kV输变电工程施工合同协议书
输变电工程施工承包(合同)
输变电工程施工承包合同1. 合同背景输变电工程施工承包合同是指在电力工程项目中，承包商负责执行输变电工程的施工任务，并按照合同约定的要求完成工程。
2. 合同双方本合同由双方签署：甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]3. 工程范围本合同的工程范围包括但不限于内容：输变电设备及配套设备的安装与调试输变电线路的布设与接地用户用电接入工程其他与输变电工程相关的施工任务4. 工程价格与支付方式4.1 工程价格根据工程范围及图纸设计，工程价格为[工程价格]。
4.2 支付方式支付方式分为如下几个阶段：预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款项在[预付款时间]前支付给乙方。
进度款：工程进度按照比例进行支付：完工进度达到[进度1]时，支付工程款项总额的[进度1款比例]%；完工进度达到[进度2]时，支付工程款项总额的[进度2款比例]%；… 尾款：工程完工并经甲方验收合格后，支付工程全部尾款。
5. 工程周期工程周期从合同生效日期开始计算，预计工期为[工期]个工作日。
6. 质量保证6.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照设计要求和行业标准进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准。
6.2 乙方负责提供工程所需的材料、设备等，并保证其质量符合合同约定和相关标准。
7. 知识产权7.1 在工程施工过程中，如涉及到乙方的专利或其他知识产权，甲方需与乙方协商解决相关的使用问题，并支付相应的使用费用。
7.2 工程完成后，工程的所有知识产权归甲方所有。
8. 保密条款双方同意对于在合同履行过程中所获悉的对方的商业信息及机密资料进行保密，并不得向任何第三方披露或使用。
9. 违约责任任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
10. 合同解除10.1 双方协商一致，可以解除本合同。
10.2 一方违反合同约定，未在经过催告后[催告期限]内改正的，对方有权解除本合同。
11. 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决适用法律。
输变电工程施工分包合同
输变电工程施工分包合同在当今社会，电力是支撑城市发展不可或缺的基础设施之一。
随着城市化进程的加快，对输变电工程的需求日益增长。
为了确保工程质量和工期，许多电力公司会选择与专业的施工团队合作，通过签订分包合同来明确双方的权利和义务。
以下是一份输变电工程施工分包合同的范本，供相关企业和团队参考。
甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方为输变电工程的业主或总承包商，乙方为具有相应资质的专业施工企业，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行输变电工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2. 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并承担相应的返修费用。
三、工程进度1. 乙方应根据合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。
2. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况，接受甲方的监督和检查。
四、工程价款1. 双方同意本工程的总价款为人民币____元整（大写：人民币____________元整）。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付方式和时间由双方另行约定。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。
2. 如发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，减少损失，并及时向甲方报告。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定的条款，应承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时协商解决。
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
35kv输变电工程合同范本
35kv输变电工程合同范本甲方（业主）： [甲方全称]地址： [甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称]地址： [乙方地址]鉴于条款：甲方希望委托乙方进行 [项目名称] 的35kV 输变电工程的施工工作，乙方具有相应的资质和能力，愿意承接该工程。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方 [项目名称] 的35kV 输变电工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[项目名称] 35kV 输变电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于输电线路架设、变电站建设、相关电气设备安装调试等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]。
2. 竣工日期：[竣工日期]。
3. 总工期：[总工期]。
第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方应确保工程质量，达到甲方验收标准。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、最终验收款等]。
第五条甲方责任1. 提供施工所需的场地、通道等。
2. 按合同约定支付工程款项。
第六条乙方责任1. 按照合同约定的工程内容、质量和工期完成施工。
2. 遵守甲方施工现场的管理规定。
第七条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境。
第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后 [时间] 内组织验收。
第九条违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容按照合同相关条款执行。
第十条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
变电站工程施工合同
变电站工程施工合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（全称）地址：联系人：电话：乙方：（全称）地址：联系人：电话：鉴于甲方计划进行变电站工程施工，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在变电站工程施工过程中的权利和义务，确保施工进程的顺利进行。
第二条工程范围1. 甲方委托乙方进行变电站工程的设计、施工和调试，并提供相关技术支持和咨询服务。
2. 变电站工程的具体范围包括但不限于设备安装、线路布置、系统调试、设备运行维护等。
第三条工期与交付1. 工程施工的起止日期为本合同生效之日起至双方共同确认的竣工日期。
2. 双方确认的竣工日期应当考虑到工程规模、现场环境等实际情况，合理安排工期。
如因不可抗力导致工期延误，延误期间不计入竣工日期。
3. 工程交付时，甲方有权进行验收，并出具书面验收报告。
第四条付款方式及金额1. 工程施工的总价款为人民币（大写）（小写）。
2. 甲方按以下付款方式向乙方支付工程款项：a) 工程开工前，甲方支付工程款项的XX%作为预付款；b) 工程竣工，甲方对合格的工程进行验收，并支付工程款项的XX%；c) 工程交付后，在保修期届满前的一个月内，甲方支付工程款项的XX%；d) 工程质量保证期满，在保修期届满后一个月内，甲方支付工程款项的XX%。
第五条质量保证1. 乙方应保证所提供的设备和材料符合国家相关标准和甲方的要求，具备良好的质量和安全性能。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提供一定的质保期，具体期限由双方协商确定。
3. 在质保期内，如发现因乙方设计、施工等原因导致的质量问题，乙方应及时进行修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条知识产权1. 在工程施工过程中，乙方根据甲方的要求提供的设计、技术方案等，均属于甲方的知识产权，并享有对其作出修改、衍生和商业化利用的权利。
2. 乙方不得以任何方式侵犯甲方的知识产权，包括但不限于复制、传播、篡改等行为。
输变电工程施工合同范本
输变电工程施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方拟进行输变电工程项目的施工，经双方友好协商，达成如下合同：
一、项目名称：输变电工程项目
二、施工范围：本工程包括输电线路、变电站等相关工程内容，具体工程范围详见技术协议。
三、施工期限：自合同生效之日起，乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，合同期限为（具体时间）。
四、施工费用：本工程的施工费用为（具体金额），甲方应按照工程进度支付相应款项。
五、质量标准：乙方应按照国家有关标准和规定进行施工，保证工程的质量合格。
六、安全责任：乙方应切实保障工程施工过程中的安全，确保施工人员的安全，避免发生意外事故。
七、保修期：工程竣工后，乙方应提供一定期限的免费保修服务，具体保修期为（具体时间）。
八、违约责任：任何一方违反合同约定均应承担相应的违约责任。
九、其他事项：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
十、争议解决：因履行合同产生的争议应友好协商解决，若协商不成，可通过仲裁途径解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
变电所电气施工合同书
变电所电气施工合同书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XX变电所电气施工工程1.2 工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模：新建一座110KV变电所，包括主变压器、配电装置、接地装置、电缆线路等及相关附属设施。
二、承包范围2.1 乙方负责本工程的电气施工，包括但不仅限于以下内容：（1）主变压器、配电装置、接地装置的安装；（2）电缆线路的敷设；（3）控制保护系统的安装调试；（4）相关附属设施的施工；（5）工程验收及质保期内的缺陷处理。
2.2 乙方负责提供施工所需的所有材料、设备和技术文件，并保证其质量符合国家标准和合同要求。
三、合同工期3.1 开工日期：本合同签订后30日内。
3.2 竣工日期：工程全部完成并通过验收。
四、质量标准4.1 工程质量应符合《中华人民共和国电力行业标准》和《电力工程质量检验标准》的有关规定。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的技术资料和竣工图纸。
五、合同价款5.1 本工程合同总价为人名币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 乙方在签订合同时向甲方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。
5.3 剩余款项在工程验收合格后支付，具体支付方式双方协商确定。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程金额×违约天数×违约金比例。
6.2 甲方未按合同约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应支付价款×滞纳天数×滞纳金比例。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2024年110KV输变电工程施工合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年110KV输变电工程施工合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期1.5 施工地点2. 合同价格2.1 工程总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工计划3.3 施工材料3.4 施工设备3.5 施工安全4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量争议解决5. 进度管理5.1 施工进度计划5.2 进度延误5.3 进度加快6. 变更管理6.1 变更申请6.2 变更批准6.3 变更费用7. 合同的解除和终止7.1 合同解除7.2 合同终止8. 违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 保险10.1 保险责任10.2 保险办理10.3 保险费用11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 一般条款13.1 适用法律13.2 合同语言13.3 合同的附件14. 其他条款14.1 发包方和承包方的信息14.2 合同签署日期14.3 合同编号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年110KV输变电工程的所有权人或其合法授权人。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工义务的一方，即取得发包方施工许可的施工企业。
1.3 工程工程是指发包方委托承包方施工的2024年110KV输变电工程，包括所有施工图纸、技术文件、设备、材料及相关工作。
1.4 施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
1.5 施工地点施工地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
输变电工程施工合同范本
输变电工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人：某某某承包人：某某某鉴于发包人拟委托承包人承担某某某工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况1.工程名称：某某某2.工程地点：某某某3.工程规模：某某某二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：某某某三、合同工期1.计划开工日期：某某年某月某某日。
2.计划竣工日期：某某年某某月某某日，最终以停电时间为准。
计划工期总日历天数：某某某天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
四、工程建设目标1.工程质量要求：1.1质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。
安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
3.进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。
110KV变电站工程安装合同
110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月输变电工程建设施工合同项目单位（全称）： (以下简称甲方) 施工单位（全称）： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。
(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。
三、双方一般权利和义务1、甲方职责1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收；2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。
2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作：1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任；2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续；3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。
四、合同工期1、开工及延期开工1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。
变电工程施工合同协议书
变电工程施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟建设的变电工程项目需要专业的施工团队进行施工，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________变电工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程规模：包括但不限于_________KV变电站一座，以及相关的输电线路和配电设施。
4. 工程内容：从土建工程到电气安装，再到调试验收等一系列工作。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并满足国家电网公司的接入条件。
三、施工周期1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元。
2. 价款支付方式：___________。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程质量或工程进度，应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担逾期付款的责任。
六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日。
输变电工程施工总包合同三篇
输变电工程施工总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将输变电工程施工项目发包给乙方，乙方自愿承揽该项目施工，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________输变电工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路工程、变电站工程、调试工程、验收工程等。
1.4 工程规模：根据双方确认的工程量清单确定。
第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，上述金额包括工程全部内容的人工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润及风险费用等。
2.2 合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（5）工程验收合格并交付使用后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%。
3.1 合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
3.3 甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并承担相应的工程延期费用。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应无条件修复，并承担相应费用。
第五条违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
输变电工程承包合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需在（地点）建设输变电工程，乙方具备相应的施工资质和条件，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就输变电工程的建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：输变电工程2. 工程地点：（地点）3. 工程内容：包括线路架设、设备安装、调试及验收等。
4. 工程规模：（具体描述）5. 工程投资：（大写）人民币_____元整（小写）_____元。
二、承包方式1. 乙方负责本工程的施工、调试及验收工作。
2. 乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成工程。
3. 乙方保证工程质量，确保工程安全、文明施工。
三、工程工期1. 工程开工日期：（年）月（日）2. 工程竣工日期：（年）月（日）四、工程价款1. 工程总价款为：（大写）人民币_____元整（小写）_____元。
2. 工程款支付方式：（1）合同签订后，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后10个工作日内支付进度款。
（2）工程竣工后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后30个工作日内支付尾款。
3. 工程变更、索赔及违约责任等按照合同约定执行。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量标准：达到国家标准《输变电工程验收规范》的要求。
3. 工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任，保修期为：（年）。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全生产。
2. 乙方应按照甲方要求，加强施工现场文明施工，保持环境整洁。
3. 乙方应按照国家相关标准，做好环境保护工作。
七、验收及交付1. 工程竣工验收合格后，甲方应在接到乙方验收申请之日起10个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，甲方应在收到乙方交付申请之日起10个工作日内办理工程交付手续。
八、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。
110kv线路施工合同合同
合同编号：_______签订日期：_______甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方110kV线路施工工程（以下简称“工程”）达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：110kV线路施工工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于线路杆塔建设、导线架设、接地系统施工、附属设施建设等。
1.4 工程规模：_______1.5 工程工期：自合同签订之日起至_______日止。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工条件制定的，如在施工过程中发生设计变更、工程量增减等导致费用变动，甲乙双方应按照实际情况进行调整。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应支付甲方相应的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价的千分之一。
2.4 工程款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
三、施工要求3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。
如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。
3.4 乙方应承担施工过程中的环境保护责任，确保施工过程中不对周边环境造成污染。
四、验收及保修4.1 工程验收合格标准：工程质量符合施工图纸、技术规范和标准要求，甲方满意度达到约定标准。
4.2 工程验收：甲方应在工程完成后对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收合格标准。
35kv输变电工程合同
合同编号：_______甲方（以下简称“供电方”）：____________乙方（以下简称“用户”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，供电方和用户在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就35kV输变电工程的建设、运行、维护、管理和供电等相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：35kV输变电工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：主要包括35kV输电线路、变电站及其配套设施的建设、改造和升级等。
二、供电设施的建设和投资2.1 供电方负责35kV输变电工程的建设和投资，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
2.2 用户应按照供电方的要求，配合供电方完成工程的建设和运行。
三、供电及运行3.1 供电方应按照双方约定的供电方式和供电质量，向用户提供电力供应。
3.2 用户应按照供电方的供电要求，合理使用电力，不得擅自改变用电性质和用电负荷。
3.3 供电方和用户应共同维护供电设施的安全和稳定运行，确保供电可靠性。
四、工程验收和维护4.1 工程完成后，供电方应组织验收，用户应参与验收并签署验收报告。
4.2 双方应按照验收报告约定的内容，负责工程的维护和管理。
五、合同价格和支付5.1 双方按照工程实际成本和市场行情，协商确定合同价格。
5.2 用户应按照双方约定的支付方式和时间，支付合同价款。
六、违约责任6.1 供电方未按照约定供电的，应承担违约责任，向用户支付违约金。
6.2 用户未按照约定使用电力或未按时支付合同价款的，应承担违约责任，向供电方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家相关法律法规，共同维护电力市场的秩序。
8.2 双方在合同履行过程中，应遵守社会公德，保护环境，确保工程安全。
输变电工程施工总承包合同
输变电工程施工总承包合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将输变电工程施工项目总承包给乙方一事，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________输变电工程施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：主要包括输电线路、变电站土建及安装工程等。
1.4 工程规模：根据设计文件确定的工程规模。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总额的____%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。
三、合同工期3.1 合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前____个工作日提交施工进度计划，并按照进度计划完成工程施工。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
4.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）负责办理工程相关手续，为乙方提供施工场地。
（2）按照合同约定支付工程进度款和履约保证金。
（3）协调解决工程施工过程中的外部关系，确保工程顺利实施。
（4）对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督和检查。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成工程施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方的要求。
（2）遵守国家及行业相关法律法规，严格按照施工图纸和设计文件施工。
（3）负责施工现场的安全生产，确保施工现场的安全措施到位。
（4）承担工程质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。
六、合同价款支付及结算6.1 甲方按照乙方提交的进度报表支付工程进度款，进度款支付比例为当月完成工程量的____%。
10KV线路及变台安装工程施工合同
10KV线路及变台安装工程施工合同合同编号：XXXXX甲方：XXX供电公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX一、工程概况本工程是10KV线路及变台安装工程，由甲方委托乙方进行施工。
本工程的目的是确保电力供应的可靠性和安全性，提高供电质量，满足用户需求。
二、工程范围1. 10KV线路安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责10KV 线路的安装工作。
具体包括线路杆塔的安装、导线的敷设、绝缘子的安装等。
2. 变台安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责变台的安装工作。
具体包括变台设备的安装、接线、调试等。
三、工期要求1. 本工程的总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在工期内按计划完成各项工程。
四、质量要求1. 施工过程中，乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家和行业标准。
2. 施工完成后，乙方应进行必要的检测和测试，确保线路和变台的正常运行。
五、安全要求1. 施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工人员和周围环境的安全。
2. 乙方应对施工人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识和技能。
六、支付方式1. 甲方将按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应的工程款项。
2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件，以便甲方进行验收和结算。
七、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的损失。
八、保修期1. 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，保修期内负责修理和维护工程中出现的问题。
2. 保修期为XX个月，自工程竣工之日起计算。
九、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院进行裁决。
输电工程协议书
输电工程协议书这是正文的开始。
【协议书】输电工程协议书甲方：（以下简称“甲方”）地址：电话：传真：乙方：（以下简称“乙方”）地址：电话：传真：鉴于：1. 甲方拥有相关输电工程项目的权益；2. 乙方具备提供输电工程相关服务的能力和经验；为了明确双方在输电工程项目中的权利和义务，特就相关事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：输电工程项目名称1.2 项目地点：输电工程项目地点1.3 项目描述：输入有关输电工程项目的详细描述，如项目规模、技术要求、进度计划等。
二、服务内容2.1 乙方在本协议项下，应提供以下服务：（1）输电工程的设计、施工、安装及相关配套服务；（2）输电工程项目的管理、监督和验收等服务。
2.2 甲方在接受乙方提供服务的同时，应按约定向乙方支付相应费用。
三、费用和支付方式3.1 甲方支付给乙方的费用总额为【具体金额】（大写）人民币。
3.2 费用支付方式：【具体支付方式，如一次性支付、分期支付等】，具体分期支付计划如下：（1）【具体分期支付计划1】（2）【具体分期支付计划2】（3）【具体分期支付计划3】……四、工期4.1 本项目的工期为【具体工期】，自本协议生效之日起计算。
4.2 在项目工期内，如遇不可抗力等无法预见、无法避免的情况，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期计划。
五、验收标准5.1 乙方完成相关服务后，甲方有权对其服务进行验收。
5.2 验收标准应符合本协议约定以及国家有关技术标准和规范的要求。
……（根据具体情况增加相关条款）六、保密条款6.1 双方应对在履行本协议过程中所获得的对方商业秘密、技术信息等保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
6.2 本保密条款在本协议解除、终止或履行完毕后仍然有效。
七、争议解决7.1 若双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、协议变更和解除8.1 本协议的变更、解除或终止须经双方书面协商一致，达成书面协议后方可生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
k V输变电工程施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089渭南莲花寺110kV输变电工程(线路工程)施工合同发包人：西北电力建设第一工程有限公司承包人：山西欧迅电力建设有限公司签订时间：2015年3月19日签定地点：渭南市潼关县第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规范的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规范；（2）参考资料中包括的技术规范；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
7、本合同十份，发包人和承包人各执五份。
8、本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：年月日第二部分：通用条件按现行最新的水利、电力行业合同通用条款。
第三部分：专用条件1．合同名称：青海省石头峡水电站110kv（35kv）线路工程2.发包人：名称：青海引大济湟水电建设有限责任公司地址：西宁市西关大街57#水电大厦15楼3.承包人：名称：地址：电话：4. 建设监理工程师：名称：地址：电话：5．开工日期”见前附表。
“竣工日期”见前附表。
6. “工地”指包含在承包人承包范围之内，由承包人负责办理一切需要的手续并支付一切费用的永久性征地、障碍物拆除、施工临时占地、青苗赔偿、跨越施工及许可等获得的工程用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其它场所。
7. 监理工程师在履行下述职责前需取得发包人的同意：7.1对工程质量有影响的事件作出处理决定前；7.2作出有背于设计原则的决定前；7.3处理的结果对工程建成后的运行有影响时；7.4事件处理的结果需要追加投资，且承包人对此持有异议时；7.5处理重大设计变更前；7.6工程进行过程中需要再分包时；7.7事件处理对发包人履行合同有较大影响时；除了在合同中有明文规定外，监理工程师无权变更合同文件，无权免除合同规定的承包人的义务。
8. 不得以任何形式分包。
9. 技术条件、规范、图纸保管和提供技术条件、规范、图纸应使用中文设计单位提供图纸的日期：工程开工前15天发包人免费提供图纸的份数：三份发包人提供图纸计划：由发包人按计划提供给承包人发包人对图纸的特殊保密要求及费用：本工程图纸、技术资料不准转移给其他单位和工程使用。
承包人要求更多的图纸份数时，自行向设计单位定购，费用自理。
承包人自行准备施工所需规范。
10. 承包人承包的工作内容：10.1本工程全部本体施工（所有施工机具自备）；10.2负责发包人供应材料在施工过程中的管理；10.3负责发包人供应材料到承包人中心材料站的质量验收工作；10.4发包人供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；10.5建设场地占用及清理中的塔基永久征地、青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等，施工用临时道路及临时场地、封航费（包括措施费、赔偿费等相关费用）、水土保持费、场外临时设施费、材料站租赁、过路过桥费、桥梁修补、牵张场地费、特殊跨越（跨越铁路、高速公路、高压电力线、河流等）措施补助费、施工措施费、森林植被恢复费、文物普探费、通讯保护费、工程质检验收费（包括会务费）、整套启动调试费、施工单位参加整套启动试运费、标志牌、投标人按规定办理各种施工手续以及投标人认为有必要的其它一切费用。
10.6办理施工跨越线路停电手续。
10.7办理环评、林勘、地灾、水保、文物（如果有）、压矿（如果有）等批文手续。
10.8组织系统调试（含系统通讯），负责移交前的维护。
10.9竣工资料（包括竣工图）的编制移交（纸质叁套，电子版一份）。
11.1放线(复测)承包人应负责:11.2根据设计文件给定的地面原始基准点复测线路，包括线路中心线、档距、塔位标高、局部地段的断面（如有必要）、塔位十字断面（如有必要）、重要交叉跨越等。
11.2按上所述，正确补设遗失的塔位中心桩。
如果在复测过程中，发现现场情况与设计不符，应及时报监理。
承包人应仔细保护线路塔位中心桩和测量参考桩，随时补设遗失的测桩。
12. 发包人的责任12.1负责工程项目的资金筹集、组织工程建设。
12.2负责办理本工程项目建设的相关法定手续(委托承包人负责办理的相关手续除外)。
12.3提供合同文件规定应由发包人提供的材料及其它实物。
12.4负责对项目经理进行考核、审定。
13. 发包人的保险责任：由发包人自行负责。
14. 承包人的保险责任：承包人按规定自行负责。
15. 材料供应及检验A、发包人供应的材料：导线、铁塔(不含地脚螺栓)。
15.1发包人供应的材料或设备由发包人统一组织招标采购，向承包人供应实物。
15.2以上材料在出厂前的各项理、化试验和外观质量检验必须项目齐全，指标达到规范要求，否则不得出厂发货；15.3发包人供应材料的预计交货时间，见招标文件及相关条款。
15.4承包人在交货地点要详细核对收货件数，收件以后如再发生件数短少，责任由承包人负责；15.5发包人供应的材料或设备交货地点为项目部材料站，由承包人负责卸车。
15.6发包人提供的铁塔运抵承包人材料站后，按铁塔加工合同的规定由厂家派人与承包人一起对到货进行清点（清点办法另定），厂家按确认的缺件补齐后，如再发生数量短少，由承包人自费自订货补齐。
15.7在安装过程中承包人对发现发包人提供的材料质量缺陷做好书面记录，及时提供给发包人，以便向厂家洽商处理。
承包人对厂家在现场处理质量缺陷的工作要予以配合，费用按责任方承担。
15.8导线线股直径误差在国家标准范围内的，发包人不因股径误差而增供。
线股直径误差超出国家标准范围，承包人应通知监理工程师和制造厂家协商解决。
B、承包人供应的材料：15.9除发包人供应的材料外，本工程所需的其他材料均由承包人自行采购；15.10承包人所采购的材料所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或专业部标准、线路施工验收规范以及设计技术要求。
承包人应对其质量完全责任，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并完全负责更换费用；15.11承包人采购的材料和加工的预制件必须有完备的产品合格证、材质证明书并向监理工程师提供复印件，如果不符合规定发包人和监理工程师有权拒绝承包人在工程中使用；15.12承包人在现场加工制作的预制件，必须征得监理工程师的同意，严格按图加工制作，并应有相应的材料检验合格的证明；15.13承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、砼试块等必须按规范规定抽样或送检到有关质量检验部门进行检验，工程中使用的材料与送检样品必须一致；15.14承包人采购的水泥必须是经过发包人同意的生产厂家，承包人要按施工验收规范的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法，在工程中实施；15.15必要时，发包人和监理工程师有权到承包人选定的供货厂检查材料质量；15.16承包人应将自购主要材料（金具、地线、水泥、绝缘子等）的供应商报发包人审核批准后方可签订材料采购合同。
16. 临时工程用地临时工程用地是承包人的承包范围，由承包人自行解决并支付费用。
17. 质量等级评定本工程的质量目标：合格18. 预付款18.1 本工程预付款为合同总价的20%。
18.2 预付款支付与扣回预付款分两次支付：合同签订后28日内支付预付款的25%，承包人自购主要材料采购合同签订并送发包人备案后28天内支付剩余预付款。
预付款的扣回：预付款在完成合同总价的40%后开始扣回，完成合同总价的80%时全部扣完。
19.1月进度款工程进度款按月结算。
月进度款包括：（1）实际完成安装工程形象进度的价款；（2）其他费用按实际工作进度支付价款。
19.2月进度款结算与支付每月25日，承包人向发包人报送当月工程形象进度表、完成投资额统计表和价款结算单、申请支付月进度款。
20. 质量保证金每月付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的10%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。