桩基础工程施工合同(范本)

合集下载

桩基础工程施工合同

桩基础工程施工合同双方合同编号：本桩基础工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）于（具体日期）订立。

依据中华人民共和国法律法规以及相关规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，共同遵守并履行。

一、合同目的与范围1.1 合同目的：本合同的目的在于规范甲乙双方在桩基础工程施工方面的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完工，并保证双方的合法权益。

1.2 合同范围：本合同适用于桩基础工程施工的全过程。

具体工程范围、工程量及工期等详见附件《工程说明书》。

二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：本工程造价为人民币（具体金额）。

甲乙双方同意按照具体工程量及合同价款进行结算，结算方式详见附件《付款方式一览表》。

2.2 工程款支付：甲方应按照合同约定的工程证书，及时支付工程款项。

乙方应提供符合合同要求的发票和相关结算资料。

三、工期及质量保证3.1 工期：本工程计划工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方一致同意在合同约定的工期内完成工程。

3.2 质量要求：甲乙双方共同确保工程施工质量符合国家、行业标准及相关规定。

甲方代表受益人有权对乙方的工程质量进行检查和验收。

四、施工组织与安全保障4.1 施工组织：乙方应制定详细的施工组织设计方案，报甲方审批后方可施工。

施工组织设计方案应包括施工方案、安全预案、施工进度计划等内容。

4.2 安全保障：乙方负责施工现场的安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工期间无事故发生。

甲方提供必要的协助和支持。

五、违约责任5.1 迟延工期：乙方若延误工程进度，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留进一步追究责任的权利。

5.2 不符合质量要求：工程施工存在严重质量问题或未能满足设计要求的，乙方应承担返工、修复或重建等相关责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。

六、争议解决6.1 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。

桩基工程施工合同（精选9篇）

桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。

总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。

八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

桩基础工程合同6篇

桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。

2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。

根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。

包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。

三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。

四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。

五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。

工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。

六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。

七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。

八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。

希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。

篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。

桩基工程合同通用5篇

桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。

二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

5、乙方必须对甲方提供的。

材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。

九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。

房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

桩基础专业施工合同模板

桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。

2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。

3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。

4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。

5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。

二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。

2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。

(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。

3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。

三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。

2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。

3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。

四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。

2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。

3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。

五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。

六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。

打桩施工合同

打桩施工合同打桩施工合同范本打桩施工合同1甲方：乙方：乙方自愿承揽甲方工程打桩施工。

为了明确甲乙双方职责，经双方友好磋商，特订以下条款，供甲乙双方共同遵守。

一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容及方式：水泥搅拌桩；包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。

四、工程工期：历20天，自年月日起至年月日止。

五、工程质量：合格六、结算方式：依据甲方提供图纸设计的桩位数量（暂定根）×每根桩长度（米）×单价每米元结算，另上浮7%作为管理费及税金。

合同签订后结算方式与单价不变，工程量按实计算。

七、付款方式：工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%，余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%；土建主体工程施工完成后付10%。

八、双方职责㈠、甲方工作职责1、甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。

2、甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。

3、甲方负责水电费。

4、甲方负责静荷载试验费用。

5、配合乙方做好施工过程中的有关工作。

㈡、乙方工作职责1、开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程，测量放样放桩位等。

2、开工前应对工程桩编号。

编制打桩施工方案及顺序，做好施工记录，工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。

3、乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。

以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量一次性验收合格。

4、乙方应自带符合标准的`配电箱及施工用电电缆线。

5、乙方加强对施工作业人员安全教育，采取必要的安全措施，防止意外事故发生。

对施工机械和施工人员应投意外保险。

如桩基施工过程中发生一切安全事故，其责任及经济损失均由乙方自行负责。

6、由于桩基数量多，乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工，才能满足施工工期要求。

如乙方原因造成施工工期延误，甲方有权对乙方处予300元/天罚款。

7、乙方精心组织按设计图纸施工，确保本工程一次性验收合格。

桩基础工程施工合同6篇

桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。

二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。

2. 工程竣工日期：______年______月______日。

三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。

2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。

具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。

四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的七日内组织验收。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。

五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。

2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。

六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。

2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。

桩基础工程施工合同(范本)

桩基础工程施工合同合同编号：桩基础工程施工合同工程名称：工程地点：发包方:承包方:签订日期：项目桩基础工程施工合同发包方(以下简称“甲方”）：承包方（以下简称“乙方”)：甲方委托乙方承建桩基础工程,为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款,共同执行.一、工程概况1。

工程名称：桩基础工程(以下称本工程）；2. 工程地点: ;3。

工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从桩基验收合格之日起算二年）。

4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。

乙方作为有经验的承包商，各种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。

施工承包范围包括但不仅限于：包人工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等.二、合同工期开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准）竣工日期：年月日1。

工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。

如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒力等原因造成停工的，经甲方代表确认后工期顺延。

乙方未按合同工期完工,每延误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。

2. 技术要求：（1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。

（2）桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。

(3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。

地基基础工程施工合同(6篇)

地基基础工程施工合同甲方：乙方：合同编号：签订地点：签订时间：地基基础工程施工合同条款甲方：__________ 乙方：__________甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。

第一条工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。

4深度，以每米元计价结算;预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。

成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。

5、质量等级：第二条工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延;(1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。

(2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。

(3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。

(4)因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。

(5)因拆迁、占地等未处理好影响施工。

(6)因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。

(7)试桩、基桩检测期间耽误的工期。

如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。

第三条甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

建筑工程施工合同范文6篇

建筑工程施工合同范文6篇建筑工程施工合同篇1（桩基础工程）甲方：____X有限公司乙方：____有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：一、工程项目名称：鼎__二、工程地点：大庆市__X。

三、工程内容：地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。

超流态混凝土灌注桩基础施工。

混凝土工程总量约为：2千多立方米。

最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。

四、工程价款及承包方式1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。

（1）该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。

（2）此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。

（3）最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。

由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。

（4）乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。

2、承包方式（1）乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

（2）乙方自行负责工程所用水、电费用。

（3）甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。

3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。

五、付款方式1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。

桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。

cfg桩基施工合同范本

cfg桩基施工合同范本CFG桩基施工合同范本一、工程概况1.1 工程名称：________CFG桩基施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方按照甲方要求，完成CFG桩基施工，包括桩基设计、施工、验收等。

1.4 工程规模：________（详见工程图纸）1.5 工程质量标准：按照《建筑桩基工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）执行。

二、合同工期2.1 本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。

2.2 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

3.2 乙方应在合同签订后____日内向甲方提交详细的工程预算书，甲方应在收到预算书后____日内予以审批。

3.3 工程价款支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和支付时间由甲乙双方协商确定。

四、工程质量及验收4.1 乙方应按照国家有关法律法规、技术规范和设计文件进行施工，确保工程质量符合要求。

4.2 乙方应在工程完工后向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后____日内组织验收。

4.3 工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____日内支付剩余工程价款。

五、安全生产及环保5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。

5.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染，确保施工现场环境卫生。

六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任。

6.2 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

6.3 乙方未按照约定保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

桩基工程施工合同(8篇)

桩基工程施工合同(8篇)桩基工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。

第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。

2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。

4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。

5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。

第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。

2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。

第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。

第七条工程结算1、如果施工过程中未发生甲方设汁变更，则合同工程量按照图纸设计工程量计算。

2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款按照甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。

3、结算价格调整方法：(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过部分的空桩按进行结算。

桩基工程施工合同范本（通用14篇）

桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。

2、打试桩结束时间月日。

3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。

4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。

(发包签证为准)。

5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。

不得出现三、四类桩。

五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。

六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。

2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。

3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。

4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。

5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。

6、有义务协调解决施工现场四邻关系。

(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。

2、提交承包方有效的资质文件。

3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。

4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。

桩基工程施工合同范本6篇

桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。

1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。

1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。

第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。

本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。

3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。

该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。

若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。

3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。

3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。

第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。

第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。

乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。

第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。