桩基础工程施工合同简易版_1
桩基础工程合同范本
桩基础工程合同范本一、合同双方甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：二、合同背景甲方拟在（项目所在地）进行桩基础工程，为确保工程质量和进度，甲方决定委托乙方进行桩基础工程的施工。
双方经友好协商，达成以下合作意向，特订立本合同。
三、工程内容1. 甲方委托乙方进行桩基础工程的施工，具体包括但不限于以下工作：a) 设计和绘制桩基础工程图纸；b) 采购所需的材料和设备；c) 施工现场的准备工作，包括场地平整、设备安装等；d) 桩基础的施工，包括打桩、灌注桩等；e) 监测和测试工作，确保桩基础的质量。
2. 甲方将根据工程进展和质量要求，提供必要的支持和配合，包括但不限于提供施工现场、施工图纸、施工许可证等。
四、合同价格和支付方式1. 合同总价为（金额），合同价格包括所有工程内容及相关费用。
2. 甲方应在合同签订后（时间）内支付合同总价的（比例）作为预付款，剩余款项根据工程进度支付。
五、工期和交付1. 工程开始日期为（日期），工期为（天数）。
2. 乙方应按照合同约定的工期和质量要求，按时完成工程。
如乙方无法按时完成工程，应承担相应的违约责任。
3. 工程竣工后，乙方应进行必要的验收和测试工作，并向甲方提交相关的验收报告和测试结果。
六、质量保证和售后服务1. 乙方应确保桩基础工程的质量符合相关标准和要求，并承担相应的质量责任。
2. 如在工程竣工后发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行修复或更换，并承担相应的费用。
七、保密条款双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和技术信息予以保密，并不得向第三方披露或使用，除非经对方书面同意或法律法规要求。
八、违约责任1. 如一方违反合同约定，使得工程无法按时完成或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如一方违约，对方有权要求违约方赔偿损失，并有权解除合同。
九、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
桩基础工程施工合同
桩基础工程施工合同双方合同编号：本桩基础工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）于（具体日期）订立。
依据中华人民共和国法律法规以及相关规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，共同遵守并履行。
一、合同目的与范围1.1 合同目的：本合同的目的在于规范甲乙双方在桩基础工程施工方面的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完工，并保证双方的合法权益。
1.2 合同范围：本合同适用于桩基础工程施工的全过程。
具体工程范围、工程量及工期等详见附件《工程说明书》。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：本工程造价为人民币（具体金额）。
甲乙双方同意按照具体工程量及合同价款进行结算，结算方式详见附件《付款方式一览表》。
2.2 工程款支付：甲方应按照合同约定的工程证书，及时支付工程款项。
乙方应提供符合合同要求的发票和相关结算资料。
三、工期及质量保证3.1 工期：本工程计划工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方一致同意在合同约定的工期内完成工程。
3.2 质量要求：甲乙双方共同确保工程施工质量符合国家、行业标准及相关规定。
甲方代表受益人有权对乙方的工程质量进行检查和验收。
四、施工组织与安全保障4.1 施工组织：乙方应制定详细的施工组织设计方案，报甲方审批后方可施工。
施工组织设计方案应包括施工方案、安全预案、施工进度计划等内容。
4.2 安全保障：乙方负责施工现场的安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工期间无事故发生。
甲方提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 迟延工期：乙方若延误工程进度，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留进一步追究责任的权利。
5.2 不符合质量要求：工程施工存在严重质量问题或未能满足设计要求的，乙方应承担返工、修复或重建等相关责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。
六、争议解决6.1 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基础施工合同
桩基础施工合同合同范本。
本桩基础施工合同（以下简称“本合同”）由以下双方于（日期）签订：甲方（施工单位）：地址：联系人：电话：乙方（需方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方具有从事桩基础施工的资质和经验，乙方希望委托甲方进行桩基础施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容。
1.1 甲方承诺按照乙方的要求和设计要求，进行桩基础施工，包括但不限于桩基础设计、施工方案制定、施工现场布置、施工设备调配、施工过程监管等。
1.2 乙方承诺为甲方提供施工所需的相关资料和配合工作，确保施工进度和质量。
二、合同价款及支付方式。
2.1 本合同总价款为（金额），乙方应在工程开工前支付合同总价款的30%作为预付款，余款按照工程进度分期支付。
2.2 乙方应按照合同约定的支付方式和时间向甲方支付相应款项，逾期支付的，应按照逾期天数支付违约金。
三、质量保证。
3.1 甲方承诺施工过程中严格按照相关标准和要求进行，保证桩基础施工的质量和安全。
3.2 如因甲方施工过程中出现质量问题，甲方应承担相应的修复责任和费用。
四、违约责任。
4.1 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
4.2 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应友好协商解决，并根据实际情况调整工程进度和价格。
五、其他条款。
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
5.2 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为桩基础施工合同的合同范本，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
希望对您有所帮助。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
桩基础工程施工合同协议范本
桩基础工程施工合同协议范本甲方：（公司名称）
地址：（公司地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
乙方：（公司名称）
地址：（公司地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
签订日期：（日期）
一、协议或合同的目的和背景
为了规范双方在桩基础工程施工过程中的权利和义务，特订立本合同。
二、具体的条款和条件
1. 甲方承担向乙方支付工程款的责任，乙方承担按时按质完成桩基础工程施工的责任。
2. 桩基础工程施工过程中如遇到设计变更或工程调整，双方应协商解决，若有额外费用产生，费用由甲方承担。
3. 乙方应保证施工过程中的安全和质量，如出现质量问题，乙方应承担相应的责任。
4. 甲方应提供必要的施工条件和协助，确保施工进度和质量。
5. 双方应遵守相关法律法规和施工标准，确保工程施工符合规范。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料应保密，未经对方许可不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件
1. 双方经协商一致同意解除合同；
2. 一方严重违约，经通知后未能在规定期限内改正。
六、违约和争议解决方式
若一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
如发生争议，双方应先协商解决，协商不成的，提交仲裁机构解决。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人签字：法定代表人签字：。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）
桩基工程简单版施工合同桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
桩基工程简单版施工合同1发包方：施工方：为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。
工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。
第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。
工程工期为45天日历天数。
第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。
第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。
同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。
2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
桩基工程合同范本【标准版】
桩基工程合同范本桩基工程是现代建筑工程的主要组成部分之一,对于桩基工程合同你了解多少呢?以下为大家整理的桩基工程合同范文，欢迎参考阅读。
桩基工程合同范文1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
桩基础工程施工合同6篇
桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
桩基础工程施工合同(范本)
桩基础工程施工合同合同编号：桩基础工程施工合同工程名称：工程地点：发包方:承包方:签订日期：项目桩基础工程施工合同发包方(以下简称“甲方”）：承包方（以下简称“乙方”)：甲方委托乙方承建桩基础工程,为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款,共同执行.一、工程概况1。
工程名称：桩基础工程(以下称本工程）；2. 工程地点: ;3。
工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从桩基验收合格之日起算二年）。
4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。
乙方作为有经验的承包商，各种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。
施工承包范围包括但不仅限于：包人工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等.二、合同工期开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准）竣工日期：年月日1。
工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。
如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒力等原因造成停工的，经甲方代表确认后工期顺延。
乙方未按合同工期完工,每延误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。
2. 技术要求：（1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。
（2）桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。
(3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。
桩基础施工合同范本
桩基础施工合同范本合同编号：XXX-XXX-XXX甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方联系电话）一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在桩基础施工项目中的权利和义务，确保工程按照合同约定的要求进行顺利实施。
二、合同内容1. 工程范围甲方委托乙方负责进行桩基础施工工程，具体包括但不限于：基坑开挖、桩基础设计、桩基础施工、桩基础验收等工作。
2. 工期甲乙双方约定工程的施工期限为XX个工作日，具体施工时间由双方商议确定。
3. 工程费用甲方应按照合同约定支付工程费用，费用包括但不限于：人工费、材料费、设备租赁费、管理费等。
具体费用由双方商议确定，并在合同中明确。
4. 质量要求乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的要求。
如发现施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。
5. 保证金甲方应在签订合同时向乙方支付保证金，作为履约保证。
保证金金额为工程总费用的10%，在工程竣工验收合格后，乙方无任何违约行为时，保证金将无息退还给甲方。
6. 违约责任任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额由双方商议确定。
7. 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好商议解决。
如商议不成，可提交给所在地法院进行仲裁或者诉讼解决。
8. 合同变更和解除任何一方在履行合同过程中，如需变更或者解除合同，应提前书面通知对方，并经过双方商议达成一致意见，签订变更或者解除合同的补充协议。
三、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行商议解决，并签订补充协议。
4. 本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
桩基施工简易合同
桩基施工简易合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行桩基工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：桩基工程施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基质量检测等。
第二条承包方式2.1 乙方采取包工不包料的形式进行施工，施工内容包括但不限于：成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放（吊车、电焊条、切割片等由甲方负责）、浇注混凝土等。
2.2 乙方自带施工所需工具和设备，包括但不限于成孔、护壁、凿岩、排水等设备。
甲方提供施工材料、主配电箱等。
2.3 乙方负责民工住宿和现场临时设施的搭设，搭设材料由甲方负责。
第三条工期和付款3.1 乙方自____年__月__日起开始计算工期，必须在____天日历工期内完成。
3.2 工程总价款为人民币____元（大写：__________________________元整），其中包括工程款、措施费、人工费、材料费、机械使用费等。
3.3 付款方式如下：（1）甲方在乙方进场施工前支付人民币____元作为预付款；（2）甲方在工程进度达到____%时，支付工程总价款的____%；（3）甲方在工程验收合格后支付剩余的工程总价款。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行桩基工程施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：桩基工程应满足设计要求，桩基质量检测合格，无质量安全事故。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的__%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的__%。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
桥梁桩基基础合同
桥梁桩基基础合同一、合同双方。
甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]嗨，甲乙双方的小伙伴们，咱们今儿个就把这个桥梁桩基基础的事儿给定下来啦。
咱们双方呢，都得拿出诚意，好好把这个活儿干好。
二、工程概况。
这桥梁桩基基础啊，那可是整个桥梁的根基，就像人的腿一样重要呢。
它位于[具体地点]，这个工程的规模啊，大概是要打[X]根桩，每根桩的长度大约是[X]米。
这些桩的直径呢，是[X]米哦。
这可都是很关键的信息，咱们心里都得有数。
三、工程期限。
四、工程价款及支付方式。
1. 工程价款。
这个工程的总价款呢，经过咱们双方友好的商量，定为[X]元。
这个价钱可是考虑了各种成本、利润还有风险的哦。
2. 支付方式。
甲方会分阶段给乙方付款。
在合同签订后的[X]个工作日内，甲方会先付给乙方总价款的[X%]，就当是预付款啦，这样乙方就可以先准备材料、设备啥的。
当工程完成到一半的时候，甲方再付总价款的[X%]。
等到整个工程通过验收，达到标准了，甲方就会把剩下的钱都付给乙方。
这里面的每一笔钱，都要清清楚楚的，乙方收到钱后也得给甲方开个收据或者发票啥的，方便咱们记账。
五、双方的权利和义务。
1. 甲方权利和义务。
2. 乙方权利和义务。
乙方有权按照合同的规定收取工程款。
在施工过程中，乙方得按照国家的相关标准和行业规范来施工，选用质量合格的材料和设备。
乙方还得管理好自己的工人，确保他们的安全。
要是工人在工地上出了啥事儿，那可都是乙方的责任哦。
乙方要定期向甲方汇报工程的进度，让甲方心里有底。
六、工程质量与验收。
1. 工程质量。
这个桥梁桩基基础的质量啊，那必须得过硬。
得符合国家规定的[具体质量标准名称]，桩的垂直度、承载力啥的都得达到要求。
乙方在施工过程中，可不能偷工减料，得把好质量关。
2. 验收。
工程竣工后，乙方要通知甲方来验收。
甲方会组织相关的人员，按照合同和标准来检查。
要是发现有不符合要求的地方，乙方得负责整改，直到通过验收为止。
七、违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
桩基础工程施工合同简易
版
桩基础工程施工合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
建设单位： (以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和相关的
法律法规，经甲乙双方协商，甲方将丹东海德
热电厂锅炉房的桩基础工程的施工发包给乙方
施工事宜，现达成一致。
为明确双方的权利与
义务，特订立此合同，双方共同遵守。
第1条工程概况
1.1 工程名称：丹东海德电厂锅炉房桩基
工程
1.2 工程地点：丹东市振兴区经山街
1.3 工程内容：桩基础工程
1.4 设计单位：沈阳热力工程设计研究院
1.5 监理单位：丹东市建设工程监理公司
1.6 承包方式：乙方包工、包料
1.7 技术要求：《建筑桩基础工程技术规程》
第2条工程图纸
2.1 图纸提供日期：20xx年7月20日。
2.2 图纸提供套数：桩基础施工图壹套
第3条双方驻工地代表
3.1 甲方驻工地代表委派人员名单：
3.2 甲方驻工地代表的权力和职责
3.2.1 联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;
3.2.2 代表甲方实施权力和职责;
3.2.3 监督现场施工质量;
3.2.4 协调工程生产计划，确定施工变更;
3.2.5 验收签证乙方工程技术资料;
3.2.6 协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。
3.3 乙方驻工地代表人员名单：
3.4 乙方驻工地代表的权力和职责
3.4.1 联络甲方、协调施工现场的各项工作;
3.4.2 代表乙方实施权力和职责;
3.4.3 协助甲方现场管理工作;
3.4.4 负责协调管理部门的管理工作;
3.4.5 实施现场管理工作。
第4条工期
4.1 开工日期：20xx年7月21日。
4.2 竣工日期：20xx年7月30日。
4.3 由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误，则双方商定的上述工期相应顺延。
第5条合同价款
5.1 本合同价款的货币形式：人民币;
5.2 合同价款：本工程桩总费用为元。
(大写：叁拾陆万陆仟捌佰贰拾元整)。
本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整。
5.3合同预算依据
《辽宁省建筑预算定额(20xx)》;
第6条付款方式：
本合同双方签订完，乙方桩基及材料等进场并开始施工后，甲方支付工程总造价的30%工程款，待施工结束后，经甲方验收合格后，于
一个月内结清该工程剩余所有款项。
第7条工程、材料质量及验收标准：
7.1质量标准：工程质量及材料等级为优良同时必须符合国家相关规定的质量标准;乙方需按设计图纸和施工规范进行施工。
7.2验收：工程竣工后(此项目保温工程)，乙方须向甲方提交并申请验收，由甲方按合同约定的标准进行验收，验收合格后，双方可以结算。
第8条双方责任
8.1 甲方责任
8.1.1 保证乙方进入现场前施工场地的“三通一平”，其具体含义及说明如下：
(1)路通：全部施工设备机具和工程材料能顺利进入施工现场;
(2)电通：在施工现场提供容量不小于80KW 的供电电源;
(3)场地平整：场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走;
8.1.2 开工前清除施工场区范围内空中及地下不明障碍物，包括树根、混凝土面层等;
8.1.3 向乙方提供场区工程地质勘察报告，施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;
8.1.4 向乙方提供场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;
8.1.5 提供足够的材料堆放和加工场地;
8.1.6 按有关规范科学管理工程，施工期间及时协助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;
8.1.7 按期向乙方拨付工程款;
8.1.8 保护乙方有关技术不受侵害，未经乙方允许，不得将乙方提供的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。
8.2 乙方责任：
8.2.1 严格按照有关施工规范和技术要求施工，保证满足工程质量要求;
8.2.2 安全生产，杜绝重大人身机械事故;
8.2.3 文明施工，保证施工现场场地整洁，成品不受破坏，及时对邻近建筑和地下管线的保护提出建议措施和要求;
8.2.4 保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;
8.2.5 协助甲方做好现场管理工作;
8.2.6 及时向甲方通报说明工程进度及有
关情况;
8.2.7 按期完成外业施工和提交完整的竣工档案资料贰套;
8.2.8 接受各有关管理部门的检查和监督及管理;
8.2.9乙方在签订合同后必须按合同规定日期完工，不能以任何理由延误工期。
8.3.0、严格按照工程设计图纸和国家规定的质量验收标准施工，确保工程质量达到合同约定质量验收标准。
8.3.1、乙方应服从甲方指挥，搞好现场文明施工，进场材料及人员由乙方自行看护和管理，并服从甲方的各项规定。
乙方施工人员进入施工现场要进行安全教育，持证上岗，认真遵守安全施工操作规程和行业施工规范进行施
工，乙方因违反消防条例和违规操作造成的火灾事故及一切安全事故，均由乙方自行承担(包括赔偿经济损失和承担一切法律责任)。
8.3.2、工程未移交甲方前，负责对现场的一切施工材料和工程成品进行保护看管。
8.3.3、乙方保证提供的施工材料符合国家质量标准。
8.3.4、保证施工现场的整洁，交工前做好卫生清扫和处理工作。
8.3.5、乙方提供的施工材料需向甲方提供所有材料的合格证，及生产厂家的资质证明和相关部门所做原材料检验。
第9条违约责任
9.1 甲乙双方应当严格按照合同约履行义务，不得擅自提前解除合同，如一方擅自解除
合同，需按合同总价款的10%向对方偿付违约金，并赔偿因此给对方造成的一切损失;因乙方原因解除合同的，同时乙方需返还甲方已付合同价款。
9.2 工程质量未达到合同约定的质量标准及验收标准，乙方返还甲方已付工程款，并承担工程总价款20%的违约金。
9.3 在施工过程中经检验达不到国家验收标准，不能保证接下来的工程质量，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价款，造成返工视损失情况乙方给予经济赔偿。
9.4 因乙方原因延误工期，每延误一日需向甲方偿付1000元的违约金，逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价。
9.5 乙方保证提供的施工材料及工程质量符合国家质量标准，如有不符，发生的一切损失及后果由乙方负责。
9.6 乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第10条双方商定的其它条款
10.1 本工程发生的意外民事责任，均由引发方负责;
10.2 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
第11条解决争议方式
本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院提
起诉讼。
第12条其他事宜
12.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日：
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position。