厂房施工工程承包合同完整版

合集下载

厂房建筑承包合同书(三篇)

厂房建筑承包合同书(三篇)

厂房建筑承包合同书甲方:法定代表人(或负责人):联系地址:电话:传真:电子邮箱:乙方:法定代表人(或负责人):联系地址:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拥有相应的厂房建设需求,乙方具备相应的建筑承包能力,双方达成以下协议并共同遵守:第一条合同目的甲方根据自身需求,委托乙方承担厂房建筑项目的设计、施工、调试等全过程的工作。

第二条工程内容乙方承揽的工程内容包括但不限于:(1)提供详细的施工方案、设计图纸和技术说明,确保工程的质量和进度;(2)进行土地勘测、场地平整、地基础建设;(3)进行主体结构建设,包括梁柱、楼板、墙体等;(4)进行室内装修、设备安装等;(5)进行工程竣工验收和交付。

第三条工期要求1. 本项目的工期安排为______天/月,自合同签署之日起计算。

2. 若乙方不能按期完成工程,乙方需要承担延期责任,并支付相应的赔偿金。

3. 若因甲方原因导致工程延期的,甲方需要支付相应的赔偿金。

第四条价格和支付方式1. 甲方根据工程内容和工期要求,支付给乙方的总建筑承包价为______万元。

2. 甲方需要按照以下方式支付给乙方:(1)预付款:合同签订后,甲方支付给乙方合同总款的______%作为预付款;(2)进度款:工程按里程碑完成后,甲方支付给乙方相应的进度款;(3)完工款:工程竣工后,甲方支付给乙方完工款。

3. 支付款项需要以银行转账的方式进行,支付时双方应按照实际支付金额开具发票。

第五条材料和设备使用1. 乙方承诺在工程建设过程中使用合格的、符合国家标准的材料和设备。

2. 乙方负责材料和设备的采购,并按照甲方要求提供相关采购凭证和保修书。

3. 如发生材料和设备质量问题或故障,乙方应负责解决,并不存在追究甲方责任的情况。

第六条工程保修1. 工程竣工验收后,乙方对工程质量提供_____年的保修期。

2. 保修期内,发生工程质量问题,乙方将免费维修,并承担相应的人工和材料费用。

3. 保修期满后,如发现工程质量问题,乙方不再承担修理责任,但甲方有权向乙方索赔。

厂房承包合同5篇

厂房承包合同5篇

厂房承包合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方欲将特定厂房的维护、管理及运营等相关工作承包给乙方,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同双方甲方:(发包方全称),地址:__________,法定代表人:__________。

乙方:(承包方全称),注册地址:__________,法定代表人:__________。

二、承包范围1. 乙方负责甲方位于__________的厂房的维护、管理及运营工作。

2. 承包期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

3. 乙方需确保厂房的正常运行,包括但不限于设备维护、安全管理、环境卫生等工作。

三、合同金额及支付方式1. 承包费用总计为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:分为______期支付,首期款项为合同签订后______日内支付______%,后续每期款项按照合同约定的时间和比例支付。

3. 如发生额外的服务需求,双方应另行商定费用及支付方式。

四、权利和义务1. 甲方有权监督乙方的承包工作,确保乙方按照合同约定履行义务。

2. 乙方有权获得合同约定的承包费用,并承担约定的义务。

3. 乙方应确保厂房的安全运行,对设备维护、安全管理、环境卫生等工作负责。

4. 乙方应遵守国家法律法规,不得从事违法违规的活动。

5. 双方应共同保护对方的商业秘密和知识产权。

五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付承包费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。

2. 若乙方未按合同约定履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付相应的违约金。

3. 若因乙方的过失导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

六、不可抗力1. 如因不可抗力因素(如自然灾害、政策调整等)导致合同无法继续履行,双方应协商解决。

2. 不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并尽力协调解决方案。

厂房施工合同(通用16篇)

厂房施工合同(通用16篇)

厂房施工合同(通用16篇)厂房篇1施工合同亦称工程合同或包工合同。

指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。

以下是小编整理的厂房施工热门篇,欢迎阅读参考!厂房工程施工合同范本(1)发包人甲方(全称):承包人乙方(全称):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况工程名称:生产厂房工程地点:工程内容:建筑面积2,2层框架结构。

二、工程承包方式及范围:承包方式:包工包料,除钢筋甲供;承包范围:施工图纸内的所有土建工程,除涂料工程。

1、甲供盘圆钢筋,承包人应按规范要求调直(二级钢控制在3%以内,三级钢控制在1%以内),费用不计。

2、甲供钢筋,承包人应负责卸料,并堆放至钢筋场内,费用不计。

3、甲供钢筋数量按投标书中钢筋材料消耗量供应,由于投标人失误造成钢筋工程量少算、漏算或者实际施工过程中钢筋损耗量过大造成钢筋缺少,甲方不予增加钢筋量,且缺少部分由施工单位按甲方确认的品牌(沙钢、)采购,费用自理。

4、涂料工程采用专业分包,外墙涂料工程所使用的脚手架可利用土建单位外墙砌墙外脚手架,承包人应给予分包人使用。

内墙涂料脚手架由分包人自行考虑,费用包括在分包价款中。

5、由于涂料工程采用专业分包,因此土建承包人应保证提供的墙面、柱面、梁面、天棚面粉刷的平整度。

由于承包人提供的上述工作面平整度不符合规范要求,土建承包人应进行修正,修正应达到规范要求。

三、合同工期:开工日期:________年____月____日(具体开竣工日期以开竣工报告为准)竣工日期:________年____月____日,工期:____日历天。

四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款及调整方式:1、经对外招标,本工程承包价为人民币万元;金额(大写):壹佰壹拾捌万伍仟圆(人民币)。

厂房施工合同模板5篇

厂房施工合同模板5篇

厂房施工合同模板5篇1. 建设工程总承包合同模板合同编号:[合同编号]甲方(委托方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人]联系电话:[乙方联系电话]项目名称:[项目名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模]工期:[工期]1. 工程范围甲方委托乙方负责完成以下工程范围:- [工程范围1]- [工程范围2]- [工程范围3]2. 工程价款及支付方式2.1 工程总价款为:[工程总价款]。

2.2 工程价款支付方式:- 第一期款:[第一期款比例]于工程开工后[开工后天数]天内支付;- 第二期款:[第二期款比例]于工程完成[第二期款条件]时支付;- 第三期款:[第三期款比例]于工程完工后[完工后天数]天内支付。

3. 工程质量和验收标准3.1 工程质量应符合相关法律法规、规范及合同约定。

3.2 工程验收标准:- [验收标准1]- [验收标准2]- [验收标准3]4. 违约责任4.1 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,乙方应承担相应违约责任。

4.2 若甲方未按合同约定支付工程价款或提供必要的配合,甲方应承担相应违约责任。

5. 争议解决5.1 合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。

5.2 如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 建筑工程分包合同模板合同编号:[合同编号]甲方(总包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人]联系电话:[甲方联系电话]乙方(分包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人]联系电话:[乙方联系电话]项目名称:[项目名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模]工期:[工期]1. 工程范围甲方委托乙方负责完成以下工程范围:- [工程范围1]- [工程范围2]- [工程范围3]2. 工程价款及支付方式2.1 工程价款为:[工程价款]。

厂房承包合同范本7篇

厂房承包合同范本7篇

厂房承包合同范本7篇篇1甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方厂房事宜,达成如下协议:一、合同基本条款1. 承包范围和内容乙方承包甲方位于__________的厂房(以下简称“厂房”)的日常运营、维护及升级改造等工作。

承包内容包括但不限于:设备设施的运行、维修及保养;生产安全的管理与监督;环保设施的运行与维护等。

2. 承包期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。

期满后如需续签,双方可另行协商。

二、工程实施要求1. 人员配备乙方应根据厂房的运营需求,合理配置专业工程技术及管理人员,确保工程任务的有效执行。

2. 工程标准与规范乙方应按照国家和地方现行的相关工程标准、规范及规定执行工作,确保工程质量和安全。

对于工程实施过程中出现的技术问题,双方应及时沟通协商解决。

三、合同价格及支付方式1. 合同总价及构成方式篇2甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方厂房的承包事宜达成如下协议:一、承包事项1. 甲方将其拥有的厂房及相关设施、设备发包给乙方,由乙方进行承包经营。

2. 承包期间,乙方应保证厂房及设施、设备的完好,并负责日常的维护、保养。

二、承包期限承包期限为_____年,自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

三、承包费用及支付方式1. 承包费用为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:乙方应按照约定,每___个月向甲方支付一次承包费用,每次支付______元。

四、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定收取承包费用。

2. 甲方应保证厂房的产权清晰,无争议。

厂房工程承包的合同范本(通用5篇)

厂房工程承包的合同范本(通用5篇)

厂房工程承包的合同范本(通用5篇)厂房工程承包的合同范本(通用5篇)1甲方:_____________________乙方:_____________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,并结合有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商,在双方自愿及完全清楚,理解本合同条款的基础上,签订本合同。

一、工程名称:______________厂房。

二、工程地点:______________。

三、工程内容:厂房、道路、管网、井。

四、工程承包方式:包工不包料。

五、工程泥工包价:厂房每平方米_______元;道路每平方米_______元;管网每米_______元;圆井每座_______元;方井每座_______元。

六、工程材料:甲方采用的材料道路为商混,厂房地坪材料为商混,磨砂地坪由甲方负责。

七、付款方式:根据工程进度付款,工程完工后一次性付清。

八、开工日期:______________竣工日期:________________甲方:_______________________乙方:____________________________年_________月_______日_______年_______月_______日厂房工程承包的.合同范本(通用5篇)2发包人(甲方):_____________________地址:________________________________法定代表人:__________________________联系电话:____________________________承包人(乙方):_____________________身份证号:____________________________联系电话:____________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项订立本合同。

厂房施工承包合同(精选3篇)

厂房施工承包合同(精选3篇)

厂房施工承包合同(精选3篇)厂房施工承包合同篇1甲方:_________________乙方:_________________由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。

依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。

一、工程地点及名称1、工程地点:_________________2、工程名称:_________________二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。

3、工程工期:_________________自开工内完成承包全部承包内容。

三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。

2、工程质量:_________________合格四、甲方责任:_________________帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。

五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。

六、保修期及质保金。

1、保修期:_________________发包方竣工验收后日历天共计六个月。

2、质保金:_________________承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。

4、合同生效日期:_________________合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。

甲方:_________________乙方:_________________签字:_________________身份证号:_________________日期:_________________日期上面就是一则厂房施工承包合同的参考。

厂房施工承包合同篇2发包方(以下简称甲方):蔡君浩承包方(以下简称乙方):兹因甲方在城南社区地建造3层楼房一幢,今将该工程的砖砌、木摸、钢筋绑扎(圆钉、铅丝等)、筛砂、砼浇捣、架子等工种以清工形式发包给乙方施工。

厂房建设工程承包合同(精选5篇)

厂房建设工程承包合同(精选5篇)

厂房建设工程承包合同厂房建设工程承包合同随着人们对法律的了解日益加深,合同的地位越来越不容忽视,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。

那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家整理的厂房建设工程承包合同(精选5篇),希望能够帮助到大家。

厂房建设工程承包合同1发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:___建筑工程施工总承包(电梯、桩基、机械挖土方工程除外)二、工程承包范围承包范围:1、按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包,除发包人明确直接发包工程外,均由承包人负责施工。

2、未经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为承包人违约。

三、合同工期开工日期:单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

竣工日期:以单位工程具备验收条件时,承包方提前一周通知发包人,发包人验收合格之日为准。

合同工期总日历天数:以单位工程核准工期,自单位工程开工之日起270日历天。

文化馆主体封顶期限:60天(不含基础处理工期)。

四、质量标准工程质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)执行,工程质量各项指标按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规范必须达到合格。

五、合同价款与支付1、合同价款及调整本合同款采用____1、合同价款:(1)文化馆主体工程不让利,以施工图预算前造价为准;(2)室外和精装工程全垫付、以施工图预算前造价优惠5%;以上(1)和(2)两部分相加作为合同价款;2、付款方式:按本合同第五部分第2款执行方式确定。

工业厂房施工合同(精选15篇)

工业厂房施工合同(精选15篇)

工业厂房施工合同(精选15篇)工业厂房篇1甲方:乙方:甲乙双方经充分协商,本着平等、互利、诚信的原则,甲方同意将*厂房工程中的钢管架部分承包给乙方施工,为进一步明确双方在工程施工中应尽职责和享有的权利,双方一致同意签订以下合同,以便双方日后共同遵守执行。

一、工程名称:二、工程地点:三、工程承包范围及内容:施工图范围内的所有所需的钢管架及配件、架子搭设,实行包工包料;另吊机安装及租金,另外增加15000元。

四、计算方式:工程量按建筑实际面积计算,每平方米 67 元。

五、付款方式:牛腿砼完工以后,付总工程量的30%。

内外架全部搭好以后,付总工程量的50%。

整体竣工验收合格1个月后全部付清(所有架子部分均已退场)。

六、工资发放:根据劳动部门及主管单位的规定,民工工资一定要发到民工手中,根据完成情况民工工资由乙方自行发放,甲方有权监督。

乙方应向甲方提供有民工签字的发放清单。

如有民工没有拿到工资,到劳动局及主管部门去投诉,造成不良后果由乙方自行负责,项目部及衢州东方特钢有限公司不负任何责任,如在投诉后一周内乙方仍不发放工资或发生多人投诉则项目部有权在应付乙方的款额内直接给民工发放工资。

鉴于以上情况给甲方带来的负面影响,发清工资以后甲方有权要求乙方支付赔偿金,赔偿金按完成发给民工的全部工资金额的两倍计算,由甲方直接在支付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向己方继续主张。

七、质量要求:按国家规定的施工规范进行施工,保证合格以上。

八、工程施工安全、乙方一定要听从甲方施工人员安排。

乙方在施工过程中需安全施工,如果在施工过程中发生事故和意外事故,除保险公司理赔外,其余费用由乙方承担,甲方不负任何责任。

乙方须交施工人员的身份证复印件1张,保险由甲方统一办理。

九、违约责任:1、乙方承包工程,由于乙方原因造成返工的,由乙方承担工期延误及返工责任(含材料费)。

2、乙方在施工期间如不能胜任,拖延工期影响甲方质量和工期的,中途无论遇到什么困难不能停工或不做,如有发生,甲方有权单方终止合同。

厂房施工工程承包合同范本5篇

厂房施工工程承包合同范本5篇

厂房施工工程承包合同范本5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行厂房施工工程承包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________厂房施工工程2. 工程地点:__________3. 承包范围:__________(具体范围详见附件一《工程承包范围清单》)4. 承包方式:本工程采用包工包料方式承包,包括设计、材料采购、施工等。

二、合同工期1. 工程开工日期:_______年____月____日2. 工程竣工日期:_______年____月____日3. 工期顺延:如遇下列情况,经甲方确认后,工期可顺延:不可抗力因素;设计变更;甲方同意工期顺延的其他情况。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。

具体支付方式和时间按照附件二《合同价款及支付方式》执行。

2. 工程款支付:甲方按照合同约定支付工程款,乙方应提供相应发票。

如因甲方原因导致工程款支付延迟,乙方有权顺延工期。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程质量的标准和规范进行施工,确保工程质量符合设计要求及合同约定。

2. 工程竣工后,乙方应按照有关规定提交验收申请,甲方组织验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复。

若因乙方原因导致的工程质量问题造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规,建立健全安全生产责任制,确保工程施工安全。

2. 乙方应遵守文明施工规范,采取必要措施防止施工过程中的环境污染。

3. 如因乙方原因导致的安全事故或环境污染问题造成的损失,由乙方承担。

六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款,应按日向乙方支付逾期付款违约金。

厂房建筑施工合同范本8篇

厂房建筑施工合同范本8篇

厂房建筑施工合同范本8篇厂房建筑施工合同范本【篇1】甲方:______________ 身份证号码:______________乙方:______________ 身份证号码:______________甲方需建造楼房六间(上下四层)承包给乙方承建,现就房屋施工有关事宜,本着平等互利的原则,达成如下协议:一、房屋结构、质量标准1、楼房上下四层砖混施工,具体要求地坪按毛粉刷、内墙普通粉刷,外墙门面、南墙门面都面都面砖到顶,其他外墙面仍按普通粉刷施工,每层楼板下面要求普通粉刷,门前地坪、南山头地坪及化粪池按甲方要求施工,其次房屋三面需建围墙,室内地面厨房、卫生间需搞地板砖。

2、乙方施工根据甲方要求施工,需变更的则根据甲方通知要求进行施工,四层楼板封顶加隔热层,隔热层瓦屋面,面西阳台1.5米,现浇厨房、卫生间为现浇面。

3、施工质量以甲方验收合格为准。

二、工程承包价格及计算方法1、计算按实际面积进行计算。

2、工程承包价格按建筑面积每平方160元计酬(包括水电安装在内)如外墙需贴面砖,按实际贴砖面积的每平方22元计算,车库按每平方米80元计算等。

三、甲方权利与责任1、提供给乙方施工所需砖、沙、石、钢筋、水泥及其它所需建筑材料。

2、甲方将水、电提供到场地,保证乙方施工,如乙方晚上需进行加班,由甲方提供照明设备。

3、甲方所有施工材料负责运到施工场地附近。

4、甲方有权监督乙方施工,可指派专人或指定人员进行现场监督。

5、甲方负责协调周边四邻关系和材料堆放场地,如困四邻影响施工,由甲方负责及时解决。

四、乙方的权利和责任1、按照甲方图纸施工,严格执行国家的相关施工标准要求。

2、在建筑施工中,乙方依据施工标准施工,如出现质量事故则由乙方承担损失。

3、乙方建造结束后,一年内如出现房屋质量问题,由乙方负责维修,甲方不再提供任何经费和物资材料等。

4、本房屋建筑工程,由乙方总包承建,乙方负责项目的安全管理,如出现安全事故则乙方自行负责,与甲方无关。

厂房承包合同范本5篇

厂房承包合同范本5篇

厂房承包合同范本5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需要将某一厂房承包给乙方进行建设和/或运营管理,乙方愿意接受承包任务,并承诺按照本合同的规定完成承包任务。

现双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上,经友好协商,达成以下合同协议:一、承包工程概况1. 工程名称:__________厂房建设项目。

2. 工程地点:__________。

3. 工程规模:__________平方米。

4. 工程内容:包括但不限于厂房建设、设备安装、运营管理等内容。

二、承包范围及方式1. 乙方负责完成本合同约定的全部工程内容,包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。

2. 承包方式:采用总价包干方式,包括人工费、材料费、机械费、管理费等各项费用。

乙方需按照甲方的要求进行施工,并保证工程质量及进度。

三、工程期限1. 工程开工日期:__________年____月____日。

2. 工程竣工日期:__________年____月____日。

如因特殊原因需要延期,须经甲方同意并签订书面补充协议。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

2. 工程竣工后,乙方应按照合同约定提交竣工资料及验收申请。

甲方组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复,直至验收合格。

五、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币____元(大写:____元整)。

该总价包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、管理费等各项费用。

2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付工程款项。

具体支付节点及比例为:合同签订后支付____%;工程竣工并验收合格后支付剩余款项。

3. 乙方应开具合法有效的发票,否则甲方有权拒绝支付款项。

篇2甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将特定厂房承包给乙方经营一事,达成如下协议:一、合同背景及目的甲方拥有位于__________的厂房,现决定将其承包给乙方进行经营管理。

厂房施工合同(精选18篇)

厂房施工合同(精选18篇)

厂房施工合同(精选18篇)厂房篇1建设单位: (以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方就有关事项协商一致,订立本合同书。

共同遵守执行。

一、工程概况工程名称工程地点:二、工程承包范围根据工程建设需要,甲方,由丙方全面负责完成钢结构工程的施工,包括2#、3#厂房设计图纸范围内±0.000以上除砖墙、地面、水电、消防以外的所有钢结构项目(含埋件、门窗等)。

甲方并就此与乙方达成共识,由乙方按总承包合同之约定,全面负责钢结构工程施工的总承包管理(乙方应对丙方有效的管理,确保本工程顺利通过验收)。

三、工程承包方式:在总包单位的统一管理下,包工包料,包质量,包工期,包安全,包文明施工,包资料(资料确保甲方能通过质量验收),丙方不得分包,转包。

四、合同工期:丙方承诺将在确保总承包工程工期前提下,在签订本合同之日起60 个日历天内完成钢结构工程施工。

竣工日期为20xx年9月20日。

丙方按此承诺施工将不会影响本工程总承包工程工期,五、质量标准本工程质量要求标准为:合格。

为此甲方、乙方要求丙方所分包钢结构工程必须达到合格标准,并应能通过质监站验收。

六、合同价款总价包死,含制作,运输,安装、装卸车费、开发票税及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更,总价不得调整;如有重大设计变更,总价±5%以外可协商调整) 本工程固定合同总价为328万元整(即:人民币叁佰贰拾捌万元整)(1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。

(2) 如有重大变更双方以签证为结算依据。

七、付款方式本合同签订后,即付工程预付款 32.8万元(总造价的10%)。

钢柱、钢梁进场后付工程款98.4 万元(总造价的30%)。

板材进场后即付工程款 65.6万元(总造价的20%)。

工程完工后即付工程款 68.6万元(总造价的20%)。

厂房建设承包合同范本(汇总5篇)

厂房建设承包合同范本(汇总5篇)

厂房建设承包合同范本(汇总5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!厂房建设承包合同范本(汇总5篇)厂房建设承包合同范本第1篇甲方:乙方:因公司发展需要,甲方须在.........园区内改造一栋约500平方米厂房,由乙方承包施工,经双方协商同意签订如下合约。

厂房建设承包合同范本5篇

厂房建设承包合同范本5篇

厂房建设承包合同范本5篇厂房建设承包合同范本 (1) 发包人(甲方):_ _承包方(乙方):___ __________________本合同甲方指定乙方作为建设工程施工单位,并委托乙方负责建设所涉及的相关事宜。

为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:第一条工程项目概况:(一)项目名称:(二)施工地址:(三)双方委派的工程代表:甲方代表:联系电话:乙方代表:联系电话:第二条工程项目的运作方式:(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和第三条工程项目的具体内容(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。

(见附件(四)配合甲方进行设备的调试、调测。

(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。

(六)其它与机房建设有关的事宜。

第四条工程价款与费用结算(一)工程施工总价款人民币(小写): (人民币大(二)付款方式:1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、3.剩余 %即人民币(大写金额)_ 工程合同款余款在工程质4.甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:户名:开户银行:地址:帐号:5.根据《中华人民共和国合同法》,工程保修其为一年。

6. 乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。

不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

厂房承包合同5篇

厂房承包合同5篇

厂房承包合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需要将其厂房的特定部分承包给乙方进行建设或改造,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,达成以下合同条款,以资共同遵守:一、承包工程概况1. 工程名称:__________厂房承包工程。

2. 工程地点:甲方所指定的地点。

二、承包工程范围和要求1. 承包内容:包括但不限于厂房的土建、钢结构安装等工程。

具体细节详见附件《工程内容清单》。

2. 承包要求:乙方必须严格按照甲方要求进行施工,保证工程质量和安全;同时确保施工现场的整洁,做好文明施工。

所有建设应符合国家和地方有关建设工程质量、安全标准和环保法规的规定。

三、承包方式及工期1. 承包方式:采取全包方式,即乙方负责提供所有施工所需的材料和劳动力。

2. 工程期限:自合同签订之日起计算,工程总工期为______天。

如遇特殊情况需顺延工期的,须经甲方同意。

四、工程价款及支付方式1. 工程价款:双方约定工程总造价为人民币______元(大写:______元整)。

具体价格明细详见附件《工程报价单》。

2. 支付方式:甲方在工程开工前支付乙方工程款的XX%作为预付款;工程进度过半时支付XX%;工程完工验收合格后支付剩余的XX%。

工程款以现金或银行转账方式支付。

乙方在收到款项后应提供相应的发票。

五、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照国家施工规范、设计要求和操作规程进行施工,确保工程质量达标。

在施工过程中,如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任并承担修复费用。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

如验收不合格,乙方应负责无偿修复并承担因此造成的损失。

六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因不能按期完工,乙方应向甲方支付违约金并赔偿由此造成的损失。

厂房施工工程承包合同范本5篇

厂房施工工程承包合同范本5篇

厂房施工工程承包合同范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方厂房施工工程承包给乙方事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________厂房施工工程2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:人民币_________元(大写:____________________)二、工期及进度安排1. 工程开工日期:____年__月__日2. 工程竣工日期:____年__月__日3. 如有特殊情况需调整工期,双方应友好协商解决。

三、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工,确保工程质量。

2. 工程验收标准按照国家标准、行业标准及地方标准执行。

3. 如工程存在质量问题,乙方应承担修复及整改责任。

四、工程款支付1. 甲方应按以下比例支付乙方工程款:(1)基础工程完成并验收合格后,支付总造价的XX%;(2)主体工程完成并验收合格后,支付总造价的XX%;(3)装修工程完成并验收合格后,支付总造价的XX%;(4)竣工验收并完成结算后XX天内,支付剩余款项。

2. 乙方应在每期款项支付前提供相应的发票。

五、甲方责任1. 甲方应按时提供施工图纸及必要的技术资料。

2. 甲方应负责协调施工现场及周边环境的问题。

3. 甲方应按合同约定支付工程款。

六、乙方责任1. 乙方应按时进场施工,按照合同约定的工期完成工程。

2. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工,确保工程质量。

3. 乙方应遵守安全生产规定,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全。

4. 乙方应对施工过程中的质量问题负责,并及时进行修复和整改。

厂房施工工程承包合同书范本3篇

厂房施工工程承包合同书范本3篇

厂房施工工程承包合同书范本3篇篇1厂房施工工程承包合同书范本甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:法定代表人:地址:联系人:电话:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:法定代表人:地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方进行厂房施工工程,为明确双方权利和义务,甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,经友好协商,就甲方委托乙方承揽约定事宜达成如下合同:第一条项目名称本合同所称“厂房施工工程”,系指委托方位于(具体地址)之建设项目。

第二条工程内容1. 工程概况:乙方应按照本合同约定,对厂房施工工程进行合理、规范、按质按量的施工。

2. 工程范围:具体施工范围详见设计图纸及工程方案。

3. 工程报价:乙方应在合同签订后5个工作日内提交工程报价,经甲方审核确认后执行。

4. 工程周期:乙方应按照合同约定的工期完成工程建设任务,如需延期,应提前书面通知甲方并经甲方同意。

第三条工程承包价款1. 工程承包价款为人民币(大写)整,小写(¥:元)。

2. 工程款支付方式:工程款按照施工进度及质量验收情况分期支付,具体支付方式详见附件《工程款支付表》。

3. 工程款支付期限:工程款应自双方签订正式合同生效之日起计算,分批支付,最终结算款项在工程竣工验收后的(具体天数或日期)内支付。

第四条施工工期1. 工程合同总工期为(天/月/年)。

2. 工程开始日期为(具体日期),工期自工程开始日期算起。

3. 工程工期的计算方式:日历天,如果遇到国家法定节假日、不可抗力等情况,工期相应延长。

第五条工程变更和索赔1. 工程变更:如发生工程设计变更,需经双方协商一致,签订设计变更合同,不得擅自更改。

2. 工程索赔:如乙方因甲方原因产生工程索赔的,应提交索赔清单,经甲方审核同意后支付。

第六条质量保证1. 工程应符合国家法律法规和工程质量标准,否则乙方应承担相应责任。

2. 工程保修期:工程竣工验收合格后,自然完工之日起,乙方应对工程的质量承担保修责任。

厂房施工工程承包合同书范本5篇

厂房施工工程承包合同书范本5篇

厂房施工工程承包合同书范本5篇第1篇示例:《厂房施工工程承包合同书范本》甲方:(委托人名称)乙方:(承包人名称)鉴于甲方拟进行厂房施工工程,为确保工程顺利进行,甲、乙双方本着平等互利、合作共赢的原则,经协商一致,达成如下合同:一、工程范围1.1 本合同所述厂房施工工程范围包括但不限于设计、施工、监理、材料采购、设备安装等工作内容。

1.2 工程地点:(工程地址)1.3 工程规模及工期:(工程规模)。

二、合同价款及支付方式2.1 厂房施工工程总价款为(总价款金额)。

2.2 甲方向乙方支付价款的方式为(支付方式),甲方向乙支付款项的时间为(支付时间)。

三、工程质量及验收3.1 乙方应按照国家相关标准和要求,保证所施工程质量满足合同约定的要求。

3.2 工程竣工后,乙方应组织相关人员协助甲方进行验收,并在甲方验收合格后进行结算。

四、工程保修4.1 工程竣工验收合格后,乙方应提供(保修期限)的免费保修服务,保修期内工程如出现质量问题,乙方应及时进行维修或更换。

4.2 在保修期届满后,乙方将不再负责工程的维修保养。

五、违约责任5.1 任何一方因违反合同约定而引起的损失,应对对方承担违约责任。

5.2 违约方应承担违约金,违约金的具体金额为(违约金金额)。

六、争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,应提交至(争议解决机构)进行调解或仲裁。

七、其他事项7.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

7.2 本合同经双方签字盖章后生效,有效期至工程竣工验收合格后。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为《厂房施工工程承包合同书范本》,如双方确认无误后请签字盖章生效。

感谢您的合作!第2篇示例:厂房施工工程承包合同书范本甲方(承包方):(甲方名称)乙方(发包方):(乙方名称)鉴于甲、乙双方就甲方对乙方拟建的厂房进行施工工程承包事宜,经友好协商达成一致意见,现签订如下合同,共同遵守并履行:一、工程内容:1. 乙方委托甲方对其位于(工程地址)的厂房进行建设工程。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

厂房施工工程承包合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方:________________________乙方:________________________签订时间:________________________签订地点:________________________厂房施工工程承包合同完整版下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。

可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。

第一条定义“业主”指_____________。

“承包商”指___________。

“工厂”指在附录_________中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

“工地”指按本合同用于建造工厂的全部土地。

“工程”指承包商按本合同实施的工程。

“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。

第二条承包商的职责1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2.除了业主根据第_________条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3.承包商应根据附录_________中的日程安排施工。

4.承包商应根据附录_________中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5.承包商应向业主提供附录_________中规定的备件。

6.承包商应向业主提供附录_________中指定的维修设备。

第三条业主的职责1.业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2.业主应按时提供附录_________中指定的物件和设施。

3.业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证,包括承包商雇员的工作许可证。

4.业主应按第_________条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。

第四条合同价格1.在本合同生效后_________天内,业主应向承包商支付金额为合同价格,作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。

2.合同价格不再上调,完成工种的成本风险应由承包商承担,商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。

第五条设计图样1.承包商应根据合同,在附录_________规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样,供业主审批。

业主应在收到这些图样后一个月内,对图样进行审核,并作出批准或不批准的决定。

2.承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责,除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。

3.业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料,收到方应作为机密文件对待,除非另有商定,收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。

第六条检验1.承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求,负责工厂所有的检验和试验工作。

2.业主有权在任何适当时间对建造中的工厂的材料和工艺进行检验和测试,费用自理。

这种检验或测试不能免除承包商在合同中应尽的任何义务。

3.完工后的工厂应由业主进行检验和测试;工厂何时可以测试,承包商应提前以书面形式通知业主。

4.承包商应根据业主的合理要求,为彻底而有效的检测提供所需要的协助、劳力、材料、电力、燃料、设备、备用品和仪器。

5.工厂通过上述测试后,业主应向承包商签发一份表示通过测试的证书。

检测中发现的任何问题未圆满解决,工厂不得移交。

第七条工地1.承包商应在工地上提供所有令业主满意的材料、劳力、设备、服务和便利,以便顺利施工和完工。

2.在总体上得到上述保证的前提下,承包商应提供下列各项必需品:a.建筑设备;b.工地上使用的运输工具,包括临时道路;c.保护人员和财产安全所需的篱笆、灯光、岗哨以及所有其他材料和服务;d.为材料和施工人员(包括业主雇员)提供临时仓库、办公室和其他房屋建筑;e.在整个工程移交之前提供电话、灭火设备和急救设备;f.供施工人员使用的卫生设备和食堂。

3.承包商应遵守当地法律规定的所安全及其他条例。

4.无论何时,承包商都不应在业主的房产及其邻近建筑物、车道和街道上堆积施工用建筑材料和建筑垃圾,工程完工后,应从建筑物及其周围清除所有用剩的材料,保持工地和工厂安全、整洁,以备使用。

第八条承包商的工作人员1.承包商将自费为其全部工作人员提供饮食、交通及一切必要的便利。

2.合同签署后,承包商应指定一名项目经理,在工程进行过程中全权代表承包商。

他将在工作时间内坐镇施工现场。

业主向项目经理发出的所有指示,如同发给承包商本人一样,同样具有约束力。

3.如果业主认为工地上承包商的雇员品行不端、不能胜任工作或有失职行为,可要求承包商将此人调离或更换。

第九条责任1.在工厂被最终验收之前,承包商应对工厂的任何损失或损坏负责,并自费将其修复,直至业主满意。

然而,如果根据本合同,这类损坏的责任不在承包商,而业主要求予以修复,承包商应按业主指示办理,但费用由业主负担。

2.在最后验收合格证书签发之前,凡因承包商或其分包商的疏忽,或设计、材料或工艺上的缺陷而产生的任何财产损失或人身伤害,承包商应向业主赔偿,并保护业主免受由此而产生的各种诉讼、索赔、要求或费用支出。

3.如果业主因某种原因遭受索赔或诉讼,而按本条款规定承包商应该或可能对该事由承担法律责任,则业主应立即书面通知承包商。

承包商应以业主名义接手并通过谈判处理解决或能由此而产生的诉讼,并承担一切费用。

如承包商要求,业主应向承包商提供承包商为处理此类索赔或诉讼所需要的所有资料和帮助。

第十条保险1.在不限制承包商责任的情况下,承包商将自费投保下列险:a.机器设备从工厂交货到目的地的运输险。

b.为承包商和分包商的所的雇员投保雇员赔偿险,或者根据适用的法律和法规投保类似的法定社会保险。

c.防备财产损坏或人身伤害的产品责任险,期限到维修期结束,每次事件的金额不少于_________美元。

d.对承包商或其分包商在执行本合同中使用的所有车辆投保综合汽车责任险。

2.上述保险单应以承包商及其分包商、业主、及其工程师、顾问、雇员、代理人为联合投保人。

保险单应包含保险人放弃对业主及其工程师、顾问、雇员及代理人的代位权之条款。

3.承包商应保持上述保单的完全有效性,直到本合同对其规定的义务解除为止。

业主有权随时索取保单、背书、续保和保险费收据的复印件。

如果承包商未能全面投保,业主应有权代表承包商办理上述保险,支付所有相关保费,并从支付给承包商的款项中扣除有关费用。

第十一条完工1.一俟工厂的全部建设和安装工程完工,承包商应通知业主,并根据附录______的规定进行机械安装完成测试工作,直至业主满意2.测试圆满结束后,业主应签发一份完工证明书。

在完工证明书签发之前,不得给工厂进料。

3.如果在建造和安装中出现不影响完成安装的小缺陷,或者在测试中测出不影响工厂开工的缺陷,业主应签发完工证明书,而承包商则有义务尽快修复这些不足之处。

第十二条最后验收1.完工证明书颁发之后,承包商应提前_________天将工厂性能测试的时间通知业主。

2.为使测试准时开始,业主应按附录_________中的要求提供原料和其他设备,而承包商应按通知的时间开始性能测试。

3.性能测试将按附示_________的规定进行。

测试成功后,业主应签发一份最后验收证明书,证明工厂已从证书签发日起移交业主4.如果工厂未能通过性能测试,承包商在进行他认为必要的调整之后,应在业主在场的情况下重新进行测试,时间由双方商定,条件照旧。

5.在最后验收合格证书签发之前,工厂不得投入商业性运转。

如工厂未能通过性能测试,业主仍可酌情颁发最后验收合格证书,条件是承包商必须尽快纠正工厂存在的问题。

第十三条违约赔偿金1.如果由于承包商的原因导致性能测试的再次失败,而双方并无继续重新测试的协议,则对最后一次测试的结果进行评估。

承包商将根据附录_________的规定向业主支付违约赔偿费,费率不超过合同价格的_________%。

2.如果承包商因自身的原因未能在合同生效后的_________个月内获得整个工厂的最后验收合格证书,承包商须根据附录_________的规定向业主每月支付相当于合同价格_________%的拖延赔偿费,但最多不超过合同价格的_________%。

3.承包商应根据附录_________规定的格式开立一份以业主为受益人、金额为合同价格_________%的保证书,作为其履行本条款项下义务的保证。

第十四条保修1.承包商保证,在最后验收合格证书签发日起_________个月内或本合同生效日期_________个月内(以先到日期为准),所提供的工厂无设计、材料和工艺上的缺陷。

2.发现问题后,如果承包商的代表在现场工作,业主应在_________天内按本条款以书面形式向承包商提出全部要求;如果承包商的代表不在现场,业主应在_________天内以航空邮件将确证材料发往承包商总公司。

承包商应更换或修理所有有缺陷的零部件。

为此,应允许承包商随时自由出入工地,检查缺损部件,使其能履行本保修条款。

如果承包商因某种特殊情况未能在适当期限内进行双方同意的补救工作,业主有权自行修复,但费用由承包商负担。

3.本保修的先决条件是,业主须按承包商的指示和具体规定的性能参数对工厂进行装备、操作和维护。

如果业主未经承包商同意试图自行修正,则本保修条款无效。

4.本保修条款不包括因自然损坏的物件,也不包括使用寿命不到_________个月的消耗品或类似物件。

5.如果承包商遵照上更换任何设备、材料或工艺,则本保修条款的规定也适用于经修理或更换的设备、材料或工艺,期限为从修理或更换完成之日起________年。

第十五条专利权和专利使用费1.承包商应全力保护业主在使用其提供的工帮时免遭因侵犯第三方的专利、设计或版权而面临的诉讼、索赔、要求和各种费用。

2.如果承包商提供的工程设计、工厂设备的制造和供应以及在工程建造中实施的工作或使用的方法涉及了第三方的专利,他也应向终第三方支付按许可证或许可知要款规定应支付的所有费用、专利使用费和其他款项。

但是,如果业主在经营或使用该厂或其中任何部分时涉及了第三方的专利,他应向第三方支付按许可证或许可条款规定应支付的所有费用、专利使用费和其他款项。

相关文档
最新文档