建设工程施工合同解除协议
建设工程施工总承包合同解除协议模板解决工程总承包合同解除问题的法律文书
![建设工程施工总承包合同解除协议模板解决工程总承包合同解除问题的法律文书](https://img.taocdn.com/s3/m/be75110b11661ed9ad51f01dc281e53a580251c9.png)
建设工程施工总承包合同解除协议模板解决工程总承包合同解除问题的法律文书建设工程施工总承包合同解除协议甲方:(委托方全称)地址:(委托方地址)法定代表人:(委托方法定代表人姓名)电话:(委托方联系电话)乙方:(承包方全称)地址:(承包方地址)法定代表人:(承包方法定代表人姓名)电话:(承包方联系电话)鉴于甲、乙双方就建设工程施工总承包合同(以下简称“合同”)存在解除争议,为了维护双方的合法权益,经友好协商,达成如下解除协议:一、解除事由1.1 根据合同第X条第X款规定,甲方有权根据项目需要解除合同。
1.2 根据合同第X条第X款规定,乙方存在如下违约行为:(具体列举乙方违约行为,包括但不限于滞期交工、工程质量问题等)基于上述解除事由,双方同意解除合同。
二、解除程序2.1 甲方提出解除申请,并书面通知乙方;2.2 乙方接到甲方解除通知后,应当在X个工作日内与甲方进行协商,商讨解决方案;2.3 双方在解除协商中达成一致意见后,应当签订本解除协议;2.4 本解除协议经双方法定代表人签字盖章后生效。
三、解除后的权益处理3.1 双方确认,在解除合同后,已经支付的工程款项不受影响,乙方应按照合同约定的时间和方式退还甲方一定比例的保证金;3.2 乙方应妥善处理未完成部分的工程,并依法保证施工现场安全,避免进一步造成人员伤亡或财产损失;3.3 甲方应按照合同约定的方式向乙方支付解除合同后应支付的工程款项。
四、争议解决4.1 本解除协议的解释、效力及争议解决适用中华人民共和国法律;4.2 如因履行本解除协议发生争议,由双方友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院裁决。
本解除协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:(盖章)(盖章)法定代表人:法定代表人:日期:日期:。
建设工程解除协议书范本(3篇)
![建设工程解除协议书范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/71694142dc36a32d7375a417866fb84ae55cc36b.png)
第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。
现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。
2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。
3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。
二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。
2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
建设工程施工合同解除及协商通知书
![建设工程施工合同解除及协商通知书](https://img.taocdn.com/s3/m/d1e93d66443610661ed9ad51f01dc281e43a5642.png)
建设工程施工合同解除及协商通知书尊敬的女士根据我方对于现有建设工程合同的评估和考虑,我方决定解除与贵公司之间的建设工程施工合同,现函通知贵公司。
为了能够确保在解除合同过程中的顺利进行,我方提议在此解除合同的同时开展协商,以达成双方的一致意见。
1. 时间延误根据合同规定,贵公司应该按照合同约定的时间节点完成建设工程。
然而,迄今为止工程已经延误了多个月,且贵公司未能提供合理的解释或计划来弥补这一延误。
2. 质量不符合要求我方对建设工程进行了严格的检查和评估,发现贵公司所完成的部分工作不符合合同规定的质量要求。
这对于整个工程的进展和最终结果都会产生不可忽视的影响。
3. 施工安全问题我方在近期对工地进行了安全检查,发现贵公司未能采取有效的安全措施来保障施工人员的安全。
这样的情况不仅违反了相关的法律法规,也对工程的进展产生了不良影响。
1. 资金问题解除合同后,贵公司将无权要求我方支付除已完成工程款项之外的任何费用。
双方应协商并确定解决尚未支付的款项以及其他相关的经济问题的方式。
2. 工程交接贵公司需要按照我方的指导和要求,对已完成的工程进行清理和交接。
贵公司应确保工程的交接符合合同规定的要求,并提供相关的交接文件。
3. 法律责任贵公司应对因工程施工延误、质量不符合要求和施工安全问题所引发的任何法律责任承担相应的责任。
我方希望双方能够在解除合同之后保持合作关系,并就今后的合作展开积极的讨论和洽谈。
我方相信,在双方的共同努力下,我们可以找到更好的解决方案来满足我们的需求。
请贵公司务必在收到本通知书后的三个工作日内回复,以确认您对我们的通知已经接收到,并表达对协商解决的意愿。
如果您对本通知书中所述的问题有任何异议,也请在回复中提出,并提供相关证据和解释。
请注意,本通知书并不意味着任何一方放弃对另一方因建设工程施工合同解除所产生的损失和责任的追究。
谢谢您的合作与理解。
此致敬礼[您的名字。
建设工程施工合同解除协议
![建设工程施工合同解除协议](https://img.taocdn.com/s3/m/1cf4399d48649b6648d7c1c708a1284ac85005ee.png)
建设工程施工合同解除协议尊敬的各方:鉴于目前建设工程施工合同的履行情况,经过友好协商,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就解除该合同事宜达成如下协议:一、合同解除原因(1)乙方在施工过程中存在严重违约行为,未能按照合同约定的质量、进度、安全等要求进行施工,导致工程无法按期完成。
(2)乙方在施工过程中,因管理不善导致工程质量和安全存在重大隐患,甲方有权解除合同。
(3)甲方在合同履行过程中,因资金问题导致工程进度受到影响,无法继续履行合同。
二、合同解除的法律依据2.1根据《合同法》第九十三条的规定,当事人协商一致,可以解除合同。
甲乙双方经过充分沟通,一致同意解除合同。
2.2根据《合同法》第九十四条的规定,当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,另一方有权解除合同。
乙方在施工过程中的违约行为,导致工程无法按期完成,甲方有权解除合同。
三、合同解除后的权益分配3.1甲方应按照合同约定支付乙方已完成工程量的价款。
具体支付方式和时间如下:(1)甲方在合同解除之日起30日内,向乙方支付已完成工程量的80%。
(2)剩余20%的款项,待工程验收合格后,甲方应在验收合格之日起30日内支付给乙方。
3.2乙方应按照合同约定,将已施工的工程量和相关资料移交给甲方。
具体移交方式和时间如下:(1)乙方在合同解除之日起15日内,将已施工的工程量和相关资料整理齐全,并移交给甲方。
(2)乙方应确保移交的工程量和相关资料真实、完整、准确,并承担相应责任。
四、合同解除后的违约责任4.1甲乙双方应按照合同约定,履行合同解除后的相关义务。
如一方违约,应承担相应责任。
4.2乙方应确保已施工的工程质量和安全,如因乙方原因导致工程质量和安全存在问题,乙方应承担相应责任。
4.3甲方应按照约定支付乙方已完成工程量的价款,如甲方迟延支付,应按照合同约定支付违约金。
五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
解除工程合同协议书3篇
![解除工程合同协议书3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4ffd19f7b1717fd5360cba1aa8114431b90d8e08.png)
解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。
现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。
1.2 解除合同的具体原因为:。
第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。
2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。
第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。
3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。
第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。
4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。
5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。
8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。
(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。
工程施工合同纠纷和解协议书4篇
![工程施工合同纠纷和解协议书4篇](https://img.taocdn.com/s3/m/0b17a8b2541810a6f524ccbff121dd36a32dc423.png)
工程施工合同纠纷和解协议书4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方与乙方因工程施工合同纠纷事项达成如下协议:一、项目基本情况1. 甲方和乙方于____年____月____日签订了《工程施工合同》,工程项目为______,合同金额为______万元,工程竣工时间为______。
2. 在履行合同过程中,由于______发生了纠纷。
二、纠纷解决方式双方同意采取友好协商解决纠纷的方式,建立和谐的合作关系,确保工程项目顺利完成。
三、纠纷解决措施1. 甲方要求乙方______,乙方应当在______内完成,并保证工程质量。
2. 乙方对于______问题给予道歉,并承诺不再出现同类问题。
3. 双方约定信守合同,积极配合,共同推进工程进度。
四、协议履行方式1. 双方应当严格按照协议约定履行相关义务,确保工程按时、保质保量完成。
2. 如有特殊情况,需经过双方协商一致达成书面补充协议。
五、解除纠纷效果1. 双方一旦签订本协议,即解除因合同纠纷产生的一切法律责任。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、协议签署本协议由甲、乙双方当事人于____年____月____日在______签署。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________见证人(签字):______________见证人(签字):______________(本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力)篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包人)地址:电话:法定代表人:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)因不可抗力等原因,导致合同执行过程中发生一定纠纷,为保持双方的合作关系,避免因此引发更大的争议,经甲、乙双方友好协商,特达成如下协议:一、纠纷的解释1.1 本协议所称纠纷系指合同执行过程中因合同条款不明确、执行不到位等引发的任何争议。
建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明
![建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/557eaf51a7c30c22590102020740be1e650ecce2.png)
建设工程施工合同解除及撤场协议本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______合同主体:甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______一、原合同解除1.1甲方与乙方同意,自本协议签署之日起,原合同立即解除,双方不再享有原合同项下的权利和承担原合同项下的义务。
1.2乙方应在解除原合同后______个工作日内,向甲方提供已完成的工程量报告,甲方应在收到报告后______个工作日内进行审核确认。
1.3甲方应在审核确认后的______个工作日内,向乙方支付原合同项下已完成的工程量对应的款项。
二、撤场安排2.1乙方应在原合同解除后______个工作日内,按照甲方的要求,将施工场地内的设备、材料、临时设施等撤离现场。
2.2乙方撤离现场后,应保证场地清洁、整洁,不影响甲方的正常使用。
2.3甲方应在乙方完成撤离后______个工作日内,对撤离情况进行验收,如无异议,甲方应向乙方出具撤场验收合格证明。
三、违约责任3.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。
3.2甲方未按照约定时间向乙方支付款项的,应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
3.3乙方未按照约定时间完成撤离的,应按逾期撤离天数的______%向甲方支付违约金。
四、争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
4.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他条款5.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
附件:附件一:已完成的工程量报告附件二:撤场验收合格证明甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签署日期:_______年_______月_______日一、合同五大应用场合及注意事项:1.应用场合:合同双方因故需要提前终止合同。
解除建筑施工合同协议书3篇
![解除建筑施工合同协议书3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4448b2ccdc88d0d233d4b14e852458fb770b38ad.png)
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本
![工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/54a4b2a280c758f5f61fb7360b4c2e3f572725eb.png)
工期延误导致建设工程施工合同解除协
议书范本
背景介绍
本协议书为解除建设工程施工合同所订立的协议,双方共同确认由于工期延误而无法继续履行合同的约定。
为了维护双方的合法权益,特制定本协议,以明确双方的责任与义务。
协议内容
一、协议解除时间
本协议的解除时间应自本协议签署之日起生效。
二、协议解除原因
1. (请在此处具体描述工期延误的原因,如自然灾害、人力不足、设备故障等)
2. (请在此处添加其他工期延误原因,如供应链中断、政策调整等)
三、解除协议的义务与责任
1. 建设工程施工方应及时停止施工工作,并妥善处理工地的安全和保护等事宜,确保工地和周边环境的安全。
2. 甲方应根据合同约定,支付已经完成的工程款项和遣散员工的相关费用。
3. 乙方应协助甲方办理工程验收手续,并协商解决工程施工过程中可能存在的纠纷和争议。
四、违约与赔偿
1. 由于工期延误导致合同解除,一方造成的损失由该方承担相应的违约责任。
2. 若甲方违约导致工程工期延误,甲方应向乙方支付违约金,日期从工期延误之日开始计算,违约金金额按照合同约定进行赔偿。
3. 若乙方违约导致工程工期延误,乙方应向甲方支付违约金,日期从工期延误之日开始计算,违约金金额按照合同约定进行赔偿。
五、协议的终止
协议解除后,原工程施工合同即告终止,双方互不承担任何其他义务和责任。
六、协议的生效和争议解决
本协议经甲方和乙方签字确认后生效,协议一式两份,甲方和乙方各执一份。
如双方因履行本协议发生争议,应协商解决协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(签字)
乙方(签字)
日期。
施工合同范围解除协议书
![施工合同范围解除协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/d1a7882624c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ec78.png)
施工合同范围解除协议书甲方(建设单位):_________乙方(施工单位):_________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了编号为_______的《建设工程施工合同》,约定由乙方向甲方提供位于________地点的建设工程服务,现因_______(填写解除原因,例如“设计变更”、“资金调整”、“工程量减少”等),经双方友好协商一致,同意对原合同的部分施工范围进行解除,特订立本解除协议书。
一、协议解除内容1. 双方同意自本协议生效之日起,原合同中关于________(具体工程项目名称)的施工任务予以解除。
2. 解除的具体范围包括但不限于以下部分:________(详细列明解除的施工内容)。
二、财务结算1. 对于已经履行的施工内容,甲乙双方应根据实际情况和合同约定进行结算。
2. 对于因解除施工范围而产生的费用增减,双方应根据实际发生的工作量和材料使用情况进行合理计算,并据此调整合同总价。
3. 双方应在本协议签订后的___个工作日内完成所有经济结算工作。
三、责任与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付乙方已完成工程量的款项。
2. 乙方应保证已施工部分的质量符合合同约定的标准,如有质量问题应及时修复。
3. 双方应互相协助,确保解除协议的顺利执行,不得无故拖延或阻碍对方的合法权益。
四、争议解决如在执行本解除协议过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本解除协议书一经双方签字盖章后生效,具有与原合同同等的法律效力。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日乙方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日。
解除工程合同协议书三方
![解除工程合同协议书三方](https://img.taocdn.com/s3/m/f9a3d7003a3567ec102de2bd960590c69fc3d814.png)
甲方(建设单位):________乙方(施工单位):________丙方(监理单位):________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”),合同编号为________,施工合同约定由乙方承包甲方位于________的________工程项目的施工任务。
丙方作为监理单位对施工合同履行情况进行监督管理。
现因以下原因,经甲乙双方协商一致,并征得丙方同意,决定解除施工合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经三方友好协商,达成如下协议:一、解除原因1. 甲方原因:(1)甲方因资金周转困难,无法按时支付乙方工程款;(2)甲方要求乙方对工程进行设计变更,但未与乙方协商一致;(3)甲方提供的工程资料不完整,影响施工进度。
2. 乙方原因:(1)乙方施工质量不达标,存在安全隐患;(2)乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务;(3)乙方在施工过程中存在偷工减料现象。
3. 丙方原因:(1)丙方在监理过程中未能及时发现并制止乙方施工质量不达标的问题;(2)丙方在监理过程中未能有效监督乙方按合同约定的时间节点完成施工任务。
二、解除方式1. 本协议自三方签字盖章之日起生效,施工合同自本协议生效之日起解除。
2. 乙方应立即停止施工,并按照甲方要求进行工程清理,确保现场整洁。
3. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,扣除因乙方原因造成的损失。
4. 丙方应继续履行监理职责,对施工现场进行监督,确保工程清理工作顺利进行。
三、责任承担1. 甲方应承担因解除施工合同给乙方造成的损失,包括但不限于工程款、材料费、人工费等。
2. 乙方应承担因施工质量不达标、未按合同约定的时间节点完成施工任务等给甲方造成的损失。
3. 丙方应承担因监理不到位、未能及时发现并制止乙方施工质量不达标等问题给甲方造成的损失。
四、其他事项1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
工程建设合同解除协议范本
![工程建设合同解除协议范本](https://img.taocdn.com/s3/m/112f9f6bcdbff121dd36a32d7375a417866fc189.png)
工程建设合同解除协议范本甲方:乙方:鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《________工程建设合同》(以下简称“原合同”),合同编号为________,双方经友好协商,就合同解除事宜达成如下协议:一、合同解除1.1 甲乙双方同意自本协议签订之日起,解除原合同。
1.2 本协议签订后,原合同约定的权利义务终止,甲乙双方不再享有原合同约定的权利,也不再承担原合同约定的义务。
二、合同解除后的处理2.1 乙方应按照甲方的要求,将已完成的项目工程及相关资料移交给甲方,包括但不限于工程设计文件、施工图纸、工程量清单、工程结算文件等。
2.2 乙方应保证已完成的工程项目符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范,如有不符合之处,乙方应负责整改,直至达到规定要求。
2.3 乙方应承担因合同解除所引起的所有损失和费用,包括但不限于甲方因此产生的直接经济损失、违约金、诉讼费、律师费等。
2.4 乙方应向甲方支付原合同约定的违约金,如双方另有约定,从其约定。
三、保密条款3.1 甲乙双方同意,本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
3.2 本协议保密期限自本协议签订之日起算,至本协议解除或履行完毕之日止。
四、争议解决4.1 甲乙双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,本协议的生效不代表原合同的解除,原合同的解除需依照本协议约定的方式进行。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日(注:本范本仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整,并在签订前征求法律人士的意见。
)。
工程建设合同解除协议模板
![工程建设合同解除协议模板](https://img.taocdn.com/s3/m/adf359f2970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed47f.png)
【合同解除协议】甲方(建设单位):________乙方(承包单位):________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工程建设合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责________项目的建设工作。
现因________(简述解除原因,如政策变动、资金问题、合作意向变更等),双方经协商一致,同意解除原合同。
为此,特订立本解除协议。
一、合同解除1. 双方确认,自本解除协议生效之日起,原合同自动解除,甲乙双方不再承担原合同项下的权利义务。
2. 对于原合同中已履行部分,甲乙双方应根据实际情况进行清算,确保双方权益不受损害。
二、财务结算1. 甲方应按照原合同约定支付乙方至解除协议签订之日已完成工程量的相应款项。
2. 若乙方存在违约行为,应按照原合同规定向甲方支付违约金。
3. 双方应互相退还对方交付的保证金、押金等相关费用。
三、责任免除1. 除本协议另有约定外,任何一方不对对方因解除原合同而产生的间接损失承担责任。
2. 若因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应的违约责任。
四、争议解决1. 本协议的签订、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁委员会进行仲裁。
五、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
乙方代表(签字):________ 签订日期:____年__月__日【结束语】。
工程施工合同解约
![工程施工合同解约](https://img.taocdn.com/s3/m/34e74993d4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd123.png)
工程施工合同解约---甲方(业主):[填写甲方全称]乙方(承包人):[填写乙方全称]鉴于甲乙双方于[签订合同日期]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现基于以下原因和条件,经友好协商一致同意解除上述合同:一、解约原因:1. [详细说明解约的具体原因,例如政策变化、资金问题、合作不愉快等。
]2. 双方确认,解约原因属于不可抗力或双方均无法控制的情况,非任何一方的过错。
二、解约条件:1. 双方同意自[解约生效日期]起,原合同自动终止。
2. 乙方应按照原合同约定,对已完工部分进行结算,并在[具体日期]前提交给甲方审核。
3. 甲方应在收到乙方结算报告后[特定天数]日内完成审核,并支付相应的工程款项。
4. 对于未完成的工作内容,乙方应在[具体日期]前撤离现场,并将场地移交给甲方或甲方指定的第三方。
5. 双方确认,除本解约协议约定的内容外,不存在其他未了结的经济往来和争议。
三、责任与赔偿:1. 因解约所产生的直接损失由各自承担,双方互不追究对方的违约责任。
2. 如有任何一方违反本解约协议的约定,违约方需承担因此给对方造成的所有损失。
四、其他条款:1. 本解约协议一经双方签字盖章后生效,具有法律效力。
2. 本解约协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本解约协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_______日期:___________________________乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_______ 日期:___________________________---。
施工合同解除和解协议
![施工合同解除和解协议](https://img.taocdn.com/s3/m/25245f1ce418964bcf84b9d528ea81c759f52e46.png)
施工合同解除和解协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)鉴于甲乙双方于年月日签订了《施工合同》(以下简称原合同),现因客观原因,双方经协商一致,决定解除原合同,并就解除合同后的相关事宜达成以下和解协议:一、合同解除1. 甲乙双方自愿同意自本和解协议生效之日起解除原合同。
2. 本和解协议生效后,原合同约定的权利义务终止,甲乙双方不再享有原合同项下的权利,也不再承担原合同项下的义务。
二、债权债务处理1. 乙方应自行解决在原合同履行过程中产生的债权债务,包括但不限于支付供应商、分包商等第三方的一切费用。
2. 乙方应承担因解除合同而给甲方造成的损失,包括但不限于甲方已经投入的费用、甲方的名誉损失等。
三、已完成工程处理1. 乙方应按照甲方的要求,对已完成的工程进行验收。
如未达到验收标准,乙方应立即采取措施,直至验收合格。
2. 乙方应按照甲方、监理公司、职能部门的要求,提供完整的工程验收资料,并经监理和职能部门审核签章后,于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)移交给甲方。
四、工作量确认1. 乙方已完成的工作量,经甲乙双方现场实测后,以文书形式双方签字确认。
五、结算1. 工程结算按原合同所议定的方式进行,扣除乙方应承担的损失赔偿金后,乙方应支付给甲方的金额为元。
2. 乙方应在本和解协议生效后日内,将上述金额支付给甲方。
六、保密1. 甲乙双方应对本和解协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
七、法律适用和争议解决1. 本和解协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 凡因本和解协议引起的或与本和解协议有关的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本和解协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本和解协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方: ____________________乙方: ____________________签订日期:年月日。
建设单位解除工程施工合同
![建设单位解除工程施工合同](https://img.taocdn.com/s3/m/924eee8b5122aaea998fcc22bcd126fff6055d04.png)
建设单位解除工程施工合同尊敬的[施工单位名称]:根据双方签订的工程施工合同(以下简称“原合同”),贵公司负责[项目名称]的施工任务。
我们在此对贵公司至今为止所做的工作表示感谢。
由于[具体原因,例如:“工程质量问题”、“工程进度严重滞后”、“违反合同约定的重大事项”等],我们不得不提出解除原合同的要求。
一、事实与理由[详细阐述解除合同的原因,包括但不限于工程延期、质量问题、安全事故发生、资质不符、资金链断裂等,以及这些问题对工程项目的影响。
]二、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,以及原合同中关于合同解除的条款,我们有权提出解除合同。
三、解除程序1. 本通知函送达贵公司后,原合同自[具体日期]起解除。
2. 贵公司应立即停止所有与本工程相关的施工活动,并在[具体时间]内撤离施工现场。
3. 双方应协商确定解除合同后的工程交接事宜,包括但不限于已完成工程的验收、未完成部分的处理、材料设备的归属等。
4. 双方应根据原合同及相关法律规定,清算各自的权利和义务,包括但不限于工程款项的结算、违约责任的承担等。
四、后续安排[根据实际情况说明后续的工作安排,如重新选择施工单位、项目的延期情况等。
]五、其他事项[如有其他需要说明的事项,如保密协议、争议解决方式等,也应在此部分列明。
]我们希望通过友好协商的方式解决因合同解除而产生的所有问题。
如果贵公司对上述解除合同的理由、法律依据、解除程序、后续安排或其他事项有任何疑问或异议,请及时与我们联系,以便双方能够尽快达成一致,妥善处理解除合同的相关事宜。
此致敬礼![建设单位名称][法定代表人或授权代表签字] [日期]。
施工合同履行一半解除协议
![施工合同履行一半解除协议](https://img.taocdn.com/s3/m/0f139173bdd126fff705cc1755270722192e59bc.png)
施工合同履行一半解除协议一、背景及原因随着我国经济的快速发展,基础设施建设作为国民经济的重要支柱,得到了前所未有的关注。
大量的工程项目纷纷上马,施工合同作为工程建设中的重要法律文件,对于规范各方行为、保障工程质量、维护合法权益具有重要意义。
然而,在实际施工过程中,由于种种原因,合同履行到一半时解除协议的现象并不鲜见。
本文将从一起施工合同履行一半解除协议的案例出发,分析解除合同的原因、法律后果及应对措施。
案例简介:甲公司(甲方)与乙公司(乙方)签订了一份施工合同,约定乙方承担甲方一项工程的建设任务。
合同金额为1亿元,工期为2年。
合同签订后,乙方按照合同约定开始了工程建设。
在工程进行到一半时,甲方由于资金链断裂,无法继续承担工程费用,于是向乙方提出解除合同。
乙方在经过充分考虑后,同意解除合同,但要求甲方支付合同解除后的相关费用。
双方就费用问题产生了分歧,最终诉诸法律手段解决。
二、合同解除的原因1. 甲方资金链断裂:根据合同约定,甲方应按时支付工程进度款。
然而,在工程进行到一半时,甲方由于资金链断裂,无法继续承担工程费用,导致合同无法继续履行。
2. 乙方同意解除合同:在甲方提出解除合同后,乙方经过充分考虑,认为继续履行合同已无可能,于是同意解除合同。
3. 合同解除符合法律规定:根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定,当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以解除合同。
在本案中,甲方未能按时支付工程进度款,乙方有权解除合同。
三、合同解除的法律后果1. 合同解除后,乙方应停止施工,并将已完成的工程部分交付甲方。
2. 甲方应支付乙方已完成的工程部分的价款。
根据合同约定,工程进度款应按工程进度支付。
虽然合同解除,但乙方已完成的工程部分仍有权获得相应的价款。
3. 甲方应支付乙方因合同解除而产生的损失。
乙方在合同履行过程中投入了人力、物力和财力,合同解除导致乙方损失。
甲方应承担相应的赔偿责任。
4. 乙方应退还甲方已支付的预付款。
建设工程解除合同协议书(通用10篇)
![建设工程解除合同协议书(通用10篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/6be2662d91c69ec3d5bbfd0a79563c1ec5dad7d9.png)
建设工程解除合同协议书建设工程解除合同协议书在学习、工作生活中,我们用到协议书的地方越来越多,签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
一般协议书是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的建设工程解除合同协议书(通用10篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
建设工程解除合同协议书1甲方:________________________乙方:________________________丙方:________________________监理公司:____________________乙方于________年________月________日与________有限公司(甲方更名前公司)签订了________有限公司________项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善________年________月________日前施工工程部分的资料,丙负责完善________年________月________日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(________等)工程造价1、________年________月________日前完成部分:按________工程咨询有限公司《________公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮________%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
解除建设工程施工合同案例
![解除建设工程施工合同案例](https://img.taocdn.com/s3/m/b835f245f08583d049649b6648d7c1c708a10b07.png)
解除建设工程施工合同案例---解除建设工程施工合同案例范本甲方(发包方):XXXX有限公司乙方(承包方):YYYY建筑工程公司根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方于20XX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“合同”)。
现因双方协商一致,决定解除上述合同,具体事项如下:1. 合同解除原因:由于乙方无法按合同约定的时间完成工程,经双方协商,一致同意解除合同。
2. 已完工部分的处理:对于乙方已经施工的部分,甲方将按照合同约定支付相应的工程款。
乙方应提供所有相关的施工记录和材料清单供甲方审核。
3. 未完工部分的处理:对于尚未开始或正在进行中的工程部分,乙方应立即停止施工,并保护好现场,防止任何损失的发生。
甲方有权根据实际情况另行安排其他承包商继续施工。
4. 经济赔偿:考虑到乙方已经发生的成本和投入,甲方同意支付乙方人民币XX万元作为补偿。
该款项将在合同解除后一个月内支付给乙方。
5. 合同解除生效日期:本解除协议自双方签字盖章之日起生效。
合同解除后,除本协议另有规定外,双方不再承担原合同中的任何权利和义务。
6. 其他约定:双方确认,除本协议外,不存在其他书面或口头的协议。
本协议一经签署,即视为双方对解除合同事宜的完全理解和同意。
7. 争议解决:如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
本解除协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________ 日期:____年__月__日---。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同解除协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
衡水中天置业房地产有限公司(甲方)就滏东尚城9#-13#、15#-17#楼(含桩基)项目与宜昌博高建筑工程有限公司(乙方)签订了《河北省建设工程施工合同》(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
五、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
六、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
七、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
八、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
九、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日
青山埋白骨,绿水吊忠魂。