2020最新监理工程师《合同管理》考试题及答案
2020年北京市监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2020年北京市监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务3.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标,工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。
中标施工单位的报价为20元/m³。
工程施工中,该分部工程的实际单价为25 元/m3。
项目监理机构应按()元/m³进行该分部工程合同价款结算。
A.20B.22.5C.24D.254.根据《招标投标法实施条例》,对投标申请人的资格预审文件,招标人应组建资格审查委员会进行审查的是()。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目5.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1206.根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构7.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正8.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,暂估价是指()的金额A.招标时暂不能确定价格,但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格,合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程10.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查11.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,属于设备采购中伴随服务的是A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期12.某招标项目,招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长( )天。
2024监理工程师合同管理真题
2024监理工程师合同管理真题《2024年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析》一、单项选择题(共50题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分,没选或错选均不得分)1.以下关于合同管理的基本原则,哪一项是错误的?A.平等自愿原则B.公平竞争原则C.诚实信用原则D.严格审查原则答案:D2.在合同履行过程中,以下哪一项不属于监理工程师的职责?A.监督合同履行B.调解合同纠纷C.审批工程变更D.负责工程款的支付答案:D3.根据《建设工程质量管理条例》,以下哪一项不是监理单位的质量责任?A.对施工过程中的质量进行监督B.参与工程质量事故的调查和处理C.对工程质量进行评定D.承担工程质量事故的全部责任答案:D4.以下关于工程变更的说法,哪一项是正确的?A.工程变更只能由建设单位提出B.工程变更必须经过设计单位同意C.工程变更可以不经监理工程师同意D.工程变更需经过建设单位、设计单位、监理工程师共同审批答案:D5.关于合同违约责任,以下哪一项说法是正确的?A.违约责任只能由违约方承担B.违约责任可以由双方约定免除C.违约责任只能追究经济责任D.违约责任可以追究刑事责任答案:B(注:以上仅列出部分题目,实际真题及答案解析请参考相关资料)二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上正确或符合题意。
选对每题得2分,选错或多选不得分)三、案例分析题(共4题,每题10分)敬请关注后续更新,为您提供完整的真题及答案解析。
希望对您有所帮助!。
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解单选题(共20题)1. 如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效。
由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由()承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由()承担。
A.承包人,承包人B.发包人,发包人C.承包人,发包人D.发包人,承包人【答案】 D2. 根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】 A3. 依照标准施工合同通用条款的规定,由发包人采购材料时,下列表述中不正确的是()。
A.要求提前交货时,承包人不得拒绝,发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时,承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时,发包人应赔偿承包人的损失【答案】 C4. (2016年真题)根据《标准施工合同》,发包人在施工合同订立阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】 C5. 根据《民法典》担保物权分编和合同编,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】 A6. 根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的()。
A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】 B7. 监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后()天内,对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B8. 监理人在处理索赔时的行为正确的是()。
A.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时,与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人【答案】 A9. 市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[多选题]根据《标准施工总承包招标文件》,在竣工试验中的第三阶段包括的指标有()。
A.产能指标B.产品质量标准C.运营指标D.环保指标。
E,人员指标【答案】ABCD【解析】本题考查的是合同文件。
第三阶段包括的内容有:如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
参见教材P112。
2、[选择题]关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任。
E,CM承包商赚取总包、分包合同的差价【答案】ABCD【解析】风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商、供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。
CM承包商不赚取总包、分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
3、[选择题]根据《标准设备采购合同》的规定,以下有关设备开箱检验的说法,正确的是( )。
A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱,合同设备交付以后到开箱检验之前,应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致,则开箱检验中发现的合同设备的短缺的,由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装,则开箱检验中发现的损失由买方承担。
E,开箱检验完成后,设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC【解析】本题考的是设备采购合同履行管理。
选项A,双方可以约定在其它地方开箱,如无约定是在施工场地开箱。
选项D,一般是由买方承担,但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
选项E,根据合同约定,卖方、买方或买方安排第三方可负责安装调试。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是()。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述,错误的是()。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中,发现合同当事人有违约行为的,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述,正确的是()。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 合同管理的任务包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中,监理工程师的职责的是()。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题(每题10分,共30分)9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题(每题25分,共50分)12. 某监理工程师在监理工地上,发现施工单位存在以下问题:(1)施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工;(2)施工单位未按照合同约定的进度完成工程;(3)施工单位存在安全事故隐患。
2022年-2023年监理工程师之合同管理题库附答案(基础题)
2022年-2023年监理工程师之合同管理题库附答案(基础题)单选题(共40题)1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A2、依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示,监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求,监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约,委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期,延长时间的监理工作【答案】 C3、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A4、《标准资格预审文件》共包含封格式和()章内容。
A.三B.四C.五D.六【答案】 C5、关于留置的说法,正确的是()。
(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】 D6、采用设计团队招标时,评标委员会评审的内容不包括()。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】 A7、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是()。
注册监理工程师《合同管理》试题及答案
注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是()。
A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中,监理工程师的主要责任是()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中,属于单价合同的是()。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括()。
A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过()。
A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是()。
A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是()。
A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是()。
A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题(每题3分,共60分)11. 合同管理的主要内容包括()。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括()。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中,监理工程师的职责包括()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括()。
监理工程师之合同管理精选试题及答案一
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题(共50题)1、根据《标准施工合同》,当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件优先解释的顺序是()。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中,不正确的是()。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时,承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况,监理人应向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系,详细施工组织设计()。
A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后,在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款,且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知,要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的()天内仍不履行的,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是()。
A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
2020年广东省汇编监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2020年广东省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方2.根据《标准设计施工总承包招标文件》,在工程竣工试验的第二阶段,发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试3.根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费5.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,只能由()发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人7.依法必须招标项目,评标委员会成员人数组成应当至少为()A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数8.招标人按照投标人须知前附表要求,对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后,关于该设计成果使用的说法,正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果9..施工合同履行中,实施爆破作业需要采取相应的防护措施。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题(共40题)1、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。
请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。
该投标书的报价应以()为准。
A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】 B2、合同担保中,关于抵押的说法正确的是()。
A.应收账款可用于抵押B.抵押物应当移交债权人C.抵押物只能由第三人提供D.扣押的财产不得抵押【答案】 D3、某招标项目开标时,发现投标人未按要求提供合格的投标保函,投标人随即要求撤回投标文件,此时应()A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失【答案】 A4、关于投标限价的说法,正确的是()。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时,应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】 D5、根据《设计施工总承包合同》,总承包项目的竣工试验,承包人应提前()将申请竣工试验的通知送达监理人。
监理人应在()内,确定竣工试验的具体时间。
A.28天,28天B.14天,7天C.21天,14天D.28天,21天【答案】 C6、建设工程勘察合同文本中内容,解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是()。
A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求;【答案】 D7、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题(共50题)1、根据《标准施工合同》,关于缺陷责任期说法正确的是()。
A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷,发包人负责修复C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时,承包人有权要求延长其缺陷责任期【答案】 A2、所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。
A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】 B3、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()。
A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担【答案】 C4、在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额【答案】 D5、根据NEC《工程施工合同》,选项F属于()。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】 C6、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。
A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】 D7、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中,正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】 B8、根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件,双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C9、关于采暖居住建筑的热工设计,下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定?( )A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外,住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时,消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体,可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时,其地板也应采取保温措施【答案】 D10、技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列不属于合同文件的组成内容的是()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单3. 合同履行的过程中,监理工程师对合同的监督主要体现在()。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程投资D. 合同变更4. 在合同执行过程中,监理工程师对合同的调整与控制主要针对()。
A. 合同价格B. 合同内容C. 合同条款D. 合同履行情况5. 下列关于合同变更的说法错误的是()。
A. 合同变更应按照合同约定的程序进行B. 合同变更应经过双方协商一致C. 合同变更应由监理工程师提出D. 合同变更应按照合同约定的时间进行6. 下列不属于合同违约责任的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失7. 下列关于合同争议解决的说法正确的是()。
A. 合同争议应首先通过协商解决B. 协商不成的,应通过调解解决C. 调解不成的,应通过仲裁解决D. 仲裁不成的,应通过诉讼解决8. 下列不属于合同索赔的条件的是()。
A. 索赔事件应属于合同约定的范围内B. 索赔事件应给当事人造成损失C. 索赔事件应由当事人一方负责D. 索赔事件应发生在合同履行期间9. 下列关于工程变更的说法正确的是()。
A. 工程变更应由监理工程师提出B. 工程变更应经过设计单位同意C. 工程变更应由施工单位提出D. 工程变更应按照合同约定的程序进行10. 下列不属于合同解除的情形的是()。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 监理工程师认为合同无法履行二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同文件的组成包括()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单E. 合同履行过程中的相关文件12. 监理工程师在合同履行过程中的监督职责包括()。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案
监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】:B【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在:承包人必须具备法人资格,具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】:ABDE【答案解析】:本题考查的是建设工程合同管理的目标。
2020年福建省汇编监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2020年福建省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工单位采购大宗建筑材料,与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程2.关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包3.机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人应在()中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划5.购境外货物时,由卖方负责办理租船订舱,并承担货物装船之前的一切费用,以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价6.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1207.某工程采用《标准施工招标文件》招标,中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
经发包人与设计人协调后,设计单位签发了变更设计通知单。
监理人针对此变更应签发的是()。
A.变更意向书B.监理通知单C.变更指示D.变更确认单8..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是()。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法9.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,为保证工程质量和施工安全,提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案10.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。
2020年监理工程师考试合同管理真题及答案(完整版)
2020年监理工程师考试合同管理真题及答案一、单选题1.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后标准或规模进行设计参考答案:C参考解析:超过原批准范围,要报到业主审批.2.下列合同计价方式中,在工程施工中“量"与“价”方面风险分配对合同双方均显公平是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金参考答案:A参考解析:教材P2:单价合同在工程施工中“量"与“价”方面风险分配对合同双方均显公平 .3.不可用于抵押财产是()A.建设用地使用权B.正在建造建筑物C.土地使用权D.正在使用交通工具参考答案:D参考解析:教材P15:建设用地使用权、正在建造建筑物、土地使用权办理抵押自登记时设立.4、定金不得超过主合同标额 ()A.20%B.30%C.40%D.50%参考答案:A参考解析:教材P16:定金不得超过主合同标额 20%5.关于施工企业意外伤害险说法正确是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任参考答案:C参考解析:教材P21:凡年龄16-65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系人员均可作为被保险人.6.联合体资质等级确定()A.由多家单位组成联合体,按资质事故较低确定B.由多家单位组成联合体,按资质事故较高确定C.由同一专业单位组成联合体,按资质事故较低确定D.由同一专业单位组成联合体,按资质事故较高确定参考答案:C参考解析:教材P33:由同一专业单位组成联合体,按照资质等级较低单位确定资质等级.7.在工程勘察设计招投标过程中,应没收投标保证金情形是().A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交投标保证金数额低于招标文件规定C投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金参考答案:D8.关于工程勘察设计开标评标说法,正确是().A.投标人在开标现场对开标提出异议,招标人有权不子答复.B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数C开标应在招标文件确定提交投标文件截止时间后 3日内进行D.投标报价偏差率计算方法应由评标委员会成员在评标时确定参考答案:B9.某工程,施工招标文件规定评标方法为最低评标价法.现有三家单位投标,甲投标报价6050万元,评标价6000万元:乙投标报价6200万元,评标价5950万元:丙投标报价5950万元,评标价6050万元,则中标单位及签约合同价分别为().A.乙,5950 万元B.乙,6200 万元.C.丙,5950 万元D.丙,6050 万元参考答案:B10、某工程,施工招标时没有标底,编制标底依据文件有()A.工程量清单B.承包人施工方案C.发包人要求项目功能文件D.发包人提供设计任务书参考答案:C11.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,施工合同签订前,中标人应按招标文件规定向招标人提交凭证是().A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C履约担保凭证D.质量管理体系认证文件参考答案:C12.资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法参考答案:A参考解析:教材P53:有限数量限制法:对资格预审申请文件进行量化打分,按得分由高到低顺序确定通过资格预审申请人.13.招标人组织施工现场踏勘后,需要对招标文件进行澄清修改,招标人应在招标文件要求提交招标文件截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人.A.2B.5C.10D.15参考答案:D参考解析:教材P43:需要对招标文件进行澄清修改,招标人应在招标文件要求提交招标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人.14.根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作要求是() .A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序参考答案:B15、与直接询价方式选择材料相比,采用招标方式选择材料供应商特点是()A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格参考答案:C参考解析:教材P62:招标方式选择材料供应商特点:有利于规范买卖双方交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争,但程序复杂、工作量大、周期长.16.购境外货物时,由卖方负责办理租船订舱,并承担货物装船之前一-切费用,以及海运费和从转运港运至目港保险费报价是().A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价参考答案:B17.关于投标限价说法,正确是().A.招标文件中可设置最低投标限价具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价幅度C.投标人投标价超出最高投标限价时,应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价计算方法参考答案:D18.根据《标准设计招标文件》中通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前是().A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款参考答案:A19.根据《标准勘察招标文件》中通用合同条款,发包人应向勘察人提供文件资料是() .A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图参考答案:D20.根据《标准勘察招标文件》中通用合同条款,勘察费用实行()制度.A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查参考答案:A21.根据《标准设计招标文件》中通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派工作时,应将被授权人员姓名和()通知设计人.A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间参考答案:B22.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,负有投保义务- -方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿,损失赔偿应由()承担.A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务当事人参考答案:D23.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,采用公式法调整工程价款时,合同约定变更范围和内容导致调整公式中权重不合理时,由监理人与()协商后进行调整.A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门参考答案:C24.根据《标准施工招标文件》,合同文件优先解释顺序是().A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单参考答案:D25.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》,各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循原则是() .A.结合行业特点,编制本行业“通用合同条款”B.“专用合同条款"对“通用合同条款”补充、细化,不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款"和“专用合同条款"应不加修改地引用D.对“通用合同条款" 修改,须征得行业主管部门同意参考答案:B26.《简明标准施工招标文件》适用对象是().A.设计和施工由同一承包人承担工程B.总投资为9000万元非政府投资工程C.工期为10个月小型工程D.工期紧、技术难度大工程参考答案:C27.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,在暂停施工期间,负贵施工现场保护和安全保障主体是().A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人参考答案:C28.根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期说法,正确是() .A.缺陷责任期应从工程接收证书写明竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年参考答案:A29.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,监理人征得发包人同意后,应提前()日向承包人发出开工通知.A.7B.10C.14D.15参考答案:A30.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,关于监理人对承包人材料、设备和工程质量试验和检验说法,正确是().A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程试验和检验,均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验,承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验,须经发包人同意D.监理人提出重新试验和检验证明材料、设备和工程质量不符合合同要求,由此造成费用增加和工期延误由承包人承担参考答案:D31.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,发包人负责提供材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生费用由()承担.A.发包人B.承包人C发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商参考答案:B32.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求,应在提前竣工协议中明确内容是() .A.承包人修订进度计划和赶工措施,发包人提供条件和追加合同价款B.发包人提出赶工要求和追加合同价款,承包人要求奖励办法C.发包人修订进度计划和奖励办法,承包人提出赶I措施和追加费用D.承包人修订进度计划和施工条件要求,发包人工期要求和追加合同价款参考答案:A33.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,承包人施工安全责任是().A.执行监理人编制施工安全摺施计划B要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故赔偿责任参考答案:C34.根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书说法,正确是().A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改参考答案:C35.通用条款规定费用是指()A.施工合同履行中发生不计利润合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人全部款项C.发包人对承包人履行合同支付结算价D.承包人完成工程实际成本参考答案:A参考解析:通用条款内对费用定义为,履行合同所发生或将要发生不计利润所有合理开支,包括管理费和应分摊其他费用(教材P105).36.根据《标准施工招标文件》,关于暂估价说法,正确是().A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格工程款项D.暂估价内工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供参考答案:C37.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包说法,正确是 ().A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人B.承包人分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理参考答案:C38.建设工程采用设计施工总承包模式特点是().A.不利于承包人工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案比选范围和充分竞争参考答案:D39.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于采用专利技术说法,正确是().A.承包人采用专利技术费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起责任由发包人承担参考答案:A40、自监理人收到承包人设计文件之日起,对承包人设计文件审查期限不应超过()A.7B.14C.21D.28参考解析:承包人设计文件提交监理人后,发包人应组织设计审查,按照发包人要求文件中约定范围和内容审查是否满足合同要求.为了不影响后续工作,自监理人收到承包人设计文件之日起,对承包人设计文件审查期限不超过 21 天.承包人设计与合同约定有偏离时,应在提交设计文件通知中予以说明.(教材P128)41.根据《标准设备采购招标文件》,买卖双方可约定合同设备所有权和风险转移界面为().A.装在设备制造厂”运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具车面上D.施工场地安装作业面参考答案:c42.根据《标准设备采购招标文件》,由于买方原因,合同约定设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署文件是() .A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书参考答案:B43.根据《标准设备采购招标文件》中通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方,监理人正确做法是() .A.同意卖方启运,改为设备安装前检验B.停止启运,按合同约定进行交货前检验C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价15% 违约金44根据《标准材料采购招标文件》中通用合同条款,合同约定材料运输至施工场地卸货交付后,该材料照管责任及风险应由()承担.A卖方B.买方C卖方和买方D.材料生产厂家参考答案:B45.合同约定材料经验收合格,买卖双方应签署文件()A.质量合格证B.进度款支付证C .验收证书D.验收款支付证参考答案:C参考解析:合同材料经检验合格,买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份,双方各持一份.(教材P144)46.因卖方未能按时支付合同约定材料时,每延迟一天,应向买方支付0违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%参考答案:A参考解析:卖方未能按时交付合同材料,应向买方支付迟延交货违约金.卖方支付迟延交货违约金,不能免除其继续交付合同材料义务.除专用合同条款另有约定外,迟延交付违约金计算方法如下:延迟交付违约金=延迟交付材料金额XO.08%X 延迟交货天数.迟延交付违约金最高限额为合同价格 10% .(教材145)47.根据FIDIC《施工合同条件》,属于工程师职责和权力是().A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告参考答案:D48.根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B21C.28D.30参考答案:A49,根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件优先解释顺序是() .A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一投标书C通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书D.专用合同条件- -通用合同条件一投标书- -业主要求参考答案:B50.根据美国建筑师学会(AIA发布 IPD (集成项目交付)合同,关于争端和索赔说法,正确是().A.争端应提交合同各方没有任何利害关系争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命代表业主进行合同管理工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外对合同任何一方索赔参考答案:D二、多选题51.合同实施计划应包括()A.合同文体比选B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系建立E.合同索赔结果分析参考答案:BCD参考解析:合同实施计划是保证合同履行重要手段,合同相关各方应根据合同编制合同实施计划.合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排;(2)合同分解与管理策划;(3)合同实施保证体系建立.其中,合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致.还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统.(教材P4)52.合同法律关系客体包括()A.当事人B.物C.行为D.权力参考答案:BC参考解析:合同法律关系客体,是指参加合同法律关系主体享有权利和承担义务所共同指向对象.合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果.(教材P8)53.某工程投保安装工程一切险,保险人负责赔偿损失有().A.超负荷原因造成设备损失B地面下陷造成损失C维修保养费用支出D.机械装置失灵造成本体损失E.水灾造成设备损失参考答案:BE54.与公开招标相比,邀请招标特点有()A.以投标邀请书形式邀请投标人B邀请投标人数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为了解D.适合于投标资质要求高重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小参考答案:AE55.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》,工程勘察设计可以不进行招标情形有().A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长,能胜任勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作勘察设计单位参考答案:ABC56.组成施工招标文件有()A.投标人须知B.发包人要求C.目及工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求参考答案:ACDE参考解析:施工招标文件包括下列内容:(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(6)图纸;(7)技术标准和要求;(8)投标文件格式;(9)投标人须知前附表规定其他材料.此外,招标人对招标文件澄清、修改,也构成招标文件组成部分.(教材P40)57.根据《标准施工招标文件》,施工评标中,对施工组织设计和项目管理机构评审内容包括().A.施工方案技术措:施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案参考答案:ABC58.对潜在投标人进行资格初审内容()A.资质等级和营业**B.信誉和业绩C.工程量清单D.投标保证金E.项目经理资格参考答案:ABE参考解析:资格评审因素和评审标准主要包括:审查投标人营业执照和组织机构代码证;资质要求;财务要求;业绩要求;信誉要求:项目负责人;其他主要人员;其他要求;联合体投标人;不存在禁止投标情形等各项内容是否符合投标人须知规定.(教材P36)59.根据《标准施工招标文件》,评标委员会对投标报价进行响应性评审内容有().A.投标文件格式B.投标有效期C投标保证金D.已标价工程量清单E.安全生产许可证参考答案:BCD60.根据《标准材料采购招标文件》,建设工程材料供货要求中应写明卖方提供相关服务有().A.为买方检验材料提供技术指导B.为买方检验材料提供检测仪器设备C.为买方使用供货材料提供培训D.为买方购买材料进行投保E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务参考答案:AC61.根据《标准材料采购招标文件》,评标时进行初步评审内容包括() .A.形式评审B.资格评审C.评标办法评审D.响应性评审E.投标价格评审参考答案:ABD62.关于工程成套设备采购招标中对投标人要求说法,正确有() .A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关特定专利B.投标生产厂家须具有制造同类型设备经验和制造能力C.投标人可以是生产厂家,也可以是工程成套设备公司D.一个生产厂“家对同-一型号设备仅能委托一个代理商投标E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家正式授权书参考答案:BCDE63.根据《标准设计招标文件》中通用合同条款,属于发包人违约情形有().A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定时间内未能获得发包人按合同约定应支付设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注质量标准不符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件设计深度不符合设计合同约定参考答案:BC64.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中通用合同条款,勘察和设计合同价格应包括内容有()A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作费用B.工程施工期间配合及现场服务费用C.工程勘察和设计服务应繳纳增值税税金D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测费用E.发包人未按期支付费用导致逾期付款违约金参考答案:AC65.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,承包人按合同约定应履行职责有().A.按工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工进度计划B.负责办理施工场地临时道路占用许可手续C.测设施工控制网并报监理人审批D.负责在施工现场建立完善工程质量管理体系E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案参考答案:ACDE66、投保建筑工程一切险,需要在专用合同条款中约定内容有()A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限参考答案:BCDE参考解析:标准施工合同和简明施工合同通用条款中考虑到承包人是工程施工最直接责任人,因此均规定由承包人负责投保"建筑工程一切险" "安装工程一切险"和"第三者责任保险"并承担办理保险费用.具体投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定.(教材P95)67.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,关于预付款担保金额说法,正确有() .A承包人提交担保金额应与收到合同约定预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后,担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发进度款支付证书中扣除金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同参考答案:AB68.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款,关于监理人指示说法,正确有().A.监理人指示错误给承包人造成损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人部分合同责任C监理人未按合同约定发出指示延误导致承包人增加施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更批准应视为免除承包人工期延误责任参考答案:AC69、施工中由()引起暂停施工,承包人有权要求延长工期费用、利率.A发包人负责提供设备未按时到位B.发包人委托设计人提供设计文件错误C.发生不可抗力D.承包人原因进行施工方案调整E.承包人施工机械故障参考答案:AB参考解析:通用条款中明确规定,由于发包人原因导致延误,承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿情况包括:(1)增加合同工作内容;。
2020年江苏省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2020年江苏省汇编监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.302.根据《标准施工招标文件》,投标预备会在投标截止时间( )日前召开。
A.5B.7C.10D.153.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验B.停止启运,按合同约定进行交货前检验C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价15%的违约金4.根据英国工程施工合同,条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷5.关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时,设计人收取的定金处理方式是()。
A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还7.根据《标准施工合同》,当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸8.招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法9.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
2020年河南省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2020年河南省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,设计文件需政府有关部门审查或批准的工程,发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内,向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.282.某工程施工招标时,评标委员会成员拟由9 人组成,根据《招标投标法》,其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.73.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商4.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定,也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点,则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地5.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( )。
A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险6.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1207.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC),采用综合单价计量承包的,应选择的合同是()A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同8.根据《标准施工招标文件》,属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法9.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值10.关于建设工程勘察合同的说法,正确的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
精选考试题及竞赛题文档,希望能帮助到大家,祝心想事成,万事如意!知识就是力量@_@
2020最新监理工程师《合同管理》考试题及答案
一、单选题(4个选项中,只有1个正确答案)
1、根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( )。
A、取得相应的执业资格证书
B、有依法成立的公司
C、具有中华人民共和国国籍
D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力
参考答案:D
2、市场经济主要是依据( )规范当事人的交易行为。
A、行政手段
B、合同
C、诚信
D、道德
参考答案:B
3、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是( )。
A、借款合同
B、勘察合同
C、施工合同
D、技术转让合同
参考答案:A
4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是( )。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同
B、因战争导致在建工程合同工期延长
C、因建设意图改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
参考答案:C
5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标,中标后形成的合同义务由( )承担。
A、施工企业法定代表人
B、拟派项目经理
C、施工项目部
D、施工企业
参考答案:D
6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为( )。
A、公司甲
B、公司乙
C、银行
D、登记机关
参考答案:A
7、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A、4月30日
B、5月5日
C、5月15日
D、6月14日
参考答案:D(正常是按招标文件约定的期限)
8、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料损毁
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
参考答案:B
9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
A、申请人须知前附表
B、资格审查办法
C、投标人须知前附表
D、资格预审公告
参考答案:B
10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A、建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目
B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目
D、构成内容多且专业性强的大型项目
参考答案:C
11、招标项目设有标底的,标底应当在( )时公布。
A、公布招标公告
B、发售招标文件
C、开标
D、评标
参考答案:C
12、某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长( )天。
A、5
B、10
C、15
D、20
参考答案:A(至少15天)
13、关于延长投标有效期的说法,错误的是( )。
A、需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人
B、投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C、投标人可以拒绝延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D、投标人拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
参考答案:D
14、根据《招标投标法》,投标人可以在( )期间撤回标。