施工合同通用条款索赔(合同示范文本)

建设工程施工合同示范文本通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。

第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。

第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。

第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。

第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。

2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。

第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。

2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。

第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。

2.按照约定的进度和要求支付合同价款。

3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。

第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。

2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。

3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。

第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。

2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。

第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。

2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。

第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。

施工合同通用条款索赔内容

施工合同通用条款索赔内容一、索赔定义及范围施工合同通用条款索赔是指在合同执行过程中，由于一方的不履行或者不完全履行合同义务，导致另一方遭受损失，根据合同约定和法律法规规定，向对方提出的要求赔偿的权利。

索赔范围包括：工程变更、工程延期、工程质量、工程安全、工程费用等方面。

二、索赔条件及程序1. 索赔条件（1）合同一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

（2）合同一方由于不可抗力不能履行合同义务的，不承担违约责任。

（3）合同一方由于对方的原因不能履行合同义务的，可以向对方提出索赔。

2. 索赔程序（1）索赔事件发生时，立即书面通知对方，说明索赔事由和理由。

（2）合同一方收到对方索赔通知后，应当在约定的时间内书面答复，对索赔事由和理由进行核实。

（3）双方协商解决索赔事宜，达成一致意见后，签订索赔协议。

（4）如双方无法协商解决，可以依法向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

三、索赔金额及支付1. 索赔金额（1）索赔金额应当根据实际损失的大小确定，包括直接损失和间接损失。

（2）索赔金额的计算依据包括合同约定、法律法规规定、工程实际情况等。

2. 支付（1）双方达成索赔协议后，应当在协议书中约定支付金额和支付时间。

（2）合同一方未按照约定支付索赔金额的，另一方可以依法采取措施，直至达到合同约定的一般付款条件。

四、施工合同通用条款索赔的限制1. 索赔事项必须在合同约定的索赔期限内提出，超过期限的，对方不予受理。

2. 索赔事由必须是由于一方的不履行或者不完全履行合同义务导致的，否则对方不予受理。

3. 索赔金额不得超过实际损失的大小，否则对方不予受理。

总之，施工合同通用条款索赔内容为双方在合同执行过程中提供了权利和义务的保障，有助于维护合同的公平性和严肃性。

在实际操作中，双方应当严格遵守合同条款，合理行使索赔权利，共同维护合同执行的顺利进行。

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。

六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。

七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。

八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。

九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。

十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。

十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。

十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。

十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。

特此合同立书，以备查阅。

以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。

建设工程施工合同(模板)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。

若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程施工合同通用条款(通用)(一)2024

建设工程施工合同通用条款(通用)（一）建设工程施工合同通用条款（通用）（一）第一章总则第一条为规范和统一建设工程施工合同的内容，保障各方合法权益，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本条款制定。

第二条建设工程施工合同适用对象为承包人和发包人之间签订的，目的在于承包人向发包人提供劳务或者创造物有偿报酬的合同。

第三条本条款适用于以下几类工程施工合同：1. 新建和改建工程施工合同；2. 拆除和修复工程施工合同；3. 安装和调试工程施工合同；4. 其他与工程施工相关的合同。

第四条合同的签订应遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，各方应当履行自己的义务并享有相应的权利。

第五条合同的签订应明确约定合同双方的基本信息，如名称、地址、法定代表人（负责人）等。

第六条合同应当详细描述工程的规模、内容、质量要求、工程价款、工期、付款方式、违约责任等条款，确保合同双方的权益得到保护。

第七条合同双方应当按照国家有关法律法规、标准和规范，以及工程技术规范的要求履行合同。

第八条工程施工合同的价款应当按照合同约定支付，发包人应当按照约定时间和方式支付工程价款。

第二章合同的履行第九条施工期间若遇到不可抗力因素导致工程暂停或者不能按期完工，双方应协商解决，互相谅解；如无法解决的，可根据国家有关法律法规提出索赔。

第十条若承包人对工程质量存在问题或者无法按要求履行合同的，发包人有权要求承包人承担相应的责任，并有权采取相应的措施进行补救或追究。

第十一条发包人应按照工程进度支付工程款项，承包人应按期履行工程合同，并保证工程质量达到合同约定标准。

第十二条合同履行过程中，如出现任一方违反合同的情况，对方有权要求违约方进行赔偿或终止合同。

第十三条若工程质量不符合合同约定的标准，在保修期内，承包人应负责修复，发包人应提供必要的合作。

第三章合同的变更与解除第十四条合同的变更应由合同双方经协商一致后签订书面变更协议，经双方盖章后生效。

第十五条变更合同的内容通常包括但不限于：工程范围、工程价款、工程工期、工程质量等。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。

《建设工程施工合同示范文本》通用条款(两篇)

《建设工程施工合同示范文本》通用条款（二）建设工程施工合同示范文本通用条款（二）第一条合同的定义和签署1.1 本合同适用于建设工程的施工合同，包括建筑工程、土木工程、电力工程、水利工程等各类建设工程。

1.2 本合同由甲方和乙方共同签署，并由双方自愿订立。

第二条工程的承包范围2.1 乙方承包的工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装调试等一切与工程有关的工作。

2.2 乙方承包的工程范围应符合相关法律法规的规定，并保证工程质量符合国家技术标准和行业标准。

第三条工程造价和支付方式3.1 乙方承包的工程造价根据双方约定的合同总价进行支付。

合同总价应详细列明分项价款及支付方式，并附带相关支付计划。

3.2 工程款项按照工程进度及验收情况支付，支付方式可采用分期付款或按阶段完成支付的方式。

第四条施工期限和交工验收4.1 乙方在合同中承诺的施工期限应准确、合理，并符合实际施工需求。

乙方应按照工程进度计划按时完成各项工程任务。

4.2 乙方在施工过程中应主动报告工程进展情况和施工困难，并与甲方及时协商解决。

如因乙方责任导致施工延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.3 工程竣工后，乙方应组织完成交工验收工作，确保工程质量符合相关要求。

甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。

第五条工程质量和保修责任5.1 乙方应按照国家技术标准及行业标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。

5.2 工程竣工后，乙方应对工程进行保修，保修期限为合同约定的期限。

在保修期间，乙方应负责修缮因施工质量问题导致的工程缺陷。

第六条变更和索赔6.1 如因乙方原因需要变更施工合同内容或施工进度，应事先向甲方提出书面变更申请，并经双方协商一致后签署补充协议。

6.2 如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

如无法友好解决，可报请相关仲裁机构进行仲裁。

第七条合同解除和违约责任7.1 双方一致同意解除合同的，应经书面协议并按照约定程序办理。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程施工合同示范文本通用条款

《建设工程施工合同示范文本》通用条款2019-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指及承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。

1.1.2.4 承包人：指及发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

二、合同工期计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。

2.合同价格形式：。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

二、合同工期计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。

2.合同价格形式：。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

工程施工合同示范文本(4篇)

工程施工合同示范文本甲方：_____ 乙方：_____为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

一、工程名称：二、承包工程内容：三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为万元，每月按实际完成工程量的____%支付进度款。

四、工期：____年____月____日开工到____年____月____日竣工。

五、工程质量1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

六、工程造价1、工程承包预算造价执行（20）《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

七、工程款拨付1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：____年____月____日____年____月____日工程施工合同示范文本（二）甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。