建设工程设计采购合同
建设工程采购合同定义
建设工程采购合同是指在建设工程项目中,为了实现项目的目标,完成工程建设任务,所需材料、设备、技术服务等采购活动中,各方之间签订的具有法律效力的协议。
它明确了采购双方在采购活动中的权利、义务和责任,是保障采购活动顺利进行的重要法律文件。
一、建设工程采购合同的定义及特点1. 定义建设工程采购合同,是指在建设工程项目中,采购方为实现工程建设目标,向供应方购买所需的材料、设备、技术服务等,双方签订的明确双方权利、义务和责任的法律文件。
2. 特点(1)专业性:建设工程采购合同涉及的专业领域广泛,包括土木工程、建筑工程、安装工程、装饰工程等,需要具备相应的专业知识和技能。
(2)复杂性:建设工程项目周期长、投资大、涉及环节多,采购合同的内容复杂,包括合同主体、合同标的、合同价格、合同履行等方面的规定。
(3)长期性:建设工程采购合同的履行周期通常较长,从合同签订到工程竣工验收阶段,双方需要长期合作。
(4)法律约束力:建设工程采购合同是具有法律效力的文件,双方必须遵守合同约定,履行合同义务,否则将承担法律责任。
二、建设工程采购合同的主要内容1. 合同主体:合同双方分别是采购方和供应方。
采购方一般为建设工程项目的业主或施工单位,供应方为材料、设备、技术服务等提供商。
2. 合同标的:合同标的是指采购方所需购买的材料、设备、技术服务等。
合同标的具体包括名称、规格、数量、质量等方面的规定。
3. 合同价格:合同价格是指采购方支付给供应方的价款。
合同价格通常包括单价、总价、支付方式、支付时间等方面的规定。
4. 合同履行:合同履行包括合同的交付、安装、调试、验收等方面的规定。
供应方应当按照合同约定,按时、按质、按量提供合同标的,并承担相应的售后服务。
5. 违约责任:违约责任是指合同双方在履行合同过程中,违反合同约定所应承担的法律责任。
违约责任包括违约金、赔偿损失等方面的规定。
6. 争议解决:争议解决是指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的方法。
建设工程采购合同4篇
建设工程采购合同4篇建设工程采购合同1购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方)签约地点:为保证合同的正确履行,维护合同双方的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,根据招投标文件有关条款,甲乙双方本着责任共担,利益共享的原则,经协商一致,达成以下条款,双方共同遵守。
第一条、组成本合同的有关文件下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括:(1)材料(设备)招标文件(2)乙方提供的投标文件;(3)售后服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件:第二条、合同标的序号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、总价总计(大写):第三条、合同总价款合同总价款(大写):人民币元,分项价款见上表本合同总价款是材料(设备)设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条、质量保证1、材料(设备)技术标准应符合标准。
2、乙方应保证材料(设备)是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,符合国家有关标准。
乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条、交货时间、地点、方式1、乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。
2、乙方交付的材料(设备)应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料(设备)、数量和规格要求。
3、乙方将合同材料(设备)运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后,方为材料(设备)交货日期。
合同材料(设备)的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。
4、乙方应在合同材料(设备)发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方,甲方应在合同材料(设备)到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料(设备)提取完毕。
5、甲方提取合同标的物时,应检查合同标的物包装情况。
建设工程设计合同(15篇)
建设工程设计合同(15篇)建设工程设计合同1建设工程设计合同2委托方(甲方):设计方(乙方):甲方委托乙方承接________________工程项目的设计,为明确双方的职责,结合本工程的具体情况,特签订如下协议,共同遵守。
一、设计依据1、甲方的委托书以及设计中标文件;2、甲方提交的其他设计前基础资料。
二、项目概况1、工程名称:2、工程规模:3、设计内容:4、设计标准:三、设计费1、双方协商确定,本合同的设计费为__________________万元。
2、如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计计算设计费。
工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
四、设计费支付1、甲乙双方签订本合同时,甲方须支付_____________元,作为定金。
(合同结算时,定金抵作设计费)。
2、乙方提交设计文件后________天内,甲方支付设计费总额的30%。
3、乙方完成本设计时,甲方应在确认后付清设计费,不留尾款。
4、双方委托建设银行代付代收有关费用。
五、甲方责任1、甲方按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,不得延迟,并对其完整性、正确性负责。
2、甲方变更委托设计因提交的资料错误,造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
3、在未签订合同前甲方已同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应设计费。
4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费。
甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。
六、乙方责任1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按期提交设计,并对提交的设计文件的质量负责。
2、乙方确定该设计的合理使用年限为________年。
3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
4、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,改甲方造成损失的,每延误一天,应减收该项目应收设计费的________%。
2017建设工程设计合同(4篇)_合同范本
2017建设工程设计合同(4篇) 订立合同双方:建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方;经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为_____平方米,批准总投资为___万元,建设地点在____。
第二条甲方的义务1.甲方应在____年__月__日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的准确性负责。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作1 / 26条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在____年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。
其中,初步设计文件一式___份,技术设计文件一式___份,施工图设计文件一式___份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费。
___年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
深圳市建设工程设计采购施工(EPC)总承包合同(示范文本)
SFL-2017-01工程编号:合同编号:深圳市建设工程设计采购施工总承包合同(适用于“EPC工程总承包”模式招标项目)工程名称:工程地点:发包人:承包人:2017版编制说明本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的EPC合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)、《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201),结合深圳市EPC项目实施情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。
一、《示范文本》的组成本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。
其中:1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。
《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准和要求、签约合同价等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方的基本权利义务。
2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。
既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程设计采购施工的基础性合同条款。
3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。
4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。
建设工程设计合同范本(4篇)
建设单位: __________,以下简称甲方;设计单位: __________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好商议,特签订本合同,以便共同遵守。
甲方委托乙方承担____工程的设计项目,建造安装面积为____平方米,建设地点在____。
在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
建设工程设计合同范本。
在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方允许,甲方不得复制,重复使用或者擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在____年____月____ 日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式____份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份。
乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料定货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
甲方将乙方提供的设计文件交由 3____5 家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币____ 元。
甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。
建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本
建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本甲方委托乙方执行勘察任务。
依据有关规定及工程具体情况,双方协商签订合同。
明确勘察范围、质量要求等内容。
严格遵守合同,确保勘察工作合法规范,维护双方权益。
共同努力搞好工程勘察,为后续建设提供准确可靠依据,保障项目顺利推进。
书痴者文必工,艺痴者技必良,本页是可爱的小编帮家人们找到的10篇建设工程设计合同范本较新版,仅供借鉴,希望大家能够喜欢。
建设工程设计合同篇一发包人(全称):____________承包人(全称):____________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________工程地点:______________工程内容:施工蓝图内土建工程部分。
资金来源:自筹。
二、工程承包范围承包范围:施工蓝图内的土建工程部分。
装饰装修工程、水电安装工程作为甩项工程。
三、合同工期:开工日期:_______年_____月______日竣工日期:_______年_____月______日合同工期总日历天数_______天。
四、质量标准工程质量标准:达到国家现行验收规范的合格标准。
五、合同价款金额(大写):_________________元(人民币)¥:_______________六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
建设工程设计合同最新版(精选5篇)
建设工程设计合同最新版(精选5篇)建设工程设计合同最新版1工程名称:___________工程地点:___________合同编号:___________设计证书等级:_________签订日期:___________发包人:________________________设计人:________________________发包人委托设计人承担_________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称:________________________;规模:__________________________; 阶段:________________________;投资:__________________________; 设计费:______________________;序号:__________________________;分项目名称:__________________;建设规模:______________________; 设计阶段及内容:______________;估算总投资:____________________; 费率%:______________________;估算设计费:____________________;层数:________________________;建筑面积:______________________; 方案初步设计:________________;施工图(万元):_________________;第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________; 份数:________________________;提交日期:______________________; 有关事宜:____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________; 份数:________________________;提交日期:______________________; 有关事宜:____________________;第五条本合同设计收费估算为___元人民币。
建设工程设计合同范本5篇
建设工程设计合同范本5篇建设工程设计合同范本1项目名称:项目建设地点:合同编号:委托方:承接方:签订日期:委托方(甲方):承接方(乙方):甲方委托乙方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1 《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准:工程特征及附注说明:第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件:第四条乙方向甲方交付的设计文件:第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。
设计费的支付方法为:5.1 本合同生效后天内,甲方支付设计费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);5.2 乙方提交设计文件后天内,甲方支付设计费总额的 %,计元。
5.3 乙方提交全部设计文件后天内,甲方付清其余的设计费,计元。
第六条双方责任6.1 甲方责任:6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;6.1.3 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
设计施工采购合同模板
设计施工采购合同模板甲方(采购方):(公司名称):法定代表人:联系地址:电话:传真:电子邮箱:乙方(承包方):(公司名称):法定代表人:联系地址:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟委托乙方承担(项目名称)的设计与施工工作,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方本着平等自愿、公平合理的原则,经友好协商,就合同事宜达成如下协议:第一条项目概况甲方拟开展(项目名称)的设计与施工工作,现甲方确认乙方为此项目的设计施工承包方。
该项目具体地点为(详细地址),工程概况包括但不限于设计范围、施工范围、工期要求等信息。
第二条合同价款及支付方式1. 根据项目的具体情况,合同价款为(具体金额),乙方应按照合同约定的进度,及时向甲方提交相应的支付申请。
甲方在收到支付申请后应在5个工作日内支付相应款项。
2. 款项支付期限为自收到支付申请之日起5个工作日内支付。
3. 若款项支付逾期,甲方应按照逾期天数支付相应的滞纳金。
第三条保证金1. 为保障合同履行,乙方应向甲方缴纳保证金,金额为(具体金额)。
保证金应在合同签订之日起3个工作日内缴纳至甲方指定账户。
2. 在合同履行完毕后,保证金应在10个工作日内退还给乙方。
第四条设计要求1. 乙方应按照甲方的设计要求进行项目的设计工作,确保设计方案符合相关法律法规及甲方需求。
2. 设计方案应在(具体日期)前提交给甲方确认。
如有修改意见,乙方应及时修改并重新提交。
第五条施工规范1. 乙方应按照国家相关标准和规范要求进行施工工作,确保工程质量符合相关标准要求。
2. 在施工期间,乙方应确保安全施工,保障施工人员及周边环境的安全。
第六条工期要求1. 工程工期为(具体时间),乙方应按照合同约定的工期要求及时完成施工工作。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,乙方应及时向甲方报告并商议解决方案。
第七条竣工验收1. 工程完成后,乙方应按照约定的验收标准进行竣工验收。
2. 如验收合格,甲方应及时支付尾款及退还保证金;如验收不合格,双方应商议解决方案。
建设工程设计的合同(精选10篇)
建设工程设计的合同(精选10篇)建设工程设计的合同篇1工程名称:工程地点:合同编号:(由设计方编填)设计证书等级:发包方:设计方:发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同第1条本合同依据下列文件签订(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件第2条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2表4-2设计项目内容序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率(%)估算设计费(元)层数建筑面积(平方米)方案初步设计施工图第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件表4-3发包方应提供的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示表4-4设计方应交付的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示表4-5设计费支付进度付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;4.本合同履行后定金抵作设计费第6条双方责任(1)发包方责任①发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔(2)设计方责任①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责②设计合理使用年限为年③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件④设计方交付设计资料及文件后要按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开始施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收一年内项目尚未开始施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费具体金额由双方商定⑤设计方应保护发包方的知识产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔第7条违约责任(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开始设计工作的不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%(4)由于设计方自身原因延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金第8条其他相关事宜(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数设计方另收工本费(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时所需费用由发包方承担(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用除制装费外其他费用由发包方支付 (5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决(7)本合同发生争议时双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉(8)本合同一式份发包方份设计方份(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力(12)其他约定事项发包方名称:设计方名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行账号:银行账号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日建设工程设计的合同篇2建设单位:_________,以下简称甲方;设计单位:_________,以下简称乙方。
工程设计院材料采购合同
工程设计院材料采购合同在工程建设过程中,材料采购是一个重要环节,它直接关系到工程的质量和成本。
为了确保材料的供应能够满足工程需求,同时保障双方的合法权益,工程设计院与供应商之间需要签订一份详尽的材料采购合同。
以下是一份标准的工程设计院材料采购合同范本,供参考之用。
合同编号:______________甲方(采购方):______________乙方(供应方):______________鉴于甲方需采购建设工程所需的材料,乙方愿意提供相应的材料,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条材料名称及规格乙方向甲方提供的材料名称、规格、型号、数量以及质量标准如下:(此处列出具体的材料名称、规格、型号、数量和质量标准)第二条质量要求乙方提供的材料必须符合国家相关标准及行业规范,满足甲方工程设计的要求。
材料应具备合格证明,如有必要,乙方应提供材料的检测报告。
第三条价格及支付方式1. 材料的价格根据双方协商确定,总价为_______元。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方定金_______元。
3. 余款在材料交付验收合格后____天内支付清。
第四条交货时间及地点1. 乙方应在____年____月____日前将材料交付至____(具体地点)。
2. 若乙方未能按时交货,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:每日迟延交货部分总价值的____%。
第五条验收1. 甲方有权对乙方提供的材料进行检验,确保其符合合同约定的质量要求。
2. 材料到货后,甲方应在____天内完成验收,如发现问题应及时通知乙方。
第六条违约责任1. 如乙方提供的材料不符合质量要求,甲方有权要求乙方无偿更换或修复。
2. 如甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付滞纳金,滞纳金的计算方式为:每日逾期支付金额的____%。
第七条争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程采购合同主要包括哪些内容
建设工程采购合同主要包括哪些内容目录一、合同封面二、合同正文1. 引言2. 定义与术语3. 合同主体4. 合同标的5. 合同价格与支付6. 交货时间与交货地点7. 质量要求与验收8. 包装、运输与保险9. 不可抗力10. 违约责任11. 争议解决12. 合同的变更与解除13. 合同的生效、终止与解除14. 其他约定三、附件1. 附件一:货物清单2. 附件二:技术服务协议3. 附件三:质量保证协议4. 附件四:保密协议5. 附件五:合同解除协议合同封面合同名称:建设工程采购合同合同编号:_______甲方(采购方):_______乙方(供应方):_______签订日期:_______合同正文1. 引言本合同旨在明确甲乙双方在建设工程采购过程中的权利、义务和责任,确保合同的顺利履行。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 定义与术语2.1 建设工程:指甲方委托乙方提供的工程建设项目所需的货物和服务。
2.2 货物:指甲方根据本合同要求向乙方采购的建筑材料、设备、产品等。
2.3 服务:指甲方根据本合同要求向乙方采购的技术服务、安装、调试、培训等。
3. 合同主体3.1 甲方(采购方):_______3.2 乙方(供应方):_______4. 合同标的4.1 甲方根据本合同约定向乙方采购的货物和服务。
5. 合同价格与支付5.1 合同价格:双方根据本合同约定的货物和服务价格。
5.2 支付方式:双方根据本合同约定的支付方式、支付期限和支付条件。
6. 交货时间与交货地点6.1 交货时间:乙方根据本合同约定的交货时间向甲方交付货物。
6.2 交货地点:乙方根据本合同约定的交货地点向甲方交付货物。
7. 质量要求与验收7.1 质量要求:乙方提供的货物和服务应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。
7.2 验收:甲方根据本合同约定对乙方提供的货物和服务进行验收。
8. 包装、运输与保险8.1 包装:乙方应按照甲方的要求对货物进行包装,确保货物在运输过程中不受损坏。
工程设计购销合同模板
工程设计购销合同模板在工程建设领域,一份精心设计的购销合同是确保工程顺利进行的关键。
它不仅涉及到资金的流转,还关乎工程质量、进度和双方的权益保护。
因此,制定一份全面、细致的工程设计购销合同模板至关重要。
以下是一份标准的工程设计购销合同模板范本,供参考之用。
甲方(购买方):________乙方(供应方):________鉴于甲方有需求购买工程设计方案,乙方愿意提供相关服务,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
一、合同标的本合同所涉及的工程设计方案包括但不限于建筑结构设计、电气布线、给排水系统、暖通空调系统等,具体详见附件《工程设计任务书》。
二、合同价格本合同总价为人民币_______元(大写:________________元整),包含所有设计费用、税费及附加服务费用。
三、付款方式1. 预付款:甲方在本合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方需按以下比例支付进度款:- 初步设计完成后支付____%;- 施工图设计完成后支付____%;- 竣工图提交后支付____%。
3. 尾款:项目验收合格后,甲方应在____天内支付剩余____%的尾款。
四、交付与验收1. 乙方应按照合同约定时间完成各阶段设计工作,并及时提交给甲方。
2. 甲方收到设计文件后,应在约定时间内完成审查,并提出修改意见。
3. 双方应共同参与最终的项目验收,验收合格后视为乙方履行完毕。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项,应按逾期金额每日万分之五支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间提交设计文件或设计文件不符合要求,应按逾期天数每日支付合同总价千分之一的违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
工程设计采购合同模板
工程设计采购合同模板合同编号:_____________甲方(委托方):_____________________乙方(承接方):_____________________鉴于甲方需要进行工程设计采购,乙方具备相应的设计及供货能力,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则,就下列工程设计采购事项达成如下合同条款:一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在工程设计采购过程中的权利义务关系,确保工程按质按量完成。
二、工程概述1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程规模:_____________________4. 工程内容:_____________________三、设计要求1. 设计标准:设计工作应符合国家及行业相关标准。
2. 设计范围:包括但不限于初步设计、施工图设计等。
3. 设计成果:设计文件应详尽清晰,满足施工需求。
四、采购要求1. 材料标准:所有材料应符合国家标准及行业标准。
2. 设备规格:设备必须满足工程技术要求。
3. 交付时间:材料及设备应按工程进度及时供应。
五、合同价格合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥_______)。
六、支付方式1. 预付款:合同签订后____天内支付总金额的____%。
2. 进度款:根据工程进度分阶段支付。
3. 尾款:工程验收合格后支付剩余款项。
七、工期要求1. 工程开工日期:____年____月____日。
2. 工程竣工日期:____年____月____日。
3. 延期责任:因乙方原因导致延期的,应承担相应责任。
八、质量保证1. 质量标准:工程质量应达到合同约定的标准。
2. 保修期限:自工程验收合格之日起计算。
3. 维修责任:保修期内因质量问题产生的维修由乙方负责。
九、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程采购合同定义为
建设工程采购合同定义为让我们来了解什么是建设工程采购合同。
简而言之,它是建设方与供应商之间就建设工程所需材料、设备等资源的购买达成的法律协议。
这份合同详细列出了供应物品的种类、数量、价格、交付时间、质量标准、支付方式以及违约责任等关键条款。
我们将通过以下几个方面来探讨如何制定一份标准的建设工程采购合同:一、合同主体的明确合同中应清晰标明签订合同的建设方和供应商的法定名称、地址及法定代表人或授权代表。
这是确认合同当事人身份的基础。
二、标的物的具体描述合同中应详细描述所采购的物资或设备的规格、型号、数量、性能要求等信息,以确保双方对交易的物品有共同的理解。
三、价格条款的确定价格是合同的核心内容之一。
合同应明确物品的单价、总价、含税与否、税费承担方以及价格调整机制等。
四、交货期限与地点合同应明确规定交货的时间和地点,以及延迟交货的责任和处罚措施,确保项目进度不受影响。
五、质量要求与验收标准合同中应列明所购产品的质量标准和验收方法,包括对不合格产品的处理方式和返修、退换货的规定。
六、支付方式与期限合同应详细说明付款的方式(如预付款、货到付款等)、时间和条件,以及逾期支付的利息和罚款。
七、违约责任的约定合同应包含违约责任的相关条款,明确双方违反合同规定时应承担的责任和赔偿范围。
八、争议解决方式合同中应预先约定争议解决的途径,如协商解决、仲裁或法院诉讼等,以便在发生分歧时能够高效解决问题。
九、其他特殊条款根据具体项目的特点,合同还可以包含保密协议、知识产权条款、不可抗力条款等其他必要的特殊条款。
十、合同的生效与变更合同应注明生效的条件,如签字盖章等,并对合同变更的程序和条件进行说明。
一份好的建设工程采购合同应当具备清晰的结构、明确的内容和合理的条款设置。
它不仅要符合法律法规的要求,还要考虑到实际操作的便利性和风险控制。
通过以上几点的梳理,我们可以看出,制定一份标准的建设工程采购合同需要综合考虑多方面的因素,力求达到公平、公正、合理,以保障双方的合法权益,促进工程项目的顺利进行。
设计采购施工合同
设计采购施工合同甲方(业主):________乙方(承包商):________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行设计及施工事宜,经充分协商,达成如下合同条款:一、合同目的甲方委托乙方提供________项目的设计及施工服务,确保项目按照甲方要求和相关标准顺利完成。
二、合同范围1. 设计服务:乙方应根据甲方提供的需求和项目特点,提供包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等在内的全面设计服务。
2. 施工服务:乙方应按照设计文件和甲方的要求,负责项目的施工工作,包括材料采购、施工管理、质量控制等。
三、设计及施工标准乙方应遵守国家及行业相关标准和规范,确保设计和施工质量符合甲方及法律法规的要求。
四、合同金额1. 设计服务费用:人民币________元。
2. 施工服务费用:人民币________元。
3. 合同总金额:人民币________元。
五、付款方式1. 甲方应在合同签订后________天内支付设计服务费用的30%作为预付款。
2. 施工过程中,甲方根据施工进度分期支付施工服务费用。
3. 项目竣工验收合格后,甲方支付剩余款项。
六、工程进度及交付1. 设计阶段:乙方应在合同签订后的________天内完成方案设计,初步设计和施工图设计应在方案设计确认后的________天内完成。
2. 施工阶段:施工开始日期为________年__月__日,竣工日期为________年__月__日。
3. 乙方应确保工程按期完成,如遇不可抗力因素导致延期,应及时通知甲方并协商解决。
七、质量保证乙方应对设计和施工质量负责,对于存在的质量问题,应在保修期内无偿修复或更换。
八、违约责任如一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决合同执行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程采购合同主要包括哪些内容(一)
建设工程采购合同主要包括哪些内容(一)建设工程采购合同是指在建设工程项目中,业主与承包商之间所进行的采购合作协议。
该合同旨在明确双方的权益和责任,并约定了建设工程采购过程中的各项细节。
本文将对建设工程采购合同的主要内容进行详细解析。
首先,建设工程采购合同中必须包含的内容是合同各方的基本信息。
这包括合同签订的日期、合同双方的名称、地址、联系方式等。
这些信息的明确表示了合同的参与方并为合同的有效执行提供了必要依据。
其次,建设工程采购合同还需要明确工程的基本信息。
这包括工程项目的名称、地址、规模、工期等。
工程的基本信息是合同的核心内容,明确了承包商需要完成的具体任务,为合同的执行提供了具体的依据。
另外,建设工程采购合同中还应当包括工程的质量要求和验收标准。
这一部分通常包括了项目的技术要求、质量标准、验收标准以及工程交付后的维修和保养等内容。
这些要求和标准将保证工程的质量、安全和可持续性发展。
在合同中,建设工程采购的费用和支付方式也是必须明确的内容。
这包括工程的总价款、付款方式、工程款的分期支付等。
通过明确费用和支付方式,可以保障合同各方的权益,并规范工程款的支付流程。
此外,建设工程采购合同还需要详细说明各方的权利和义务。
这包括业主和承包商的权利和义务,以及其他合同相关方的权益和责任。
例如,业主要履行支付款项的责任,承包商要按时完工、保质保量完成工程等。
通过明确各方的权利和义务,可以避免合同纠纷和争议的发生。
在合同中,还需要约定工程变更和解决争议的方式。
在建设工程过程中,可能会出现需要对工程进行变更的情况,而合同应当明确变更的程序和计价方式。
同时,合同也应当规定如何解决合同争议,例如通过协商、调解或仲裁等方式。
最后,建设工程采购合同中还需要包括其他补充条款和附件。
这些补充条款可以根据具体情况进行制定,例如关于质量保证、交付时间延迟的惩罚与补偿、保险责任等。
附件通常包括图纸、技术说明和规范等文件,以便在合同中进行引用和参考。
建筑工程采购合同模板
建筑工程采购合同模板(合同标题)建筑工程采购合同(合同编号)编号:XXX-XXXXX(甲方)甲方:(甲方名称、地址、联系方式等)(乙方)乙方:(乙方名称、地址、联系方式等)(背景)鉴于甲方拟进行建筑工程采购,乙方具备相应的供应能力和经验,双方经友好协商达成以下合同:(条款一、合同目的)1.1 本合同的目的是明确双方在建筑工程采购方面的权利和义务,确保采购项目按照约定的规格、质量、数量、时间等要求完成。
(条款二、合同内容)2.1 甲方委托乙方向其提供指定建筑材料或设备,并按照双方协商的采购计划和需求进行供应。
(条款三、交货时间)3.1 乙方应根据双方签订的采购计划,履行按时交货的义务。
如有不可抗力因素导致交货延误,乙方应及时通知甲方并提出合理的解决方案。
(条款四、产品质量)4.1 乙方向甲方提供的建筑材料或设备应符合国家和行业标准的要求,并具备相关的质量认证证书。
(条款五、验收标准)5.1 甲方有权对乙方提供的建筑材料或设备进行验收,验收标准应符合国家和行业相关标准。
(条款六、价格与支付方式)6.1 乙方提供的建筑材料或设备价格应当在签订合同时确定,并按照约定的支付方式进行结算。
(条款七、违约责任)7.1 如果一方未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失。
(条款八、合同变更和终止)8.1 本合同的变更或终止应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
(条款九、法律适用和争议解决)9.1 本合同的解释、效力和履行均受到适用于中华人民共和国的法律的管辖。
9.2 如因本合同发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
(条款十、其他事项)10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收并结算完毕。
甲方(签字):日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字):日期:XXXX年XX月XX日(附件:合同附件如产品清单、质保书、付款方式等可在此列出)以上即为建筑工程采购合同的模板,请双方认真核对后签署。
工程建设采购合同范本
工程建设采购合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系人:电话:鉴于甲方拟对(工程项目名称)进行建设,现委托乙方承担工程施工任务。
双方经友好协商,签订如下合同:第一条工程项目基本情况1.1 项目名称:(工程项目名称)1.2 位置:(详细地址)1.3 总建筑面积:(数字)平方米1.4 工程概况:(简要描述项目基本情况)第二条工程施工内容2.1 乙方接受甲方委托,承担对(工程项目名称)的总包施工任务。
2.2 工程施工内容包括但不限于:土建施工、设备安装、电气工程、装饰工程等。
2.3 工程施工详细内容将根据项目实际情况另行确定,并列入附件。
第三条工程质量标准3.1 工程施工应符合国家相关法规和标准,严格遵守建筑施工质量标准。
3.2 工程过程中如发现质量问题,应立即整改并承担相应责任。
第四条工程进度4.1 工程进度由乙方负责制定,并与甲方协商确定最终日期。
4.2 工程进度计划应充分考虑天气、人力、材料等因素,并建立应急预案处理突发情况。
第五条施工安全5.1 施工期间,乙方需严格遵守相关安全规定,保障工地安全。
5.2 乙方应购买工程施工安全保险,确保施工人员安全。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式:甲方按照工程进度支付款项,具体支付日期另行商定。
6.2 工程款支付金额:总价款为(数字)万元,具体款项划分详见附件“工程款支付明细”。
第七条合同变更7.1 如工程施工过程中需要对合同内容进行修改,需双方协商一致,并签订书面变更协议。
7.2 双方未经协商一致擅自变更合同内容的,应承担相应法律责任。
第八条违约责任8.1 若一方未能按照合同约定的时间、质量完成工程工作,应承担相应违约责任。
8.2 违约方应承担延期工程款的支付,以及因违约产生的其他费用。
第九条合同解除9.1 若一方严重违反合同规定,影响工程施工进度和质量,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程设计采购合同
采购编号:号甲方(发包人):苏州科技城社会事业服务中心
联系人:范丽丽、陆捷
联系电话:
乙方(设计人):中铁华铁工程设计集团有限公司
联系人:张迎艺
联系电话:
采购代理机构:中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司
地址:苏州市西环路号姑苏区市民活动中心九楼
电话:
发包人委托设计人承担苏州科技城特勤消防站建设项目工程方案及施工图设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明:、提交各阶段设计文件,发包人审核通过后一个月内支付各阶段设计费;
、上述费用已包含本工程设计上应用的乙方所拥有的设计共性高新技术(包括但不限于专利技术或专有技术)使用费;
、本合同履行后,定金抵作设计费。
、在政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
第六条双方责任
发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时性负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时,协商确定提交设计文件的时间。
上述时限不含政府职能部门审核时间和审核后要求设计人修改的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,设计必须切合实际,充分考虑设计方案的落地性,达到技术先进、安全使用、经济合理、方便施工等要求。
按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是:国家现行的相关技术规程、规范。
设计合理使用年限为年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件(含电子文档)。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负
责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内或一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
设计人选派建筑、结构、设备等各专业中有资格并有充分经验的建筑师、工程师担任本工程的设计负责人,设计团队名单需报甲方备案确认,没有甲方认可不得随意更换。
如果出现随意更换设计人员的情况,发包人可按违约对设计人进行处罚。
在施工图完成以上设计工作量以后,因为发包人要求进行重大变更,设计人应积极及时的响应,并与发包人协商变更图纸出具的时间。
由此导致设计工作量大大增加,发生的设计修改费用双方协商确定。
设计人应积极与发包人协商确定设计过程中各节点时间计划,并严格按节点时间计划执行设计。
如遇节点时间计划中未提及的突发状况,如各种情况造成的设计变更等,设计人应按发包人出具的合理书面通知时间,按时提供突发状况处理结果。
如未按时处理给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
设计人只可按发包人或发包人指定的工作人员发出的指令出具变更。
如果出现设计人未按发包人或发包人指定的工作人员发出的指令出具变更,或按除发包人或发包人指定的工作人员以外的人员发出的指令出具变更的情况,发包人可按违约对设计人进行处罚。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料,也不得作除履行本合同外的其他用途。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
设计人承担为完成本设计项目而聘请国外专家所发生的一切费用,并负责该项目。