停车棚施工合同-无删减范文
2024年车棚施工合同协议书(二篇)
车棚施工合同协议书（二）车棚施工合同协议书（二）地址：联系人：电话：地址：联系人：电话：鉴于：1. 甲方是一家拥有车辆停放需求的个人/企业，并拥有土地或授权土地使用权；2. 乙方是一家具备施工能力和技术实力的建筑公司；3. 双方经协商，就甲方车棚施工事宜达成一致。
根据中华人民共和国法律的相关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，达成如下合同：第一条合同描述1.1 甲方委托乙方进行车棚施工，包括但不限于车棚的设计、施工、验收等一系列工作。
1.2 车棚施工地址为：第二条工期2.1 甲乙双方约定车棚施工工期为自合同签订之日起，持续时间不超过（工期天数）天。
2.2 如因不可抗力或其他合同外的原因导致施工工期延长的，延长部分不构成违约，但需及时通知对方并履行相关延期手续。
第三条施工标准3.1 车棚施工应符合国家相关规范和标准，质量符合合同约定。
3.2 乙方应确保施工过程中的安全和环境保护，并保证施工期间不影响甲方的正常生活和工作。
3.3 乙方应根据车棚的实际使用需求，合理设计车棚结构和内部设施。
第四条价款及支付方式4.1 车棚施工总价款为人民币（金额大写）元整。
（支付方式及比例约定）第五条验收与保修5.1 车棚竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方对车棚施工质量有异议的应当在验收时提出，并进行协商解决。
5.2 车棚交付后，乙方保修期为一年，在保修期内，乙方承担因施工质量问题而引起的修理、更换等责任。
第六条违约与争议解决6.1 若一方未履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的10%。
6.2 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商方式解决，协商不成的，可提交有管辖权的人民法院解决。
第七条合同生效与解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
7.2 在合同履行过程中，若一方有解除合同的情况发生，应提前30日以书面形式通知对方。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：车棚施工合同协议书（一）车棚施工合同协议书（一）合同编号：地址：电话：身份证号码：地址：电话：统一社会信用代码：一、工程内容1. 项目名称：车棚施工工程。
停车棚施工合同范本(通用)-双篇
停车棚施工合同范本(通用)甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建停车棚施工项目事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：停车棚施工（包括但不限于土建、钢结构、电气、给排水等工程）1.4 工程面积：__________1.5 工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日第二条承包方式2.1 乙方以包工包料的方式承包本工程。
2.2 乙方负责提供施工所需的材料、设备、机具等，并承担其费用。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________3.2 甲方应按照以下付款计划向乙方支付工程款：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的10%。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应按照国家有关标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后15个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方签署工程验收报告。
若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内无偿返工至合格。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，甲方提出变更请求，乙方应按照甲方的要求进行变更。
变更部分的工程价款，双方另行协商确定。
5.2 乙方提出变更请求，应书面通知甲方，甲方同意后方可进行变更。
变更部分的工程价款，双方另行协商确定。
第六条违约责任6.1 甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
车棚施工合同7篇
车棚施工合同7篇篇1甲方（建设单位）：[甲方单位名称]乙方（施工单位）：[乙方单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[车棚施工项目名称]的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[车棚施工项目名称]2. 工程地点：[车棚施工项目地点]3. 承包范围：[车棚施工承包范围]4. 承包方式：[车棚施工承包方式]5. 合同工期：自开工之日起，至竣工之日止，共计[车棚施工合同工期]。
6. 质量标准：本工程的质量标准为[车棚施工质量标准]。
二、双方权利和义务1. 甲方权利和义务（1）提供施工图纸及技术要求。
（2）负责协调现场及周边环境。
（3）按照合同约定支付工程款。
2. 乙方权利和义务（1）按照施工图纸和技术要求进行施工。
（2）保证施工质量符合合同约定。
（3）负责施工过程中的安全防护措施。
（4）及时向甲方提供施工进度报告。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总造价为[车棚施工总造价]，具体单价及计算方式详见附件。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款：（1）合同签订后，支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方按照合同约定完成相应工程量后，提交进度报告，甲方审核后支付至合同总价的XX%。
（3）工程竣工验收合格后，支付至合同总价的XX%，剩余XX%作为质量保证金，保修期满后支付。
3. 支付方式：通过银行转账方式支付，具体账户信息详见附件。
四、施工材料供应及设备使用1. 施工材料由乙方自行采购，但需符合国家相关质量标准及合同约定。
2. 施工设备由乙方自行提供，并负责设备的维护和保养。
3. 甲方需提供必要的施工条件，如水、电等。
五、工程质量保证及保修1. 乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合合同约定。
2. 工程竣工验收后，乙方需提供保修服务，保修期为XX年。
在保修期内，因施工质量原因造成的损坏，乙方需负责免费维修。
3. 保修期满后，如甲方需要继续维修服务，可与乙方协商签订维修合同。
停车棚施工合同
停车棚施工合同篇一：停车场施工合同停车场交通安全设施工程施工协合同甲方： (以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况工程地点：武汉市蔡甸区汉阳大街155号工程内容：停车场交通安全设施工程。
承包方式：包工包料。
二、工程造价及工程付款方式：2. 1本工程预算总造价为：叁佰陆拾万元整（￥3600000）。
工程预算总造价包括采购、制作、安装、税金等费用。
（如工程量增加，另行签订补充协议，工程结算时单价不变，以实际工程量为准）本协议签订，现场具备施工工作面后，甲方书面通知乙方进场施工，甲方应于施工进场前，支付人民币陆拾万元给乙方作为预付款，工程完工验收合格乙方向甲方开具全额的工程款发票后5天内甲方一次性付清余款给乙方。
三、技术质量要求按设计图纸进行施工。
交通标志制作安装、交通标线施划符合中华人民共和国国家标准GB5768—XX《道路交通标志和标线》的要求。
四、工期乙方须在收到甲方的工程预付款后10天内进场开始施工，进场后90天内完成所有施工（如因甲方原因造成的不能按时完工，工期顺延，顺延时间不能超一个月，超过此期限的每逾期一天应支付工程预算总造价款%的违约金给乙方）。
五、甲方责任负责与有关部门沟通好本项目的方案。
负责组织工程量现场确认工作。
货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。
负责按时支付工程款。
（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。
）六、乙方责任乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。
本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。
停车场施工合同协议书大全6篇
停车场施工合同协议书大全6篇篇1停车场施工合同协议书甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承建方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》有关规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行停车场施工工程，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：停车场施工工程1.2 项目地址：1.3 工程范围：1.4 工程期限：二、服务内容2.1 乙方承诺按照合同约定的工程范围和工程期限，合格地完成停车场施工工程。
2.2 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量。
2.3 乙方应按时完成工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。
三、工程款项及支付方式3.1 甲方应按约定支付工程款项，具体支付方式和时间如下：（1）工程款项总额：（2）首期款支付时间及比例：（3）中期款支付时间及比例：（4）尾款支付时间及比例：3.2 乙方应出具合格的工程质量验收报告后，甲方才可支付相应的款项。
四、工程质量保证4.1 乙方应为工程提供一年的免费保修服务，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应出具《停车场施工工程质量保证书》，以确保工程质量。
五、违约责任5.1 若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任，并进行免费整改。
5.2 若乙方未能按时完成工程进度或者质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收后终止。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本协议经双方签字盖章后生效，双方遵守协议内容，共同保障停车场施工工程顺利进行。
如有任何争议应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
篇2停车场施工合同协议书甲方（委托方）：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（施工方）：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟在______________地点建设停车场，现甲乙双方经协商一致，就停车场的施工事宜达成如下协议：一、工程名称及地点1. 项目名称：______________2. 项目地点：______________二、工程内容1. 建设规模及内容：______________2. 工程工期：______________三、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为______________元人民币（大写：______________元整）。
车棚施工合同范本（精选6篇）
车棚施工合同车棚施工合同范本（精选6篇）随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的车棚施工合同范本（精选6篇），欢迎大家分享。
车棚施工合同1发包方: (以下简称“甲方”)承包方：(以下简称“乙方”)甲、乙双方经充分协商，为进一步明确双方承包关系，就乙方承包甲方服务单位公司的车棚服务达成如下协议：一、承包时间及费用1、承包期一年，从年月日起至年月日止。
2、承包试用期一个月，一个月后根据工作情况及员工满意度调查，决定是否继续履行协议。
3、承包劳务费每月___元，合计___元/年。
承包服务费按月结算。
二、承包内容：乙方负责承包车棚和车库的安保服务，主要职责为：保护所停车辆（包括汽车、电动车、自行车）安全和车棚车辆的有序停放和次序维护等相关工作。
三、承包方式：乙方自主经营，自负盈亏。
乙方未经甲方允许不得转包承包内容。
四、服务的形式和范围1、白天点至点对车棚车辆停放，车辆安全防护进行有效管理。
2、具体服务标准：乙方值班期间，应坚守岗位、严防偷盗，做好车棚的安全及消防工作，短暂离开应确保有人员替岗，确保电器设备等调至安全状态。
五、双方的权利与义务1．甲方的权利与义务1.1在试用期内，乙方提供的服务不能满足甲方要求的，甲方有权解除本协议。
1.2甲方有权指派专人不定期进行检查，如发现乙方值班期间擅离职守、安保服务工作不符合甲方要求，先以口头形式通知乙方管理人员，立即整改，若不及时整改，甲方有权解除本协议。
1.3乙方人员应服从甲方的管理和指挥，遵守甲方和服务单位各项管理制度。
1.4甲方为乙方无偿提供用水、用电，提供值班场所。
1.5甲方向乙方提供劳务所需的设施、设备。
2.乙方的.权利与义务2.1乙方使用的工作人员必须身体健康、仪容端正、品德良好。
2.2乙方应定期征求甲方对管理工作的意见和建议,对存在的问题及时处理。
2.3乙方可根据自身的工作特点自行安排休息时间，但必须保证车棚的.安全。
光伏停车棚安装工程合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（委托方）：____________________地址：____________________联系电话：____________________联系人：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________联系电话：____________________联系人：____________________鉴于甲方需要在其场地安装光伏停车棚，以实现节能减排和可再生能源利用的目的，乙方同意按照甲方的要求和本合同约定，提供光伏停车棚的安装服务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：甲方光伏停车棚安装工程2. 工程地点：甲方指定场地3. 工程内容：光伏停车棚的设计、采购、运输、安装、调试及验收等4. 工程规模：_______平方米5. 工程期限：_______个工作日（自合同签订之日起计算）二、工程费用1. 工程总价：人民币_______元整（大写：_______元整）2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的_______%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付合同总价的_______%；（3）质保期满后，甲方支付合同总价的_______%；（4）以上款项均通过银行转账支付，具体转账信息以乙方提供的账户为准。
三、工程实施1. 乙方负责光伏停车棚的设计、采购、运输、安装、调试及验收等工作，确保工程质量和进度。
2. 乙方应按照甲方提供的场地条件进行施工，确保施工安全和环境保护。
3. 乙方在施工过程中，应严格按照国家相关法律法规、技术标准和本合同约定执行，确保工程质量和安全。
4. 甲方应配合乙方完成工程所需的各项工作，包括提供施工场地、办理相关手续等。
四、工程验收1. 工程竣工后，乙方应组织人员对工程进行自检，确保工程符合设计要求和质量标准。
停车棚搭建合同5篇
停车棚搭建合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要搭建停车棚，乙方具备相关施工资质和能力，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：停车棚搭建工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括停车棚钢结构、防水材料、电器照明等全部内容的施工及安装。
二、合同范围1. 乙方应按照甲方要求进行停车棚的搭建，包括施工图纸设计、材料采购、施工搭建、验收等全部工作。
2. 乙方需保证工程质量符合相关国家标准及地方规范，确保停车棚结构安全、防水性能良好、照明设施完善。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格包含工程材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 支付方式：（1）合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任。
五、质量保证1. 乙方应保证工程质量，若因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方负责。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修服务。
在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
六、安全施工1. 乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，防止事故发生。
3. 若因乙方施工造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，应按未付款项的一定比例向乙方支付违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程或工程质量不达标，应按合同总价的一定比例向甲方支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
停车棚施工合同
停车棚施工合同甲方：（详细填写甲方信息）乙方：（详细填写乙方信息）鉴于甲、乙双方就停车棚施工事宜达成一致意见，特立本合同，供双方共同遵守。
甲、乙双方同时确认，双方在签订本合同之前已就相关条款进行充分沟通和协商，并在互相尊重的基础上达成一致意见。
一、施工内容和要求1. 甲方要求乙方在指定地点（详细填写）按照设计图纸和方案进行停车棚施工。
2. 乙方应进行必要的勘察和测量工作，确保施工过程中的尺寸和位置准确无误。
3. 停车棚施工应符合相关法律法规及建筑安全标准，乙方应负责施工期间的质量和安全。
4. 施工期限：（填写具体期限），含调试和验收时间。
二、合同价格和支付方式1. 合同总价款为（填写具体金额），乙方应按以下方式收取：（1）预付款：合同签订后，甲方应立即向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
（2）进度款：甲方应按照施工进度支付合同总价款的60%。
乙方完成施工进度的80%后，甲方应及时支付相应款项。
（3）质保金：甲方应在验收合格后的15个工作日内支付剩余合同总价款的10%作为质保金。
2. 付款方式：款项支付以现金/电汇/支付宝等方式进行，双方协商一致。
三、变更和索赔1. 双方如需对本合同内容进行任何变更，应经协商达成一致意见，并以书面形式进行补充协议。
2. 如因甲方原因导致工程暂停或延误，甲方应赔偿乙方由此产生的实际经济损失。
3. 如因乙方原因导致工程暂停或延误，乙方应负责赔偿甲方因此产生的实际经济损失。
四、延期和解除合同1. 若因不可抗力因素，包括但不限于地震、火灾、水灾、战争等无法预见、避免和克服的不可抗力，造成合同无法履行，双方可协商解除合同，并不承担违约责任。
2. 若由于乙方原因造成施工延期，并使得本合同无法履行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此产生的实际经济损失。
五、违约责任1. 任何一方未能履行本合同条款的，应按照违约责任承担相应责任。
六、保密条款1. 甲、乙双方承诺对于在履行本合同过程中获悉的对方商业秘密和其他机密信息予以保密，并未经对方书面授权不得向第三方透露、披露。
停车棚施工合同范本
停车棚施工合同范本合同编号：【合同编号】甲方（委托方）：【甲方名称】乙方（承包方）：【乙方名称】一、合同目的和背景1. 甲方拟建设停车棚，为保证施工质量和工期的完成，委托乙方进行施工。
2. 乙方具备相关施工经验和资质，愿意接受甲方的委托，并按照合同约定的要求进行施工。
二、合同内容和要求1. 施工范围：停车棚的设计、施工、安装等工作。
2. 施工地点：【施工地点】。
3. 施工期限：【施工期限】。
4. 施工标准：按照国家相关规定和甲方提供的设计图纸、技术要求进行施工，保证施工质量和安全。
5. 施工费用和支付方式：【费用和支付方式】。
6. 材料采购：乙方负责采购施工所需的材料，材料的采购费用由甲方支付，并提供相应的发票。
7. 施工进度和验收：乙方应按照合同约定的施工进度进行施工，并在施工完成后，由甲方进行验收。
如有不符合合同要求的地方，乙方应及时进行整改。
8. 保修期：乙方应对施工质量提供一定的保修期，具体保修期限为【保修期限】。
9. 违约责任：任何一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
10. 合同变更和解除：如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
如因不可抗力等原因，导致无法继续履行合同，可协商解除合同。
三、合同履行1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工完工并经甲方验收合格之日起。
2. 合同解释：本合同的解释和争议解决应遵循相关法律法规的规定，并通过友好协商解决。
3. 合同附件：本合同附件包括但不限于设计图纸、技术要求、支付凭证等，具体以附件为准。
4. 合同签署：本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：签字：签字：日期：日期：。
停车棚施工合同正规范本(通用版)[1]
![停车棚施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/623e5dbd0342a8956bec0975f46527d3240ca609.png)
停车棚施工合同合同概述本合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）双方签订，约定乙方为甲方提供停车棚施工服务的相关事宜。
双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，达成合作内容：一、合同目的本合同的目的是明确双方在停车棚施工过程中的权利和义务，确保施工项目能够按时、按质、按量完成，保障双方的合法权益。
二、项目介绍1.项目名称：停车棚施工项目2.项目地点：_______（填写具体地质）3.项目规模：_______（填写棚的数量、尺寸等）三、服务范围1.乙方负责设计、施工、安装停车棚，并确保其质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2.施工期间，乙方需严格遵守施工安全规范，确保施工过程中不出现任何事故或质量问题。
3.乙方负责停车棚施工所需的材料采购，并保证所采购材料的质量和数量满足甲方要求。
四、工程进度和验收1.双方应根据实际情况协商确定工程的施工开始日期和结束日期。
2.在施工期间，乙方应及时向甲方报告工程进展，并接受甲方的监督检查。
3.工程竣工后，甲方有权对停车棚进行验收。
如发现问题或存在质量瑕疵，乙方应负责及时整改，直至验收合格为止。
五、费用支付1.甲方应按照双方合同约定的方式和期限支付施工费用。
2.乙方应及时提供开具合法税务发票的材料与甲方结算。
六、违约责任1.若由于甲方原因导致项目无法按时进行或中途终止，甲方应支付乙方已经完成的工程费用及因终止施工而产生的其他合理费用。
2.若由于乙方原因导致项目延期或出现质量问题等情况，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。
七、保密条款1.双方对于在合作过程中取得的商业秘密，包括但不限于技术资料、商业计划等应予以保密。
2.未经对方书面同意，任何一方都不得向第三方透露、复制、使用对方的保密信息。
八、合同变更和解除1.在施工过程中，如双方认为需要对合同进行变更，应经双方书面同意后方可执行。
2.双方可协商一致解除合同，但应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。
九、争议解决1.如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
停车棚建设工程合同范本
停车棚建设工程合同范本甲方（发包方）：_____乙方（承包方）：_____鉴于甲方拟建设停车棚工程，并同意将该工程发包给乙方施工，乙方愿意承接该工程，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____停车棚建设工程。
1.2 工程地点：_____。
1.3 工程内容：包括但不限于停车棚的土建工程、钢结构工程、电气安装工程等。
1.4 工程规模：_____平方米。
第二条合同价款2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：_____元整（￥_____）。
2.2 合同价款的支付方式为：_____。
第三条工程期限3.1 工程开工日期为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日。
3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并以书面形式确定延期期限。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方有权对工程进度、质量进行检查和监督。
4.1.2 甲方应按合同约定支付工程款。
4.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方应按照合同约定和工程规范进行施工。
4.2.2 乙方应保证工程质量，按时完成工程任务。
4.2.3 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保施工安全。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量应符合国家及行业相关标准。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后_____日内组织验收。
5.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额千分之_____的违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成工程任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之_____的违约金。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
停车棚施工合同范本
停车棚施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行停车棚施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行停车棚的施工，包括但不限于土建工程、钢结构工程、屋面工程、电气工程、给排水工程等。
二、工程期限2.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，双方应协商确定延期时间。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关施工规范、标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应符合_______标准。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料和验收报告。
四、工程造价4.1 本工程的总造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
4.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总造价的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成工程进度_______%时，甲方支付工程总造价的_______%作为进度款。
（3）尾款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付剩余工程总造价的_______%作为尾款。
五、甲方权利与义务5.1 提供施工场地及施工所需的水、电、气等基础设施。
5.2 协助乙方办理施工所需的各项手续。
5.3 对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等进行监督。
5.4 按约定支付工程款项。
六、乙方权利与义务6.1 按照甲方的要求和合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全。
6.2 服从甲方的监督和管理，及时解决施工过程中出现的问题。
停车棚施工合同范本
停车棚施工合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系方式：__________________一、工程概况1. 工程名称：停车棚施工工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程内容：按照甲方要求进行停车棚的设计、施工，包括但不限于基础施工、钢结构安装、膜结构安装等。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
3. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程延误，经双方协商同意后，工期可相应顺延。
三、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后______日内组织验收，如甲方未按时验收，视为甲方验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
如甲方在验收过程中发现质量问题，乙方应及时整改，直至甲方验收合格为止。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供施工所需的场地、水、电等条件；按合同约定支付工程价款；协助乙方办理施工所需的相关手续；对工程质量、进度进行监督和检查。
停车棚施工合同
停车棚施工合同篇一：停车场施工合同停车场交通安全设施工程施工协合同甲方： (以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况工程地点：武汉市蔡甸区汉阳大街155号工程内容：停车场交通安全设施工程。
承包方式：包工包料。
二、工程造价及工程付款方式：2. 1本工程预算总造价为：叁佰陆拾万元整（￥3600000）。
工程预算总造价包括采购、制作、安装、税金等费用。
（如工程量增加，另行签订补充协议，工程结算时单价不变，以实际工程量为准）本协议签订，现场具备施工工作面后，甲方书面通知乙方进场施工，甲方应于施工进场前，支付人民币陆拾万元给乙方作为预付款，工程完工验收合格乙方向甲方开具全额的工程款发票后5天内甲方一次性付清余款给乙方。
三、技术质量要求按设计图纸进行施工。
交通标志制作安装、交通标线施划符合中华人民共和国国家标准GB5768—XX《道路交通标志和标线》的要求。
四、工期乙方须在收到甲方的工程预付款后10天内进场开始施工，进场后90天内完成所有施工（如因甲方原因造成的不能按时完工，工期顺延，顺延时间不能超一个月，超过此期限的每逾期一天应支付工程预算总造价款%的违约金给乙方）。
五、甲方责任负责与有关部门沟通好本项目的方案。
负责组织工程量现场确认工作。
货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。
负责按时支付工程款。
（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。
）六、乙方责任乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。
本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。
停车棚施工合同(2023范文免修改)
停车棚施工合同合同编号：[合同编号]本停车棚施工合同（简称“合同”）由甲方和乙方共同签订，双方在平等自愿的基础上，根据相关法律法规的规定，经友好协商一致，达成合作内容：一、合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、施工内容1. 乙方将根据甲方提供的停车棚设计方案进行施工，确保停车棚结构的安全性和稳定性。
2. 施工内容包括但不限于：建设停车位数量确认：甲方提供停车位需求，并经过乙方评估确认，双方商定实际施工停车位数量。
搭建停车棚：乙方负责搭建停车棚的结构，包括钢架、屋面覆盖材料、固定设备等。
安装设备：乙方将按照甲方要求，对停车棚内的照明设备、车辆充电设备等进行安装和调试。
保证施工进度：乙方将确保停车棚施工进度按合同约定时间进行，如有延误，需事先向甲方提出并协商解决方案。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款为：[合同价款金额]，由甲方按方式支付给乙方：预付款：甲方应在本合同签订后的5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。
进度款：甲方应根据乙方施工进度完成情况，按照合同约定支付进度款。
竣工款：甲方应在乙方将停车棚完工并符合合同规定的验收标准后，支付剩余款项作为竣工款。
2. 若甲方未按时支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期未付金额的万分之三的违约金。
四、施工周期1. 乙方将在本合同生效后的3个工作日内组织施工，并按照双方约定的工期完成停车棚的搭建和设备安装。
2. 如遇不可抗力因素导致施工延误，双方应友好协商解决并调整施工周期。
五、质量标准与保修1. 乙方承诺所提供的停车棚结构和设备符合相关标准和规定，并具备安全性和耐久性。
2. 停车棚施工完工后，乙方提供合格的竣工报告和相关验收材料，甲方对报告和材料进行确认后，视为合格。
六、合同变更和解除1. 若遇到不可抗力因素或双方协商一致的情况下，可以变更或解除合同。
2. 若甲方要求变更合同，变更事项及费用应充分协商，并在书面变更协议上签字确认后方可生效。
停车棚施工合同范本
停车棚施工合同范本
甲方：(施工单位名称)
地址：
电话：
统一社会信用代码：
乙方：(委托方名称)
地址：
电话：
鉴于甲方具备从事停车棚施工的资质和能力，乙方愿意委托甲方进行停车棚施工，双方经友好协商，达成以下协议：
一、项目名称：停车棚施工项目
二、项目地址：（详细地址）
三、项目工期：自（具体开始日期）起，至（具体结束日期）止
四、施工内容及要求：停车棚的设计、施工、安装及调试等全部工作，应符合国家相关法规和标准的要求。
五、施工费用及付款方式：本项目施工总费用为（具体金额）元，甲方应于项目开工前支付总款的50%作为预付款，剩余的50%在项目竣工后支付。
六、变更及补充协议：如需对施工内容、工期等方面进行任何变更，双方应通过书面协商达成一致意见，并签订修改协议。
七、质量保证：甲方保证施工质量符合国家标准，并承诺对施工中出现的质量问题进行免费修复。
八、违约责任：任一方未履行合同约定的，应承担违约责任。
九、解决争议方式：因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交给有关部门或仲裁机构处理。
十、其他事项：本合同未尽事宜，依据双方友好协商达成的书面协议执行。
十一、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约日期：签约日期：签约地点：签约地点：。
停车棚搭建合同3篇
停车棚搭建合同3篇篇1停车棚搭建合同甲方：[姓名/单位名称]（以下简称甲方）地址：[地址]联系电话：[电话]乙方：[姓名/单位名称]（以下简称乙方）地址：[地址]联系电话：[电话]鉴于甲乙双方均同意在甲方的停车场内搭建一个停车棚，为了明确双方的权利义务，特订立本合同，共同遵守并推动合同的履行。
第一条停车棚的搭建1.1 甲方将提供建设停车棚的场地并支付相关费用，包括但不限于土地使用费、设计费、建设费等。
1.2 乙方将负责停车棚的设计、施工、安装及维护等工作，并保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
1.3 乙方应在签订本合同后[具体时间] 内完成停车棚的搭建工作，甲方对完成工程质量进行检验合格后方可使用。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按约定支付合同价款总额为[具体金额] 元，具体款项及支付方式如下：2.1.1 设计费[金额] 元，需在签订合同后3个工作日内支付；2.1.2 建设费[金额] 元，需在停车棚竣工后3个工作日内支付。
2.2 甲方应在付款时向乙方提供发票并签字确认。
发票错误或者不符合税法规定的，乙方应及时更正并重新开具。
第三条变更和解除3.1 在工程施工期间，如因不可抗力导致施工无法继续，乙方须立即通知甲方并按照双方协商的方式进行延期或解除合同。
3.2 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，如乙方拒绝或未在约定期限内整改完毕，甲方有权解除合同并要求退款。
第四条保修和维护4.1 乙方在停车棚竣工后[具体时间] 内提供免费保修服务，包括但不限于修补受损部分、更换损坏材料等。
4.2 甲方应定期检查停车棚的使用情况，并对停车棚进行保养和维护，如有发现问题及时通知乙方进行处理。
第五条法律适用和争议解决5.1 本合同适用中华人民共和国法律，双方一致同意任何因本合同引起的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程交付结束终止。
2024年车棚施工合同范本(通用)(二篇)
车棚施工合同范本(通用)（二）车棚施工合同范本(通用)（二）第一条项目概述1.1 甲方委托乙方负责车棚的施工工程，包括但不限于设计、勘察、施工、安装等工作。
1.2 项目地址：（详细地址）第二条工程内容2.1 乙方须按照甲方的要求进行车棚的设计、勘察和施工，并提供相应的合格材料。
2.2 工程范围包括但不限于：车棚框架的制作、支撑结构的安装、屋面的覆盖材料等。
第三条工期安排3.1 乙方应按照双方约定的工期进行施工，交付时间为（具体日期）。
3.2 若因乙方自身原因造成工期延误，乙方应承担相应的责任，并向甲方进行赔偿。
3.3 若因甲方原因导致工期延误，甲方应按照实际延误的天数向乙方支付违约金。
第四条施工费用和支付方式4.1 工程费用为人民币（具体金额），甲方应在合同签订后的（具体时间）内支付给乙方。
4.2 甲方支付工程款项时，需提供合法的发票和相关收据等资料。
第五条质量保证和售后服务5.1 乙方保证施工所使用的材料真实、合格、环保，并符合国家相关标准。
5.2 乙方对施工质量负责，确保车棚的使用寿命和安全性，并承诺在合同交付后的（具体期限）内提供免费的售后服务。
5.3 如甲方发现施工质量存在问题，应及时通知乙方，乙方应在合理时间内进行整改或修复。
第六条保密条款6.1 双方在合作过程中可能涉及商业秘密和敏感信息，双方应对此进行保密。
6.2 未经甲方同意，乙方不得向第三方透露与本合同相关的商业信息。
第七条违约责任7.1 若一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
7.2 双方违约的，应协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同变更和解除8.1 合同变更应由双方协商一致，并以书面形式进行变更合同的内容。
8.2 合同解除应经双方协商一致，并以书面形式解除合同。
第九条其他约定事项9.1 本合同自双方签字之日起生效。
9.2 本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等的法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
停车棚施工合同
停车棚施工合同
一、合同的成立与效力
1. 合同的成立
本合同是由双方当事人经过协商一致，以书面形式订立的合同，自双方当事人签字或盖章之日起生效。
2. 合同效力
本合同具有法律效力，并对双方当事人具有约束力。
双方应当
按照本合同约定履行各自的权利和义务。
二、项目概述
1. 工程名称
停车棚施工工程
2. 工程位置
工程位于__________（具体位置），具体坐落在_____________（描述位置）。
3. 工程内容
本工程的主要内容包括但不限于以下工程项目：
- 搭建停车棚主体结构
- 安装停车棚屋面和支撑部件
- 进行电气布线和照明设施安装
- 管道铺设和排水系统建设
- 其他相关附属工程
三、工期及进度
1. 工期
本工程预计工期为______天/月，并于合同签订之日起计算。
2. 工期延误
如由于不可抗力等原因导致工期延误，双方当事人应及时协商解决，并根据实际情况对工期进行调整。
3. 工程进度
施工方应及时提供施工进度表，并定期向业主方进行汇报。
四、合同价款及支付方式
1. 合同价款
本工程总价款为人民币_______万元。
根据工程实际进度和质量评估，双方当事人可进行适当的价款调整。
2. 支付方式
- 业主方应当在工程开工前支付合同价款的______%作为预付款。
- 工程过程中，施工方可根据实际进度向业主方提出支付工程
款项的申请，业主方应在收到申请后______日内支付。
- 工程完工后，业主方应支付尾款，尾款支付方式与时间应在
竣工验收前双方协商确定。
3. 发票与结算
施工方应向业主方提供符合税务部门相关规定的发票，业主方
应在收到发票后______日内支付款项。
五、竣工验收与保修期
1. 竣工验收
工程竣工后，双方应进行竣工验收。
如无争议，业主方应向施
工方出具竣工验收合格证书。
2. 保修期
工程竣工验收合格后，保修期为______个月。
在保修期内，如
发现施工方在施工过程中存在质量问题，业主方有权要求施工方进
行修理、更换或补偿。
六、违约责任
1. 施工方违约责任
- 如施工方未按照合同约定的时间完成工程，每延期一天，施
工方应向业主方支付相当于工程款每天______%的违约金。
- 如施工方在施工过程中出现严重质量问题，业主方有权要求
施工方进行整改，并可向施工方追究违约责任。
2. 业主方违约责任
- 如业主方未按照合同约定的时间支付合同价款，每延期一天，业主方应向施工方支付相当于工程款每天______%的违约金。
- 如业主方在竣工验收后拒不支付尾款，施工方有权要求业主
方支付相应的违约金，并采取法律措施追究违约责任。
七、争议解决
本合同的履行和解释受中华人民共和国法律法规的管辖。
对于
因合同履行引起的争议，双方当事人应友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项
本合同附件包括但不限于以下内容：
- 设计图纸和技术规范
- 工程报价表
- 支付凭证和发票
本合同一式两份，双方各执一份。
本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。
签约日期：________
甲方（业主）：____________________
乙方（施工方）：____________________。