工程索赔模板
工程索赔申请书模板(3篇)
第1篇【标题】关于[项目名称]工程[具体问题]索赔的申请书【申请人信息】申请人:[申请人全名]单位名称:[申请人单位名称]地址:[申请人单位地址]联系电话:[申请人联系电话]联系人:[联系人姓名]职务:[联系人职务]【被申请人信息】被申请人:[被申请人全名]单位名称:[被申请人单位名称]地址:[被申请人单位地址]联系电话:[被申请人联系电话]联系人:[联系人姓名]职务:[联系人职务]【申请事项】鉴于[项目名称]工程在施工过程中,由于[具体原因],导致工程进度、成本等方面受到影响,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特向贵方提出如下索赔申请:一、索赔事项概述1. 索赔事项:[简要描述索赔事项,如:设计变更、不可抗力、工程延误、材料设备问题等]2. 索赔原因:[详细说明导致索赔的具体原因,包括但不限于以下方面:]a. 设计变更:[说明设计变更的具体情况,包括变更原因、变更内容、变更日期等]b. 不可抗力:[说明不可抗力的具体表现,如自然灾害、政策调整等,并提供相关证明材料]c. 工程延误:[说明工程延误的具体情况,包括延误时间、延误原因等]d. 材料设备问题:[说明材料设备问题的具体情况,包括问题类型、影响范围、处理情况等]二、索赔依据1. 合同约定:[引用合同中关于索赔的相关条款,如:合同第X条、第Y款等]2. 法律法规:[引用相关法律法规条款,如:《中华人民共和国合同法》第X条、第Y条等]3. 事实证据:[列举支持索赔的事实证据,如:工程记录、会议纪要、相关文件等]三、索赔金额及计算方法1. 索赔金额:[明确提出索赔金额,如:人民币XX万元整]2. 计算方法:[详细说明索赔金额的计算方法,包括但不限于以下方面:]a. 直接费用:[列出直接费用的具体项目,如:人工费、材料费、机械费等,并分别计算]b. 间接费用:[列出间接费用的具体项目,如:管理费、利润等,并分别计算]c. 其他费用:[如有其他相关费用,也应列出并计算]四、索赔期限根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特提出以下索赔期限要求:1. 索赔期限:[提出索赔期限,如:自本申请书递交之日起X日内]2. 逾期处理:[如超过索赔期限,提出相应的处理意见,如:继续履行合同、解除合同等]五、其他事项1. 请求贵方对本次索赔事项给予高度重视,并尽快组织相关人员对此进行核实和处理。
工程施工索赔单模板
工程施工索赔单模板如下:索赔项目:1. 工程项目名称:____________________2. 施工合同编号:____________________3. 索赔方(承包商/分包商):____________________4. 被索赔方(业主/总承包商):____________________5. 索赔事项:____________________6. 索赔金额(金额单位:元):____________________7. 索赔工期:____________________索赔原因及依据:1. 合同条款:(1)____________________(2)____________________(3)____________________2. 工程变更:(1)____________________(2)____________________(3)____________________3. 工程延期:(1)____________________(2)____________________(3)____________________4. 额外工作:(2)____________________(3)____________________ 5. 不可抗力因素:(1)____________________(2)____________________(3)____________________ 6. 其他原因:(1)____________________(2)____________________(3)____________________索赔证据:1. 合同文件:(1)____________________(2)____________________(3)____________________ 2. 工程图纸:(1)____________________(2)____________________(3)____________________ 3. 工程变更通知:(1)____________________(2)____________________4. 工程延期通知:(1)____________________(2)____________________(3)____________________5. 额外工作记录:(1)____________________(2)____________________(3)____________________6. 不可抗力证明:(1)____________________(2)____________________(3)____________________7. 其他证据:(1)____________________(2)____________________(3)____________________索赔要求:1. 赔偿金额:根据上述索赔原因及依据,计算出的赔偿金额为:____________________元。
工程索赔范本
工程索赔范本
在工程项目中,由于各种不可抗力因素,可能会出现一些额外的费用或者损失,这就需要进行索赔。
以下是一份工程索赔范本,可供参考使用:
一、索赔原因:
在进行工程项目过程中,由于以下原因导致了额外费用或者损失,特此提出索赔:
1. xxx原因;
2. xxx原因;
3. xxx原因。
二、索赔项目及金额:
根据上述索赔原因,我们计算出以下项目及金额:
1. 人工费用:xxx元;
2. 材料费用:xxx元;
3. 设备租赁费用:xxx元;
4. 工期延误损失费用:xxx元;
5. 其他费用:xxx元。
合计:xxx元。
三、索赔证据:
1. 合同约定及相关文件;
2. 实际支出凭证;
3. 工程日志记录;
4. 其他相关证据。
四、索赔要求:
我们希望通过此次索赔,得到以下补偿及处理:
1. 确认索赔金额并尽快支付;
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整;
3. 保持双方良好合作关系。
五、法律责任:
根据合同相关条款,如果未能得到合理回应及补偿,我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
六、责任方回复及处理:
请责任方在收到此索赔函后,尽快进行核实及答复,并在合理时间内给予回应及处理。
以上就是一份工程索赔范本,希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。
如有疑问或需进一步协商,请及时联系,谢谢!。
工程索赔通知书模板5篇
工程索赔通知书模板在经济飞速发展、人们往来越来越密切的今天,很多场合都离不了申请书,不同的使用场景有不同的申请书。
但是你知道怎样才能写的好吗?以下是小编为大家推荐的关于一些工程索赔通知书模板,希望能帮助到大家!工程索赔通知书模板1申请人:____________________________________姓名、性别、年龄、民族、籍贯、工作单位、住址申请事项:___________________________________申请理由:___________________________________此致__________(被申请的机关名称)申请人:__________________年_____月_____日附:1、物证__________份2、书证__________份3、证人证言______份4、证人姓名、工作单位、住址工程索赔通知书模板2__保险公司我叫___ 年龄_岁所在学校____ 20__年_月 _日 _时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤,送院治疗,现已痊愈。
在医院期间花费医药费___元,因我办理贵司保险,保险单号____ 保险名____ 特提出理赔申请,望予以接纳办理。
此致申请人 ___年月日工程索赔通知书模板3北京__货运有限责任公司:200_年_月__日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘_(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。
设备于200_年_月_日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。
此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。
我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:破损部位及程度费用(元)上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆 1300.00温室:合页部分及四个边角破裂 1900.00横梁:中间部分压损 800.00电机上罩 50.00包装箱 450.00修理设备运输费 400.00设备修理人工费 1200.00费用合计 6100.00以上是我公司的最低要求,请贵公司于7日内支付上述赔偿金额,或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理,贵公司承担全部修理费用。
工程索赔报告书三篇
工程索赔报告书三篇篇一:工程索赔报告书一、总论前言:20XX年4月,XX(集团)有限公司参与了由XX有限公司(下称贵司)投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX项目部,委派XX为本项目总指挥,组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20XX年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
20XX年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20XX年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
20XX年5月31日前,我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
工程施工索赔单(3篇)
第1篇一、索赔单位信息1. 单位名称:____________________2. 单位地址:____________________3. 联系人:____________________4. 联系电话:____________________5. 电子邮箱:____________________二、工程基本信息1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 承包商:____________________4. 业主:____________________5. 监理单位:____________________三、索赔事由及理由1. 索赔事由:____________________2. 索赔理由:a. 业主原因:____________________b. 监理单位原因:____________________c. 承包商原因:____________________d. 其他原因:____________________四、索赔金额及工期1. 索赔金额:____________________2. 工期延误:____________________五、索赔依据及证据1. 合同文件:a. 《建设工程施工合同》:____________________b. 《工程变更通知单》:____________________c. 《工程结算书》:____________________d. 其他相关合同文件:____________________2. 工程资料:a. 施工图纸:____________________b. 施工进度计划:____________________c. 施工记录:____________________d. 工程量清单:____________________e. 其他相关工程资料:____________________3. 证据材料:a. 索赔事由发生时的照片或视频:____________________b. 业主、监理单位、承包商等相关人员的签字或盖章:____________________c. 有关专家、技术人员、施工人员的意见或建议:____________________d. 其他相关证据材料:____________________六、索赔请求1. 请求延长工期:____________________2. 请求赔偿损失:____________________3. 其他请求:____________________七、其他事项1. 本索赔单一式两份,一份由承包商保存,一份提交给业主、监理单位。
工程索赔申请书范文8篇
工程索赔申请书范文8篇第1篇示例:工程索赔申请书范文尊敬的贵公司/单位:我是某工程项目的业主,我在此向贵公司申请索赔。
根据合同约定及工程实际情况,我认为我有权获得合理的赔偿。
以下是我申请索赔的具体内容及理由:一、工程延期索赔根据合同约定,工程项目应于某日期完成,但由于种种原因,工程出现了延期。
延期导致了工程周期的延长,给我带来了不必要的损失。
我要求贵公司根据合同约定为我进行工程延期索赔。
二、工程质量问题索赔在工程建设过程中,出现了一些质量问题,这些问题不仅影响了工程的进展,也给我带来了额外的费用。
质量问题的出现是贵公司责任范围内的,我要求贵公司承担相应的赔偿责任。
三、额外费用索赔在工程建设过程中,由于一些特殊原因,我不得不承担了一些额外的费用。
这些费用是在合同约定范围外发生的,我认为贵公司应当予以赔偿。
四、其他索赔事项除上述三点外,还有一些其他方面的索赔事项,我会在后续的索赔函中详细说明。
对于以上所述的索赔事项,我已经与贵公司进行了沟通,并得到了一定程度的理解和支持。
但鉴于涉及到一定金额的赔偿,我希望能够得到贵公司的进一步确认和协助。
希望贵公司能够慎重对待我的索赔申请,提供必要的支持和赔偿。
我希望能够和贵公司保持友好的合作关系,我相信通过双方的合作和沟通,可以妥善解决我们之间的纠纷。
谢谢!此致业主敬上第2篇示例:工程索赔申请书尊敬的领导:我公司在贵单位积极参与了某工程项目的施工,为完成工程任务尽心尽力。
由于工程设计、管理等方面存在问题,导致我们在工程进展过程中遇到了一系列困难和损失。
故向贵单位提出合理索赔,以维护我公司正当权益。
一、工程变更导致损失在工程实施过程中,贵单位多次要求进行工程设计、施工等方面的变更。
这导致我们需要重新调整施工进度、人员安排和材料采购等工作。
这些变更不仅增加了我们的工作量,还带来了额外的成本支出。
特此申请索赔。
二、工程设计不合理引发问题在工程实施过程中,我们发现部分工程设计存在不合理,导致我们在施工过程中遇到了困难和延误。
索赔申请书模板(3篇)
第1篇【申请人信息】申请人姓名:_________________申请人联系方式:电话:_____________ 手机:_____________ 邮箱:_____________申请人地址:_________________【被申请人信息】被申请人名称:_________________被申请人联系方式:电话:_____________ 手机:_____________ 邮箱:_____________被申请人地址:_________________【索赔事由】一、背景情况(一)合同签订情况1. 合同名称:《_________________合同》2. 合同编号:_________________3. 签订日期:_________________4. 合同期限:_________________(二)项目执行情况1. 项目名称:_________________2. 项目地点:_________________3. 项目执行时间:_________________4. 项目执行单位:_________________二、索赔原因及事实(一)索赔原因1. 设计变更:_________________2. 施工条件变更:_________________3. 不可抗力因素:_________________4. 其他原因:_________________(二)事实说明1. 设计变更导致的情况:(1)设计变更时间:_________________(2)设计变更内容:_________________(3)设计变更对项目的影响:_________________(4)设计变更导致的费用增加:_________________2. 施工条件变更导致的情况:(1)施工条件变更时间:_________________(2)施工条件变更内容:_________________(3)施工条件变更对项目的影响:_________________(4)施工条件变更导致的费用增加:_________________ 3. 不可抗力因素导致的情况:(1)不可抗力因素发生时间:_________________(2)不可抗力因素类型:_________________(3)不可抗力因素对项目的影响:_________________(4)不可抗力因素导致的费用增加:_________________ 4. 其他原因导致的情况:(1)其他原因时间:_________________(2)其他原因内容:_________________(3)其他原因对项目的影响:_________________(4)其他原因导致的费用增加:_________________【索赔金额】1. 设计变更索赔金额:_________________2. 施工条件变更索赔金额:_________________3. 不可抗力因素索赔金额:_________________4. 其他原因索赔金额:_________________5. 累计索赔金额:_________________【证据材料】1. 合同文本及附件2. 设计变更文件及附件3. 施工条件变更文件及附件4. 不可抗力因素证明文件及附件5. 其他相关证明文件及附件【请求事项】1. 请求被申请人按照合同约定及实际情况,对申请人提出的索赔金额进行审核并予以支付。
工程索赔范本[五篇模版]
工程索赔范本[五篇模版]第一篇:工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)工程索赔联系函格式范文第1篇X公司:有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要,从贵公司订购了,双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》,依协议的商定,上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。
贵公司供货后经我公司验收,贵公司所供应的(本处应按设备上的标注的原话来填写)。
由于X项目担当着我公司向任务,因此,在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求,贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求,将给我公司对埋下重大隐患,也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。
另外,我公司在此工程中订购的,贵公司也未按合同要求的供货。
综上所述,我公司特向贵公司提出如下要求:一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品,产品必需满意合同所商定的一切条件。
二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。
如贵公司不能满意我公司的上述要求,我公司将实行包括但不限于下列措施,维护我公司的合法权益:一、依双方所签协议的商定,向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼,依法进行索赔。
二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。
三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。
以上意见请贵公司参考。
有限责任公司年月日工程索赔联系函格式范文第2篇索赔函XX公司:我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物(品名,重量,体积)到XX地,由于贵司操作不当导致货物丢失。
经我司(财务/选购/销售)部门核算,该货物成本为XX 元。
请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。
顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日工程索赔联系函格式范文第3篇各市(州)慈善总会:我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。
该基金自成立以来,在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动,目前已救助患者超过百名。
为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度,扩大救助范围和救助人群,让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展,我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动,届时将赴各市州进行义诊筛查活动,整个费用由该医院担当。
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)建筑工程索赔函格式范文第1篇X方:乙方:X方因开发楼盘(位于)需拆除乙方正在使用的沿街楼房,依据《国有土地上房屋征收与赔偿条例》,经X乙双方协商,就房屋拆迁赔偿达成如下协议:一、乙方房屋基本情况第1条:1、建筑面积平方米(其中一层平方米;二层平方米;附属物。
建筑工程合同索赔名单模板
建筑工程合同索赔名单模板合同编号:甲方:(建筑公司名称)乙方:(施工单位名称)根据双方之前签订的建筑工程合同,甲方与乙方在工程实施过程中产生了一些问题和纠纷。
经过协商并达成一致意见后,乙方提出以下索赔名单,甲方同意按以下内容进行赔偿。
一、人力资源及施工进度方面的索赔:1. 人力不足导致工程延期的损失:由于乙方人手不足,导致工程施工周期延长,造成了甲方的经济损失。
甲方要求乙方按照合同约定的赔付标准进行赔偿,共计人民币(金额)元。
2. 工程进度延误造成的违约金赔偿:由于乙方未能按照合同规定的工程进度完成施工,甲方要求乙方支付违约金,共计人民币(金额)元。
二、施工质量问题方面的索赔:1. 施工过程中出现的质量问题导致的重新施工费用:在工程施工过程中,乙方出现了一些质量问题,导致部分工程需要重新施工。
甲方要求乙方承担重新施工的费用,共计人民币(金额)元。
2. 未按标准施工造成的工程质量问题:乙方在施工过程中未按照合同约定的标准进行施工,导致部分工程出现质量问题,甲方要求乙方承担此部分费用,共计人民币(金额)元。
三、其他方面的索赔:1. 索赔交通及住宿费用:由于在工程实施过程中,乙方需经常前往工地或者外地出差,发生了大量的交通和住宿费用。
甲方要求乙方支付上述费用,共计人民币(金额)元。
2. 索赔停工期间损失的利润:在工程施工过程中,由于一些不可抗力因素导致工程停工,造成了甲方的利润损失。
甲方要求乙方承担停工期间的利润损失,共计人民币(金额)元。
以上为乙方提出的建筑工程合同索赔名单,甲方已经阅读并同意按照上述内容进行赔偿。
双方保证在索赔事项上达成一致意见,不再发生任何争执。
希望双方能够继续保持合作关系,共同推进工程的顺利进行。
甲方:(签名)日期:乙方:(签名)日期:。
工程索赔合同模板
工程索赔合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!工程索赔合同模板甲方:____________乙方:____________鉴于甲方与乙方之间存在一份编号为________的《工程合同》,双方现就甲方提出的索赔事项,经协商一致,达成如下协议:一、索赔事由1. 乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度,导致甲方遭受经济损失及信誉损失。
2. 乙方在施工过程中,由于操作不当,导致甲方提供的设备损坏,需支付相应的维修费用。
3. 乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程,需承担修复及返工费用。
二、索赔金额1. 甲方根据实际损失情况,要求乙方支付工程进度延误所产生的经济损失,计算方式为:________。
2. 甲方要求乙方支付设备损坏的维修费用,总计为人民币________元。
3. 甲方要求乙方承担修复及返工费用,总计为人民币________元。
三、支付方式1. 乙方应在签署本协议后10个工作日内,向甲方支付上述索赔金额的50%。
2. 乙方应在工程修复并通过验收后,再支付剩余的50%索赔金额。
四、违约责任1. 若乙方逾期不支付索赔金额,甲方有权依法采取诉讼等措施,追究乙方的法律责任。
2. 若乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程,甲方有权要求乙方返工、修复,并支付相应费用。
五、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至________。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____________请根据您的实际需求,对上述合同内容进行修改和完善。
如有疑问,请随时与小编联系。
祝您签订顺利!。
工程索赔合同明细模板
工程索赔合同明细模板一、工程索赔合同明细模板甲方(索赔方): [甲方全称]乙方(被索赔方): [乙方全称]项目名称: [工程项目名称]合同编号: [合同编号]签订日期: [签订日期]工程地点: [工程地点]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方就[工程项目名称]项目在执行过程中出现的额外费用问题,经协商一致,达成如下索赔协议:1. 索赔事由:- 设计变更导致工程量增加;- 施工条件变化导致成本上升;- 材料价格波动超出合同约定范围;- 其他[具体事由]。
2. 索赔金额:- 经甲乙双方核实,因上述事由导致的额外费用总计为[具体金额]元。
3. 索赔依据:- 合同条款[具体条款编号];- 相关法律、法规及标准;- 双方认可的[具体文件或证据]。
4. 付款方式和期限:- 乙方应在收到本索赔协议后的[具体天数]个工作日内,将索赔款项一次性支付给甲方;- 付款方式:[具体付款方式]。
5. 违约责任:- 若乙方未按照本协议约定支付索赔款项,应当承担违约责任,并按照未付款项的[具体百分比]%支付违约金;- 若甲方提供虚假索赔依据,应当返还已收取的索赔款项,并承担相应的法律责任。
6. 争议解决:- 本协议履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;- 协商不成时,可提交[具体仲裁机构]进行仲裁,或者依法向人民法院提起诉讼。
7. 其他约定:- [根据实际情况添加的其他约定内容]。
8. 生效条件:- 本协议自双方签字盖章之日起生效。
9. 附件:- 本协议的附件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________代表签字:_________________日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________代表签字:_________________日期:____年__月__日二、注意事项在使用本模板时,请根据实际情况调整其中的具体内容,确保所有信息的准确性和合法性。
工程索赔合同模板大全
工程索赔合同模板大全第一部分:合同基本信息甲方(业主):________乙方(承包商):________工程名称:________工程地点:________合同编号:________签订日期:________第二部分:索赔背景鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因____原因,导致工程出现延期/成本增加/质量问题,根据原合同第____条的规定,乙方有权向甲方提出索赔。
第三部分:索赔内容1. 延期索赔:乙方因____原因导致的工程延期,根据原合同第____条的规定,乙方要求甲方支付延期赔偿金。
2. 成本增加索赔:由于____原因导致的成本增加,乙方要求甲方按照原合同第____条的规定补偿相应费用。
3. 质量问题索赔:由于____原因导致的工程质量问题,乙方要求甲方按照原合同第____条的规定进行修复或赔偿。
第四部分:索赔计算1. 延期赔偿金计算:____元/天 × 延期天数 = ____元。
2. 成本增加计算:直接成本增加____元 + 间接成本增加____元 = ____元。
3. 质量问题赔偿计算:修复成本____元 + 损失赔偿____元 = ____元。
第五部分:索赔程序1. 乙方应在发现索赔事项后的____天内书面通知甲方,并详细说明索赔原因、依据及预计金额。
2. 甲方收到索赔通知后,应在____天内进行核实,并与乙方协商解决方案。
3. 如双方无法达成一致,可按照原合同约定的争议解决方式进行处理。
第六部分:其他条款1. 本索赔合同一经甲乙双方签字盖章,即成为原合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
2. 本索赔合同的任何修改和补充,必须以书面形式经甲乙双方确认后方可生效。
3. 本索赔合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
第七部分:签字盖章甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________甲方盖章:________乙方盖章:________签订日期:________。
建设工程施工合同索赔模板
标题:建设工程施工合同索赔申请书申请人:(承包商全称)地址:(承包商地址)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)被申请人:(业主全称)地址:(业主地址)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)索赔事由:(简要描述索赔事由,例如:工程延期、工程变更、额外工程等)一、索赔依据1. 《建设工程施工合同》(合同编号:(合同编号));2. 相关法律法规、规范标准;3. 合同履行过程中的相关文件、资料、凭证等。
二、索赔内容1. 工程延期索赔:(1)由于业主原因导致工程延期,根据合同约定,业主应承担相应的违约责任。
申请人请求业主支付工程延期期间的误工费、材料费、设备租赁费等直接损失共计人民币(具体金额)元。
(2)由于不可抗力因素导致工程延期,根据合同约定,双方应协商解决。
申请人请求业主认可不可抗力因素导致的工程延期,并承担相应的损失。
2. 工程变更索赔:(1)由于业主要求变更工程内容,导致工程量增加、工程成本上升。
申请人请求业主按照合同约定,承担工程变更导致的额外费用共计人民币(具体金额)元。
(2)由于业主原因导致工程变更,申请人请求业主支付因此产生的额外费用、工期延误等损失共计人民币(具体金额)元。
3. 额外工程索赔:(1)由于业主要求增加额外工程,申请人请求业主按照合同约定,承担额外工程的工程款、材料费、人工费等费用共计人民币(具体金额)元。
(2)由于业主原因导致额外工程产生,申请人请求业主支付因此产生的额外费用、工期延误等损失共计人民币(具体金额)元。
三、证据资料1. 合同文件:包括合同文本、附件、补充协议等;2. 施工日志:记录施工过程中的重要信息,如工期、工程变更等;3. 工程照片及声像资料:反映工程现场实际情况的图片、视频等;4. 来往信件、电话记录:与业主、监理及相关单位的沟通记录;5. 会谈纪要:记录合同履行过程中的重要会谈内容;6. 气象报告和资料:反映工程延期原因的气象数据;7. 工程进度计划:反映工程进度及延期情况的计划;8. 投标前业主提供的参考资料和现场资料:投标阶段业主提供的相关资料;9. 工程备忘录及各种签证:记录合同履行过程中的重要事项;10. 工程结算资料和有关财务报告:反映工程成本及损失的资料。
工程索赔协议书模板
【协议编号】:________________________【签订日期】:________________________【甲方】:(以下简称“甲方”)地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________【乙方】:(以下简称“乙方”)地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:________________________。
在合同履行过程中,因以下原因导致乙方遭受损失,经双方协商一致,特订立本协议如下:一、索赔事项1.1 乙方在施工过程中,因甲方提供的施工图纸存在缺陷,导致施工方案调整,增加施工成本和工期延误。
1.2 甲方未按照合同约定的时间提供施工场地,导致乙方施工进度受到影响。
1.3 甲方未按照合同约定提供必要的施工材料,导致乙方施工进度受到影响。
1.4 其他因甲方原因导致的乙方损失。
二、索赔金额及工期2.1 乙方根据实际损失,经核算,要求甲方赔偿以下费用及工期:2.1.1 费用损失:人民币____元整。
2.1.2 工期延误:____天。
三、赔偿方式3.1 甲方应在接到本协议后____个工作日内,按照本协议约定的赔偿金额支付给乙方。
3.2 甲方支付赔偿款项后,乙方应将相关损失情况及赔偿款项使用情况向甲方提交书面报告。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
5.2 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商解决。
工程施工索赔文件(3篇)
第1篇一、索赔事由我单位(以下简称“承包方”)与贵单位(以下简称“业主方”)于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》(以下简称“合同”)。
合同约定,承包方负责完成合同约定的工程内容及质量标准,业主方负责支付工程款及合同约定的其他费用。
在施工过程中,由于以下原因导致工程进度延误,给承包方造成了经济损失,现根据合同约定及有关法律法规,特向业主方提出索赔。
二、索赔依据1. 《____工程项目施工合同》及相关附件;2. 国家及地方有关建设工程施工管理的法律法规;3. 工程施工过程中产生的相关文件、资料、照片、录像等。
三、索赔事项1. 业主方未能按照合同约定提供施工现场,导致工程进度延误;2. 业主方未能按照合同约定及时提供图纸、施工方案等资料,导致工程进度延误;3. 业主方指定的分包商违约或延误,导致工程进度延误;4. 业主方未能及时提供合同规定的材料或设备,导致工程进度延误;5. 业主方拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包方下道工序施工延误;6. 业主方或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包方的施工计划;7. 业主方提供的设计数据或工程数据错误,导致工程进度延误;8. 业主方原因暂停施工导致的延误;9. 业主方设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加;10. 人力不可抗拒的自然灾害导致的延误;11. 特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误;12. 不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。
四、索赔金额根据以上索赔事项,经核算,承包方经济损失共计人民币____元整。
五、索赔请求1. 业主方按照合同约定支付承包方经济损失人民币____元整;2. 业主方承担由此产生的相关税费;3. 业主方承担因索赔而产生的其他费用。
六、索赔时效自本索赔文件送达之日起____日内,如业主方未对索赔事项进行答复,承包方有权依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
特此索赔,敬请关注!承包方:____地址:____联系人:____联系电话:____日期:____年____月____日第2篇一、索赔事项概述1. 索赔项目:某住宅小区工程2. 索赔原因:业主方未能按照合同约定按时提供施工现场,导致我方工程进度延误。
工程承包合同索赔书模板
一、合同基本信息甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]合同编号:[合同编号]签订日期:[签订日期]二、索赔事由概述根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规,现就[具体工程名称]项目在合同履行过程中发生的问题,乙方特向甲方提出索赔。
具体索赔事由如下:1. [具体事由一]2. [具体事由二]3. [具体事由三]三、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》2. [相关法律法规]3. [合同条款]4. [相关证据材料]四、索赔金额及计算方法1. 索赔金额:[具体金额]2. 计算方法:a. [计算方法一]b. [计算方法二]c. [计算方法三]五、索赔理由及证据1. 索赔理由:a. [理由一]b. [理由二]c. [理由三]2. 证据材料:a. [证据一]b. [证据二]c. [证据三]六、索赔请求1. 请求甲方按照合同约定及相关法律法规,对乙方提出的索赔事项进行核实。
2. 请求甲方按照计算方法及索赔金额,向乙方支付赔偿款。
3. 请求甲方承担由此产生的相关费用,包括但不限于律师费、差旅费等。
七、其他事项1. 本索赔书自送达甲方之日起[具体天数]日内,甲方应予以答复。
2. 如甲方对索赔事项存在异议,应在[具体天数]日内向乙方提出书面答复,并说明理由。
3. 如甲方未在规定时间内答复,视为甲方同意乙方提出的索赔请求。
4. 本索赔书一式两份,甲乙双方各执一份。
八、附件1. [附件一]2. [附件二]3. [附件三][甲方全称]:[乙方全称]:法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日注:以上模板仅供参考,具体索赔内容应根据实际情况进行调整。
在撰写索赔书时,请注意以下几点:1. 索赔事由应明确、具体,便于甲方理解。
2. 索赔依据应充分、合法,确保索赔请求的合理性。
3. 索赔金额应准确、清晰,便于甲方核算。
4. 证据材料应真实、有效,支持索赔请求。
5. 注意索赔书的格式和措辞,确保正式、规范。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程索赔费用报告书
一、索赔成立
1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
窝工、倒运、
最终确间为54
实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更,其中工期延长索赔分以下几部分组成:
1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及
非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。
按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合
1
2
20t2台
3
4、利息
履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计:1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:
(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元
索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元
工程量。