从对方获得的商业机密、技术资料等保密信息，采取必要的措施进行保密。
铁路建设工程施工合同版
铁路建设工程施工合同版一、合同目的本合同目的是为了明确双方在铁路建设工程施工过程中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益，确保工程顺利完成。
二、合同双方•甲方：指承包铁路建设工程的公司或个人。
•乙方：指委托甲方承包铁路建设工程的单位或个人。
三、合同约定1.工程概况：本合同签订的工程为（工程名称），具体包括（工程范围）。
工程建设地点为（地点）。
2.工程进度：甲方应按照工程计划书的进度要求进行施工，如因甲方原因导致工程进度推迟，则甲方应承担相应的违约责任。
3.施工期限：本合同规定的施工期限为（期限），如因不可抗力因素导致工期延长，则双方应根据实际情况进行协商并签订书面补充协议。
4.工程质量：甲方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量符合要求。
如因甲方原因导致工程质量不达标，则甲方应承担相应的违约责任。
5.工程款项：乙方应按照合同约定的支付方式和支付进度及时支付工程款项，如因乙方原因未按期支付款项，则乙方应承担相应的违约责任。
6.工程变更：如因工程变更导致工程费用和工期发生变化，则双方应根据实际情况进行协商并签订书面补充协议。
7.违约责任：如一方违反本合同规定致使对方受损失或影响工程顺利进行，则违约方应承担相应的违约责任。
8.税费和保险：甲方应按照国家相关法律法规和本合同约定，办理相关税费和保险事宜。
9.合同解除：如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，则双方应根据实际情况进行协商并签订书面协议解除合同。
10.争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。
四、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可协商处理，并在书面形式上作出补充约定，补充协议具有同等法律效力。
五、合同变更和解除本合同变更和解除，应经甲乙双方协商一致，并经双方签字确认。
本合同的变更和解除协议，应纳入本合同的组成部分。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇篇1铁路建设工程施工合同示例甲方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟委托乙方承揽铁路建设工程施工项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目内容甲方拟委托乙方承揽【项目名称】铁路建设工程施工项目，具体包括：工程定位、勘测设计、施工、设备购置、材料采购、人力配置和监理等。
第二条合同价款1. 乙方承揽本工程项目，总价款为【具体金额】，合计人民币【大写金额】。
甲方应按照约定的进度，分期支付合同价款。
2. 如本项目在施工过程中遇到变更或新增工程，变更价款另行商定。
第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期，按照进度计划进行施工工作，并保证按时完成工程项目。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，双方应友好协商解决。
第四条施工质量1. 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准，保证工程质量符合设计要求，达到相应的验收标准。
2. 如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任并进行整改。
第五条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保施工过程安全顺利进行。
2. 如在施工过程中发生事故，乙方应承担相应的责任。
3. 甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
第六条施工责任1. 乙方应按照施工进度计划，合理安排人员和设备，保证工程按时完工。
2. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任。
第七条违约责任1. 乙方若违反本合同的约定，导致工程无法按时完工或质量不合格，应承担违约责任。
2. 甲方若未按约定支付合同价款或提供必要的配合，导致工程延误，应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如需对本合同进行变更或调整，双方应经过书面协商并达成一致意见。
2. 双方签订的变更协议应作为合同的组成部分。
第九条争议解决1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成，应提交仲裁委员会进行仲裁。
铁路建设工程施工合同范本
铁路建设工程施工合同范本
甲方：（施工单位名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（工程业主名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲、乙双方本着互信、平等、自愿的原则，就乙方委托甲方承担铁路建设工程施工事项，达成如下协议：
第一条工程名称：铁路建设工程
第二条工程地点：（工程具体地点）
第三条工程主要内容：（工程具体内容）
第四条工程工期：（工程开始日期至完工日期）
第五条工程造价：（工程总造价）
第六条施工单位责任：甲方应按照合同约定的工程内容和工程标准，按时、按质、按量完成施工任务，并承担工程质量的保修责任。
第七条工程验收：工程竣工后，乙方有权要求甲方进行工程验收，并在验收合格后支付工程款项。
第八条违约责任：任何一方因违反合同约定而导致对方受到损失的，应依法承担相应的违约责任。
第九条争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条其他事项：（双方可以根据实际情况补充）
第十一条合同生效：本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格并支付工程款项完毕后终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：。
铁路建设工程施工合同示例
铁路建设工程施工合同示例甲方：（甲方全称、地址、联系人）乙方：（乙方全称、住所、法定代表人）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利、公平合理的原则，达成如下合同：一、项目说明1. 项目名称：铁路建设工程施工2. 项目地点：（详细地址）3. 项目规模：（规模大小等）二、工程内容及要求1. 工程范围：（具体施工范围描述）2. 工程质量标准：（按照相关法律法规及行业标准执行）3. 工程进度计划：（详细说明工期要求，包括分期、节点等）4. 工程价格及结算方式：（标明合同总价及支付方式）三、乙方的责任和权益1. 乙方应按照工程合同约定的内容和要求，提供相应的施工人员、设备、材料等，按时、按质完成工程；2. 乙方应按合同规定的工程进度计划进行施工，并确保工期的合理安排和工程进展的顺利进行；3. 乙方应确保施工过程中的安全、环保等相关工作；4. 乙方有权依法索取工程款及索赔合理的施工变更或额外费用。
四、甲方的责任和权益1. 甲方应按合同的约定及时支付工程款，并在支付时提供相关的票据及证明文件；2. 甲方应提供工程施工所需的施工场地、用水、用电等必要的支持和配合；3. 甲方有权进行工程进度和质量的监理，并要求乙方提供必要的施工与质量记录；4. 甲方有权要求乙方在工程施工期间保持工地的整洁及材料设备的合理摆放等。
五、合同履行和解决争议1. 在工程施工过程中，如需要对合同进行变更或调整，甲乙双方应通过书面协商达成一致；2. 如因不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常施工、延迟工期或工程质量不能保证的，甲乙双方应协商解决，并及时通知对方；3. 如在工程履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、违约责任1. 如果甲方未按时支付工程款或其他约定的付款方式，乙方有权要求甲方支付相应的违约金；2. 如果乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金；3. 除非出现不可抗力等特殊情况，任何一方未履行合同或违反合同规定，应向对方支付相应的违约金。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1合同编号：【填写编号】甲方（发包方）：【填写名称】，统一社会信用代码：【填写代码】，法定代表人：【填写姓名】，住所地：【填写地址】。
乙方（承包方）：【填写名称】，统一社会信用代码：【填写代码】，法定代表人：【填写姓名】，住所地：【填写地址】。
鉴于：1. 甲方拥有铁路建设项目的合法权利，并希望将该项目委托给乙方进行施工；2. 乙方具备相应的铁路工程施工资质和能力，愿意接受甲方的委托，按照约定完成施工任务。
经甲乙双方友好协商，就本项目施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【填写名称】；2. 工程地点：【填写地点】；3. 工程范围：【填写工程范围】；4. 工程内容：【详细描述工程的具体内容】；5. 承包方式：【固定总价/可调总价/成本加酬金等】；6. 工程造价：人民币【填写金额】元整；7. 开工日期：【填写日期】；8. 竣工日期：【填写日期】；9. 工程质量标准：符合国家现行相关标准及甲方要求；10. 安全文明施工要求：严格执行国家有关安全生产法规和甲方规定。
二、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 按时提供施工场地，保证乙方正常施工所需条件；2. 负责协调处理与本工程有关的各种外部关系；3. 及时支付工程款，并监督乙方按期完成施工任务；4. 对工程质量进行监督检查，有权提出整改意见；5. 在工程竣工验收合格后，及时办理竣工结算手续。
（二）乙方的权利与义务1. 按照合同约定的时间、质量和安全要求完成施工任务；2. 自行解决施工所需的机械设备、材料和人员等问题；3. 遵守国家法律法规及甲方的相关管理制度；4. 接受甲方对工程质量、进度等方面的检查和指导；5. 施工过程中发生的安全事故由乙方负责处理并承担相应责任。
三、工程变更与索赔1. 如因设计变更等原因导致工程量增加或减少时，双方应协商确定调整后的工程造价；2. 因不可抗力造成工期延误的，经甲方确认后可以顺延工期；3. 若发生非乙方原因导致的工期延误，乙方有权向甲方提出索赔请求。
铁路建设工程施工合同范本(通用版)
铁路建设工程施工合同范本(通用版) 1. 合同双方本施工合同（以下简称“合同”）由以下双方共同签订：甲方（以下简称“甲方”）：- 名称：- 地址：- 联系人：- 联系乙方（以下简称“乙方”）：- 名称：- 地址：- 联系人：- 联系2. 合同工程合同工程的名称、规模、地点及相关详细信息如下：- 工程名称：- 工程规模：- 工程地点：3. 合同价格和付款方式3.1 合同总价款为（具体金额）人民币。
（具体金额）人民币。
3.2 付款方式如下：- 预付款：合同签订后，甲方应立即向乙方支付合同总价款的（具体比例）作为预付款。
（具体比例）作为预付款。
- 进度款：根据合同工程的不同阶段，乙方可以向甲方提出支付相应的进度款。
具体进度款的比例和支付时间由双方协商确定。
- 最终结算款：合同工程竣工验收后，乙方应向甲方提交竣工结算书，并甲方审核通过后支付最终结算款。
4. 工期合同工期从合同签订之日起开始，至合同工程竣工验收之日止。
具体工期为（具体天数或日期）。
如果因不可抗力等合法原因导致工期延长，应根据实际情况重新协商工期安排。
（具体天数或日期）。
如果因不可抗力等合法原因导致工期延长，应根据实际情况重新协商工期安排。
5. 合同变更任何一方希望对合同内容进行变更的，应及时提出书面变更申请，并经双方协商一致后，签署《合同变更协议》。
6. 合同违约和解除任何一方如有违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
如果因一方的重大违约导致无法继续履行合同的，另一方有权解除本合同，并要求赔偿相应损失。
7. 知识产权合同工程涉及的专利、商标、著作权等知识产权归属双方共同所有或按照双方协商确定的方式划分。
8. 法律适用和争议解决本合同的解释、执行和合同争议的解决适用中华人民共和国的法律法规。
若发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行解决。
9. 合同生效本合同一式（具体份数）份，甲、乙双方各持（具体份数）份，具有同等法律效力。
铁路修建工程施工合同范本
铁路修建工程施工合同范本一、合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、工程内容1. 甲方委托乙方进行以下铁路修建工程：[具体工程内容]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程期限：[工程开始日期]至[工程完成日期]三、工程款项及付款方式1. 工程总价款为：[总价款金额]人民币（大写：[总价款大写]）。
2. 工程款项支付方式：- 预付款：在合同签订后（合同签订日期不晚于[合同签订日期]），甲方应向乙方支付工程总价款的20%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，乙方可提出工程进度款申请，甲方应在收到申请后15天内支付相应的金额。
- 竣工款：工程完成后，乙方应向甲方提交相关工程竣工文件，并提出竣工款申请，甲方应在收到申请后15天内支付相应的金额。
四、合同履行保证1. 甲方应在工程验收合格后15天内支付全部工程款项。
2. 乙方应按合同要求完成工程，保证工程质量符合国家相关标准和要求。
五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同双方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收报告书签发之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 合同附件包括：[列明合同附件，如工程规划图纸、质量要求等]七、合同签署甲方签字（或盖章）：__________________ 日期：____________乙方签字（或盖章）：__________________ 日期：____________（以下无正文）。
铁路建设工程施工合同样本
铁路建设工程施工合同样本参考样本如下：合同编号：X甲方：铁路建设地质：X法定代表人：XX乙方：施工公司地质：X法定代表人：XX鉴于甲、乙双方达成一致意见，为了明确双方权利和义务，根据《合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，现签订如下合同：第一条合同目的和范围1.1 合同目的：本合同的目的是明确甲、乙双方在铁路建设工程施工中的权利和义务，确保工程的质量、进度和安全。
1.2 合同范围：本合同范围包括甲方委托乙方进行的铁路建设工程施工及相关服务。
第二条工程内容和期限2.1 工程内容：根据甲方的委托，乙方负责进行铁路建设工程的施工，包括但不限于基础工程、桥梁工程、隧道工程等。
2.2 工程期限：工程期限为年月日起至年月日止。
工期延长或提前的，应经甲、乙双方协商一致，并签订书面补充协议。
第三条施工义务与要求3.1 乙方应按照甲方的要求和相关技术标准进行施工，确保工程质量、安全和进度。
3.2 乙方应提供符合相关法律法规规定的施工人员，并按照项目组织和施工安排进行合理分工和协作。
3.3 乙方应制定详细的施工计划并提供给甲方，定期向甲方报告工程进展情况，并接受甲方的监督和检验。
第四条价款和支付方式4.1 价款总额为X元（大写：人民币X元整）。
4.2 价款支付方式：甲方按照工程完成进度进行分阶段支付，并在支付前进行工程进度验收。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额按照合同约定进行计算。
5.2 若甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停工程施工。
第六条争议解决方式6.1 若合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应协商解决。
协商不成的，应提交至本合同签订地的人民法院或仲裁机构进行仲裁。
第七条合同生效与解除7.1 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，自合同生效之日起对双方具有法律约束力。
7.2 在工程施工过程中，若出现不可抗力因素导致工程无法继续进行，甲、乙双方可协商解除合同，双方应根据工程完成情况进行相应的费用结算。
铁路建设工程施工合同完整模板
铁路建设工程施工合同完整模板甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设铁路项目名称铁路建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：铁路项目名称2、工程地点：具体地点3、工程内容：包括但不限于铁路线路铺设、桥梁建设、隧道挖掘、车站建设等（具体工程内容根据实际情况详细列出）二、工程期限1、开工日期：预计开工日期2、竣工日期：预计竣工日期3、总工期：工期天数三、工程质量标准1、本工程质量标准须符合国家及行业现行的相关标准和规范。
2、工程竣工后，应通过相关部门的验收，验收标准为具体验收标准。
四、合同价款及支付方式1、合同总价为：具体金额元（大写：＿____）。
2、支付方式：（1）预付款：合同签订后具体天数日内，甲方支付合同总价的百分比作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，按具体节点和支付比例支付进度款。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后具体天数日内，支付合同总价的百分比。
（4）质量保证金：预留合同总价的百分比作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。
2、提供施工所需的相关资料和文件。
3、按照合同约定支付工程款项。
4、协调施工现场周边关系，为施工创造良好的外部环境。
（二）乙方权利和义务1、按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求完成施工任务。
2、编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审核。
3、严格遵守施工现场的管理规定，确保施工安全。
4、及时向甲方报告工程进展情况和遇到的问题。
六、工程变更1、如因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更，双方应协商确定变更后的工程价款和工期调整。
2、乙方应按照变更后的要求进行施工。
七、竣工验收1、工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请。
铁路建设工程施工合同范本
铁路建设工程施工合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）一、合同目的和背景本合同旨在明确双方在铁路建设工程施工方面的权利和义务，建立合作关系，确保工程的顺利进行。
二、工程项目1. 工程名称：（填写具体工程项目名称）2. 工程地点：（填写工程项目所在地）3. 工程规模：（填写工程项目的规模）三、合同条款1. 合同总价款：（填写合同的总金额）（1）乙方对工程所做施工工作的价值为：（填写乙方对工程施工工作的估价金额，以及如何计算价值的细则）。
（2）上述价值为甲方支付给乙方的金额，不包括其他费用。
2. 工期（1）工程施工开始时间：（填写工程施工的开始日期）（2）工程施工完成时间：（填写工程施工的完成日期）（3）工程竣工验收时间：（填写工程的竣工验收日期）3. 施工内容和要求（在此列出具体的施工内容和要求，可分段描述，确保清晰明了）4. 工程款支付方式（填写具体的工程款支付方式和进度。
例如：甲方按照乙方完成工程进度的百分比进行支付，每次支付的金额为对应百分比乘以合同总价款。
）5. 双方责任和义务（1）甲方职责：a. 提供必要的设计文件和资料；b. 按照约定支付工程款；c. 提供必要的协助和配合。
（2）乙方职责：a. 按照约定的工期和质量标准完成工程；b. 按时提供施工进度和质量汇报；c. 配合相关部门进行工程验收。
6. 变更和索赔（在此描述变更和索赔的程序和要求，包括必要文件的提交和双方的责任与义务）7. 违约责任（在此描述双方违约的处理方式和责任）8. 争议解决（在此说明争议解决的方式，如调解、仲裁等）9. 合同解除（在此列出合同解除的条件和程序）四、其他条款1. 保密条款（在此描述双方在合作过程中需要保守的信息，以及保密的期限和责任）2. 不可抗力（在此描述不可抗力事件发生的处理方式和双方的责任）3. 合同生效与终止（在此说明合同生效的日期，以及合同的终止条件）五、合同解释和附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2016铁路建设 工程施工合同范本
朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司铁路建设工程施工合同合同号:（）二○年月河北.肃宁铁路建设工程施工合同条款合同名称：签订时间：合同编号：签订地点：河北省肃宁县甲方：朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司乙方：资质等级及证书号：本工程由甲方经【招标】选定为【中标】单位，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1 建设项目或工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 工程内容：1.5 承包方式：第2条工期2.1开工日期：本合同工程定于年月日开工。
2.2竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。
第3条合同价款3.1本工程的合同价款为元人民币（大写人民币元整）。
（价款项目见附件1《工程量清单计价表》）3.2Ⅱ类变更设计、一般自然灾害、乙方自购料（含水、电）施工期涨价费用、配合费、其它协调费及非甲方原因造成的抢进度措施费、窝工费均为乙方包干费范畴，一次包死，不再调整。
第4条工程质量4.1乙方必须按照技术交底文件和国家及行业主管部门现行的技术标准、规范和良好的行业惯例进行施工，对所承包项目的工程质量负终身责任。
4.2乙方所承包的工程，必须全部达到国家及行业主管部门现行的工程质量验收标准和技术交底文件的要求。
4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。
返工后仍不能达到的，由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
4.4 质量缺陷的经济责任质量缺陷是指工程不符合国家或行业主管部门的有关技术标准、技术交底文件及合同中对质量的要求。
4.4.1 乙方对工程质量缺陷返修的经济责任由责任方承担。
4.4.1.1乙方未按国家或行业主管部门有关技术标准、技术交底文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。
4.4.1.2由于其他原因造成的质量缺陷，乙方不承担责任，乙方发生的返修费由甲方按有关规定协商解决。
铁路工程建设施工合同范本
铁路工程建设施工合同范本---甲方（业主）： XXXXXXXX公司乙方（承包商）： XXXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就铁路工程建设项目达成如下协议：一、项目概述1. 工程名称：XXXXXXXXXX铁路工程2. 工程地点：XXXXXXXXXX省XXXXXXXX市3. 工程规模：全长XX公里，包含XX座桥梁，XX个隧道4. 工程内容：土建、轨道铺设、电气化安装等5. 工程周期：自合同签订之日起XX个月内完成二、合同金额1. 工程总造价：人民币XXXX万元整（￥XXXX）2. 支付方式：按月支付，每月支付当月完成的工程量的XX%作为进度款3. 最终结算：工程竣工验收合格后，按照实际完成的工程量进行结算三、工程质量1. 乙方应严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或重建，并承担由此造成的一切损失。
四、工程进度1. 乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工计划，并定期向甲方报告工程进展情况。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决。
五、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产和环境保护的法律法规，采取有效措施确保施工现场的安全和环境。
2. 如因乙方原因导致安全事故或环境污染，乙方应负责处理并承担相应的法律责任。
六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
---。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司铁路建设工程施工合同合同号:（）二○年月河北.肃宁铁路建设工程施工合同条款合同名称：签订时间：合同编号：签订地点：河北省肃宁县甲方：朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司乙方：资质等级及证书号：本工程由甲方经【招标】选定为【中标】单位，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1 建设项目或工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 工程内容：1.5 承包方式：第2条工期2.1开工日期：本合同工程定于年月日开工。
2.2竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。
第3条合同价款3.1本工程的合同价款为元人民币（大写人民币元整）。
（价款项目见附件1《工程量清单计价表》）3.2Ⅱ类变更设计、一般自然灾害、乙方自购料（含水、电）施工期涨价费用、配合费、其它协调费及非甲方原因造成的抢进度措施费、窝工费均为乙方包干费范畴，一次包死，不再调整。
第4条工程质量4.1乙方必须按照技术交底文件和国家及行业主管部门现行的技术标准、规范和良好的行业惯例进行施工，对所承包项目的工程质量负终身责任。
4.2乙方所承包的工程，必须全部达到国家及行业主管部门现行的工程质量验收标准和技术交底文件的要求。
4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。
返工后仍不能达到的，由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
4.4 质量缺陷的经济责任质量缺陷是指工程不符合国家或行业主管部门的有关技术标准、技术交底文件及合同中对质量的要求。
4.4.1 乙方对工程质量缺陷返修的经济责任由责任方承担。
4.4.1.1乙方未按国家或行业主管部门有关技术标准、技术交底文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。
4.4.1.2由于其他原因造成的质量缺陷，乙方不承担责任，乙方发生的返修费由甲方按有关规定协商解决。
4.4.2 乙方自接到返修通知之日起，5天内应到达现场，与甲方共同明确责任方，商议返修事宜。
第5条技术交底文件5.1甲方应在开工前，向乙方提供2套技术交底文件。
5.2乙方要求增加技术交底文件的份数，由甲方提供，费用乙方自负。
5.3乙方收到技术交底文件后，在5日内自行组织现场核对。
若有误，须经甲方现场确认。
5.4非经甲方提供的技术交底文件，不能作为乙方施工依据。
5.5变更技术交底文件按本合同第16条办理。
第6条双方驻工地机构及代表6.1 甲方驻工地机构名称：朔黄铁路发展有限责任公司项目部甲方代表姓名：6.2 乙方驻工地机构名称：乙方项目经理姓名：项目经理资质证书编号：乙方项目经理需变更时，应事先向甲方申请并取得甲方同意后方可更换，并在新任到达岗位后3天内通知甲方。
乙方新任项目经理应继续承担前任应负的责任和义务（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第7条甲方工作7.1 按甲方下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。
7.2 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
7.3 按本合同约定，供应有关技术交底文件。
7.4 向乙方进行施工图技术交底。
7.5 编制项目指导性施工组织设计，审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案，并督促实施。
7.6 申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。
7.7 按本合同约定的分工范围和要求，供应设备和材料。
7.8 按权限审批变更设计。
7.9按本合同约定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。
7.10按规定办理开工前审计、项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
7.11按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
7.12如果乙方拖欠雇工工资，经工程所在地劳动监察部门查明，甲方有权根据监察部门的要求，从应付工程款中直接扣除。
第8条乙方工作8.1 根据原铁道部“建工电（2004）92号《关于施工单位加强施工图纸核对工作的通知》”电文精神，乙方接到技术交底文件后，应按国家和相关部委颁布的规程、规范、标准和有关规定，对技术交底文件进行现场核对和确认。
发现技术交底文件与现场实际、地质等情况不符，必须及时向甲方书面报告，并提出建设性意见，待批准后实施。
以提高技术交底文件的完整性、准确性和符合性，确保工程质量。
乙方对因明显差错、与现场实际不符，未向甲方报告，或未按甲方要求进行纠正、完善造成的工程质量事故，应承担相应责任。
8.2 编制实施性施工组织设计，报送甲方，审定后组织实施。
8.3 按施工投标时的承诺，如期上足工程所需施工劳力和机具设备。
8.4 乙方应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；（2）具有相应施工经验的技术人员；（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
乙方安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。
乙方更换主要管理人员和技术骨干时，应取得甲方的同意。
特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，甲方有权随时检查。
甲方认为有必要时，可进行现场考核。
8.5 按期向甲方报送季、月度施工计划，用款计划，季、月工程统计报表，质量安全事故报表。
8.6 按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理，严格把好质量关。
8.7 严格按照技术交底文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工和交付使用。
8.8 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8.9 按照规定提出竣工文件，参加竣工验收工作。
8.10 按甲方验工计价办法及时提报验工计价资料，办理工程价款结算和竣工结算。
8.11 对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
8.12接受甲方的现场施工监理，执行甲方委托职权范围内的各项指令。
8.13对本合同段的全部工程的质量保修，按签订的工程质量保修书执行。
保修时间以交接验收报告中明确规定的时间为准计算。
在保修期内，确有施工质量缺陷，乙方应无偿返工重做或承担全部经济损失。
8.14 保障乙方人员的合法权益乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，按时发放工资、办理保险，并遵守劳动合同法规定工作时间、休息休假等要求。
乙方应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境。
乙方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
8.15 工程价款应专款专用甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于合同工程。
8.16资金监管乙方开设银行账户必须经甲方同意，同时甲方、乙方、相关银行签订资金管理三方协议。
乙方应加强资金管理，严禁借用、挪用、挤占建设资金等现象发生。
第9条进度计划9.1乙方在接到甲方下达的投资计划15日内，向甲方以书面形式提出施工进度计划，并于每一月最后一周提出下一月工程进度计划。
9.2 甲方代表应在收到乙方施工进度计划15天内，以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此施工。
9.3 经甲方同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
9.4 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10条延期开工10.1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工期前10天，书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
10.2 甲方应在接到乙方报告后10天内答复。
10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
10.4由于甲方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前5天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，必要时顺延工期，费用按有关规定双方协商确定。
第11条暂停施工11.1 在确有必要时甲方有权签发停工令，要求乙方暂停施工，并在3天内提出处理意见。
11.2乙方应按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
11.4停工责任在甲方，必要时顺延工期，费用按有关规定双方协商确定。
停工责任在乙方，乙方承担违约责任，并承担所发生的费用。
第12条工期延误12.1工期延误原因及责任12.1.1不可抗力，非甲、乙方责任。
12.1.2施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。
12.1.3 重大设计变更引起工程量变化，属甲方责任。
12.1.4 发生重大质量事故，属造成事故责任方责任。
12.1.5 建设资金不到位，属甲方责任。
12.1.6 年度计划调整，属甲方责任。
12.1.7 其他原因，依其性质方确定责任方。
12.2 工期延误后果及处理。
12.2.1甲方原因造成工期延误，乙方在情况发生后5天内，就延误工期内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后10天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，费用按有关规定双方协商确定。
12.2.2乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
12.2.3非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。
第13条工期提前如提前工期，需经双方协商一致并签定提前竣工协议。
乙方按协议修改进度计划，报甲方批准。
甲方应在5天内给予答复，并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容：13.1提前的时间要求；13.2乙方采取的赶工措施；13.3甲方为赶工提供的条件。
第14条工程质量检查14.1 乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并保证其有效运行，确保结构安全和工程质量。
并应在工地设立专职质检人员，负责施工过程中工程质量的管理和检查。
14.2 乙方按有关规程规范严格进行过程控制，认真作好工程自检和现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，确保工程质量。
同时详细作好检查记录，编制工程质量报表，定期提交甲方审查。
14.3乙方应随时接受甲方的监督、检查、检验，不合格的工程按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。
14.4甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。
第15条隐蔽工程检查和签证15.1 在通知甲方代表对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。
15.2 乙方自检合格后，按建设部等相关部委规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，通知甲方代表到现场进行检查，并在检查证签字，方可继续施工。
检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方代表不予签证，待乙方改正后重新检查签证。
15.3验收期间，甲方无论是否参加过验收，都有对隐蔽工程重新检验的权力，乙方应予以配合。
甲方代表在接到隐蔽工程检查通知后，不按时到现场，对危及安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由甲方承担。